2022监理工程师试题6卷.docx

2022监理工程师试题6卷2022监理工程师试题6卷 第1卷根据标准施工招标文件，评标委员会发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，正确的处理方式是（）。A.以大写金额为准B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审答案：A解析：2022版教材P54-57投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有()。A.设计概算的编制B.招标控制价的编制C.投资限额的确定D.合同价款的约定E.竣工结算的办理答案：B,D,E解析：某工程项目业主通过公开招标的方式，委托了一家监理单位进行施工监理。在委托监理任务之前，业主与施工单位已经签订了施工合同。监理单位在施工监理过程中陆续遇到了许多问题需要进行处理。若你作为该项目的监理工程师，对遇到的下列问题，请予以解答3.在某结构工程施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。但按当地政府规定，晚上11点以后一般不得施工，若有特殊情况需要给附近居民发放补贴。请问此项费用应由谁支付？为什么？答案：解析：3.此项费用应由施工单位承担。因为夜间施工是由于施工单位实际施工需要及施工安排所致，而且施工单位在投标报价时应充分考虑到结构工程可能需要晚上施工的情况。因此，应当认为施工单位的投标报价中已包含该项费用。下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件答案：D解析：本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。某施工项目招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲三年前曾有严重违约行为；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；评标委员会对投标人戊按要求作出的澄清仍有疑问。则（）的投标应被否决。A.甲B.乙C.丙D.丁E.戊答案：B,C,D解析：最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的，不具备投标资格。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，发包人要( )。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验 答案：C,D解析：2022版教材P99-102本题考查的是施工进度管理。如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施;发包人应提供的条件;所需追加的合同价款;提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。检验批的质量验收不包括（）。A.质量资料的检查B.观感质量C.主控项目D.一般项目答案：B解析：某实施施工监理的工程，建设单位根据建设工程施工合同（示范文本）GF-2022-0201与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为20××年3月1日。工期为302天。建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2-17所示（时间单位：天）。工程实施中发生了下列事件：事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。20××年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。事件3：F工作是主体结构工程，甲施工单位计划采用新的施工工艺，并向项目监理机构报送了具体方案，经审批后组织了实施。结果大大降低了施工成本，但F工作实际持续时间延长了5天，甲施工单位申请顺延工期5天。事件4：甲施工单位将设备安装工程（J工作）分包给乙施工单位，分包合同工期为56天。乙施工单位完成设备安装后，单机无负荷试车没有通过，经分析是设备本身出现问题。经设备制造单位修理，第二次试车合格。由此发生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和1万元，J工作实际持续时间延长了24天。乙施工单位向甲施工单位提出索赔后，甲施工单位遂向项目监理机构提出顺延工期和补偿费用的要求。问题：1.事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。2.事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。3.事件3中，项目监理机构应按什么程序审批甲施工单位报送的方案？对甲施工单位的顺延工期申请如何答复？说明理由。4.事件4中，单机无负荷试车应由谁组织？项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用的要求如何答复？说明理由。根据分包合同，乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是多少？说明理由。问题解析：1.主要考核考生是否掌握工程开工时间推迟的处理方法。2.主要考核考生是否掌握重大安全事故隐患的处理及因不可抗力而引起的工程延期和费用补偿的处理。3.主要考核考生对施工方案报审程序及处理工程延期的掌握程度。4.主要考核考生对试车及工程延期和费用补偿处理的掌握程度。答案：解析：1.事件1中，项目监理机构的答复：同意推迟3天开工（或：同意20××年3月4日开工），同意赔偿损失3万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。2.事件2中，由于工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，项目监理机构收到甲施工单位报告后，应下达工程暂停令；并要求甲施工单位撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构审批后实施。对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请，项目监理机构应作出如下答复：（1）由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；（2）从网络计划中可看出，C工作延长12天，只影响工期1天，故只批顺延工期1天。3.事件3中，项目监理机构审批施工方案的程序如下：初步审查报送的施工方案，组织专题论证会，经专题论证会审定后签认经确认的施工方案。对甲施工单位顺延工期的申请，项目监理机构的答复：不同意延期申请。理由：改进施工工艺属甲施工单位自身原因。4.事件4中：（1）单机无负荷试车应由甲施工单位组织。（2）项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用要求的答复：同意补偿设备拆除、重新安装和试车费用合计6万元。C工作持续时间延长12天后，J工作持续时间延长24天，只影响工期1天，故同意顺延工期1天。理由：因设备由建设单位采购，设备本身出现问题，不属于甲施工单位的责任。（3）根据分包合同，乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是：可顺延工期24天，可获得费用补偿6万元。理由：因为第一次试车不合格不属于乙施工单位责任。2022监理工程师试题6卷 第2卷根据建筑法，关于建筑工程发包与承包的说法，错误的是()。A.建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定B.发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂D.总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任答案：C解析：第二十五条 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得 指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。应申请办理施工许可证的情形有（）。A.工程投资额在80万元以下的建筑工程B.城镇市政基础设施工程的施工C.建筑面积在500以下的建筑工程D.政府投资的建筑工程E.各类房屋建筑及附属设施的建造答案：B,E解析：2022版教材P13从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施的施工，建设单位在开工前应当向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证，ProjectControlling与建设项目管理在以下几方面完全不同:( )。A服务对象B地位 C服务时间D与建设项目管理在以下几方面完全不同：（ ）。服务对象地位服务时间工作内容权力正确答案：BDE在组织流水作业时，确定流水节拍应考虑的因素有（）。A.所采用的施工方法和施工机械B.相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间C.施工段数目D.在工作面允许的前提下投入的劳动量和机械台班数量E.专业工作队的工作班次答案：A,D,E解析：本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。同一施工过程的流水节拍，主要由所采用的施工方法、施工机械以及在工作面允许的前提下投入施工的工人数、机械台班和采用的工作班次等因素确定。在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响答案：D解析：考核影响设计进度的因素。影响设计进度的因素主要有：（1）建设意图及要求改变的影响；（2）设计审查时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。参见教材P113。监理工程师在履行合同义务时工作失误,给施工单位造成损失,施工单位应当 要求( )赔偿损失。A监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（ ）赔偿损失。建设单位监理单位监理工程师项目经理正确答案：A与其他的风险对策相比，非保险转移风险对策的优点主要体现在()。A、可以转移某些不可投保的潜在损失B、双方当事人对合同条款的理解不会发生分歧C、被转移者有能力更好地进行损失控制D、可以中断风险源，使其不发生或不再发展E、可以降低损失的发生概率或降低损失的严重程度答案：A,C解析：本题考查的是风险转移。与其他的风险对策相比，非保险转移的优点主要体现在：一是可以转移某些不可保的潜在损失，如物价上涨、法规变化、设计变更等引起的投资增加；二是被转移者往往能较好地进行损失控制，如施工单位相对于建设单位能更好地把握施工技术风险，专业分包单位相对于总承包单位能更好地完成专业性强的工程内容。某工程采用公开招标方式选定设计单位。2022年10月6日发包人下达中标通知书，2022年10月25日双方依法签订合同，2022年10月27日发包人支付了定金，2022年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。A、2022年10月6日B、2022年10月25日C、2022年10月27日D、2022年10月28日答案：D解析：本题考查的是设计合同生效时间。设计人收到定金时间就是设计期限起始时间。（本知识点新教材已经删除）2022监理工程师试题6卷 第3卷关于物资需求计划的说法，正确的是()。A.编制依据：概算文件、项目总进度计划B.组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划C.主要作用：确定材料的合理储备D.编制单位：各施工承包单位答案：B解析：2022教材P138-146物资需求计划一般包括一次性需求计划和各计划期需求计划。编制依据主要有：施工图纸、预算文件、工程合同、项目总进度计划和各分包工程提交的材料需求计划等。物资需求计划的主要作用是确认需求。(2022年真题)根据标准施工招标文件，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。A.最低投标价法B.最低评标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法答案：D解析：本题考查的是评标方法。综合评估法适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。选项A，注意没有此称谓，评标方法叫最低评标价法。选项B，适宜于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的项目。下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是()。A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排D.工期固定条件下的资源均衡安排答案：D解析：2022教材P75-78本题考查的是资源优化。“工期固定，资源均衡”的优化是在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。下列选项中，反映建设工程非节奏流水施工时特点的有()。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等C.相邻专业工作队的流水步距不尽相等D.专业工作队数小于施工过程数E.有些施工段之间可能有空闲时间答案：B,C,E解析：2022教材P31本题考查的是非节奏流水施工的特点。非节奏流水施工的特点：(1)各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；(2)相邻施工过程流水步距不尽相等；(3)专业工作队数等于施工过程数；(4)各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。（ ）不是质量管理原则中“改进”包括的基本内容。A.核心是提高有效性和效率，实现质量目标B.为员工提供有关持续改进方法和手段的培训C.提供资源D.应用PDCA循环答案：D解析：2022版教材P19-26改进的基本内容包括：(1)需求的变化要求组织不断改进；(2)组织的目标应是实现持续改进，以求与顾客的需求相适应；(3)持续改进核心是提高有效性和效率，实现质量目标；(4)确立挑战性的改进目标；(5)为员工提供有关持续改进方法和手段的培训；(6)提供资源；(7)业绩定期评价，确定改进领域；(8)改进成果的认可，总结推广，肯定成果奖励。选项D属于“过程方法”的基本内容。监理公司对建设项目的投资控制工作应贯穿于（）。A.建设全过程B.设计阶段C.招标阶段D.施工阶段答案：A解析：考点:“我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务”。建设工程投资控制是我国建设工程监理的一项主要任务，投资控制贯穿于主要建设的各个阶段，也贯穿于监理工作的各个环节。因此，本题的正确答案为A。根据建设工程监理规范（GB/T 50319-2022），施工单位的下列行为中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的是（）。A.未按专项施工方案施工B.拒绝项目监理机构管理C.未按施工组织设计施工D.施工存在安全事故隐患答案：B解析：本题考查的是合同管理。项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；（3）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；（4）施工单位违反工程建设强制性标准的；（5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。 ()是投标人编制投标文件和报价的依据。A.招标文件B.招标公告C.投标邀请书D.标底 答案：A解析：招标文件是投标人编制投标文件和报价的依据。因此应该包括招标项目的所有实质性要求和条件。2022监理工程师试题6卷 第4卷以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.项目管理机构评审答案：D解析：2022版教材P57-59综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。(2022年真题)工程施工质量验收的最小单位是(）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程答案：B解析：本题考核的是检验批的验收。检验批是工程施工质量验收的最小单位，是分项工程、分部工程、单位工程质量验收的基础。检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。某高速公路工程采用公路工程标准施工招标文件合同条款。承包人为了避免今后可能向业主支付逾期交工违约金的风险,在路基工程施工过程中,由于以下原因使正常施工受到影响,而导致工程暂停。受影响的路基工程正好处在工程施工进度网络计划的关键线路上。于是承包人提出要求将路基的完工时间延长180天的索赔要求。（1）特大暴雨；（2）现场劳力不足；（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；（4）出现无法预见的恶劣土质条件,使路基施工难度加大；（5）业主迟延提供施工场地使用权；（6）业主未按合同规定及时支付进度款。1、请分析以上那些原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误,可批准延长工期。答案：解析：1、上述（1）（3）（4）（5）（6）原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误,可批准延长工期。质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。A.施工单位质量负责人B.施工单位保管人员C.监理员D.专业监理工程师答案：D解析：考点:现场施工准备质量控制。质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，专业监理工程师应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()。A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，减低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力答案：B解析：考点:材料和通用型设备采购招标文件主要内容。划分采购包的原则是：有利于吸引较多投标人参加竞争以达到减低货物价格，保证供货时间和质量的目的。(2022年真题)工程施工质量验收的最小单位是（）。A.检验批B.单位工程C.工序D.分项工程答案：A解析：本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。检验批是工程施工质量验收的最小单位，是分项工程、分部工程、单位工程质量验收的基础。黄土陷穴处理方法有（）。A.回填夯实 B.明挖回填夯实 C.实注浆 D.回填石灰 E.注水答案：A,B,C解析：本题考查的是特殊路基施工质量监理。下列选项中，可以用于质押的是( )。A.动产和智力成果B.动产和权利C.智力成果和权利D.人身利益和权利答案：B解析：2022版教材P13-16本题考查的是担保方式。质押分为动产质押和权利质押。质押以转移占有为特征。智力成果是知识产权的客体，是无形的，不能直接作为质权的客体。可以质押的是商标专用权以及专利权、著作权等知识产权中的财产权。人身利益和权利不能采取转移占有方式，所以不能质押 。2022监理工程师试题6卷 第5卷(2022年)项目监理机构在施工阶段进度控制的任务有（）。A.完善建设工程控制性进度计划B.审查施工单位专项施工方案C.审查施工单位工程变更申请D.制定预防工期索赔措施E.组织召开进度协调会答案：A,D,E解析：本题考查的是目标控制。项目监理机构在建设工程施工阶段进度控制的主要任务是通过完善建设工程控制性进度计划、审查施工单位提交的进度计划、做好施工进度动态控制工作、协调各相关单位之间的关系、预防并处理好工期索赔，力求实际施工进度满足计划施工进度的要求 某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密，保管期限有长期和短期，则该工程档案的（ ）。A密级为秘密，保管期限为长期B密级为机密，保管期限为长期C密级为秘密，保管期限为短期D密级为机密，保管期限为短期正确答案：B根据招标投标法，中标人的投标应当符合的条件有（）。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，该价格高于成本D.能够满足招标文件的实质性要求，并且投标价格最低，该价格高于成本E.能够满足招标文件的所有要求，并且投标价格最低答案：A,C解析：考核招标投标法主要内容。根据招标投标法，中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。参见教材P25。下列可以体现工程质量水平最终成果的阶段为（）。A.可行性研究报告阶段B.设计阶段C.施工阶段D.验收阶段答案：D解析：本题考查的是建设工程质量的形成过程及特点。工程验收阶段体现了工程质量水平的最终结果。建设工程施工阶段进度控制的主要任务是()。A.调查和分析工程环境及施工现场条件B.编制工程年、季、月实施计划C.进行工程项目工期目标和进度控制决策D.编制年度竣工投产交付使用计划答案：B解析：2022教材P2-4本题考查的是进度控制的措施和主要任务。施工阶段进度控制的主要任务包括：编制施工总进度计划，并控制其执行；编制单位工程施工进度计划，并控制其执行；编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行。甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2022年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在（）签订书面合同。A.2022年5月15日B.2022年5月16日C.2022年5月30日D.2022年5月31日答案：C解析：2022版教材P45本题考查的是招标程序。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施质量监控的方式是（ ）。A.巡回监控B.设置质量控制点监控C.旁站监控D.驻厂监控答案：D解析：本题考查重点是“设备制造的质量监控方式”。设备制造的质量监控方式包括：驻厂监造。采取这种方式实施设备监造，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造全过程的质量监控；巡回监控。对某些设备（如制造周期长的设备），则可采用巡回监控的方式；设置质量控制点监控。针对影响设备制造质量的诸多因素设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量的控制。所以，根据第点可知选项D符合题意。选项A的“巡回监控”是指在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期的到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。选项B的“设置质量控制点监控”是指针对影响设备制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量的控制。选项C的“旁站监控”不属于设备制造的质量监控方式。因此，本题的正确答案为D。横道图作为建设工程进度计划的直观表示方法，其主要优点是能够()。A.直观表示各项工作的开始和结束时间B.直观表示工作所拥有的机动时间C.明确表达影响工期的关键工作D.明确表达工作之间的逻辑关系答案：A解析：考点:建设工程进度计划的表示方法。横道图计划能明确地表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间、工作的持续时间、工作之间的相互搭接关系，以及整个工程项目的开工时间、完工时间和总工期。2022监理工程师试题6卷 第6卷质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。A.施工单位质量负责人B.施工单位保管人员C.监理员D.专业监理工程师答案：D解析：2022版教材P112-119本题考查的是现场施工准备质量控制。质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，专业监理工程师应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。固定单价合同适用于（ ）的项目。A.工期长，工程量变化幅度较大B.工期长，工程量变化幅度不太大C.工期短，工程量变化幅度不太大D.工期短，工程量变化幅度较大答案：C解析：固定单价合同适用于适用于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。工程监理单位的下列行为中，符合建设工程质量管理条例规定的是( )。A.允许其他工程监理单位借用本单位资质承担工程监理业务B.借用其他工程监理单位资质承担工程监理业务C.将已中标的工程监理业务转让给具备相同资质的其他工程监理单位D.在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务答案：D解析：2022版教材P14建设工程质量管理条例规定，监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。不得转让工程监理业务。执行政府定价或者政府指导价的标的物，下列价格调整说法正确的有（）。A.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行B.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行C.逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行D.逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按照原价格执行E.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照签订合同时的价格计价答案：A,B,C,D解析：2022版教材P30执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。价值工程功能评价的程序如下图，图中“*”位置应进行的工作是（）。A.整理功能之间的逻辑关系B.确定功能评价值C.确定目标成本D.确定基本功能答案：B解析：右边为确定功能评价值F。建设工程合同从承发包的不同范围和数量划分为（）。A.设计合同B.施工合同C.建设工程设计施工总承包合同D.工程施工承包合同E.施工分包合同答案：C,D,E解析：本题考查的是建设工程合同的种类。选项AB，是按完成承包的内容分类。下列选项中能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.建设工程合同当事人违约B.发生法律效力的法院判决C.仲裁机构裁定D.物价正常波动E.行政行为答案：A,B,C,E解析：考点:合同法律关系的产生、变更与灭失。能够引起合同法律关系的产生、变更与灭失的包括行为和事件两类。选项A属于违法行为；选项BCE，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。(2022年真题)根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002022，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由(）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位答案：B解析：本题考核的是单位工程质量竣工验收、检查记录的填写。单位工程质量竣工验收记录中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写；综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写，并应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。