2022二级建造师历年真题解析8章.docx

2022二级建造师历年真题解析8章2022二级建造师历年真题解析8章 第1章职业健康安全管理体系一规范(GB/T 28001-2022)的总体结构包括范围、规范性引用文件、术语、定义和( )。A.职业健康安全管理体系要求B.方针、策划C.引用文件标准D.管理评审答案：A解析：2022新版教材P185页职业健康安全管理体系要求GB/T280012022的总体结构及内容(见表2Z105011-1)中的1、2、3、4。汽轮机安装完毕后，进行汽轮机第一次启动需要按照（）启动要求进行。A.制造厂B.生产单位C.安装单位D.调试单位答案：A解析：2022版教材P80页 汽轮机第一次启动需要按照制造厂的启动要求进行，合格后完成安装。SMW工法桩（型钢水泥土搅拌墙）复合围护结构多用于（）地层。A.软土B.软岩C.砂卵石D.冻土答案：A解析：2022版教材P98页 SMW工法桩（型钢水泥土搅拌墙）适用范围。SMW工法桩挡土墙是利用搅拌设备就地切削土体，然后注入水泥类混合液搅拌形成均匀的水泥土搅拌墙，最后在墙中插入型钢，即形成一种劲性复合围护结构。此类结构在上海等软土地区有较多应用。低合金高强度结构钢质量等级分为( )级。A.3B.4C.5D.6答案：C解析：2022版教材P26低合金高强度结构钢的质量等级分为A、B、C、D、E五级。某施工单位承接了一级公路某段施工任务，标段内有5座多跨简支梁桥，桥梁上部结构均采用20m预应力空心板，5座桥梁共计35跨，每跨空心板数量均为20片。施工单位在路基上设置了如图所示的预制场，所有空心板集中预制，为节省费用，编制的施工组织设计中要求钢绞线用连接器连接并重复使用。施工中还有如下事件发生：事件1：施工单位定制了8套模板（外模8套、充气式胶囊内模8套）循环重复用，设定每片空心板预制周期为7天，整个预制施工采取平行流水作业，前20片心板预制施工横道图如下：事件2：施工单位制定的空心板预应力施工操作要点如下：（1）预应力张拉采用两套千斤顶、油泵施工，张拉前只需分别对千斤顶、油泵进行检查，即可用于预应力张拉。（2）预应力张拉采用双控，以张拉力控制为主，以钢绞线的计算伸长量进行校核。（3）混凝土浇筑完成后，按要求及时拆除外模与内模胶囊，采用与空心板同条养护的试块进行强度评定。（4）混凝土试块达到设计强度的70%时，使用砂轮锯切割钢绞线。事件3：空心板预制中，发现有5片空心板顶板厚度只有7cm（设计厚度为10cm）；施工单位立即组织技术人员召开现场会，排除了外模板制作与安装，混凝土施工，模板变形等因素，查找到事故原因后，及时解决了问题。1.写出图中设施A的名称，并计算单根钢绞线理论下料长度。2.事件1中，计算所有空心板预制完成的工期。3.逐条判断事件2中空心板预应力施工操作要点的正误，并改正错误之处。4.事件3中，分析空心板顶板厚度不够的原因。答案：解析：1.A为横梁，钢绞线理论长度：2000×4100×48400（两连接器之间的长度）。2.施工工期34×79247天。3.（1）错误。改正：张拉前，千斤顶、油泵应进行配套检验，配套使用。（2）错误。改正：预应力张拉采用双控，以张拉力控制为主，以钢绞线的实际伸长量进行校核。（3）正确。（4）错误。改正：混凝土试块达到设计规定强度，设计未规定时，不得低于设计强度的80%，且应采用千斤顶放张（或砂箱法放张）。4.固定充气胶囊的钢筋不牢固（或：钢筋数量不足），内模气囊上浮导致顶板偏薄。 以下情形中，不属于无权代理行为的是（ ）。A行为人没有代理权B行为人超越代理权限C行为人的代理基于口头委托D行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立合同正确答案：C行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会答案：B解析：2022版教材P 5考点:法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。钢结构中使用的连接螺栓一般分为普通螺栓和高强度螺栓两种。高强度螺栓连接中的( )是目前广泛采用的基本连接形式。A.摩擦连接B.压缩连接C.绑扎连接D.机械连接答案：A解析：2022版教材P77页1)高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等，其中摩擦连接是目前广泛采用的基本连接形式。2022二级建造师历年真题解析8章 第2章 某公路工程发生一质量问题，问题发生后，施工单位应在2d内书面上报（ ）。A建设单位B监理单位C设计单位D勘察单位E质量监督站正确答案：ABE根据劳动法的规定，关于女职工、未成年人劳动保护的说法，正确的有( ）。A.对怀孕5个月的女职工不得安排其延长工作时间和夜班劳动B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动答案：C,E解析：劳动法规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。选项A、B、D错误。 上述施工网络计划中，外装修作业的最早开始时间和最迟开始时间分别是( )天。A.185和205B.185和235C.205和235D.235和255正确答案：A根据建筑市场诚信行为信息管理办法 ， 不良行为记录信息的公布期限一般为（ ） 。 （2022 年）A.1 个月到 12 个月 B.3 个月到 6 个月C.3 个月到 12 个月 D.6 个月到 3 年答案：D解析：诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年，法律、法规另有规定的从其规定。水泥路面改造加铺沥青面层通常可采用的方法有( )。A.直接加铺法B.现场冷再生法C.现场热再生法D.碎石化法E.路拌法答案：A,D解析：2022版教材P76页七、水泥路面改造加铺沥青面层：1.直接加铺法；2.碎石化法。建设工程纠纷发生后，双方当事人根据合同约定发生纠纷可以仲裁，其仲裁的特点是（）。A.不公开审理B.当事人的自愿性C.仲裁庭独立进行仲裁D.不服仲裁裁决可以提出上诉E.仲裁员应当由仲裁委员会确定答案：A,B,C解析：2022版教材P302页仲裁的基本特点包括：自愿性；专业性；独立性；保密性；快捷性（指仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决不能上诉。）经纬仪测量角度的方法有（）。A、回测法 B、双测法 C、全圆测回法 D、回转法 E、方格网法答案：A,C解析：2022版教材P35经纬仪测角的方法有回测法（一个测站只有两个方向需要测）、全圆测回法（一个测站多于两个方向需要测）。业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择，属于施工平行承发包模式中的()的内容。A.费用控制B.进度控制C.合同管理D.组织与协调答案：D解析：2022新版教材P222页 5.组织与协调（1）业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择2022二级建造师历年真题解析8章 第3章充分发挥每个个体的优势，采用协调与优化的办法，扬长避短，使人力资源管理功能达到最优，这体现了人力资源管理的（ ）原则。A.系统优化B.能级对应C.互补增值D.弹性冗余答案：C解析：2022版教材P200本题考查的是人力资源管理的要求。互补增值原则。是指充分发挥每个个体的优势，采用协调与优化的办法，扬长避短，使人力资源管理功能达到最优。互补的形式有：知识互补、能力互补、性格互补、技能互补等。下列工序中，不属于涂装工艺的是（）。A.喷砂B.辊涂C.干燥D.调配涂料答案：A解析：本题考查的是防腐蚀施工技术。涂装工艺是涂装作业中涂料涂覆的整个工艺过程。包括涂料的调配、工件的输送、各种方法的涂覆、干燥或固化、打磨和刮腻子等工序。选项B属于涂覆的一种方法。某分项工程计划工程量3000m3，计划成本15元/m3，实际完成工程量2500m3，实际成本20元/m3，则该分项工程的施工进度偏差为()。A.拖后7500元B.提前7500元C.拖后12500元D.提前12500元答案：A解析：2022新版教材P112页 已完工作预算费用(BCWP)=已完成工作量×预算单价=2500×15=37500元；计划工作预算费用（BCWS）=计划工作量×预算单价=3000×15=45000元；进度偏差(SV)=BCWPBCW=3750045000=-7500元，SV为负值，表示进度延误。固定支架安装的表述中，错误的是（）。A.固定支架、导向支架等型钢架的根部，应做防护墩B.固定支架卡板和支架结构接触应贴实，但不得焊接，以免形成“死点”C.管道与固定支架、滑托等焊接时，不得损伤管道母材D.有轴向补偿器的管段，补偿器安装前，管道和固定架之间可以先进行固定答案：D解析：2022版教材P152 2)有轴向补偿器的管段，补偿器安装前，管道和固定支架之间不得进行固定；有角向型、横向型补偿器的管段应与管道同时进行安装及固定。对公路工程的一般分包，分包人的挑选首先由()确定。A、评标委员会B、业主C、承包人D、监理工程师答案：C解析：一般分包合同的特点：分包合同由承包商制定，即由承包人挑选分包人；分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准；对合同总的执行没有影响，强调承包商不能将全部工程分包出去，自己一定要执行主体工程合同；承包商并不因将部分工程分包出去，从而减少其对分包工程在承包合同中应承担的责任和义务。本题的正确项只能是“C.承包人”。在我国已经被淘汰的炸药是（）。A.水胶炸药B.铵梯炸药C.铵油炸药D.乳化炸药答案：B解析：施工流水段分阶段合理划分应说明的是()。A.施工顺序及流水方向B.划分依据及流水方向C.施工方法及流水方向D.划分依据及施工顺序答案：B解析：2022版教材P158页施工流水段划分应根据工程特点及工程量进行分阶段合理划分，并应说明划分依据及流水方向，确保均衡流水施工；单位工程施工阶段的划分一般包括地基基础、主体结构、装饰装修和机电设备安装工程。场景(二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据建设工程勘察设计管理条例将厂房设计任务委托给符 合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造 师李某任该项目负责人，2022年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费， 设计院指令张某全权负责催讨，2022年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计皖办公室主 任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上。”事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由 王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的 账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2022年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒 付，设计院遂提起诉讼。建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是 ()A.工伤被鉴定为限制民事行为能力人B.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育C.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年D.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼答案：D解析：根据注册建造师管理规定第十五条规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕的；（5）因执行活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。题中只有D项不属于不予注册的情形。故选D。2022二级建造师历年真题解析8章 第4章根据建设工程量清单计价规范(GB50500-2022)，在计算分部分项工程综合单价的（）等费用时，可以根据每个分项工程的具体情况采用分摊法逐项估算。A.税金B.利润C.措施费D.企业管理费E.规费答案：B,D解析：2022新版教材P64页计价规范中的工程量清单综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。选BD，其它都不属于综合单价。关于施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险，下列选项正确的是()。A.保险费由施工单位支付B.意外伤害保险实行实名制C.按工资总额计提保险费D.是一种法定的商业保险E.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止答案：A,D,E解析：2022新版教材P235页意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。建筑意外伤害保险不同于工伤保险，工伤保险是社会保险的一种，实行实名制，并按工资总额计提保险费。建筑意外伤害保险则是一种法定的商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费。根据劳动合同法，用人单位招用劳动者及订立劳动合同时，下列行为中合法的是（）。A.要求劳动者提供担保B.与劳动者约定合同期限C.扣押劳动者证件D.向劳动者收取财物答案：B解析：2022新版教材P127页劳动合同期限是劳动关系双方当事人享有权利和履行义务的有效时间，用合同方式确定下来，才能确保合同内容的实现并使劳动关系稳定，因而是劳动合同存在的前提，故B为正确选项。A、C、D选项均为法律禁止的行为。碾压沥青混合料面层时应将压路机的( )面向摊铺机。A.从动轮B.驱动轮C.小轮D.大轮答案：B解析：2022版教材P24页 改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型的要求外，还应做到：摊铺后应紧跟碾压，保持较短的初压区段，使混合料碾压温度不致降得过低。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从路外侧向中心碾压。根据编制的广度、深度和作用的不同，施工组织设计可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计及()。A.分部、分项工程施工组织设计B.施工详图设计C.施工工艺及方案设计D.施工总平面设计答案：A解析：2022新版教材P24页 二、施工组织设计的分类及其内容根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同，可分为：（1）施工组织总设计；（2）单位工程施工组织设计；（3）分部（分项）工程施工组织设计或称分部（分项）工程作业设计。（2022年）根据下列材料，请回答：某房屋建筑工程，建筑面积 6800m2，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节能体系。根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2022-0201）和建设工程监理合同（示范文本）（GF-2022-0202），建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核（批）手续不妥，要求改正；同时，要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能工程技术专项方案，施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥，不必补充。分别指出事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确？说明理由。答案：解析：（P157）（1）不妥之处 1：施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计。正确做法：单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参加。不妥之处 2：施工组织设计经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。正确做法：施工组织设计经施工单位主管部门审核，施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。（2）（P320）不正确。因为根据建筑节能工程施工质量验收的规范规定：单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。A、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成 B、招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标 C、联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效 D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级答案：B解析：考点:招标人、投标文件和投标保证金。招标投标法实施条例进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。参见在项目实施过程中，为了加强成本管理，对施工方法进行调整优化，改进施工工艺，属于成本控制措施的（）。A.经济措施B.管理措施C.组织措施D.技术措施答案：D解析：2022新版教材P28页 技术措施中的有关内容，施工方法等关键词可以看出属于技术这一块。2022二级建造师历年真题解析8章 第5章 当出现发包人违约时，（ ）暂停施工，由发包人承担违约责任。A工程师可下令B承包人可主动C发包人可要求D承包人不得正确答案：B 双代号网络图中，虚工作(虚线)表示工作之间的（ ）。A时间间歇B搭接关系C逻辑关系D自由时差正确答案：C甲、乙公司双方在施工合同中约定,双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠纷,甲公司欲申请仲裁,却发现合同签订地没有仲裁机构,而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构,但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此,甲公司可以向()。A.合同履行地法院起诉B.乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁C.甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁D.合同履行地仲裁委员会申请仲裁答案：A解析：2022版教材P307此题当中没有选定的仲裁委员会,所以仲裁协议无效,只能诉讼。合同当中没有约定诉讼的人民法院,因此基于合同纠纷的协议管辖,此纠纷可由被告住所地或者合同履行地的人民法院管辖,即合同履行地法院或者乙公司所在地法院。民事诉讼法规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。燃气管道穿越不通航河流河底时，根据水流冲刷条件确定管道至规划河底的覆土厚度不应小于( )。A.0.3mB.0.5mC.0.8mD.1.0m答案：B解析：2022版教材P164 城镇燃气管道工程施工中燃气管道的分类。 燃气管道至规划河底的覆土厚度，应根据水流冲刷条件确定，对不通航河流不应小于0.5m。在立井施工中用伞形钻架打眼，其主要优点有（ ）。A.机械化程度高B.适应条件好C.劳动强度低D.钻眼速度快E.工作安全答案：A,C,D,E解析：P79-81伞形钻架配导轨钻机的机械化程度高、钻速快、一次行程大，伞架的架设、收拢和提放等工序均要占一定的工时，但钻眼工序的总时间较短，对深孔爆破尤为适用，是目前普遍采用的凿岩方式仲裁协议无效的情形有（）A、以口头方式订立的仲裁协议B、约定的仲裁事项超越法定的仲裁范围C、限制民事行为能力人订立的仲裁协议D、一方采取欺诈手段，致使对方订立的仲裁协议E、仲裁协议对仲裁事项、仲裁委员会没有约定或者约定不明确，当事人对此又达不成补充协议答案：A,B,C,E解析：根据仲裁法的有关规定，有下列情形之一的，仲裁协议无效：(1)以口头方式订立的仲裁协议；(2)约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围；(3)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议；(4)一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议；(5)仲裁协议对仲裁事项、仲裁委员会没有约定或约定不明确，当事人对此又达不成补充协议。在混凝土表层损坏的加固之前，不论采用什么办法，均应先凿除已损坏的混凝土，并对修补面进行( )，然后再进行修补加固。A.灌浆B.凿毛C.磨光D.清洗E.涂刷泥浆答案：B,D解析：2022版教材P110页 在混凝土表层损坏的加固之前，不论采用什么办法，均应先凿除已损坏的混凝土，并对修补面进行凿毛和清洗，然后再进行修补加固。下列选项中，非造成钻孔灌注桩质量事故原因的是( )。A.地质勘探资料存在问题B.混凝土温度变形C.钻孔深度误差D.钻孔孔径误差答案：B解析：2022版教材P267A设计文件主要存在对地质勘探材料等问题C钻孔深度的误差D孔径误差。B选项未提及2022二级建造师历年真题解析8章 第6章 在 施工 期间，因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或共同作用，而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准并造成规定数额以上经济损失，甚至发生在建工程的整体或局部胡塌事件属于（ ）。A.在建工程施工质量事故B.操作责任事故C.指导责任事故D.竣工工程施工质量事故正确答案：A汽轮机台板，气缸、轴承座安装的质量控制点有（ ）。A.气缸纵横中心线、标高B.垫铁安装位置合理C.二次灌浆强度D.二次灌浆密实情况E.油系统管道清洁、畅通答案：A,C,D解析：2022版教材P872）台板，汽缸、轴承座安装：汽缸纵横中心线，标高等，二次灌浆的强度、密实情况，确保上下部件联结和受热膨胀不致受阻，机器精找正、找和联轴器对中后机器底部与基础之间的灌浆强度。喷锚支护法施工隧道施工质量检查与验收分为（）等环节。A.开挖B.初期支护C.防水D.回填E.二衬答案：A,B,C,E解析：P277-279喷锚支护法施工质量检查与验收分为开挖、初期支护、防水、二衬四个环节。下列材料中，不属于无机绝缘材料的是()。A.瓷器B.石棉C.玻璃D.水泥答案：D解析：2022版教材P10页 无机绝缘材料有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃及硫磺等。下列关于伸缩装置的说法，正确的有（）。A.伸缩装置应能够满足桥梁纵.横.竖三向的变形要求B.伸缩装置应具有可靠的防排水系统，防水系统应符合注满水48h无渗漏的要求C.伸缩装置不得露天存放D.伸缩装置安装前应由安全员检查签字后方可固定E.伸缩装置产生显著错位时，应进行强度性能检测答案：A,C解析：本题考查的是伸缩装置安装技术。选项B，应符合注满水24h无渗漏要求；选项D，应有安装负责人检查签字；选项E，当桥梁变形使伸缩装置产生显著的横向错位和竖向错位是，要确定伸缩装置的平面转角要求和竖向转角要求，并进行变形性能检测。关于劳务实名制管理检查内容，正确的有( )。A.上岗证B.居住证C.身份证D.健康证E.考勤表答案：A,C,E解析：2022版教材P247 检查内容主要有劳务人员身份证、上岗证；劳务人员花名册、身份证、岗位技能证书、劳务合同证书；考勤表、工资表、工资发放公示单；劳务人员岗前培训、继续教育培训记录；社会保险缴纳凭证。采用压路机碾压土路基时，应遵循（ ）及轮迹重叠等原则。A.先重后轻、先静后振、先低后高、先慢后快B.先轻后重、先振后静、先高后低、先慢后快C.先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快D.先重后轻、先振后静、先低后高、先快后慢答案：C解析：土质路基压实原则：“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠。”压路机最快速度不宜超过4km/h。施工单位违反施工程序，导致一幢13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于（ ）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般答案：B解析：2022版教材P239页2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000 万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；2022二级建造师历年真题解析8章 第7章城镇道路路基施工要点包括（ ）。A.路基填土不得使用沼泽土、含生活垃圾的土、淤泥、冻土或泥炭土B.填方段内应事先找平，当地面坡度陡于1:3时，需修成台阶形式，宽度不应小于1.0mC.填土内不得含有草、树根等杂物，粒径超过200mm的土块应打碎D.填方高度内的管涵顶面，填土500mm以上才能用压路机碾压E.路基施工前，排除原地面积水，清除树根、杂草、淤泥等答案：A,D,E解析：当原地面横坡陡于1:5时，应修成台阶形式，每级台阶宽度不得小于1.0m，台阶顶面应向内倾斜。填土内不得含有草、树根等杂物，粒径超过100mm的土块应打碎。热轧钢筋焊接接头应优先选择( )。A.电阻点焊B.闪光对焊C.埋弧压力焊D.电弧焊答案：B解析：2022版教材P38页 热轧钢筋接头应符合设计要求。当设计无要求时焊接接头应优先选择闪光对焊。 用大流量蒸汽吹扫主蒸汽管道时，应在吹扫前（ ）。A清水冲洗B空气吹扫C及时排水D先行暖管E检查管道位移正确答案：CDE 根据水利建设市场主体信用评价暂行办法（中水协202239号），水利建设市场主体信用等级中，A级表示信用（）。A、好B、一般C、很好D、较好 答案：D解析：根据水利部关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知（水建管2022377号），信用等级分为AAA(信用很好)、AA(信用好)、A(信用较好）、BBB(信用一般）和CCC(信用较差）三等五级。 物体打击事故指的是落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、（ ）等造成的人身伤害。A砸伤B碾压C挤压D坠落正确答案：A 某现浇钢筋混凝土基础工程由支模板、绑钢筋、浇混凝土、拆模板和回填土五个分项工程组成。它划分为六个施工段，各个分项工程在各个施工段上的持续时间如下表所示。在混凝土浇筑后至拆模板至少要养护两天。施工过程名称持续时间（天）支模板232323绑钢筋334433浇混凝土212212拆模板121121回填土232232问题：（1）什么是流水节拍？根据该项目流水节拍的特点，可以就按何种流水施工方式组织施工？（2）什么是流水步距？取大差法确定流水步距的要点是什么？确定该基础工程流水施工的流水步距。（3）确定该基础工程的流水施工工期。正确答案：（1）流水节拍：一个作业队在一个施工段上完成全部工作的时间。 根据该项目流水节拍的特点，可以按无节奏流水施工方式组织施工。 （2）流水步距：两个相邻的作业队相继投入工作的最小间隔时间。 取大差法确定流水步距的要点：各队的流水节拍累加，形成数列；前后队的数列错位相减；取大差法做流水步距。 流水步距计算： 257101215 ）3610141720 22102220 施工过程1，2的流水步距K1,2max2，2，1，0，2，2，202d 3610141720 ）2357810 3479101210 施工过程2，3的流水步距K2,3max3，4，7，9，10，12，1012d 2357810 ）134578 2223338 施工过程3，4的流水步距K3,4max2，2，2，3，3，3，83d 134578 ）25791214 11122414 施工过程3，4的流水步距K3,4max1，1，1，2，2，4，141d （3）流水施工工期： T=K+tn+Z（2+12+3+1）+（2+3+2+2+3+2）+234d 根据建筑安装工程费用项目组成(建标202244号)，建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的()。A.营业税B.城市维护建设税C.教育费附加D.固定资产使用费E.技术转让费 答案：A,B,C解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。建安工程的税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。#我国规定，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行()检测。A.随机取样B.见证取样C.平行D.加倍取样答案：B解析：2022新版教材P172页 涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构及有关安全及重要使用功能的安装分部工程应进行有关见证取样送样试验或抽样检测。2022二级建造师历年真题解析8章 第8章激光平面仪主要适用于()等。A.滑模平台提升B.电梯烟囱倾斜观测C.网形钢屋架水平控制D.大面积混凝土楼板支模E.地下管道施工答案：A,C,D解析：2022版教材P21页 激光平面仪适用于提升施工的滑膜平台、网形屋架的水平控制和大面积混凝土楼板支模、灌注及抄平作业，精准方便、省力省工。根据建筑法 及相关规定， 施工企业应交纳的强制性保险是（ ） 。A.人身意外伤害险 B.工程一切险C.工伤保险 D.第三者责任险答案：C解析： 设备空负荷试运转要求有必要和有条件时，可进行（ ）测量，并应符合规定。A能耗B油耗C噪声D精度正确答案：C关于招标文件的说法，正确的是（ ）。A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15 日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10 日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人答案：C解析：本题考查的是招标的基本程序A.招标人可以设定最高投标限价，但不得规定最低投标限价B.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10 日前提出D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少15 日之前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在招标人（2022年真题）下列地铁车站明挖基坑检测项目中，属于A类检测项目的有（ ）A支撑轴力B地下管线沉降C地下水位D土体水平位移E地表沉降答案：A,B,E解析：本题考查是明挖基坑监测项目、对象及方法。明挖基坑A类检查项目有：地表沉降、地下管线沉降、围护桩顶垂直位移、建筑物倾斜、建筑物沉降、围护桩水平位移、支撑轴力、锚固力。P276中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法，说法正确的是( )。A.中洞法施工工序简单，施工引起的地面沉降较易控制B.侧洞法两侧洞施工时，中洞上方土体受多次扰动，中洞施工若不谨慎可能坍塌C.柱洞法的施工关键是如何确保两侧开挖后初期支护同步作用在顶纵梁上D.洞桩法是先挖洞，在洞内施作桩（柱）、梁和顶部结构，然后在其保护下施工E.侧洞法施工在处理中洞顶部荷载转移时，相对于中洞法要困难一些答案：B,C,D,E解析：2022版教材P107页 中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法（1）中洞法施工工序复杂，但两侧洞对称施工，比较容易解决侧压力从中洞初期支护转移到梁柱上时的不平衡侧压力问题，施工引起的地面沉降较易控制。（2）侧洞法施工就是先开挖两侧部分，在侧洞内做梁、柱结构，然后再开挖中间部分，并逐渐将中洞顶部荷载通过初期支护转移到梁、柱上。两侧洞施工时，中洞上方土体经受多次扰动，形成危及中洞的上小下大的梯形、三角形或楔形土体，该土体直接压在中洞上，中洞施工若不够谨慎就可能发生坍塌.（3）柱洞法施工的关键是如何确保两侧开挖后初期支护同步作业在顶纵梁上，而且柱子左右水平力要同时加上且保持相等.（4）洞桩法就是先挖洞，在洞内制作挖孔桩，梁柱完成后，再施作顶部结构，然后在其保护下施工。施工进度计划在实施过程中要进行必要的调整，调整内容包括( )。A.起止时间B.网络计划图C.持续时间D.工作关系E.资源供应答案：A,C,D,E解析：2022版教材P250 进度调整中，施工进度计划在实施过程中进行必要的调整必须依据施工进度计划检查审核结果进行，调整内容包括：工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。引气剂与减水剂或高效减水剂等外加剂复配在同一水溶液中时，不得发生（）现象。A.冒气泡B.反应C.絮凝D.沉淀答案：C解析：本题考查的是混凝土配合比设计、搅拌和运输。引气剂与减水剂或高效减水剂等外加剂复配在同一水溶液中时，不得发生絮凝现象。