2022一级建造师考试试题题库8篇.docx

2022一级建造师考试试题题库8篇2022一级建造师考试试题题库8篇 第1篇人民法院经过审理,查明被告依法负有给付义务的,应当()。A.判决被告在一定期限内履行B.判决撤销或者部分撤销行政行为C.判决确认无效D.判决被告履行给付义务答案：D解析：2022版教材P379 / 2022版教材P378人民法院经过审理，查明被告依法负有给付义务的，判决被告履行给付义务。根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位应当报废建筑起重机械，并向原备案机关办理注销手续的情形有（ ）。A.没有完整安全技术档案的B.属于国家不鼓励使用的C.没有齐全有效的安全保护装置的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.经检验达不到安全技术标准规定的答案：D,E解析：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的(3)经检验达不到安全技术标准规定的(4)没有完整安全技术档案的(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。所以 B、D、E 正确。关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（ ）A.建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标B.建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系C.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划D.建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划答案：B解析：建设工程项目总进度目标论证应分析和论证上述各项工作的进度，以及上述各项工作进展的相互关系。即B正确。已知AB工作的紧后工作为CD，其持续时间分别为3天、4天、2天、5天，AB工作的最早开始时间为第6天、4天，则D工作的最早完成时间为第（ ）。A.10天B.11天C.13天D.14天答案：D解析：2022/2022教材P130最早完成时间等于最早开始时间加上其持续时间最早开始时间等于各紧前工作的最早完成时间的最大值.故本题：A的最早开始6天加上持续时间3天得最早完成时间9天，B的最早开始时间4天加上持续时间4天得最早完成时间8天；D工作最早开始时间为9天，加上持续时间5天，则最早完成时间为14天。担保，是指合同的当事人双方为了使合同能得到全面按约履行，根据（ ）的规定，采取的一种具有法律效力的保护措施。A. 合同内容B. 协商内容C. 法律、行政法规规定D. 人民法院答案：C解析：2022年建设工程法规真题第14题担保是指法律为确保特定的债权人实现债权，以债务人人或第三人的信用或者特定财产来督促债务人履行债务的制度。担保的形式是由法律、法规所明确规定的。根据物权法定的原则，担保的内容、种类和形式均由法律、法规明确规定。综上所述，本题正确答案是C。 乙设计院为某市政公司负责的桥梁工程实施监理，甲施工企业为该工程的承包单位，如果甲公司为该工程投保了建筑工程一切险，下列说法中正确的是（ ）。A市政公司、甲公司、乙设计院都是这桥梁工程一切险的被保险人B市政公司、甲公司是建筑工程一切险的被保险人，乙设计院不是C甲公司是建筑工程一切险的被保险人，市政公司、乙设计院都不是D市政公司是建筑工程一切险的被保险人，其他单位都不是正确答案：A2022一级建造师考试试题题库8篇 第2篇 下列行为中，属于不正当竞争行为的是( )。A企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10的提成B甲超市每日派人去乙超市打探商品售价C煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器D市政府要求小区建设工艺围栏正确答案：C33.C 选项C属于不正当竞争行为，可以起到排挤竞争对手的作用。关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（ ）。A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立C.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立D.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立答案：C解析：索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。建设工程质量保修书的提交时间是（ ）。A. 自提交工程竣工验收报告之日起15日内B. 工程竣工验收合格之日C. 自工程竣工验收合格之日起15日内D. 提交竣工验收报告时答案：D解析：2022年建设工程法规真题第51题本题考查的知识点是建设工程质量保修书的提交时间及主要内容。建设工程质量管理条例规定，建设工程承包单位应当依法在向建设单位提交工程竣工验收报告资料时，向建设单位出具工程质量保修书。综上所述，D项正确。投标单位取得投标资格，获得招标文件之后的首要工作是研究招标文件，其次的工作是（ ）。A. 选择施工方案B. 进行各项调查研究C. 确定投标策略D. 复核工程量答案：B解析：本题主要考查施工投标的内容。施工投标的内容包括：（1）研究招标文件；（2）进行各项调查研究；（3）复核工程量；（4）选择施工方案；（5）投标计算；（6）确定投标策略；（7）正式投标。综上所述，本题正确选项为B项。用于引导飞机着陆的设备包括（ ）。A. 二次监视雷达B.航向信标C.下滑信标D.全向信标E.精密进近航道指示器答案：B,C,D,E解析： 会计核算中，企业支付的借款利息属于（ ）。A资本性支出B投资性支出C期间费用支出D营业外支出正确答案：C2022一级建造师考试试题题库8篇 第3篇财务报表和财务报表附注的关系是（ ）。A、财务报表附注是对财务报表的补充B、财务报表是对财务报表附注的补充C、财务报表附注是编制财务报表的基础D、财务报表和财务报表附注是平行的两类报表答案：A解析：2022版教材P141 / 2022版教材P135二、财务报表附注的作用中提到：由于财务报表中所规定的内容具有一定的固定性和规定性，只能提供定量的会计信息，其所能反映的会计信息收到一定的限制。财务报表附注是对财务报表的补充。考虑资金时间价值，两笔资金不能等值的情形是（）. (2022)A金额相等，发生在不同时点B金额相等，发生在相同时点C金额不等，发生在不同时点D金额不等，但分别发生在期初和期末答案：A解析：如果金额相等，发送在不同时点，还能等值的话，资金的时间价值就没有了。而资金是有时间价值的，倒过来推算的。所以A错误 施工企业的主营业务收入主要是( )。A施工承包合同收入 B：机械作业收入C材料销售收入 D固定资产出租收入正确答案：A港航工程配制混凝土的基本要求有（ ）。A强度符合设计要求 B耐久性符合设计要求C满足设计构件的抗裂和限制裂缝 D满足施工中对于坍落度损失的要求E经济合理答案：A,B,D,E解析：考虑沥青路面结构层持续时间时，不属于影响因素的是（ ）。A.沥青拌合机的能力B.摊铺速度C.混合料的出厂温度D.开放交通的温度答案：D解析：2022版教材P301/2022版教材P295各结构层的施工速度和持续时间。要考虑影响每个施工段的因素，水泥稳定碎石的延迟时间、沥青拌和能力、温度要求、摊铺速度、养护时间、最小工作面的要求等。根据建筑法，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（ ）。A. 国家安全生产监督管理行政主部门B. 国务院C. 省级建设行政主管部门D. 住房和城乡建设部答案：B解析：2022年建设工程法规真题第46题 本题主要考查施工许可证的法定批准条件。建筑法中规定，国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。综上所述，本题正确答案为B。2022一级建造师考试试题题库8篇 第4篇可将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压，以满足负载对电源电压的不同要求的设备是（ ）。A.直流变换器（DC/DC）B.逆变器C.整流设备D.交流不间断电源（UPS）答案：A解析：直流变换器(DC/DC)：可将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压，以满足负载对电源电压的不同要求。整流设备：输入端由交流配电屏引人交流电，其作用是将交流电转换成直流电，输出端通过直流配电屏与蓄电池和需供电的负载并联连接，并向它们提供直流电源。交流不间断电源(UPS)无论在市电正常或中断时，都可提供交流电源供电。工作原理同逆变器。逆变器实际上是交流不间断电源的一部分。客运专线制梁现场规划具体要求有()。A.桥群分散B.临时工程量小C.交通方便D.征地拆迁少E.利于环保答案：B,C,D,E解析：两条平行跑道，磁方位角为138°31°，常年主导风向为东南风，则两条跑道的主降端跑道号码标志分别为（）。A.14、32B.14、4RC.14R、32RD.32、32R答案：B解析：两跑道均为西北一东南走向，因常年主导风向为东南风，故两条跑道的主降端均为西北端，所以答案为B。某生产性企业若对原工艺方案进行改造需要投资100万元，改造后年运行成本50万元；若采用全新工艺方案需要投资200万元，年运行成本40万元，设基准投资收益率为12%。则两方案相比较的增量投资收益率为（） (2022)A.5% B.10% C.15% D.20%答案：B解析：基准收益率=（50-40）/(200-100)=10%.新方案是不可行两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（ ）。A.徇私舞弊罪B.重大责任事故罪C.玩忽职守罪D.串通投标罪答案：D解析：串通投标罪：投标人相互串通投标报价，损害招标人或其他投标人利益，情节严 重的，处3 年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金。下列绿色施工技术中，属于节材与材料资源利用方面的 是（ ）。A. BIM 技术及工厂化预制（节材与材料资源利用）B. 雨水回收和利用（节水与水资源利用）C. 使用太阳能临时照明灯（节能与能源利用）D. 减少土方开挖和回填（节地与施工用地保护）答案：A解析：2022一级建造师考试试题题库8篇 第5篇港口与航道工程竣工验收中，施工单位提交的竣工资料应包括()。A.工程质量自检报告B.工程材料试验报告C.工程专题技术总结D.项目经理工作总结E.施工报告答案：A,B,E解析：根据铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法，下列项目属于大型临时设施的有（）。A.钻孔用泥浆池B.运梁便道C.集中发电站D.空压机站E.铁路便线、便桥答案：B,C,E解析：该题主要考察考生对铁路基本建设工程设计概(-N)算编制办法中关于大小临方面知识的掌握。 小型临时设施是指施工企业为进行建筑安装工程施工，所必须修建的生产和生活用的一般临时建筑物、构筑物和其他小型临时设施。如：临时生产房屋，临时建筑物、构筑物等。大型临时设施指施工企业为进行建筑安装工程施工及维持既有线正常运营，根据施工组织设计确定所需的大型临时建筑物。如：铁路岔线、便桥，运梁便道，集中发电站、集中变电站等。 据此对五个选项进行分析判定选项A钻孔用泥浆池、选项D空压机站属于小型临时设施范畴，选项B运梁便道、选项C集中发电站、选项E铁路便线便桥属于大型临时设施范畴。 故本题正确选项应为“BCE”。（2022年真题）关于仲裁调解的说法，正确的是()A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解B.在调解书签收前，当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力答案：B解析：P359-360仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。调解书与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。航站楼计算机地面信息管理系统主机房吊顶下净高不小于（）m。A.1B.13C.18D.23答案：D解析：某工程承包人于2022年6月15日向提交了竣工验收申请报告。7月10日竣工验收合格，7月18日发包人签发了工程接收证书。根据建设工程监理合同（示范文本）通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期起算日分别为（）。A、7月10日、7月18日B、6月15日、7月10日C、6月15日、7月18日D、7月18日、7月10日答案：B解析：教材P268本题考查的是施工承包合同文件。工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。工程保修期从工程竣工验收合格之日起算。根据环境噪声污染防治法，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。2022真题A、建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B、环境影响报告书中应当有施工企业的意见C、环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D、环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意答案：C解析：本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。选项A，建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书。选项B、D，环境影响报告书中应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。2022一级建造师考试试题题库8篇 第6篇钻孔灌注桩施工中，钻孔至设计孔深后，其紧后工序是（）。A、下放导管 B、清孔 C、钢筋笼制作及安放 D、灌注水下混凝土答案：B解析：桥梁桩基础的施工。钻至设计孔深后，应进行孔径检查与清孔。关于建设工程施工和标标前会议的说法，正确的有（ ）。A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间，地点召开的会议B.标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准C.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问来源答案：A,C,D解析：在砂土按密实度分类中，标准贯入击数10<N15的砂土是（ ）砂土。A.松散B.稍密C.中密D.密实答案：B解析：2022版教材页码P14-P25业主方项目进度控制的任务是控制()的进度。A.项目设计阶段B.整个项目实施阶段C.项目施工阶段D.整个项目决策阶段答案：B解析：2022/2022教材P114业主方项目进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度。某水库枢纽工程除险加固的主要项目有：坝基帷幕灌浆、坝顶道路重建、上游护坡重建、上游坝体培厚、发电隧洞加固、泄洪隧洞加固、新建混凝土截渗墙、下游护坡拆除重建、新建防浪墙。合同约定：(1)签约合同价为2680万元，工期17个月，自2022年11月1日至2022年3月30日。(2)开工前发包人向承包人按签约合同价的10支付工程预付款，预付款的扣回与(3)从第一个月起，按进度款的5扣留工程质量保证金。当地汛期为79月份，根据批准的施工总体进度计划安排，所有项目均安排在非汛期施工。其中“上游坝体培厚”、“发电隧洞加固”、“新建混凝土截渗墙”安排在第一个非汛期完成，为满足防汛要求，“上游护坡重建”在第一个非汛期安排完成总工程量的80，剩余部分工程量安排在第二个非汛期施工，其余项目均安排在第二个非汛期施工。承包人编制的施工网络进度计划如下图，其中第二个非汛期计划在2022年10月1日开工。该计划上报并得到批准。(注：“上游护坡重建”工作累计持续时间为180d；每月均按30d计。)工程按合同约定如期开工，施工过程中发生如下事件：事件1：“发电隧洞加固”项目计划从2022年12月20日开始，进度曲线图如下：事件2：由于设计变更，发包人未能按期提供图纸，致使“新建防浪墙”在2022年1月25日完成，因此增加费用4万元。据此承包人提出了延长工期15天，增加费用4万元的要求。事件3：至2022年1月份，累计完成合同工程量2363万元。监理人确认的2022年2月份完成工程量清单中的项目包括：“泄洪隧洞加固”138万元，“下游护坡拆除重建”79万元。问题1假定D工作匀速施工，计算施工网络进度计划中D1、D2的值。2根据批准的施工网络进度计划，分别指出第一、二个非汛期施工进度计划的最早完成日期。3根据事件1中的进度曲线图，分别指出“发电隧洞加固”项目实际开始日期、实际完成日期和持续时间，分析对安全度汛有何影响。4根据事件2，分析承包人提出的延长工期和增加费用的要求是否合理，并说明理由。5根据事件3，分别计算2022年2月份的工程进度款、工程预付款扣回额、工程质量保证金扣留额、发包人应支付的工程款。答案：解析：1 D1为144d；D2为36d。 本题考核时间参数的分解。 D1=180d×80=144d D2=180d-144d=180d×20=36d 2 第一个非汛期施工进度计划的最早完成日期为2022年6月24日； 第二个非汛期施工进度计划的最早完成日期为2022年3月30日。 本题考核网络计划时间参数计算和应用，掌握网络计划时间参数的计算方法。较简单的网络计划，用最长线路法计算计划工期，依据开工日期，推算其他的日期。 第一个非汛期计划工期为234天(90+144=234)，2022年11月1日开工，最早完成日期为2022年6月24日； 第二个非汛期计划工期为180天，2022年10月1日开工，最早完成日期为2022年3月30日。 3 “发电隧洞加固”项目的实际开始日期为2022年2月1日，实际完成日期为2022年6月20日，实际持续时间为140天(180-40=140)，由于当地汛期为79月份，所以该项目不影响安全度汛。 本题考核进度曲线图中各种数据的实际含义，根据题目所给出的条件推算、判断有关结果。 在“发电隧洞加固”进度曲线图中，实际开始时间比计划开始时间推迟了40天，实际开始日期为2022年2月1日，实际持续时间为140天，实际完成日期为2022年6月20日，只要在6月30日前完成不影响安全度汛。 4 事件3中设计变更的责任方为发包人，该项目最迟计划完成时间为2022年3月10日，实际完成日期在2022年2月15日，不影响总工期，所以延长工期50天的要求不合理，增加费用4万元的要求合理。 掌握水利水电工程标准施工招标文件(2022年版)中变更条款的规定内容，划分责任，分析变更对工期与费用的影响，按照规定(约定)提出要求。 根据水利水电工程标准施工招标文件(2022年版)，由于设计变更引起的增加费用发包人承担；造成的工作时间推迟并影响计划工期的部分，承包人可向发包人提出延长工期要求。 5 (1)工程进度款：217万元(138+79=217万元) (2)工程预付款扣回金额：7万元 至2022年12月份，累计工程预付款的扣回金额为： 至2022年1月份，累计工程预付款的扣回金额为： 本题考核对费用结算的基本内容，掌握费用的计算方法和公式。 按合同约定，计算有关款项。特别要正确理解工程预付款扣回公式，分析起扣点和扣完的实际情况，不能简单套用公式。抗渗要求的混凝土优先选用的常用水泥有（ ）。A.矿渣水泥B.火山灰水泥C.普通水泥D.复合水泥E.硅酸盐水泥答案：B,C解析：2022/2022版教材P37根据表1A414011-4，5 有抗渗要求的混凝土应优先选用普通水泥、火山灰水泥。2022一级建造师考试试题题库8篇 第7篇下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。A.乙举家在外经商，其邻居甲为防止乙房子被台风刮倒，未经乙同意而在台风来临前自己花钱对乙房子进行加固B.施工单位将施工废水直接排入鱼塘造成鱼苗大量死亡C.王某在施工临近道路行走被围墙砸伤D.施工单位夜间施工噪声超标，影响附近居民休息E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金答案：B,C,D解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。A 无因管理，E 劳动纠纷强制性指令标记牌包括（）。A、跑到出口标记牌B、跑道等待位标记牌C、方向标记牌D、禁止进入标记牌 E、道路等待位置标记牌答案：B,D,E解析：关于施工质量计划的说法,正确的是（ ） A.施工质量计划是以施工项目为对象，由业主编制的质量计划B.施工质量计划中包括施工技术方案C.施工质量计划一经审核批准后不得修改D.施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划不需要审核答案：B解析：施工质量计划的基本内容一般包括：工程特点及施工条件分析；质量总目标及其分解目 标；质量管理组织机构和取责，人员及资源配置计划；确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工组织方案；施工材料、设备等物资的质量管理及控制措施等。在SDH保护环网结构中，利用( )功能可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.时隙保护B.分插复用C.再生中继D.交叉连接答案：A解析：根据公路工程施工分包管理办法，下列情形中，属于违法分包的有（ ）。A.承包人将承包的全部工程发包给他人的B.分包人以他人名义承揽分包工程的C.分包合同未报发包人备案的D.分包人将分包合同再进行分包的E.承包人将工程给不具备相应资格的企业或个人的答案：B,C,D,E解析：本题考查的是公路工程施工分包管理办法的主要规定。选项A，承包人将承包的全部工程发包给他人的属于转包。参见教材P436。安全检查的评价分为（ ）几个等级。A.好、中、差B.优秀、合格、不合格C.优良、合格、不合格D.优良、中、合格、差答案：C解析：2022教材P259 / 2022教材P261等级的划分原则:施工安全检查的评定结论分为优良、合格、不合格三个等级，依据是汇总表的总得分和保证项目的达标情况。2022一级建造师考试试题题库8篇 第8篇沉井基础下沉主要通过井孔内除土，消除刃脚正面阻力及沉井壁摩阻力，依靠（ ）下沉。A.高压射水B.炮振C.压重D.沉井自重答案：D解析：沉井基础下沉主要通过井孔内除土，消除刃脚正面阻力及沉井壁摩阻力，依靠沉井自重下沉。SMW工法桩（型钢水泥土搅拌墙）复合围护结构多用于（）地层。A、软土 B、软岩 C、砂卵石 D、冻土答案：A解析：教材P123基坑围护结构。SMW工法桩多用于软土地基。通信行政处罚应依据管辖权进行，管辖权具体规定包括( )。A.通信行政处罚由违法行为发生地的通信主管部门依照职权管辖B.上级通信主管部门可以办理下级通信主管部门管辖的行政处罚案件C.两个以上同级通信主管部门都有管辖权的行政处罚案件，由最初受理的通信主管部门管辖D.违法行为构成犯罪的，移送司法机关管辖E.违法行为构成犯罪的，移送政府机关管辖答案：A,B,C,D解析：各种环境下的港口与航道工程混凝土施工中，均不得使用（ ）硅酸盐水泥。A粉煤灰 B火山灰质 C矿渣 D烧粘土质火山灰质答案：D解析：关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）。A、机房门应为内开防火门 B、机房内应设置一个电源总开关 C、机房地板表面的照度不应低于200lx D、机房内应设置一个2P型电源插座答案：C解析：电梯工程安装要求。机房内应设置永久性电气照明，地板表面的照度不应低于200lx。桥涵工程质量控制时，施工单位应对（）等涉及结构安全和使用功能的分部工程进行检验，监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。A.地基与基础B.墩台C.制梁D.架梁E.护栏答案：A,B,C,D解析：2022版教材页码P297-302桥涵工程采用的主要材料、构配件和设备，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可。地基与基础、墩台、梁部等分部工程涉及结构安全和使用功能的，施工单位应进行检验，监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。