2022二级建造师历年真题7卷.docx

2022二级建造师历年真题7卷2022二级建造师历年真题7卷 第1卷企业管理层附近大中型项目宜设置的项目管理组织结构是（ ） 。A 直线职能式 B 穿透式 C 事业部式 D 矩阵式答案：D解析：参见教材 P120。 考查内容： 施工部署应包括的内容。施工部署应包括以下内容：1 工程目标： 工程的质量、 进度、 成本、 安全、 环保及节能、 绿色施工等管理目标。2 重点和难点分析： 包括工程施工的组织管理和施工技术两个方面。3 工程管理的组织： 包括管理的组织机构， 项目经理部的工作岗位设置及其职责划分。岗位设置应和项目规模相匹配， 人员组成应具备相应的上岗资格。项目管理组织机构形式应根据施工项目的规模、 复杂程度、 专业特点、 人员素质和地域范围确定。 大中型项目宜设置矩阵式项目管理组织结构， 小型项目宜设置线性职能式项目管理组织结构， 远离企业管理层的大中型项目宜设置事业部项目管理组织。#锅炉烘炉，煮炉和试运转完成后，应请（）验收。2022A.施工单位质量部门B.施工单位施工管理部门C.制造单位质量部门D.所在监督监管部门答案：D解析：锅炉烘炉、煮炉、试运转完成后，应请监督检验部门验收。全民所有制企业的经营权属于 （ ）A.自物权 B.用益物权C.担保物权 D.债权答案：B解析：用益物权是指当事人依照法律规定，用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、 使用和收益的权利。承受轴向压力的细长压杆，其( )。A.压力越大，稳定性越好B.压力越大，稳定性不变C.压力越小，稳定性越好D.压力越小，稳定性越差答案：C解析：2022版教材P14页受压杆件受力达到一定的数值时，杆件会发生弯曲。随着压力的增大，压杆的稳定性会越差，以致压力达到临界力时，压杆会发生破坏而失稳。因此，受压杆件压力越小，其稳定性越好。室内消火栓系统在竣工后应做试射试验，首层取两处试验的目的是（ ）。A.测两股水柱的出水流量B.测两股水柱的出水压力C.测两股水柱的出水流速D.测两股水柱同时喷射到达最远点的能力答案：D解析：2022版教材P134本题考查的是建筑管道施工技术要点。顶层（或水箱间内）试验用消火栓可测试消火栓的出水流量和压力（充实水柱）；首层取两处消火栓试射，可检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力。中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法，说法正确的是( )。A.中洞法施工工序简单，施工引起的地面沉降较易控制B.侧洞法两侧洞施工时，中洞上方土体受多次扰动，中洞施工若不谨慎可能坍塌C.柱洞法的施工关键是如何确保两侧开挖后初期支护同步作用在顶纵梁上D.洞桩法是先挖洞，在洞内施作桩（柱）、梁和顶部结构，然后在其保护下施工E.侧洞法施工在处理中洞顶部荷载转移时，相对于中洞法要困难一些答案：B,C,D,E解析：2022版教材P107页 中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法（1）中洞法施工工序复杂，但两侧洞对称施工，比较容易解决侧压力从中洞初期支护转移到梁柱上时的不平衡侧压力问题，施工引起的地面沉降较易控制。（2）侧洞法施工就是先开挖两侧部分，在侧洞内做梁、柱结构，然后再开挖中间部分，并逐渐将中洞顶部荷载通过初期支护转移到梁、柱上。两侧洞施工时，中洞上方土体经受多次扰动，形成危及中洞的上小下大的梯形、三角形或楔形土体，该土体直接压在中洞上，中洞施工若不够谨慎就可能发生坍塌.（3）柱洞法施工的关键是如何确保两侧开挖后初期支护同步作业在顶纵梁上，而且柱子左右水平力要同时加上且保持相等.（4）洞桩法就是先挖洞，在洞内制作挖孔桩，梁柱完成后，再施作顶部结构，然后在其保护下施工。水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（）内进行。A、三年 B、四年 C、五年 D、十年答案：C解析：2022版教材P144水库大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔610年进行一次。评价沥青混合料压实程度的指标是（ ）。A.稳定度B.沥青饱和度C.空隙率D.沥青填隙率答案：C解析：2022版教材P96空隙率是评价沥青混合料压实程度的指标2022二级建造师历年真题7卷 第2卷采用固定总价合同，承包商承担的主要有( )。A.工期风险B.价格风险C.工作量风险D.施工技术方案引发的风险E.政治风险答案：B,C解析：2022新版教材P253页 固定总价合贩价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。在这类合同中承包商承担了全部的工作量和价格的风险。隧道采用（ ）时，必须事先编制爆破方案，报城市主管部门批准，并经公安部门同意后方可实施。A.降水施工B.无水施工C.喷锚暗挖施工D.钻爆法施工答案：D解析：地下铁道工程施工及验收规范(GB50299-1999)第7.1.1至第7.1.6条的规定：隧道采用钻爆法施工时，必须事先编制爆破方案，报城市主管部门批准，并经公安部门同意后方可实施。企业管理费主要内容包括的( )。A.管理人员工资B.职工福利费C.办公费D.劳动保护费E.医疗费答案：A,B,C,D解析：2022版教材P157页 （2）企业管理费指施工企业为组织施工生产和经营活动所发生的费用，包括管理人员工资、差旅交通费、办公费、固定资产使用费、工具用具使用费、职工福利费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、保险费、财务费用、税金（房产税、管理用车辆使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加）和其他等。汽轮发电机组属于()。A.水力发电设备B.核电设备C.风电设备D.火力发电设备答案：D解析：2022版教材P12页火力发电设备包括承压蒸汽锅炉机组，汽轮发电机组，工业自动化仪表，管道及系统，水处理及制氢设备和系统预应力水泥混凝土单塔斜拉桥属于( )A.组合体系桥B.梁式桥C.拱式桥D.吊桥答案：A解析：2022版教材P104页组合体系桥主要有：(1)连续刚构：连续刚构是由梁和刚架相结合的体系，它是预应力混凝土结构采用悬臂施工法而发展起来的一种新体系。(2)梁、拱组合体系：这类体系中有系杆拱、桁架拱、多跨拱梁结构等。它们利用梁的受弯与拱的承压特点组成联合结构。(3)斜拉桥：它是由承压的塔、受拉的索与承弯的梁体组合起来的一种结构体系。 水泥砂浆地面竣工后，在（ ）可以上人。A5MPaB12MPaC7MPaD15MPa正确答案：A热拌沥青混合料面层质量验收的主控项目有( )。A.原材料B.压实度C.面层厚度D.平整度E.弯沉值答案：A,B,C,E解析：2022版教材P259 (3)沥青混凝土面层施工质量验收主控项目：原材料、混合料、压实度、面层厚度、弯沉值。 PDCA循环中，检查阶段的主要任务是（ ）。A对计划实施过程进行各种检查B展开施工作业技术活动C对施工质量问题进行原因分析，采取必要措施予以纠正D明确并制定实现目标的行动方案正确答案：A2022二级建造师历年真题7卷 第3卷下列关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的有()。A、混凝土不能有离析现象B、高度大于1m的梁，可单独浇筑C、有主次梁的楼板宜顺着主梁方向浇筑D、梁和板宜同时浇筑E、单向板宜沿着板的短边方向浇筑答案：A,B,D解析：（4）浇筑过程中混凝土不得发生离析现象；所以A正确；（9）梁和板宜同时浇筑混凝土，有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑，单向板宜沿着板的长边方向浇筑；拱和高度大于1m时的梁等结构，可单独浇筑混凝土。BD正确，CE错误。某建设工程由于业主临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8 个工日，窝工费为300 元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2 个台班，挖土机租赁费为1000 元/台班，动力费160 元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2 个台班，该汽车折旧费用400 元/台班，动力费为200 元/台班，则承包商可以向业主索赔的费用为（）元。A.5200B.4800C.5400D.5800答案：A解析：可索赔的费用：人工费=300×8=2400元;租赁机械费=1000×2=2000元;自有机械费=400×2=800元。2400+2000+800=5200元。桥梁按其全长和跨径的不同，分为(?）。A.上承式桥B.特大桥C.大桥D.中桥E.小桥答案：B,C,D,E解析：本题考核的是桥梁的分类。按桥梁全长和跨径的不同，桥梁分为特大桥、大桥、中桥和小桥。某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子（以下称建设单位），建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位采用公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定、建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件二：非标件制作过程中，c公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表面缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由?2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。答案：解析：1.否定的理由是:因本项目有部分资金为国家投资，按招标投标法规定必须进行招标投标。2.D公司、E公司的标书属无效标书。本次招投才币当t作有效.固有效标书满足3家及其以上，符合招标投标法的规定下列对钢绞线进场的检验要求，正确的有( )。A.检查质量证明书和包装B.分批检验，每批重量不大于65tC.每批大于3盘则任取3盘D.每批少于3盘应全数检验E.检验有一项不合格则该批钢绞线报废答案：A,C,D解析：2022版教材P42页 (4)预应力筋进场时，应对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验，并应符合下列规定2）、钢绞线检验每批重量不得大于60t；从每批钢绞线中任取3盘，并从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一根试样，进行表面质量、直径偏差和力学性能试验。如每批少于3盘，应全数检验。检验结果如有一项不合格时，则不合格盘报废，并再从该批未试验过的钢绞线中取双倍数量的试样进行该不合格项的复验。如仍有一项不合格，则该批钢绞线应实施逐盘检验，合格者接受。根据水利安全生产信息报告和处置规则（水安监2022220号），事故信息报告包括（ ）。 A. 事故文字报告 B. 电话快报 C. 事故月报 D. 事故调查处理情况报告 E. 人员伤亡报告答案：A,B,C,D解析：事故信息报告包括事故文字报告、电话快报、事故月报和事故调查处理情况报告。施工成本控制中，工程实际完成量和成本实际支出等信息，是从（ ）获取的。A.业务核算报告中 B.施工组织设计中C.工程进度报告中 D.工程变更报告中答案：C解析：在涵洞工程中，倒虹吸管施工主要工序包括（）。A.测量放线B.基坑开挖C.丈量跨径D.竖井、出入口施工E.防水层施工答案：A,B,D,E解析：2022版教材P150页倒虹吸管的主要工序包括：测量放线、基坑开挖、基坑整修与检查、铺设砂垫层和现浇混凝土管座、安装管节、接缝防水施工、竖井出入口施工、防水层施工、回填土及加固。2022二级建造师历年真题7卷 第4卷2.建设工程项目决策阶段的主要任务是 ( )A.编制总进度计划 B.编制项目建议书C.编制可行性研究报告 D.确定项目总投资E.编制设计任务书答案：B,C解析：本题主要考查对"2Z101011建设工程项目管理的类型（业主方项目管理的目标和任务）”的掌握。 旁站监理人员实施旁站监理时，发现有违反强制性标准行为的，有权责令立即（ ）。A停工B返工C检查D整改正确答案：D关于喷锚暗挖法隧道初期支护安全控制的说法，正确的有( )。A.在稳定岩体中可先开挖后支护，支护结构距开挖面不宜大于5mB.在稳定岩体中可先开挖后支护，支护结构距开挖面不宜大于2倍洞径C.初期支护结构完成后，及时填充注浆，注浆滞后开挖面距离不得大于5mD.初期支护结构完成后，及时填充注浆，注浆滞后开挖面距离不得大于2倍洞径E.在不稳定岩土体中，支护必须紧跟土方开挖答案：A,C,E解析：2022版教材P316 喷射混凝土初期支护：（1）隧道在稳定岩体中可先开挖后支护，支护结构据开挖面不宜大于5M，在不稳定的岩体中，支护必须紧跟土方开挖工序。（2）钢筋格栅拱架就位后，必须支撑稳固，及时按设计要求焊（栓）连接成稳定整体（3）初期支护应预埋注浆管。机构完成后，及时注浆加固，填充注浆滞后开完面距离不得大于5m水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。A.3d和7dB.3d和28dC.7d和14dD.7d和28d答案：B解析：国家标准规定，采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。矿业工程竣工验收应由（）负责组织。A、建设单位B、监理单位C、项目经理部D、施工单位答案：A解析：本题考核的是矿业工程竣工验收的组织单位。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。高强度、大六角螺栓连接副出厂时应带()和紧固轴力检验报告。A.扭矩系数B.连接强度C.预应力D.焊接性能答案：A解析：2022版教材P200高强度大六角螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预应力）的检验报告.并应在施工现场随机抽样检验其扭矩系数和预应力。关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有（）。A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担答案：B,C,E解析：项目经理部施工企业为完成某项施工任务而设立的组织。不是法人，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。BC正确。AD错误，E正确，项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。马歇尔试验技术指标包括（）等。A.残留稳定度应大于65%B.空隙率应符合3%4%C.流值应符合2040(0.1mm)D.沥青饱和度应符合55%75%E.稳定度应大于7.5kN答案：B,C,E解析：2022版教材P83页马歇尔试验技术指标包括空隙率应符合3%4%，沥青饱和度应符合65%75%，稳定度应大于75kN，流值应符合2040(01mm)，残留稳定度应大于75%。2022二级建造师历年真题7卷 第5卷民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其( )中能源消耗的活动。A.施工过程B.能源管理C.使用过程D.设计过程答案：C解析：2022版教材P260页民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低使用过程中能源消耗的活动。水利工程监理单位平行检测的费用由()承担。A、项目法人B、监理单位C、施工单位D、检测单位答案：A解析：平行检测，平行检测的费用由发包人承担。 根据堤防工程施工质量评定与验收规程（试行）（SL 239-1999）的规定和要求，单元工程（或工序）质量达不到合格标准时，必须及时处理。其质量等级按下列规定确定：全部返工重做的，质量等级（ ）；经加固补强并经鉴定能达到设计要求的，其质量（ ）。A合格，合格B重新评定，合格C重新评定，重新评定D合格，重新评定正确答案：B 根据城市（ ）排除方式的不同，城市排水管网形成了合流制和分流制两种不同的排水制度。A厕所和厨房水B生活杂用水和雨水C巴污水和雨水D雨水及雪水正确答案：C钢结构涂装工程中，防腐涂料的80种、涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求，当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜正确的有( )。A.总厚度室外应为150mB.总厚度室外可为125mC.总厚度室内应为125mD.每遍厚度允许偏差为-5mE.每遍厚度允许偏差为±5m答案：A,C,D解析：2022版教材P294页 （1）当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150m，室内应为125m，其允许偏差为-25m，每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5m。设计无要求时可按经验公式B=D0+2×（b1+b2+b3）确定沟槽底部开挖宽度，其中D0为（ ）。A.管直径B.管外径C.管内径D.管壁厚答案：B解析：确定沟槽底部开挖宽度： 设计无要求，可按经验公式计算B=D0+2×（b1+b2+b3），D0：管外径，mm； b1：管道一侧工作面宽度,mm； b2：管道一侧支撑厚度,mm； b3：管道一侧模板厚度,mm。 运用动态控制原理控制施工成本的工作步聚包括：（1）收集施工成本的实际值；（2）将施工成本目标逐层分解；（3）将实际值与计划值比较；（4）找出偏差采取纠偏措施。正确的步骤顺序是（ ）A1234B1423C2341D2134正确答案：D安全生产保证计划中关于安全验收应明确的要求有（）。A.施工作业前，对安全施工作业条件进行验收B.物资、设施、设备和检测器具在投入使用前进行使用验收C.对危险性较大的分部分项工程施工中可能给下道工序造成影响的节点进行过程验收D.建立必要的安全验收标识，未经安全验收或安全验收不合格不得进入后续工序或投入使用E.管理职责与权限答案：A,B,C,D解析：P299-301安全验收应明确分阶段按以下要求实施： 1)施工作业前，对安全施工的作业条件进行验收。2)危险性较大的分部分项工程，其他重大危险源工程以及设施、设备施工过程中，对可能给下道工序造成影响的节点进行过程验收。3)物资、设施 、设备和检测器具在投入使用前进行使用验收。4)建立必要的安全验收标识。未经安全验收或安全验收不合格，不得进入后续工序或投入使用。2022二级建造师历年真题7卷 第6卷关于供热管道直埋保温管安装的施工要求，正确的是（）A.接头保温应在管道安装完毕且严密性试验合格后进行B.接头外护层安装完成后，必须全部进行抗拉强度检验并合格C.钢制外护管宜采用对接焊，焊接不应少于两遍，并100%超声波探伤检验D.施工中的信号线一旦受潮，应进行更换答案：C解析：(6)安装预制保温管道的信号线时，应符合产品标准的规定。在施工中，信号线必须防潮；一旦受潮，应采取预热、烘烤等方式干燥。(7)接头保温：1)直埋管接口保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行。4）接头外保护层安装完成后，必须全部进行气密性试验并应合格。气密性检验的压力为 0.02MPa，保压时间不少于 2min，压力合格后用肥皂水仔细检查密封处，无气泡为合格。1)钢质外护管宜采用对接焊，焊接不应少于两遍，并应进行 100%超声波探伤检验。索赔成立应该同时具备的条件有（）A.与合同对照，事件已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.符合工程惯例E.必须由业主、工程师、承包商三方达成一致意见答案：A,B,C解析：2022新版教材P262页 索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。根据文物保护法，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。A. 擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B. 擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物没不严重的，甴公安机关或文物所有单位处理罚款D.刻划、涂污文物没不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚答案：D解析：参见教材P193。AB选项所描述的情况，应该先改正、后果严重的罚款、情况严重的、吊销资质。某二级公路桥梁施工发生质量事故，经抢修施工，工程达到合格标准，但造成直接经济损失（含抢修费）达185.86万元，该工程质量事故属于()。A.质量问题B.质量缺陷C.一般质量事故D.重大质量事故答案：C解析：2022版教材P3514.一般质量事故，是指造成直接经济损失100 万元以上1000 万元以下，或者除高速公路以外的公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌，或者小型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。某新建仓储工程，建筑面积 8000，地下1层，地上1层，采用钢筋混凝土筏板基础，建筑高度12m；地下室为钢筋混凝土框架结构，地上部分为钢结构；筏板基础混凝土等级为C30，内配双层钢筋网，主筋为三级 20螺纹钢，基础筏板下三七灰土夯实，无混凝土垫层。施工单位安全生产管理部门在安全文明施工监检时，发现工程告示牌及含工程总平面布置图的五牌一图布置在了现场主入口处围墙外侧，即要求项目部将五牌一图布置在主入口内侧。项目部制定的基础筏板钢筋施工技术方案中规定：钢筋保护层厚度控制在40mm；主筋通过直螺纹连接接长。钢筋交叉点按照相隔交错扎牢。绑扎点的钢丝扣绑扎方向要求一致；上下两层钢筋网之间拉勾要绑扎牢固，以保证上、下两层钢筋网相对位置准确。监理工程师审查后认为有些规定不妥，要求改正。该工程的外墙保温材料和粘结材料等进场后，项目部会同监理工程师对墙体保温材料、粘结材料进行了复验取样。屋面梁安装过程中，发生两名施工工人高处坠落事故，一人死亡。施工单位按照规定上报了相关情况。1.五牌一图还应包括哪些内容？2.写出基础筏板钢筋技术方案中的不妥之处，并分别说明理由。3.外墙保温材料和粘结材料复试项目分别有哪些？4.生产安全事故报告的内容有哪些？答案：解析：1.五牌一图还应包括:管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌。2.不妥之处一:钢筋保护层厚度控制在40mm；理由:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应按设计要求，且不应小于40mm；当无垫层时，不应小于 70mm。不妥之处二：钢筋交叉点按照相隔交错扎牢，绑扎点的钢丝扣绑扎方问要求一致；理由:双向主筋的钢筋网，则须将全部钢筋相交点扎牢；绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形。不妥之处三：上、下钢筋网之间拉勾要绑扎牢固，以保证上、下层钢筋网相对位置准确；理由:基础底板采用双层钢筋网时，在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚，以保证钢筋位置正确下。3.外墙保温材料的复试项目有:导热系数、密度、抗压强度或压缩强度。粘结材料的复试项目有:粘结性能。4.生产安全事故报告的内容：1)事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；2)事故的简要经过；3)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；4)事故的初步原因；5)事故发生后采取的措施及事故控制情况；6)事故报告单位或报告人员；7)其他应当报告的情况。某水利建筑工程的机电设备安装工程的单价计算中，直接费为，基本直接费为，人工费为，机械使用费其为，他直接费为，已知间接费的费率为，则间接费为( )。A.×B.×C.×D.(+)×答案：A解析：2022版教材P166间接费：直接费×间接费率. 以下关于砌筑施工的说法正确的有（ ）。A皮数杆间距为2025m，转角处均应设立B砌筑砂浆的取样频率为每250m3砌体取样一组C常温施工时，砌筑前ld应将砖、石浇水湿润透D砖基础水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm，水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%E毛石基础砌台阶时，每一台阶不少于23皮毛石，每阶宽度应不小于20cm，每阶高度不小于40cm正确答案：BDE（2022年） 甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点 M 县。 在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在 M 县火车站交货。由于山洪暴发，火车在 运输途中出轨，建材毁损。该损失应由（ ）。A.甲承担 B.乙承担 C.丙承担 D.甲与丙分担答案：C解析：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，出当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立 时由买受人承担。2022二级建造师历年真题7卷 第7卷 关于施工现场临时用水管理的说法， 正确的是（ ） 。 A 高度超过 24 米的建筑工程严禁把消防管兼作施工用水管线B 施工降水不可用于临时用水C 自行设计消防用水时消防干管直径最小应为 150mmD 消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路 答案：A解析：参见教材 P236。 现场临时用水管理：现场临时用水包括生产用水、 机械用水、 生活用水和消费用水；现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案， 建立相关的管理文件和档案资料；消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施；高度超过 24m 的建筑工程， 应安装临时消防竖管， 管径不得小于 75mm， 严禁消防竖管作为施工用水管线；消防供水要保证足够的水源和水压。 故选 A。矿业工程注册建造师施工管理签章文件目录共包括七类51种，下列不属于注册建 造师执业签章文件的是（）。A.井筒施工图设计B.井筒施工组织设计C.爆破安全技术措施D.采矿方法布置图E.矿井施工图预算答案：A,D,E解析：架空电力线路试验包括哪些内容（）。A.测量线路的绝缘电阻B.架空线各相的两侧相位应一致C.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验D.测量杆塔的接地电阻值E.架空电力线路的弧垂的测量答案：A,B,C,D解析：E选项错误，导线架设时要对导线进行弧垂的观测与调整，它不是线路试验的内容。受拉钢筋末端应作180°弯钩的钢筋是()。A.HPB300B.HRB335C.HRB400ED.HRBF500E答案：A解析：2022版教材P194页“6)受力钢筋的弯折应符合下列规定:1)光圆钢筋末端应作180°弯钩，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍.作受压钢筋使用时.光圆钢筋末端可不作弯钩;”HPB300钢筋为光圆砖基础施工过程中，当设计无要求时，基础墙的防潮层位置应设置在室内地面标高()砖处。A、以下一皮B、以上一皮C、以下二皮D、以上二皮答案：A解析：2022版教材P 55基础墙的防潮层，当设计无具体要求，宜用1:2水泥砂浆加适量防水剂铺设，其厚度宜为20mm。防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。地基验槽重点观察的内容有( )。A.基坑周边是否设置排水沟B.地质情况是否与勘察报告相符C.是否有旧建筑基础D.基槽开挖方法是否先进合理E.是否有浅埋坑穴、古井答案：B,C,E解析：2022版教材P54地基验槽通常采用观察法。观察槽壁、槽底的土质情况，验证基槽开挖深度，初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符，观察槽底土质结构是否被认为破坏；检查基槽之中是否有旧建筑基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲口头表示不服，准备上诉。对此下列说法错误的是( )。A.甲为上诉人B.甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状C.甲应在判决之日起15日内上诉D.上级人民法院接到甲的上诉后，认定符合法定条件，应当立案审理答案：B解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；当事人提起上诉，应当递交上诉状。故选项B正确，参见考试用书2Z208024。#关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ ）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可答案：B解析：见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责，选项A错误；下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。选见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。选项C错误；取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。选项D错误。