2022招标师考试试题及答案6篇.docx

2022招标师考试试题及答案6篇2022招标师考试试题及答案6篇 第1篇关于优秀的采购人员在催交中通常应该考虑的问题，下列说法正确的有()。A、供应商的情况B、延迟交付的严重性C、是否有替代品D、关键物资是否短缺E、预定生产量答案：A,B,C解析：对于采购人员而言，催交实际上意味着特殊情况的出现，意味着危机的处理，优秀的采购人员在催交中通常应该考虑以下问题：供应商的情况；延迟交付的严重性；是否有替代品。政府采购货物招标项目中，下列关于推荐中标候选人顺序的说法错误的是（ ）。A.采用最低评标价法，投标报价相同按技术指标优劣顺序排列B.采用综合评分法，得分相同按投标报价由低到高顺序排列C.采用性价比法，按商数得分由低到高顺序排列D.采用性价比法，商数得分相同按投标报价由低到高顺序排列答案：C解析：政府采购货物和服务招标中，评标委员会应根据不同的评标方法，采取不同的推荐方法：采用最低评标价法的，按投标报价由低到髙顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。处在垄断竞争市场上的企业，其垄断程度高低与其经营效益好坏的关系为()。A、正相向关系B、负相向关系C、等比例关系D、毫无关系答案：A解析：处在垄断竞争市场上的企业，其垄断程度高低与其经营效益的好坏为正相向关系。如果企业的垄断程度高即竞争程度低，那么，企业在市场上就处于优势地位，就能取得较理想的经营效益。物流服务合同的核心内容是( )。A、物流服务项目的合同管理B、物流服务合同的条款管理C、物流服务合同的风险管理D、物流服务合同的信息管理答案：B解析：根据合同法的规定，当事人订立合同的形式有()。A、书面形式B、口头形式C、直接形式D、间接形式E、其他形式答案：A,B,E解析：合同法规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。此外，法律、行政法规规定采用书面形式以及当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。对于国际贸易买卖合同而言，最好采用书面形式，因为书面合同可以作为合同成立的证据，有时可作为合同生效的条件，以及可以作为合同履行的依据。关于采购与招标，下列说法中正确的是()。A、采购与招标只是不同的购买方式B、采购属于非公开购买方式，招标属于公开购买方式C、采购属于购买行为；招标既有购买行为，也有出售行为D、政府招标采购受政府采购法约束，企业招标采购受招标投标法约束答案：C解析：通常情况下，采购是属于买方主导的购买行为，而招标是属于选择交易对象的一种方式，既有购买行为，如工程、货物和服务的采购，也有出售或出让行为，如特许经营权、土地使用权、科研成果和技术专利等的出售或出让。采购、供应双方受合同法的约束；但在招标投标过程中，招标投标双方须严格遵守招标投标法的规定，同时受合同法的约束。建筑安装工程费按照工程造价形成由()组成。A、分部分项工程费B、措施项目费C、其他项目费D、规费、税金E、零星项目费答案：A,B,C,D解析：本题的考点为建筑安装工程造价。建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。2022招标师考试试题及答案6篇 第2篇采购管理是采购计划下达、交易形成、交易执行、验收、采购文档管理及采购()的采购活动的全过程。A、资金流动B、资金结算C、物资流动D、信息流动答案：B解析：采购管理是采购计划下达、交易形成、交易执行、验收、采购文档管理及采购资金结算的采购活动的全过程，对采购过程中资金流动、物资流动、信息流动和人员流动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对采购活动执行过程的科学管理。甲公司对于人民法院作出的要求其先予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，对此下列说法正确的是()。A、甲公司可以自裁定送达之日起10日内上诉B、甲公司可以自作出裁定之日起15日内上诉C、甲公司可以自收到裁定之日起15日内上诉D、甲公司对此先予支付裁定不得上诉答案：A解析：当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。根据招标采购风险产生的原因，属于不对称信息条件下的风险的是（）。A.政治风险 B.项目相关方行为风险C.利率风险 D.汇率风险答案：B解析：在招标采购风险中，利率风险、汇率风险、政治风险等都属于对称信息条件下的风险。正常情况下交易双方都不可确切预知未来市场价格的变动情况从而占据优势，而只能根据公开的信息和市场供求状况作出预测，因而信息是对称的。然而，现实中这种信息对称是相对的，信息不对称是绝对的。“信息不对称”是指一方在某一方面拥有私人信息，这些信息只有当事人自己了解，别人不了解或信息成本过高等因素无法了解。信息不对称条件下的风险指的是项目各相关方行为决策所引起的风险，即项目相关方行为风险。工程建设项目货物招标投标办法规定，履约保证金金额一般为中标合同价的( )以内，招标人不得擅自提高履约保证金。A、5%B、10%C、15%D、25%答案：B解析：人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()个月内审结，有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月，还需要延长的，报请上级人民法院批准。A、10B、8C、12D、6答案：D解析：本题的考点为民事诉讼开庭审理的规定。人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。风险概率和影响矩阵方法的基本步骤包括()。A、识别项目所有的风险B、分析项目组织结构C、评估风险概率D、评估风险影响E、制订应对策略答案：A,C,D,E解析：风险概率和影响矩阵方法的基本步骤包括：识别项目所有的风险；评估风险概率；评估风险影响；建立风险概率和影响矩阵；制订应对策略。应在提交项目申请报告之前完成环境影响评价文件报批的是 （)A.实行审核制的项目 B.实行核准制的项目C.实行审批制的项目 D.实行备案制的项目答案：B解析：实行审批制的项目，应在报送可行性研究报告之前完成环境影响评价文件的报批；实行核准制的项目，应在提交项目申请报告之前完成环境影响评价文件的报批；实行备案制的项目， 应在项目开工前完成环境影响评价文件的报批。2022招标师考试试题及答案6篇 第3篇工程项目设计阶段，施工图预算的编制方法有（ ）。A.工料单价法 B.设备价值百分比法C.扩大单价法 D.预算单价法E.综合单价法答案：A,E解析：工程项目设计阶段，施工图预算的编制方法有：工料单价法，是根据建筑安装工程施工图和预算定额，按分部分项的顺序，先算出分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出分项工程直接工程费；综合单价法的分项工程单价为全费用单价，全费用单价经综合计算后生成。关于买卖合同当事人的权利和义务，下列说法正确的有()。A、出卖人应当交付标的物并转让标的物所有权B、出卖人应当保证标的物的交付品质C、买受人应当支付价款D、买受人应当接收并检验标的物E、出卖人对标的物的交付品质不负有担保义务答案：A,B,C,D解析：出卖人的主要义务有：交付标的物并转让标的物所有权；保证标的物的交付品质。买受人的主要义务有：支付价款；接收并检验标的物。关于项目施工阶段市政公用工程管理，下列描述错误的是()。A、办理工程与生产设备的移交手续B、办理土地征用、建设用地规划及建设工程规划等有关手续C、办理施工许可等手续D、落实建设场地“四通一平”答案：A解析：项目施工阶段市政公用工程管理的内容包括：落实建设场地“四通一平”；办理土地征用、建设用地规划及建设工程规划等有关手续；办理施工许可等手续；办理水、电、供热、煤气、天然气、通信的供给手续；向各政府主管部门办理各项竣工入住事项；向政府主管部门办理其他各项审批事项。投融资服务项目要强化过程质量管理的措施包括()。A、进行详细的需求分析，清楚业主的目标B、做好质量计划C、协议签署，建立项目公司D、建立良好的质量保证措施E、实施全面质量管理答案：A,B,D解析：由于投融资项目的结果质量（例如可行性研究报告）往往只有在其所依附的整体项目实施后才能评判其质量水平的高低，所以投融资服务项目要强化过程质量管理。投融资服务项目要强化过程质量管理的措施有：进行详细的需求分析，清楚业主的目标；做好质量计划；建立良好的质量保证措施。承包商的行为中，一定会明确固定的开始时间与结束时间，一旦按期结束项目即已完成，而不会周而复始地进行，这体现了项目具有（ ）。A.不断完善的渐进性 B.临时的一次性C.风险与不确定性 D.特定目标的唯一性答案：B解析：界定一个工作行为是否为项目行为只能看它是否具有以下属性：具有特定目标的唯一性；具有临时的一次性；具有不断完善渐进性；具有风险与不确定性。其中，具有临时的一次性是指在承包商的建造行为中，一定会明确固定的开始时间与结束 时间，一旦按期结束项目即已完成，而不会周而复始地继续进行。工程建设项目管理的招标文件通常由招标公告、投标人须知、项目管理大纲要求、 ( )、工程技术文件、投标文件格式等组成。A.合同文件 B.招标文件 C.投标文件 D.设计文件答案：A解析：工程建设项目管理的招标文件通常由招标公告、投标人须知、项目管理大纲要求、合同文件、工程技术文件、投标文件格式等几部分组成。其招标文件的内容和格式，可以参照建设工程监理招标文件的相关内容。按照我国规定，对实行法定商检的商品，应( )。A、先报检，后报关B、先报关，后报检C、先放行，后检验D、检验与海关查验同步进行答案：A解析：2022招标师考试试题及答案6篇 第4篇关于世界银行咨询服务（采购）基于质量和费用评审方法的表述，不正确的是()。A、QCBS采用“双封制”方法B、投标方同时提交技术建议书和财务建议书C、评审建议书应分两个阶段进行、首先是质量，然后才是费用D、技术建议书的评审员在技术建议书评审结束之前，需要接触财务建议书答案：D解析：本题的考点为世界银行咨询服务（采购）的评审方法基于质量和费用的评审方法。QCBS方式，即“基于质量和价格的选择”综合考虑咨询服务的质量和价格以选择合适的服务方。QCBS采用“双封制”方法，投标方同时提交技术建议书和财务建议书。评审建议书应分两个阶段进行：首先是质量，然后才是费用。技术建议书的评审员在技术建议书评审结束之前，不得接触财务建议书，财务建议书只能在此之后拆封。不属于有限责任公司中股东会行使职权的是()。A、通过公司章程B、审议批准董事会的报告C、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项D、决定公司的经营方针和投资计划答案：A解析：本题的考点为有限责任公司中股东会行使的职权。有限责任公司中股东会行使的职权包括：(1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3)审议批准董事会的报告；(4)审议批准监事会或者监事的报告；(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等。必须根据有关的法律法规，结合本单位的具体情况，建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全责任制度的是 （ ）A.拥有特种设备的单位 B.特种设备使用单位C.使用单位主要负责人 D.特种设备的主要负责人答案：B解析：特种设备使用单位必须根据有关的法律法规,结合本单位的具体情况,建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全责任制度。 特种设备使用单位的主要负责人是本单位特种设备的主要责任人。某技术复杂，招标金额为1000万元的政府采购货物招标项目，其评标委员会的组成正确的是()。A、招标人代表1人，专家4人B、招标人代表2人，专家3人C、招标人代表2人，专家5人D、招标人代表1人，专家6人答案：C解析：某省政府公布的政府采购限额标准为30万元，货物公开招标限额标准为100万元。该省某预算单位拟采购一台水下机器人，采购预算为50万元。水下机器人技术复杂，采购人不能准确提出技术要求。最适合该项目的采购方式是（ ）。A.公开招标 B.邀请招标C.竞争性谈判 D.询价答案：C解析：当出现以下情况之一时，采购人可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格和具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。建设工程保险的责任范围主要包括()。A、军事行动B、自然事件C、意外事故D、人为风险E、第三者责任部分的保险责任答案：B,C,D,E解析：建设工程保险的责任范围，主要包括如下四个方面：自然事件；意外事故；人为风险；第三者责任部分的保险责任。第三者责任部分的保险责任包括在保险期间因建筑工地发生意外事故造成工地及邻近地区第三者人身伤亡和财产损失中依法应由被保险人承担的赔偿责任，以及事先经保险人书面同意的被保险人因此而支付的诉讼费用和其他费用。作为官方标志表明获准使用的货物环保节能标志是 （）A. “中国环境标志”B. “II型环境标志”C. “节能标志”D. “能源效率标识”答案：A解析：解析 “中国环境标志”，又名“I型环境标志”，是由国家环保总局环境认证中心发布的一种官方标志，表示产品在生产、使用和处理处置过程中符合环境保护要求，与同类产品相比，具对低毒少害、节约资源等环境优势。2022招标师考试试题及答案6篇 第5篇关于政府采购中招标投标投诉的程序，下列说法正确的有()。A、供应商有权依法向财政部门提起投诉，财政部门受理投诉、作出处理决定B、投诉人为法人的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章C、投诉人可以拒绝配合财政部门依法进行的调查D、财政部门作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，并加盖印章E、财政部门经审查，供应商投诉事项与质疑事项不一致的，超出质疑事项的投诉事项应当认定为无效投诉事项，并告知投诉人撤回投诉书答案：A,B,D,E解析：C项，财政部门处理投诉事项原则上采取书面审查的方式。财政部门认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织投诉人和被投诉人当面进行质证。对财政部门依法进行调查的，投诉人、被投诉人以及与投诉事项有关的单位及人员等应当如实反映情况，并提供财政部门所需要的相关材料。投诉人拒绝配合财政部门依法进行调查的，按自动撤回投诉处理；被投诉人不提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可投诉事项。政府采购协议从（)等方面为发展中国家提供特殊待遇和差别待遇。A、适用范围B、对外提供货物C、例外条款D、技术援助E、抵偿和审议答案：A,C,D,E解析：根据政府采购协议第5条的规定，应该对发展中国家、特别是最不发达国家特殊待遇和差别待遇，保证这些国家的国际收支平衡，有充足的外汇，发展国内工业、农业和落后地区家庭手工业和其他经济的发展。政府采购协议从适用范围、例外条款、技术援助、抵偿和审议等方面为发展中国家特别是最不发达国家提供特殊待遇和差别待遇。下列不属于索赔报告的基本要求的是()。A、必须说明索赔事件应当符合法律规定和合同约定，并列出证明资料B、必须说明工期延误以及损失金额的具体明细以及依据C、必须说明违约方的责任D、说明事件与损失之间的因果关系、关联性，并附明依据资料答案：C解析：索赔报告的基本要求有：必须说明索赔事件应当符合法律规定和合同约定，并列出证明资料。即基于何种事件、何种理由提出索赔请求。具体包括事件描述、影响描述、后果描述以及各部分的证明资料。必须说明工期延误以及损失金额的具体明细以及依据。说明前述事件与损失之间的因果关系、关联性，并附明依据资料。咨询机构应根据()建立结构化的工作单元。A、任务大纲B、责任分配结构C、组织分解结构D、工作分解结构(WBS)答案：D解析：投融资服务项目的工作范围得到确认后，咨询机构应根据工作分解结构(WBS)建立结构化的工作单元，为这些工作单元工作的责任赋予相应的部门和人员，从而在项目资源和项目工作之间建立明确的目标责任关系。下列关于建设工程勘察设计合同的说法错误的是()。A、建设工程勘察设计合同分为建设工程勘察合同和建设工程设计合同两种B、建设工程勘察设计合同的当事人为发包人与勘察设计人C、签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务D、签订勘察设计合同，对文本条款以外的其他事项，可以不采用书面形式，只需双方当事人约定答案：D解析：建设工程勘察设计合同是指发包人与勘察设计人之间为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。建设工程勘察设计合同管理办法第5条规定：“签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。”D项，对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。广泛应用于招标采购项目质量控制的方法是( )。A、网络分析法B、里程碑计划C、流程图D、挣值分析法答案：C解析：某机电设备国际招标项目，开标时间为2022年9月14日（周五）上午10时，以下做法正确的有（ ）。A.来自省内的甲专家在2022年9月12日9时抽取B.来自省外的乙专家在2022年9月11日9时抽取C.来自省内的丙专家在2022年9月13日9时抽取D.来自省外的丁专家在2022年9月12日9时抽取E.来自省内的戊专家在2022年9月14日9时抽取答案：C,D,E解析：机电产品国际招标投标实施办法第11条规定，机电产品国际招标活动中所需专家必须由招标机构及业主在招标网上从国家、地方两级专家库中采用随机抽取的方式产生。进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定第21条规定，抽取评标所需的评审专家的时间不得早于开标时间48小时，如抽取外省专家的，不得早于开标时间72小时，遇节假日向前顺延；同一项目评标中，来自同一法人单位的评审专家不得超过评标委员会总数的1/3。2022招标师考试试题及答案6篇 第6篇对败诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是()。A、行政行为超越职权B、行政行为违反法定程序C、被告不履行或迟延履行法定职责D、行政处罚明显不当答案：D解析：项目在计算期内净现金流量累计等于零时的折现率称为()。A、财务净现值率B、总投资收益率C、利息备付率D、财务内部收益率答案：D解析：本题的考点为财务内部收益率的概念。项目在计算期内净现金流量累计等于零时的折现率称为财务内部收益率。根据国家发改委、国务院法制办等十部门联合制定的招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门对招标投标市场出现的虚假招标、串通投标、非法转包和违法分包等失信违法行为，应自招标投标违法行为处理决定做出之日起()个工作日内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为6个月。A、28B、45C、30D、20答案：D解析：本题的考点为违法行为记录公告。根据国家发改委、国务院法制办等十部门联合制定的招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门对招标投标市场出现的虚假招标、串通投标、非法转包和违法分包等失信违法行为，应自招标投标违法行为处理决定做出之日起20个工作日内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为6个月。根据国家发展改革委关于委托地方审批部分外国政府贷款项目资金申请报告的通知，各省市借用外国政府贷款1000万美元及以下的项目，其项目资金申请报告由()审批。A、国务院B、国家发改委C、国家发改委委托项目业主所在地省级发展改革委D、国家发改委委托项目业主所在地市级发展改革委答案：C解析：根据国家发展改革委关于委托地方审批部分外国政府贷款项目资金申请报告的通知，各省市借用外国政府贷款1000万美元（或800万欧元）及以下的项目，其借用外国政府贷款项目资金申请报告由国家发改委委托项目业主所在地省级发展改革委审批。省级发展改革部门需将项目资金申请报告批复文件及文本抄送国家发展改革委复核，对于符合要求的，国家发展改革委将出具外国政府贷款项目资金申请报告委托审批复核确认书；对于不符合要求的，将退回省级发改部门重新审批。其余外国政府贷款项目资金申请报告仍由国家发展改革委审批。货物的质量是货物()等方面的综合体现，是产品与其规定标准技术条件的符合程度。A、内在质量B、外观质量C、社会质量D、经济质量E、自然质量答案：A,B,C,D解析：货物的质量是货物内在质量、外观质量、社会质量和经济质量等方面的综合体现，是产品与相关规定标准技术条件的符合程度，以国家或国际有关法规、商品质量标准或订单中的有关规定作为最低技术条件。采购按照交易主体的国别和采购标的物的来源地划分，可以分为()。A、服务采购B、国内采购C、货物采购D、国际采购E、工程采购答案：B,D解析：本题的考点为采购方式的划分。采购按照交易主体的国别和采购标的物的来源地划分，可以分为国内采购和国际采购。某国家机关办公楼建设项目，财政预算约8000万元人民币，项目前期审批手续已完成，施工图样已具备且满足深度要求，招标人委托某招标公司对该工程施工组织公开招标，并决定采用资格后审方法，招标公司拟定的招标方案部分内容如下：(1)招标公告发布的同时开始发售招标文件，并要求招标文件购买人在购买招标文件时即提交投标保证金100万元。(2)分两批组织购买招标文件的潜在投标人进行现场踏勘。(3)召开投标预备会。(4)向提出问题的招标文件购买人发出招标文件的书面澄清文件。(5)组织开标会议，接受投标文件并开标。(6)组织资格审查和原件复核工作。(7)从招标人提供的专家名单中随机抽取评标专家。(8)组织评标委员会评标，评标委员会出具评标报告。(9)与中标候选人就中标价格进行谈判，发出中标通知书。(10)招标人与中标人签订书面合同。招标公司根据项目计划工期较短，且预计物价波动幅度较小的具体情况，建议招标人选用固定总价合同。招标公司在招标方案中向招标人建议，除了办公楼工程通过招标选定施工总承包单位之外，还应将大楼的精装修工程、弱电工程、电梯工程等单独进行专业承包的招标。1.招标方案中，哪些工作存在不妥之处？为什么？2.招标公司建议选用固定总价合同是否合理？为什么？3.招标公司在招标方案中提出的将专业工程单独招标的建议是否合理？为什么？答案：解析：1.招标方案中工作的不妥之处及理由，具体分析如下：(1)不妥之处：要求招标文件购买人在购买招标文件时即提交投标保证金100万元。理由：工程建设项目施工招标投标办法和工程建设项目货物招标投标办法规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过80万元。投标保证金是投标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前将投标保证金递交给招标人，或按规定将投标保证金汇入招标人指定银行账户。(2)不妥之处：分两批组织购买招标文件的潜在投标人进行现场踏勘。理由：按招标投标法、工程建设项目施工招标投标办法等有关规定，招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。(3)不妥之处：向提出问题的招标文件购买人发出招标文件的书面澄清文件。理由：按照招标投标法第二十三条规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人。(4)不妥之处：组织开标会议，接受投标文件并开标。理由：合理的程序是先接受投标文件，再组建评标委员会，然后组织开标会议。(5)不妥之处：从招标人提供的专家名单中随机抽取评标专家。理由：根据招标投标法实施条例第四十六条，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。选择方式及程序是一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。(6)不妥之处：与中标候选人就中标价格进行谈判。理由：确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。2.(1)招标公司建议选用固定总价合同合理。(2)理由：总价合同是指在合同中确定完成一个项目的总价，承包人据此完成项目全部内容的合同。这种合同计价类型通常适用于工程量事先能够准确计算且实施期间极少变更的项目。总价合同一般适用于工程规模较小、技术比较简单、工期较短（一般不超过一年）、具备完整详细设计文件的工程建设项目。3.(1)招标公司在招标方案中提出的将专业工程单独招标的建议合理。(2)理由：取得专业承包资质的企业（简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业依法分包的专业工程和发包单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的施工劳务企业。