2022一级建造师模拟试题9章.docx

2022一级建造师模拟试题9章2022一级建造师模拟试题9章 第1章当钢筋的混凝土保护层厚度不够时，会造成钢筋受拉时在钢筋附近的()破坏。A.钢筋断裂B.混凝土开裂C.钢筋与混凝土间滑动D.混凝土剪切答案：B解析：钢筋与混凝土出现相对变形(滑移)时，如钢筋的间距或混凝土保护层厚度较小时，由于钢筋保护层内的拉应力过高而会造成钢筋四周混凝土的开裂破坏；增加钢筋保护层的混凝土厚度时，由于保护层内的拉应力减小而提高了保护层的抗拉破坏的能力。当混凝土保护层有足够的厚度时，从钢筋外缘开始的剪应力成为最危险应力，而最终将发生沿钢筋外沿的剪切破坏。确定基准收益率的基础是（ ）A、资金成本B、机会成本C、投资风险D、通货膨胀率E、基准折现率答案：A,B解析：2022/2022版教材P28是确定基准收益率的基础是资金成本和机会成本。水运工程开工前，建设单位应组织()对单位工程、分部、分项工程进行划分。A.设计单位B.施工单位C.质检单位D.监理单位E.质量监督单位答案：B,D解析：甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（ ）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1 年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1 年内主张撤销该合同答案：B,D,E解析：本题考查的是可撤销合同。本合同是在欺诈胁迫的条件下签订的，属于可撤销 可变更合同。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民 法院或者仲裁机构申请。无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效， 不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独 立存在的有关解决争议方法的条款的效力。加强劳动定额管理，（ ），降低工程耗用人工工日，是控制人工费支出的主要手段。A.提高科学技术水平B.提高施工人员文化水平C.提高劳动生产率D.提高施工管理水平答案：C解析：2022/2022教材P89 加强劳动定额管理，提高劳动生产率，降低工程耗用人工工日，是控制人工费支出的主要手段。候机引导显示终端必须显示旅客候机的（）。A.航班号B.目的地C.经停站D.登机口编号E.出发港答案：A,B,C,D解析：发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7d内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，()。A.责任由发包人自负B.责任由承包人自负C.责任由发包人和承包人按比例承担D.由发包人承担主要责任答案：B解析：2022版教材P323 / 2022版教材P322本题考核的是合同以外零星项目工程价款结算。发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7d内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。某公司承建一项城市污水处理工程，包括调蓄池、泵房、排水管道等。调蓄池为钢筋混凝土结构，结构尺寸为40m（长）×20m（宽）×5m（高），结构混凝土设计等级为C35，抗渗等级为P6。调蓄池底板与池壁分两次浇筑，施工缝处安装金属止水带，混凝土均采用泵送商品混凝土。事件一：施工单位对施工现场进行封闭管理，砌筑了围墙，在出入口处设置了大门等临时设施，施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。事件二：调蓄池基坑开挖渣土外运过程中，因运输车辆装载过满，造成抛洒滴漏，被城管执法部门下发整改通知单。事件三：池壁混凝土浇筑过程中，有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞，混凝土运至现场时间过长，坍落度损失较大，泵车泵送困难，施工员安排工人向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工作。事件四：金属止水带安装中，接头采用单面焊搭接法施工，搭接长度为15mm，并用铁钉固定就位，监理工程师检查后要求施工单位进行整改。为确保调蓄池混凝土的质量，施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制，以确保实现设计的使用功能。1.写出“五牌一图”的内容。2.事件二中，为确保项目的环境保护和文明施工，施工单位对出场的运输车辆应做好哪些防止抛洒滴漏的措施？3.事件三中，施工员安排向罐内加水的做法是否正确？应如何处理？4.说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因？5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外，还应从哪些环节加以控制以确保混凝土质量？答案：解析：1.（本小题6分）五牌：工程概况牌（1分）、管理人员名单及监督电话牌（1分）、消防保卫牌（1分）、安全生产（无重大事故）牌（1分）、文明施工牌（1分）。一图：施工现场总平面图（1分）。2.（本小题4分）（1）施工车辆应采取密封覆盖（1分）措施；（2）施工运送车辆不得装载过满（防超载）（1分）；（3）在场地出口设置冲洗池（1分）待运土车辆出场时派专人将车轮冲洗干净（1分）。3.（本小题4分）施工员安排工人直接加水做法不正确（2分）。泵送防水馄凝土，当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水灰比的水泥浆或减水剂（2分）进行搅拌，严禁直接加水。4.（本小题3分）因为金属止水带接头采用搭接施工时，搭接长度不得小于20mm（1分），搭接必须双面焊接（1分），不得采用铁钉固定就位（1分）。施工单位违反了上述规定故要求整改。5.（本小题3分）施工单位还应从原材料（1分）、配合比（1分）、混凝土供应（运输）（1分）等环节加以控制，以确保混凝土质量。2022一级建造师模拟试题9章 第2章 浇筑混凝土时为避免发生离析现象，混凝土自高处倾落的自由高度一般不应超过（ ）m。A1 B2 C3 D5正确答案：B目前国内常规主力燃煤电站机组容量为（ ）。A.50MWB.125MWC.300MW（330MW）D.600MW（660MW）E.1000MW答案：C,D,E解析：教材P113国内常规电站机组容量一般为3001000MW。关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的有（ ）。A.仲裁实行一裁终局制 B.应首选诉讼作为解决争议的方式C.调解不成，不影响采取其他解决途径 D.仲裁程序一般都是保密的E.争端裁决委员会由 3 人或 3 人以上单数组成答案：C,D解析：A 选项，在双方的合同中约定仲裁的效力；B 选项，协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式；E 选项，争端裁决委员会可以由一人，三人或者五人组成。巷道围岩位移可以采用()的方法进行监测。A.收敛计测量B.多点位移计测量C.超声波仪测量D.离层仪测量E.震动仪测量答案：A,B,D解析：本题考核的是巷道围岩位移可以采用的方法。巷道围岩位移可以采用收敛计测量、多点位移计测量和离层仪测量。当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A、受案的仲裁委员会决定 B、仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定 C、工程所在地的基层人民法院裁定 D、合同签订地的中级人民法院裁定答案：B解析：教材P358仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。吹填工程中的耙吸挖泥船自挖自吹施工方式，适用于取土区（ ）、运距远的工程。A.风浪大B.风浪小C.潮汐大D.潮汐小答案：A解析：2022版教材页码P201-P203建设工程质量管理条例规定，（ ）对分包工程的质量承担连带责任。A. 监理单位与分包单位B. 建设单位与分包单位C. 总承包单位与分包单位D. 设计单位与分包单位答案：C解析：2022年建设工程法规真题第28题根据建设工程质量管理条例规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。综上所述，本题正确答案是C。国际工程投标总报价中，分包工程费包括（ ）。A、分包报价B、总包管理费C、经营业务费D、总包利润E、工程辅助费答案：A,B,D解析：2022版教材P312 / 2022版教材P306表1Z103092国际工程投标总报价中，分包工程费包括分包报价、总包管理费和利润。2022一级建造师模拟试题9章 第3章施工单位承建了一座高架桥，该桥上部结构为30m跨径的预应力小箱梁结构，共120片预制箱梁。施工合同签订后，施工单位根据构件预制场的布设要求，立即进行了箱梁预制场的选址和规划，并编制了梁场布置方案，在报经企业技术负责人审批后实施，方案要求在梁板预制完成后，移梁前应对梁板喷涂统一标识，包括预制时间、梁体编号等内容，预制场平面布置示意图见图1：图1预制场平面布置示意图预制场设5个制梁台座（编号15），采用一套外模、两套内模。每片梁的生产周期为10天，其中A工序（钢筋工程）2天，B工序（模板安装、混凝土浇筑、模板拆除）2天，C工序（混凝土养生、预应力张拉与移梁）6天。5个制梁台座的制梁横道图见图2。箱梁预制前，施工单位对底模板设置了预拱度。在进行第25号箱梁预制时，为了选择预应力筋张拉时机，在箱梁混凝土浇筑时，试验人员甲在施工同步取样，并对取样试块按照实验室标准条件掩护，严格按照测定的试块强度做为预应力筋的张拉强度。但是张拉完成后发现该预制梁预拱度出现了较大的偏差。问题：1、三个区各是什么？2、T梁上还应喷涂什么标识？拌合站标识有哪些？3、计算最短流水施工工期4、梁场方案审批方式正确吗？5、分析25号箱梁预拱度出现较大偏差的原因。答案：解析：1、D制梁区；E存梁区；F材料加工区。2、（1）T梁上还应喷涂：张拉时间、施工单位、部位名称。（2）拌合站标识：拌合站简介牌、混凝土配合比牌、材料标识、操作规程、消防保卫牌、安全警告警示牌。3、首先这里需要明白的是“预制场设5个制梁台座（编号15），采用一套外模、两套内模。”，那也就是说每5个梁采用一个台座，那需要周转台座的次数是120/5=24。每次用一次台座就需要18天，故最短流水施工工期是24*18=432天。4、不正确。编制了梁场布置方案，应报经监理工程师审批后实施。5、这里主要考查钢筋混凝土预拱度出现偏差的原因。用标准养护的混凝土试块弹性模量作为施加张拉条件，当标准养护的试块强度达到设计的张拉强度时，由于梁板养护条件不同，其弹性模量可能尚未达到设计值，导致梁的起拱值大。 项板冒落事故的主要责任、连带责任分别由谁承担？由谁承担由此造成的经济损失？正确答案：（1）分包方承担主要责任（1分），总包方承担连带责任（2分）。（2）经济损失由分包方承担（1分）。 碾压混凝土的VC值太大，说明（ ）。A拌合料湿，不易压实8拌合料湿，灰浆太少C拌合料干，不易压实D拌合料干，灰浆太多正确答案：C商性能混凝土（HPC）所用的矿物掺合料主要有（ ）。A.磨细矿粉B.磨细矿渣粉C.硅灰D.优质粉煤灰E.磨细石粉答案：B,C,D解析：可用于瓦斯及煤尘突出矿井的炸药是()。A.3级煤矿许用炸药B.乳化炸药C.水胶炸药D.铵油炸药答案：A解析：煤矿许用炸药的选用必须遵守下列规定: (1)低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。(2)低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。(3)高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药。(4)突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药。按照建设工程价款结算暂行办法的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定的时间或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同（ ）。A. 拒绝B. 协商C. 认可D. 应予造价鉴定答案：C解析：根据建设工程价款结算暂行办法第16条第1款的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。综上所述，本题的正确答案为C。施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（ ）。A. 甲有权要求乙承担民事责任B. 甲有权要求丙承担民事责任C. 甲无权要求丁承担民事责任D. 乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E. 丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿答案：A,B,D,E解析：2022年建设工程法规真题第91题 本题考查的是总承包单位的责任。ABC项：根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。根据建筑法的规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。本案中，甲有权向乙丙丁要求承担民事责任，因此AB项正确，C项错误。DE项：根据民法通则的规定，负有连带责任的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带责任的人偿付他应当承担的份额。因此DE项正确。综上所述，本题的正确答案为ABDE。对于清单项目往往要购买几种仪器设备，当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，则需采用的计量支付方法是（ ）。A、估价法B、凭据法C、均摊法D、分解计量法答案：A解析：2022版教材P261 / 2022版教材P255（3）估价法当承包人对于某-项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，则需采用估价法进行计量支付。2022一级建造师模拟试题9章 第4章铲斗挖泥船的挖掘与提升铲斗同步挖掘法适用的土质是()等。A.密实砂B.硬塑黏土C.软塑黏土D.可塑黏土E.松散沙答案：A,B解析：书上198页 #关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。A、施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C、某工程2022年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算吋间为2022年6月11日D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期答案：B解析：教材P328本题考查的是质量责任的损失赔偿。选项A，缺陷责任期一般为一年，最长不超过两年，具体可由发承包双方在合同中约定；选项C，缺陷责任期与竣工验收备案没有关系；选项D，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。原施工网络计划中，关键工作是哪些？计划工期是多少？答案：解析：利用逐条线路对比法确定：的持续时间为70+112+42+77=301（天）；的持续时间为70 + 112 + 98 = 280（天）的持续时间为70 + 98 + 77 = 245（天）；所以关键线路为。关撻工作是：基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程。计划工期是：301天。基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设置( )设施。A.电信线路B.高压供电线路C.移动通信基站D.小型天线E.大型天线答案：A,C,D解析：水利系统文明建设工地建设管理水平考核的内容包括( )A.基本建设程序 B.工程质量管理C.施工安全措施D.工程监理措施E.内部管理制度答案：A,B,C,E解析：根据水利系统文明建设工地考核标准中对工程建设管理水平的考核要求，其内容有基本建设程序、工程质量管理、施工安全措施、内部管理制度四个方面。下列关于路基支挡结构施工要求说法正确的是（ ）。A.岩体完整地段修建支挡结构宜在旱季施工B.浆砌片石使用石料最小块径应大于10cmC.大块片石浆砌可以采用灌浆法施工D.支挡结构施工前应作好截排水设施答案：D解析：2022版教材页码P42-43选项A错误，在岩体破碎、土质松软或有水地段修建支挡结构，宜在旱季施工，并应集中力置，分段施工，不应长段拉开挖基。选项B错误，浆砌片石砌体必须选用质地坚硬、不易风化、无裂纹、无水锈的片石，其母岩强度等级应MU30；各类石料最小块径应大于15cm。选项C错误，片石应采用挤浆法砌筑；严禁使用灌浆法施工。下列标记牌中具有易折性要求的包括（）标记牌。A.机位B.跑道号码C.跑道出口D.方向E.道路等待位置答案：B,C,D,E解析：2022版教材页码P100-101（1）风向指示器;（2）立式跑道边灯;（3）立式跑道入口灯;（4）立式跑道末端灯; （5）立式停止道灯; （6）立式滑行道边灯; （7）进近灯; （8）目视进近坡度指示器; （9）标记牌（在停机坪上的机位标记牌除外）； （10）标志物。 以上目视助航灯光和设施必须具有易折性。 此外，立式进近灯及其支柱必须是易折的。进近灯光系统距离跑道入口300m 以外部分且允许其支柱高度超过12m时，要求其易折结构设在距灯的顶端大于12m处。 当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议，自愿将纠纷交给第三者，由第三者在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决，这种解决纠纷的方式叫作（ ）。A调解B和解C诉讼D仲裁正确答案：D2022一级建造师模拟试题9章 第5章根据建设工程施工合同（示范文本），应由承包人自行承担责任的情况有（ ）。A.经工程师确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷B.因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格D.工程师要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格E.由于承包人原因造成的工程停工答案：A,C,E解析：2022教材P269 / 2022教材P266发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项目承包人违约的情形约定的承包人无法继续履行合同的情形。监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。在经营租赁的背景下，租赁费用主要包括（ ）。A. 折旧B. 所得税C. 担保费D. 租赁保证金E. 租金答案：C,D,E解析：本题考查的是租赁费用的概念。在经营租赁的背景下，租赁费用主要包括：租赁保证金、租金、担保费。综上所述，正确选项为CDE。高桩码头采用柴油锤沉桩施工时，打桩锤锤型的选择应根据（），并结合施工经验或试沉桩情况确定。A.水文资料B.地质资料C.桩身结构强度D.桩的承载力E.锤的性能答案：B,C,D,E解析：采用柴油锤沉桩施工时，水文资料不是选择打桩锤的根据。某施工单位承接了一项光缆架空线路工程，采用包工不包料方式。其中，有一处于电力线交越施工，施工单位编制了安全措施，要求施工人员穿绝缘鞋、戴安全帽、绝缘手套和使用绝缘工具，并与电力线保持规定的安全距离。施工单位将安全措施报建设单位，建设单位以安全措施不合格为由未批准。事件二：施工中，施工人员不小心，将光缆搭在电力线上。问题：事件二发生后，应该如何处理？答案：解析：事件二发生后，应采取以下措施：（1）施工人员必须立即停止一切有关作业活动，保护现场。（2）报告施工项目负责人和指定专业人员联系供电部门，切断相关电力线路供电，事故未排除前严禁行人进入危险地带，严禁擅自恢复作业。（3）启动应急预案，作业前，应取得电力部门配合，在相关人员配合下，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业。（4）施工人员在架空电力线附近工作时，应确保与其保持安全距离。（5）施工人员在作业时，光缆与电力线交越处做好绝缘处理，以免操作人员触电。政府投资公路建设项目的实施程序中，首先应编制()。A.年度基本建设计划B.项目环境影响报告C.项目建议书D.设计任务书答案：C解析：本题考核的是公路建设的基本程序。政府投资公路建设项目的实施，应当按照下列程序进行：(1)根据规划，编制项目建议书；(2)根据批准的项目建议书，进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；(3)根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件；(4)根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件；(5)根据批准的施工图设计文件，组织项目招标；(6)根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，并向交通主管部门申报施工许可；(7)根据批准的项目施工许可，组织项目实施；(8)项目完工后，编制竣工图表、工程决算和竣工财务决算，办理项目交、竣工验收和财产移交手续；(9)竣工验收合格后，组织项目后评价。行政强制措施的种类包括()。A.质押B.查封场所、设施或者财物C.限制公民人身自由D.扣押财物E.冻结存款、汇款答案：B,C,D,E解析：本题考核的是行政强制措施的种类。行政强制措施的种类：(1)限制公民人身自由；(2)查封场所、设施或者财物；(3)扣押财物；(4)冻结存款、汇款；(5)其他行政强制措施。关于隧道施工洞内运输的说法，错误的是（ ）。A：装运大体积料具时，应有专人指挥B：B：应选用汽油作燃料的车辆C：装碴机操作时，其回转范围内不得有人通过D：人车应分道通行答案：B解析：进洞的各机械与车辆宜选用带净化装置的柴油机动力，燃烧汽油的车辆的机械不允许进洞。影响资金等值的主要因素有（ ）。A：利息B：利率或折现率C：资金发生的时点D：资金量的大小E：资金等值换算方法答案：B,C,D解析：影响资金等值的主要因素有:利率或折现率、资金发生的时点、资金量的大小。2022一级建造师模拟试题9章 第6章为控制安装精度，安装时运用温度变化偏差，以下做法正确的是（ ）。A.在调整两轴线倾斜精度时，上部间隙小于下部间隙 B.在调整两轴线倾斜精度时，下部间隙小于上部间隙 C.调整两端面间隙时选择平均值 D.发电机的轴心应高于干燥机的轴心 E.汽轮机的轴心应高于电动机的轴心答案：A,D解析：调整两轴心径位移时，运行中温度高的一端（汽轮机、干燥机）低于温度低的一端（发电机、鼓风 机、电动机），调整两轴线倾斜时，上部间隙小于下部间隙，调整两端面间隙时选择较大值。关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有（ ）。A. 建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准B. 履行地点为项目所在地C. 合同标的是财产D. 违约责任是当事人违反合同义务的责任E. 有关施工组织设计的内容即为履行方式条款答案：A,B,D,E解析：2022年建设工程法规真题第76题 A项：建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准。所以A项表述正确。B项：履行地点为项目所在地。所以B项表述正确。D项：违约责任是当事人违反合同义务的责任。所以D项表述正确。E项：有关施工组织设计的内容即为履行方式条款。所以E项表述正确。C项：建设工程施工合同的标的是完成工程项目，而非财产。所以C项表述错误。综上所述，本题正确答案为ABDE。多波长计可用于( )项目的测试。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.输入抖动容限及频偏答案：A解析：中心频率与偏离的主要测试仪表为多波长计或光谱分析仪。活动支架可分为（ ）几种形式。A、弹簧支架B、导向支架C、悬吊支架D、滚动支架E、滑动支架答案：B,C,D,E解析：2022/2022教材P219活动支架可分为：滑动支架、导向支架、滚动支架和悬吊支架等四种形式。关于建设工程项目总承包单位工作内容的说法，正确的是（ ）。A.负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权B.完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件C.按照合同约定，完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验D.项目总承包单位可自主确定设计人员和设计分包者答案：C解析：建设工程项目总承包的任务应该明确规定。从时间范围上，一般可包括从工程立项到交付使用的工程建设全过程，具体可包括：勘察设计、设备采购、施工、试车（或交付使用）等内容。从具体的工程承包范围看，可包括所有的主体和附属工程、工艺、设备等。关于仲裁的说法，正确的是（）。A、仲裁委员会隶属行政机关 B、仲裁以公开审理为原则 C、仲裁委员会由当事人协商确定 D、仲裁裁决作出后可以上诉答案：C解析：教材P333民事纠纷的法律解决途径。选项A，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系；选项B，仲裁以不公开审理为原则；选项D，仲裁裁决不能上诉。属于桥梁附属设施的是（ ）。A.锥形护坡B.桥墩C.桥跨结构D.基础答案：A解析：2022版教材P115/2022版教材P110本题主要考察桥梁的组成。桥梁分上部结构、下部结构、支座系统、附属设施四部分，上部结构通常又称为桥跨结构，是在线路中断时跨越障碍的主要承重结构；下部结构包括桥墩、桥台和基础；桥梁附属设施包括桥面系、伸缩缝、桥头搭板和锥形护坡等，桥面系包括桥面铺装（或称行车道铺装）、排水防水系统、栏杆（或防撞栏杆）、灯光照明等， 影响施工测量控制网精度要求的因素有()。A.测量方法B.建筑材料C.结构形式D.施工方法E.测量仪器要求 答案：B,C,D解析：一般，施工测量控制网的精度由建筑物的限差决定。要求的精度过高，则增加测量工作量或工作难度，而低于建筑限差精度要求，就不能满足施工质量要求。决定建筑限差的因素有工程性质、结构形式、建筑材料种类、施工方法等内容。不同建筑物的建筑条件有区别，所以对一个施工测量控制网而言，涉及的建筑物不同其测量精度就是有区别的。但是，测量方法和测量仪器都不应该影响工程限差要求，所以本题答案应该为B、C、D2022一级建造师模拟试题9章 第7章灯具和设备安装项目内容包括（）。A.泊位系统安装B.指点标安装C.导航系统安装D.风向标安装答案：D解析：见民航机场工程管理与实务1D435012和民用机场目视助航设施施工及验收规范MHT 5012-2022中355。泊位系统安装属于弱电工程。指点标安装和导航系统安装属于空管工程，只有风向标安装属于灯具和设备安装项目。社会保险费和住房公积金的计算基数应以（ ）为计算基数。A、定额直接工程费B、定额人工费C、人工费和机械费D、人工费+机械+材料费答案：B解析：2022版教材P174 / 2022版教材P168（1）社会保险费和住房公积金社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础，根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。下列系统中，不属于直驱式风力发电机组组成系统的是（）。A.变速系统B.控制系统C.测风系统D.防雷系统答案：A解析：2022版教材P25 / 2022版教材P16直驱式风电机组:主要由塔筒（支撑塔）、机舱总成、发电机、叶轮总成、测风系统、电控系统和防雷保护系统组成。发电机位于机舱与轮毁之间。直驱式风电机组机舱里面取消了发电机、齿轮变速系统,将发电机直接外置到与轮毁连接部分。施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括（ ）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有设计、施工、监理单位分别签署的竣工决算书D.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告E.有施工单位签署的工程保修书答案：A,B,D,E解析：本题考查竣工质量验收的程序中的竣工验收。具备下列条件时，由施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告，申请工程竣工验收。1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告；4.有工程勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署的工程保修书。（2022年真题）下列工程质量事故发生的原因中,属于技术原因的有（）。A.材料质量检验不严B.盲目抢工C.施工工艺错误D.结构设计错误E.台风天气答案：C,D解析：P189-191技术原因:指引发质量事故是由于在项目勘察、设计、施工中技术上的失误。例如,地质勘察过于疏略,对水文地质情况判断错误，致使地基基础设计采用不正确的方案 ;或结构设计方案不正确，计算失误,构造设计不符合规范要求;施工管理及实际操作人员的技术素质差,采用了不台适的施工方法或施工工艺等。这些技术上的失误是造成质星事故的常见原因。A属于管理原因;B属于社会、经济原因;E属于人为事故和自然灾害原因。关于脚手架和脚手架作业中，做法不正确的是（）。A.脚手架脚底应有石块垫平B.脚手架问连接牢靠C.脚手架铺设材料表面不易发滑D.变更脚手架搭设尺寸应有验算答案：A解析：脚手架作业安全工作，主要有：1)脚手架的使用材料应牢靠，尺寸和表面质量符合要求。脚手架连接件符合要求；2)脚手架搭设结构应符合规定。搭设尺寸(如立杆步距、纵距、横距、连墙件间距等)有变化时，一般都应经过验算。搭设场地平整坚实。仅采用石块垫平其脚底的做法是不安全的，必须场地平整坚实。下列关于工程结算、质量争议的规定，说法正确的是（ ）A.已生效的竣工结算文件，双方均可以进行重复审核B.因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建, 发包人请求减少支付工程价款的,应予支持C.指定分包专业工程造成的质量缺陷，承包人承担责任D.竣工结算文件由承包方报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案E.发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款,保留 3%左右的质量保证金答案：B,E解析：工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的,应当作为工程决算的依据,未经对方同意,另一方不得就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核，A 错误；发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。C 错误；竣工结算文件应当由发包方报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案，D 错误。高桩码头在斜坡上打桩和打斜桩时，拟定合理的打桩顺序，采取恰当的()，以保证沉桩完毕后的最终位置符合设计规定。A.在原桩位下沉B.偏离桩位下沉C.按设计桩位下沉D.打桩施工顺序答案：B解析：2022一级建造师模拟试题9章 第8章人民调解的基本原则有()。A.当事人自愿原则B.尊重当事人权利原则C.当事人平等原则D.公开、透明原则E.合法原则答案：A,B,C,E解析：本题考核的是人民调解的基本原则。人民调解的基本原则包括：(1)当事人自愿原则；(2)当事人平等原则；(3)合法原则；(4)尊重当事人权利原则。关于材料保管和使用控制的说法，正确的有（ ）。A.建立管理台账，进行收、发、储、运等环节的技术管理B.严格按施工组织平面布置图进行现场堆料，不得乱堆乱放。检验与未检验物资应标明分开码放，防止非预期使用C.应做好各类物资的保管、保养工作，定期检查，做好记录，确保其质量完好D.合理组织材料使用，减少材料损失采取有效措施防止损坏、变质和污染环境E.不合格材料不得降级使用答案：A,B,C,D解析：2022教材P225 / 2022教材P227五、材料的保管和使用控制（1）项目应安排专人管理材料并建立材料管理台账，进行收、发、储、运等环节的技术管理，避免混料和将不合格的材料使用到工程上。（2）要严格按照施工平面布置图的要求进行材料堆放，不得随意堆放。已检验与未检验物资应标明分开码放，防止非预期使用，所有进场材料都应有明确的标识。（3）应做好各类物资的保管、保养工作，定期检查，做好记录，确保其质量完好。（4）合理组织材料使用，减少材料损失，采取有效措施防止损坏、变质和污染环境。A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务，系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工，在施工过程中遇到以下情况：情况一：4月3日起，因业主原因停工3d。情况二：4月3日上午上班时，项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7d后到货安装。因停工和机柜晚到，乙向监理工程师提出了累计工期索赔。4月6日上午上班时，乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7d到货(时间不含4月6日当天)，乙为此又向监理工程师提出了增加7d的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2d后，方可开始安装。上述设备延期到货，导致其他相关工作依次顺延。情况三：为追赶进度，在机柜、服务器等设备到货后，乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。情况四：在敷设光缆过程中，发现其中一根光缆长度不足，乙决定进行接续。情况五：施工单位对全部2022条双绞线自检时发现有II条信道不合格、3条双绞线不通，且均无法修复，乙认为总比例未超过1，自检结论为合格。施工单位对全部216条光纤信道自检时发现有1条不合格，且无法修复，乙认为比例未超过05，自检结论为合格。?2问题：(1)乙在4月3日可以提出的累计工期索赔天数为几天，理由?监理工程师能否接受乙于4月6日提出的工期索赔天数，理由?(2)乙为追赶进度采取的做法存在什么问题?简述正常的工作程序。(3)说明光纤接续对光纤端面的要求。有哪几种制备光纤端面的方法?(4)监理工程师能认可双绞线系统、光纤系统的自检结论吗?简述原因。答案：解析：(1)1)4月3日提出工期索赔天数为7d。 理由：由于机柜到货推迟影响工期7d。2)监理工程师不能接受乙于4月6日提出的新增索赔天数的要求。理由：机柜迟到7d，4月10日可以开始安装，4月12日已具备安装服务器的条件。服务器晚到7d，即4月13日到货，14日可以开始安装，延误工期不可重复计算。(2)乙做法存在的问题是：缺少到货验收环节，不能立即开箱。正常工作程序是：设备到货后，由建设单位(业主)组织监理单位、施工单位、设备供应商共同进行设备到货验收，验收合格后建设单位、监理单位、施工单位代表签字，建设单位与施工单位签署设备交接记录，此后施工单位才可以开始安装调试。(3)制备后的光纤接头切割端面应平整、与光纤轴线垂直、无毛刺、无缺损且保持清洁。端面制备方法主要有三种：刻痕法；切割钳法；超声波电动切割法。(4)1)双绞线系统的结论可以被认可。原因：双绞线布线全部检测时，无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被检测总数的1，则判为不合格。本次自检无法修复的链路、信道或不合格线对数量未超过被检测总数1，可以判定为合格。2)光纤系统的结论不能被认可。原因：光纤信道只要有一条不合格的，就判定光纤系统不合格。(1)依据题目背景可知，由业主原因发生的、可能造成工期延误的事件共有3项：4月3日起停工3d；4月3日被告知机柜晚到7d；4月6日被告知服务器推迟到货7d。根据合同法延误工期是不能重复计算的。而情况一与情况二耽误工期的起始时间都是4月3日，时间