2022二级建造师经典例题8章.docx

2022二级建造师经典例题8章2022二级建造师经典例题8章 第1章 下列不属于安全生产”六关”的是( )。A措施关 B交付关c教育关 D惩罚关正确答案：D施工技术资料的编制要求和移交期限应在( )中做出明确规定。A.工程监理规划B.开工批准文件C.施工组织设计D.施工合同文件答案：D解析：2022版教材P328 （1）施工合同中应对施工资料的编制要求和移交期限作出明确的规定；某大型水利设施建筑项目业主与某银行签订了借款合同。该项目业主的主要义务有()。A.按约定收取借款B.按照实际用途使用借款C.按期归还本金和利息D.提供担保E.不得随时返还借款答案：A,C,D解析：2022版教材P161借款人的义务主要是提供担保，提供真实情况，按照约定收取借款，按照约定用途使用借款，按期归还本金和利息（2022年）在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（ ）。 A.拟制交付 B.占有改定 C.现实交付 D.简易交付答案：D解析：买卖合同交付的方式：现实交付。标的物由出卖人直接交付给买受人。简易交付。标的物在 订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。占有改定。买卖合同特别约定，合同生效后 标的物仍然由出卖人继续占有，买受人取得了返还标的物请求权。指示交付。合同成立时，标的物为第 三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。拟制交付。出卖人将标的物的权利凭证（如仓单、提 单）交给买受人，以代替标的物的现实交付。阀门安装前检验内容及要求包括（ ）。A.阀杆无歪斜、变形B.阀门应进行壳体压力试验和密封试验C.阀门的壳体试验压力为公称压力的1.5倍D.试验持续时间不得少于5minE.试验介质温度为540答案：A,B,D,E解析：2022版教材P77本题考查的是工业管道施工的技术要求。选项C：阀门的壳体试验压力为阀门在20时最大允许工作压力的1.5倍。承发包双方应在合同条款中约定预付款的( )。A.数额B.抵扣方式C.抵扣保证D.支付时间E.抵扣币种答案：A,B,D解析：2022新版教材P73承发包双方应在合同条款中，对下列事项进行约定：(1)预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式；(2)安全文明施工措施的支付计划，使用要求等；(3)工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；(4)工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；(5)施工索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；(6)承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；(7)工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间；(8)工程质量保证金的数额、扣留方式及时间；(9)违约责任以及发生工程价款争议的解决方法及时间；(10)与履行合同、支付价款有关的其他事项。2022二级建造师经典例题8章 第2章施工进度控制在管理观念方面存在的主要问题有（）。A.缺乏进度计划系统的观念B.缺乏动态控制的观念C.缺乏进度计划多方案比较和选优的观念D.缺乏进度、成本与质量三者统筹分析的观念E.缺乏进度与资源优化的观念答案：A,B,C解析：2022新版教材P150页 施工进度控制在管理观念方面存在的主要问题是：缺乏进度计划系统的观念；缺乏动态控制的观念；缺乏进度计划多方案比较和选优的观念。宜修建加筋土挡墙的路段是（ ）。A.挖方路段B.地形陡峭的山坡路段C.半填半挖路段D.地形平坦宽阔的填方路段答案：D解析：2022版教材P33加筋土挡墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在开挖路段或地形陡峭的山坡，由于不利于布置拉筋，一般不宜使用。根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF2022-0214)，劳务分包人的主要义务有（）。A.提供生产、生活临时设施B.投入足够的人力、物力，保证工期C.编制物资需用量计划表D.实现文明施工E.负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审答案：B,D解析：2022新版教材P247页 1.对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。3 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。4.劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师（监理人）的指令。5.除非合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（ ）。A乙供应商因无过错，无需返还。B乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项答案：B解析：选择土工合成材料时，其幅宽、质量和（）应满足设计要求。A、抗压强度B、厚度C、抗拉强度D、顶破强度E、渗透系数答案：B,C,D,E解析：所选土工合成材料的幅宽、质量、厚度、抗拉强度、顶破强度和渗透系数应满足设计要求。二级注册建造师不能（）。A.从事工程项目总承包管理B.从事工程项目管理服务C.从事工程技术经济咨询D.担任大中型以上项目施工负责人答案：D解析：2022版教材P67页注册建造师执业管理办法（试行规定，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人2022二级建造师经典例题8章 第3章热拌热铺沥青混合料路面完工后，按规范要求表面温度低于()后，方可开放交通。A、40B、50C、60D、70答案：B解析：2022版教材P22页热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50后，方可开放交通。某施工单位承接了南方一座双向四车道分离式隧道工程，隧道穿越的地层有石灰岩、页岩、泥灰岩，局部夹有煤层，该隧道穿越一向斜构造。隧道进出口围岩为V级，洞内I级和IV级呈间隔分布，局部为V级。其中左线隧道进口桩号为K15+270,设计控制标高为240.0m，隧道出口桩号为K16+050，设计控制标高为240.0m。施工单位结合该隧道的特点进行了施工组织设计，其中：（1)采用新奥法施工，尤其是在围岩软弱地段，按照“短进尺，弱爆破，紧封闭”的原则稳步推进；（2)为防止地表水危及隧道施工安全，进洞50m左右后，开始做洞口工程，洞口支护时，支护面至开挖面的距离拟定为10m。(3)若遇不良地质情况，必须进行超前地质预报，以便提前采取预防措施。问题：1.在施工组织设计的第一条中，还应补充哪些基本原则？2.改正施工组织设计中第二条的错误做法。3.本隧道可能遇到的不良地质情况及危害有哪些？4.左线隧道按长度划分属于哪一种？说明理由。答案：解析：1.在施工组织设计的第一条中，还应补充的基本原则：早喷锚、勤量测。2.施工组织设计中第二条的错误做法及改正：（1）错误做法：进洞50m左右后，开始做洞口工程。正确做法：掘进前应先做好隧道洞口工程，做好洞口边坡、仰坡及天沟、边沟等排水设施，确保地表水不危及隧道施工安全。（2）错误做法：支护面至开挖面的距离拟定为10m。正确做法：洞内支护，宜随挖随支护，支护至开挖面的距离一般不得超过4m。3.本隧道可能遇到的不良地质情况及危害：石灰岩、页岩、泥灰岩等可溶性地层，当有充水的溶槽、溶洞或暗河等与隊道相连通时可能会造成水害。4.左线隧道接长度划分属于中隧道。理由：隧道按照长度分为特长隧道：L 3000m;长隧道：3000L1000m;中隧道：1000 L 500m；短燧道：L500m。本案例中，左线隧道进口桩号为K15+270，隧道出口桩号为K16+050，其长度为（1605015270）m=780m，因此属于中隧道。某机电安装公司，为进入某钢铁企业的建筑市场，采取低价中标的方法承接了高炉热风炉鼓风机安装任务。由于利润低，施工单位资源投入不足，项目经理对该工程积极性不大，造成施工准备阶段的质量控制不充分，施工受到资源和条件的影响，影响了施工进度和工程质量。项目经理在电缆采购时只注重价格，使一些伪劣电缆进入施工现场，蒙混过关。工程完工后，通过验收交付使用单位，过了保修期的一个夏季，当工程满负荷运行时，出现电缆发热，并造成停机。问题：1项目经理在施工准备阶段中质量控制包括哪些方面？2施工单位低价中标后，为了保住得来不易的市场，应做好哪些方面的质量预控？3从采用伪劣电缆事件分析，施工单位的材料管理在哪些环节上存在失控？4电缆过热引起停机，已过保修期，施工单位是否应对其负责，说明理由？答案：解析：1施工前准备阶段的质量控制,是对投入施工项目的资源和条件的控制。具体内容是：施工准备质量控制,包括施工机具、检测器具质量控制；工程设备材料、半成品及构件质量控制；质量保证体系、施工人员资格审查、操作人员培训等管理控制；质量控制系统组织的控制；施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查的控制；工程技术环境监督检查的控制；新工艺、新技术、新材料审查把关控制等。严格控制图纸会审及技术交底的质量；施工组织设计交底的质量；分项工程技术交底的质量。2施工单位低价中标后,为了保住得来不易的市场,应做好施工组织设计或质量计划预控、施工准备状态预控、施工生产要素预控。3施工单位的材料管理,在供应商的选择和材料验收两个环节上失控。4虽然已过保修期,但施工单位仍要对质量问题负责,原因是,该质量问题的发生,是由于施工单位采用不合格材料造成的,是施工过程中造成的质量隐患,不是因使用原因造成的质量问题,因此不存在过了保修期的说法。某城市轨道交通项目施工进度计划检查按月度进行，其检查的内容有（）A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查资源使用及与进度保证的情况D.检查施工成本控制的情况E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况答案：A,B,C,E解析：2022新版教材P149页 检查工程量的完成情况，检查工作时间的执行情况，检查资源使用及进度保证的情况，前一次进度计划检查提出的问题的整改情况。关于地役权的说法，正确的有（ ）。A需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权B地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C地役权未经登记不得对抗需役地人D地役权由需役地人单方设立E地役权属于用益物权答案：A,E解析：本题考查地役权。A正确，需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。B错误，地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。C错误，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记;未经登记，不得对抗善意第三人。D错误，设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同，所以不能单方设立。E正确，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。参见教材P18。 投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（ ）A中标无效B有关单位和责任人应当承担相应的行政责任或刑事责任C吊销营业执照D重新招标E如果给他人造成损失的，有关责任人和单位应当承担民事赔偿责任正确答案：ABE2022二级建造师经典例题8章 第4章场景（十三）施工单位投标中标后,与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料,使用不合格 的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予 准许的情况包括 ( )A.鉴定程序严重违法B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格C.鉴定结论明显依据不足D.经过质证不能作为证据使用E.有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决答案：A,B,C,D解析：当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向()归档。A、监理单位B、建设单位C、城建档案管理机构D、质量监督机构答案：B解析：施工单位按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕，再移交建设单位进行工程竣工验收墙面砖粘贴每面墙不宜有两列以上非整砖，非整砖宽度一般不宜小于整砖的( )。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4答案：A解析：2022版教材P110页墙、柱面砖粘贴：（2）粘贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处；每面墙不宜有两列（行）以上非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果，这项原则是()。A.循证决策B.基于事实的决策方法C.过程方法D.持续改进答案：A解析：2022新版教材P160页 循证决策：基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果下列哪些是用于工业用水的塑料管道？APVC-U管BPVC-C管CPP-R管D铝塑复合管答案：B解析：硬聚氯乙烯(PVC-U)管:主要用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。 ? 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管: 主要应用于冷热水管、消防水管系统、工业管道系统。 ?无规共聚聚丙烯管(PP-R管):主要应用于饮用水管、冷热水管。 ?聚丁烯管(PB管):应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁小口径压力管道，如地板辐射采暖系统的盘管。 ?交联聚乙烯管(PE-X管):PE-X管主要用于地板辐射采暖系统的盘管。 ?铝塑复合管:应用于饮用水管和冷、热水管。GCL施工表述不正确的是( )。A.GCL必须在平整土地上进行B.GCL不能在有水的地面及下雨时施工，施工完毕后要及时铺设上层结构，如HDPE膜C.大面积铺设采用搭接方式，需要缝合D.对GCL出现破损之处采用撒膨润土或加铺GCL方法修补答案：C解析：2022版教材P181页 大面积铺设采用搭接形式，不需要缝合，搭接缝应用膨润土防水浆封闭。2022二级建造师经典例题8章 第5章关于措施项目费，以下说法正确的是（）。A. 特殊地区施工增加费：是指工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用B. 总承包服务费：是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用C. 脚手架工程费：是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销(或租赁)费用D. 工程定位复测费：是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用E. 大型机械设备进出场及安拆费：是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用答案：A,C,D,E解析：选项B属于其他项目费。措施项目费，还包括：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：1. 安全文明施工费(1)环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。(2)文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。(3)安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。(4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。2 .夜间施工增加费：是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。3 .二次搬运费：是指施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。4 .冬雨期施工增加费：是指在冬期或雨期施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。5 .已完工程及设备保护费：是指竣工验收前，对巳完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。二次回路中应单体校验合格的部件包括（ ）。A继电器B指示灯C变送器D熔断管E仪表正确答案：ACE高程测量的方法有电磁波测距三角高程测量法和()。A、水准测量法B、导线测量法C、三边测量法D、竖直角测量法答案：A解析：高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程法，常用水准测量法。可见A为正确选项钢结构构件的连接方法不包括（ ）。A. 焊接B. 机械连接C. 螺栓连接D. 铆接答案：B解析： 钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接水泥稳定土基层裂缝的防治方法有（ ）。A.提高水泥用量比例B.应严格集料中黏土含量C.应严格控制加水量D.碎石级配应接近要求级配范围的中值E.养护结束后应及时铺筑下封层答案：B,C,D,E解析：2022版教材P98水泥稳定碎石基层裂缝病害预防措施：（1）控制水泥质量，在保证强度的情况下，应适当 降低水泥稳定碎石混合料的水泥用量；（2）碎石级配应接近要求级配范围的中值；（3）应严格集料中黏土含量；（4）应严格控制加水量；（5）混合料碾压成型后及时洒水养生，保持碾压成型混合料表面的湿润；（6）养护结束后应及时铺筑下封层；（7）宜在春季末和气温较高的季节组织施工，工期的最低温度在5以上，并在第一次冰冻到来之前一个月内完成，基层表面在冬季上冻前应做好覆盖层（下封层或摊铺下面层或覆盖土）。（2022年）施工现场的塔吊必须停止作业的天气状况有（ ）。A.浮尘 B.大雨 C.大雪 D.大雾 E.五级大风答案：B,C,D解析：P226。遇六级及六级以上大风、大雨、雾等恶劣天气，应停止作业， 将吊钩升起。行走式塔吊要夹好轨钳。雨雪过后，应先经过试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业2022二级建造师经典例题8章 第6章（2022年） 根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方 案的审查重点是（ ）。A.是否达到工程使用功能要求 B.是否达到施工进度要求 C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否达到造价控制目标答案：C解析：建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或 者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对某大楼质量验收的说法，下列说法正确的是()。A.若该主体结构分部工程验收合格，则该分部工程所含分项工程质量必定合格B.若该主体结构分部工程验收合格，则该分部工程质量控制资料必定完整C.若该主体结构分部工程验收合格，则该分部工程观感质量验收必定符合要求D.若该主体结构分部工程验收合格，则该单位工程质量验收必定合格E.若该主体结构分部工程验收合格，则该分部工程主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定答案：A,B,C,E解析：分部工程质量验收合格规定 (1)所含分项工程的质量均应验收合格;(2)质量控制资料应完整;(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定;(4)观感质量应符合要求。露天矿深孔台阶爆破是指()。 A.炮孔深度大于10m，孔径大于100mm的爆破方法B.炮孔深度大于5m，孔径大于50mm的爆破方法C.炮孔深度大于10m，孔径大于50mm的爆破方法D.炮孔深度大于5m，孔径大于100mm的爆破方法答案：B解析：露天台阶爆破分为深孔台阶爆破与浅孔台阶爆破。露天深孔台阶爆破：通常将炮孔直径大于50mm、孔深大于5m的台阶爆破称为露天深孔台阶爆破；露天浅孔台阶爆破：通常将炮孔直径小于50mm、孔深小于5m的台阶爆破称为露天浅孔台阶爆破。答案选项A、C、D中炮眼深度或炮眼直径总有一项不符合或两者均不符合，只有B答案与定义相符。关于土地权属的说法，正确的有（ ）。A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有答案：B,C解析：城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家的以外，属于农民集体所有，宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。关于管道系统压力试验的规定，正确的是（）。A.压力试验是以液体和气体为介质，只能检验管道强度B.压力试验应以液体为试验介质C.压力试验在管道安装完毕，热处理和无损检测合格后进行D.试验前及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置E.脆性材料使用气体进行试验应采取有效安全措施答案：B,C解析：本题考查的是管道系统试验。选项A，压力试验是以液体和气体为介质，可检验管道强度和严密性；选项D，试验后，才可以拆除盲板和膨胀节临时约束装置；选项E，脆性材料严禁使用气体进行试验。根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-19990201）规定，发包人应在监理人出具最终结清证书后的()d内，将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28答案：B解析：2022新版教材P241页 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按合同约定，将逾期付款违约金支付给承包人。2022二级建造师经典例题8章 第7章建设项目工程总承包方的项目管理目标包括()。A.项目的进度目标B.总承包方的成本目标C.项目的经济目标D.项目的总投资目标E.项目的质量目标答案：A,B,D,E解析：2022新版教材P4页 建设工程项目总承包其项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。 施工总承包模式的特点是（ ）。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总 造价 的早期控制B.业主对施工总承包单位的依赖较大C.业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大D.一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标E.施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目正确答案：ABD 按热力管网系统的形式来说，一次补充水量大，直接消耗一次热媒，但中间设备少的是( )。A.闭式系统B.开式系统C.蒸气系统D.凝水系统正确答案：B水准测量中， A 点为后视点， B 点为前视点， A 点高程为 ha， 后视读数为 a， 前视读数为 b， 则 B 点高程（ ） 。 A HA-a+b B HA+a-b C a+b-HA D a-b-HA答案：B解析：参见教材 P46。 HB=HA+a-b， 故选 B。背景资料：某道路工程总承包单位为A公司，合同总工期为180d。A公司把雨水管工程分包给B公司。B公司根据分包项目工程量、施工方案及计划投入的工料机，编制了管线施工的进度计划。工程实施后，由于分包单位与总承包单位进度计划不协调，造成总工期延长为212d。路基工程施工时，A公司项目部发现某里程处存在一处勘察资料中没有提及的大型暗浜。对此，施工单位设计了处理方案。采用换填法进行了处理。施工后，A公司就所发生的事件对建设单位提出索赔要求，建设单位要求A公司提供索赔依据。问题：1补充B公司编制雨水管施工进度计划的依据，并指明A、B两公司处理进度关系的正确做法。2承包商处理暗浜应按什么程序进行3施工单位可索赔的内容有哪些根据索赔内容应提供哪些索赔依据答案：解析：1 补充：必须考虑总包单位的进度计划、分包合同中规定的工期。说明：承包单位应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范围，总分包之间相互协调，处理好进度执行过程中的相关关系，并协助分包单位解决项目施工进度控制中的相关问题。2应由承包商报告监理，建设单位组织设计(勘察)单位、监理单位、承包商共同研究处理措施；得出结论后，由设计单位出具变更设计图，监理出具变更签证，施工单位上报新施工方案，按原审批流程获得批准后，才能处理。3勘察资料中没有提及的大型暗浜的处理引发的索赔应该受理。索赔依据：(1)施工合同；(2)设计单位出具的变更设计图，监理出具的变更签证；(3)经监理认可的换填工程施工方案；(4)由换填工程产生的工、料、机费用凭证；(5)换填工程检查验收报告(含隐蔽工程验收)。关于垃圾填埋场的高密度聚乙烯（HDPE）膜焊接工艺和检测技术的说法错误的是（）A.双缝热熔焊接是使HDPE 膜本体熔化B.单缝挤压焊接可用可糙面膜与糙面膜之间的连接C.焊缝非破坏性检测有双缝热熔的真空及电火花检测法D.破坏性测试需要对每个试样分别做剪切试验和剥离试验答案：C解析：1.双缝热熔焊接双缝热熔焊接采用双轨热熔焊机焊接，其原理为：在膜的接缝位置施加一定温度使HDPE 膜本体熔化，在一定压力作用结合在一起，形成与原材料性能完全一致，厚度更大，力学性能更好的严密焊缝。2.单缝挤压焊接单缝挤压焊接采用单轨挤压焊机焊接，其原理为：采用与 HDPE 膜相同材质的焊条，通过单轨挤压焊机把 HDPE 焊条熔融挤出，通过外界的压力把焊条熔料均匀挤压在已经除去表面氧化物的焊缝上。主要用于糙面膜与糙面膜之间的连接、各类修补和双轨热熔焊机无法焊接的部位。1.非破坏性检测技术HDPE 膜非破坏检测主要有双缝热熔焊缝气压检测和单缝挤压焊缝的真空及电火花检测法。2.HDPE 膜焊缝破坏性测试每个试样裁取 10 个 25.4mm 宽的标准试件，分别做 5 个剪切实验和 5 个剥离实验。2022二级建造师经典例题8章 第8章 对建设工程项目而言，（ ）的项目管理是管理的核心。A施工方B设计方C借贷方D业主方正确答案：D由于业主方不仅是建设工程项目生产过程的总集成者，而且业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此对于一个建设工程项目而言，虽然有代表不同利益方的项目管理，但是业主方的项目管理是管理的核心。按公路工程质量检验评定标准JTG F801-2022进行质量评定时，工程质量等级评定分( )。 A.合格、不合格B.优良、中、不合格C.优良、合格、不合格D.中、不合格答案：A解析：工程质量评定等级分为合格与不合格，应按分项、分部、单位工程、合同段和建设项目逐级评定。关于夏热冬冷地区围护结构热桥部位温度控制的说法，正确的是( )。A.内表面温度不低于设计状态下的室内平均温B.内表面温度不低于设计状态下的室内最高温度C.内表面温度不低于设计状态下的室内空气露点温度D.内表面温度不低于设计状态下的室内最低温度答案：C解析：2022版教材P316页 (1)严寒、寒冷地区外墙与屋面的热桥部位，外窗(门)洞口室外部分的侧墙面应进行保温处理，保证热桥部位的内表面湿度不低于设计状态下的室内空气露点温度，并减小附加热损失。夏热冬冷、夏热冬暖地区能保证围护结构热桥部位的内表面温度不低于设计状态下的室内空气露点温度。根据建设施工合同（示范文本）（GF-2022-0201），采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（）A、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同款 B、工程造价管理部门公布的价格调整 C、承包方承担的损失超过其承受能力 D、一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时 E、外汇汇率变化影响合同价款答案：A,B,E解析：本题考查的是变动总价合同。根据建设工程施工合同(示范文本)，合同双方可约定，在以下条件下可对合同价款进行调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;(2)工程造价管理部门公布的价格调整;(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;(4)双方约定的其他因素。对建设周期一年半以上的工程项目，也应考虑外汇汇率的不稳定。#脚手架定期检查的主要内容有()。A.停用是否超过15dB.是否有超载使用的现象C.地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空D.杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求E.高度在24m以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求答案：B,C,D,E解析：2022版教材P218页（3）脚手架定期检查的主要项目包括,1.杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；2.地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空；3.扣件螺栓是否有松动；4.高度在24米以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求；5.架体的安全防护是否符合要求；6.是否有超载使用的现象等。以下劳务派遣活动中,符合法律规定的是（ ）。 A. 甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员 B. 乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上 C. 丙在无工作期间,其所属劳务派遣公司不再向其支付工资 D. 丁被劳务派遣公司派到某船厂工作发生工伤,船厂要求劳务公司承担工伤责任答案：D解析：