监理工程师考试试题及答案7篇.docx

监理工程师考试试题及答案7篇监理工程师考试试题及答案7篇 第1篇分部工程应由（）组织相关人员进行验收。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位代表D.施工项目经理答案：A解析：考点:分部工程质量验收。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。路基填方工程试验路段得到的主要参数有（）。 A.压实机械的使用最佳配合B.压实系数C.压实遍数D.松铺厚度E.土体的天然含水率答案：A,B,C,D解析：本题考查的是路基工程概述。通过试验路段工作，以确定土方工程压实机械的使用最佳配合、压实系数、压实遍数、行走速度、松铺厚度及压实含水率等参数。根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是()。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工答案：B解析：本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。选项B，暂估价内的专业工程一定发生。在制定检验批的抽样方案时，对于一般项目，下列说法正确的是（ ）。A.错判概率5，漏判概率5B.错判概率5，漏判概率10C.错判概率10，漏判概率5D.错判概率10，漏判概率10答案：B解析：2022版教材P56-64建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2022规定，在制定检验批的抽样方案时，对生产方风险(或错判概率)和使用方风险(或漏判概率)可按下列规定采取：主控项目：对应于合格质量水平的和均不宜超过5。一般项目：对应于合格质量水平的不宜超过5，不宜超过10。由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（ ）编制概算。A.概算指标法B.扩大单价法C.预算单价法D.综合单价法答案：A解析：本题考核的是建筑工程概算的编制方法。由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用概算指标法编制概算。凡征占地面积在（ ）以上或者挖填土石方总量在10000m3以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书;其他开发建设项目应当编报水土保持方案报告表。A.1hm2B.2hm2C.5000D.8000答案：A解析：凡征占地面积在1hm2(即10000m2)以上或者挖填土石方总量在10000m3以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书;其他开发建设项目应当编报水土保持方案报告表。监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.办理物资运输有关手续B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应中标单位D.审查物资供应情况分析报告答案：D解析：选项B、C是业主应进行的工作；选项A应为协助办理有关事宜。下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是()A、编制单位工程施工进度计划B、协助承包单位确定工程延期时间C、调整施工总进度计划D、定期向业主提供工程进度报告答案：D解析：选项A是承包单位的工作；选项B应为：监理工程师的工作是进行审核而不是协助，监理工程师协助的是工程延期的实施过程；选项C施工总进度计划应由承包人调整，监理方审核只有D属于监理工程师控制建设工程施工进度工作。 工程开工令需要由()签字，并加盖执业印章。A.总监理工程师B.法定代表人C.技术负责人D.专业监理工程师 答案：A解析：考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。工程开工令需要由总监理工程师签字，并加盖执业印章。监理工程师考试试题及答案7篇 第2篇已知网络计划中工作A有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作A的持续时间为9天，则下列有关工作A的描述正确的有（）。A.总时差为3天B.自由时差为0天C.总时差为2天D.自由时差为2天E.与紧后工作时间间隔分别为0天和3天答案：A,B,E解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。总时差TFA=LSA-ESA=9-6=3天。自由时差为紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间之差的最小值，工作A的最早完成时间为第15天，所以自由时差为min15-15，18-15)=0天。工作A与其紧后工作时间间隔分别为15-15=0天和18-15=3天。建设工程项目初步设计的深度应能满足()的要求。A、土地征用B、工程招标和造价控制C、主要材料订货D、项目建设总投资控制E、施工准备与生产筹备答案：A,E解析：初步设计文件的深度应满足审批的要求：应符合已审定的设计方案。能据以确定土地征用范围。能据以准备主要设备及材料。应提供工程设计概算，作为审批确定项目投资的依据。能据以进行施工图设计。能据以进行施工准备。建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以下列（）阶段为重点。A.决策B.设计C.招投标D.施工E.试运行答案：A,B解析：考点:投资控制的重点。投资控制贯穿于项目建设的全过程，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段。工程建设参与各方通用的监理工作表格包括（ ）。A.工程临时延期报审表B.工程材料报审表C.工作联系单D.费用索赔报审表E.工程变更单答案：C,E解析：2022版教材P154-158通用表（c 类表)包括：(1)工作联系单；(2) 工程变更单；(3) 索赔意向通知书。在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的()特点。A.可视化B.协调性C.模拟性D.优化性答案：B解析：2022教材P150-153在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的协调性。在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是()A、排列图B、因果分析图C、直方图D、控制图答案：A解析：排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图的应用：按不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节。按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程。按生产班组或单位分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管理水平。将采取提高质量措施前后的排列图对比，可以分析措施是否有效。还可以用于成本费用分析、安全问题分析等。订立设计合同后,由于发生( )原因可以延长设计合同期限。A增加委托设计的范围 B设计的技术订立设计合同后，由于发生（ ）原因可以延长设计合同期限。增加委托设计的范围设计的技术参数取值偏低修改设计设计文件未能通过审批修改设计勘察资料不准确导致设计返工发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行正确答案：ADE根据建筑工程施工质量验收统一标准，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。A：质量验收统一标准 B：工程技术规程 C：建设工程监理规范 D：专业验收规范答案：D解析：教材控制P144。本题考查的是检验批质量验收。当采用计数抽样时，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷。根据水利水电工程的特点，将施工危险源辨识的对象及范围划分为（）。A.施工作业活动类 B.人员设施类 C.机械设备类 D.设施场所类 E.作业环境类答案：A,C,D,E解析：本题考查的是施工危险源辨识。根据水利水电工程的特点，将施工危险源辨识的对象及范围划分为以下五类：（1）施工作业活动类。（2）机械设备类。（3）设施场所类。（4）作业环境类。（5）其他类。监理工程师考试试题及答案7篇 第3篇根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A、提供维修所需的工具B、交付设备C、提供设备必要的包装D、提供设备的易损备件答案：A解析：考点伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务：（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得（ ）的批准。A.设计单位现场代表B.总承包单位C.监理单位总监理工程师D.建设单位答案：D解析： 根据建设施工合同(示范文本)，( )表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效 答案：D解析：承包人收到发包人最终支付款后结清单生效，结清单生效即表明合同终止。以一定方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失的风险对策是()。A、损失控制B、风险自留C、风险转移D、风险回避答案：D解析：本题考查的是建设工程风险对策。风险回避是指在完成建设工程风险分析与评价后，如果发现风险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策来降低风险时，应采取放弃项目、放弃原有计划或改变目标等方法，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系包括（ ）。A.工作范围界面B.风险界面C.组织界面D.质量界面E.进度界面答案：A,B,C,E解析：工程建设项目是由多方参与的复杂系统工程，应通过合同管理有效妥善地协调安排好建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系，包括工作范围界面、风险界面、组织界面、费用界面、进度界面等。下列选项中，不属于关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的是()。A.煤炭B.铁路C.邮政D.商品住宅答案：D解析：考点:建设工程监理相关制度。关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目包括：煤炭、铁路、邮政、防洪、道路项目，生态环境保护项目，其他基础设施项目。国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（ ）。A.排名第一的中标候选人放弃中标B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求答案：A,B,D解析：排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。某监理单位承担一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照建设工程施工合同（示范文本）分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。问题：1.请画出建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图。2.在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确？为什么？3.在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理？4.在事件2中，总监理工程师的做法是否正确？为什么？试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。5.在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出？为什么？对该索赔事件应如何处理。答案：解析：1.建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系如下图所示：2.事件1中，建设单位在与乙施工单位签订了B标段工程施工与安装的合同后，在采购B标段所需的部分设备时，又与设备生产厂商签订了供货和安装合同，建设单位与设备生产厂商签订的供货和安装合同违反了与乙施工单位签订的施工合同的约定，其做法属于违约行为。3.事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该对厂商的安装资质进行审查，符合要求，可以由厂商进行安装，总监理工程师应协调建设单位和乙施工单位进行相应的合同变更。若厂商安装资质不符合要求，总监理工程师应向建设单位指出，仍由原施工单位安装。4.事件2中，总监理工程师的做法正确，无论专业监理工程师是否进行了该部位隐蔽工程的质量验收，总监理工程师对该部位隐蔽工程的质量有怀疑时均可以要求重新检验。若检查的结果合格，建设单位承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿甲施工单位损失并相应顺延工期；若检查的结果不合格，损失不予赔偿，工期不予顺延。5.事件3中，丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。对该索赔事件应按下列程序和方法处理：1）丙向乙提出索赔，乙向监理单位提出索赔意向书。2）监理单位收集与索赔有关的资料。3）监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。4）总监工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施工单位和建设单位协商。5）总监理工程师对索赔费用和工程延期作出决定。下列要求中，不属于监理工作规范化要求的是（）。A.工作的时序性B.职责分工的严密性C.完成目标的准确性D.工作目标的确定性答案：C解析：考点:“监理工作的规范化要求”。监理工作的规范化主要体现在：工作的时序性。这是指监理的各项工作都应按一定的逻辑顺序先后展开，从而使监理工作能有效地达到目标而不致造成工作状态的无序和混乱；职责分工的严密性。建设工程监理工作是由不同专业、不同层次的专家群体共同来完成的，他们之间严密的职责分工是协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证；工作目标的确定性。在职责分工的基础上，每一项监理工作的具体目标都应是确定的，完成的时间也应有时限规定，从而能通过报表资料对监理工作及其效果进行检查和考核。所以，选项A、B、D均属于监理工作的规范化要求。只有选项C不属于此范围。因此，本题的正确答案为C。监理工程师考试试题及答案7篇 第4篇 下列()不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件。A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书 答案：C解析： 本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。勘察人必须具备的条件：必须具备法人资格，持有工商行政管理部分核发的企业法人营业执照，持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书。施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。A.中标通知书、工程量清单、标准B.通用合同条款、专用合同条款、图纸C.投标函、通用合同条款、已标价的工程量清单D.中标通知书、图纸、投标函答案：C解析：考点:合同文件。当合同文件中出现含糊不清或不一致时，解释顺序如下：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)合同专用条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。某工程施工合同约定：(1)签约合同价为3000万元，工期6个月。(2)工程预付款为签约合同价的15%，工程预付款分别在开工后第3、4、5月等额扣回。(3)工程进度款按月结算，每月实际付款金额按承包人实际结算款的90%支付。(4)当工程量偏差超过15%，且对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差超过15%时，按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。(5)竣工结算时，发包人按结算总价的5%扣留质量保证金。施工过程中发生如下事件：事件1：基础工程施工中，遇未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方案处理该障碍物既增加了已有措施项目的费用，又新增了措施项目，并造成工程延期。事件2：事件1发生后，为确保工程按原合同工期竣工，建设单位要求施工单位加快施工。为此，施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求。事件3：施工中由于设计变更，导致土方工程量由1520m3变更为1824m3。已知土方工程招标控制价的综合单价为60元/m3，施工单位投标报价的综合单价为50元/m3，承包人的报价浮动率为6%。事件4：经项目监理机构审定的1-6月实际结算款（含设计变更和索赔费用）见表2022-6-1。问题：1.事件1中，处理地下障碍物对已有措施项目增加的措施费应如何调整？新增措施项目的措施费应如何调整？2.事件2中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿要求？说明理由。3.事件3中，分析土方工程综合单价是否可以调整。4.工程预付款及第3、4、5月应扣回的工程款各是多少？依据表6-1，项目监理机构1-5月应签发的实际付款金额分别是多少？6月份办理的竣工结算款是多少？答案：解析：1.主要考核考生对工程变更价款调整原则的掌握程度。事件1中,已有措施项目增加的措施费,按原有措施费的组价方法调整；新增措施项目的费用,由施工单位提出,经建设单位确认。2.主要考核考生是否掌握工程赶工要求的处理方法。事件2中,项目监理机构应批准施工单位的费用补偿要求。理由：造成工程延期的原因不是施工单位责任。3.主要考核考生对工程变更价款调整方法的掌握程度。事件3中,由于而投标报价50元m3大于47.94/m3元,因此,变更后土方工程综合单价可不予调整。4.主要考核考生对工程预付款、工程进度款及竣工结算款确定方法的掌握程度。(1)预付款=3000*15%=450（万元）第3、4、5月每月应扣回的工程款=450÷3=150（万元）(2)依据表6-1，1-5月应签发的实际付款金额如下：1月份：400×0.9=360（万元）2月份：550×0.9=495（万元）3月份：500×0.9-150=300（万元）4月份：450×0.9-150=255（万元）5月份：400×0.9-150=210（万元）(3)6月份累计完成合同价=2760（万元）6月份结算价：2760(1-5%)-(450+360+495+300+255+210)=2622-2070=552（万元）（或460×0.9+2760×(95%-90%)=552（万元）选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，规定工程招标承发包的范围、类型、条件，对招投标承发包活动依法监督属于（）的管理职能。A.建设单位B.政府C.监理单位D.施工单位答案：B解析：考点:工程质量管理制度体系。工程质量政府监督管理职能包括建立和完善工程质量管理法规、建立和落实工程质量责任制、建立活动主体资格的管理、工程承发包管理、工程建设程序管理。采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。A、合同工期B、竣工日期C、施工期D、合同有效期答案：A解析：本题考查的是合同履行中涉及的期限。合同工期的时间界限作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。施工期与合同工期比较，决定是提前竣工还是延误竣工。（本知识点新教材已经删除）在直方图的绘制过程中，当用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在（）个以上。A.30B.40C.50D.60答案：C解析：考点: “直方图的绘制方法”。在直方图的绘制过程中，用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在50个以上。因此，本题的正确答案为C。某高等级公路工程开工里程50km,该工程包括路基、路面、桥梁、隧道等单位工程。通过公开招标,业主分别将桥梁工程、隧道工程和路基路面工程发包给了三家承包人,将该工程项目的施工监理工作委托给信通监理咨询公司。针对该工程特点和业主对工程的发包情况,总监理工程师提出了将现场监理机构组织结构设置成矩阵式和直线式两种方案供大家讨论。你若作为监理工程师,推荐采用哪种方案?为什么?请画出组织结构示意图。答案：解析：监理工程师应推荐采用直线式的组织结构形式。因矩阵式组织结构形式虽然适合于大中型工程项目,具有较大的机动性,有利于解决复杂问题和加强各部门之间的协作,对于工程项目在地理位置上相对集中一些的工程来说较为适宜,便于部门之间的配合。而本工程是公路工程,业主将其分别发包给三家施工单位,他们之间签订有三份工程承包合同,矩阵式组织结构形式的纵向与横向之间的相互配合较为困难,不能发挥该组织结构形式的优点。直线制组织结构形式也适合于大中型工程项目,并且结构形式简单,职责分明,决策迅速,特别是在该工程有三份承包合同的情况下,可按合同段设置执行（协调）层,所以监理工程师宜推荐采用直线式的监理组织结构形式,如图5-8所示。隐患治理工作应坚持（）的原则。A.单位负责 B.行业监管 C.分级管理 D.社会监督 E.内部执行答案：A,B,C,D解析： 本题考查的是安全隐患排查治理。隐患治理工作应坚持“单位负责、行业监管、分级管理、社会监督”的原则。关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则和说法，正确的是（ ）。A.工程延期必须符合计划进度安排B.延长的时间超过工作总时差时才可以批准工程延期C.工程延期必须事先申请和报告D.工程延期可以脱离实际情况答案：B解析：本题考查重点是“工程延期的审批原则”。监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：合同条件：这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则；影响工期：发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期。如果延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间并未超过总时差时，即使符合批准为工程延期的合同条件，也不能批准工程延期；实际情况：批准的工程延期必须符合实际情况。因此，根据第点可知，本题的正确答案为B。监理工程师考试试题及答案7篇 第5篇 建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。A.第一批工人进入保险工程工地B.保险工程在工地动工C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地 答案：B,E解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发工程验收保证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。根据注册监理工程师管理规定，注册监理工程师申请延续注册时不予注册的情形是()A、未达到注册监理工程师继续教育要求的B、诚信聘用单位被降低资质等级的C、聘用单位是施工企业的D、注册有效期届满30日前申请延续注册的答案：A解析：根据注册监理工程师管理规定第十三条，申请人有下列情形之一的，不予初始注册、延续注册或者变更注册：不具有完全民事行为能力的；刑事处罚尚未执行完毕或者因从事建设工程监理或者相关业务受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满2年的；未达到监理工程师继续教育要求的；在2个或者2个以上单位申请注册的；以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的；年龄超过65周岁的；法律、法规规定不予注册的其他情形。建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。（）企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。A.强制B.禁止C.应当D.鼓励答案：D解析：建筑法第四十八条规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（）。A.工程延误竣工，工程竣工验收日为保险责任终止日B.工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止D.工程提前竣工，不对保险单约定的责任期限产生影响答案：B解析：6、第三者责任险（1）建筑工程一切险往往加保第三者责任险。第三者责任险是指凡工程期间的保险有效期内因工地上发生意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。（2）建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：第一，在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；第二，被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。7、赔偿金额（“双限”）（1）保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准，但在任何情况下，均不得超过保险单明细表中列明的每次事故赔偿限额。（2）在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过保险单明细表中列明的累计赔偿限额。8、保险期限（1）起始：保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时；（2）终止： 工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时以先发生者为准 工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时 保险单明细表中列明的建筑期保险终止日（上限）实际竣工验收/使用日 早于 约定保险责任终止日实际竣工验收/使用日实际竣工验收/使用日 晚于 约定保险责任终止日约定保险责任终止日确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用B.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行答案：A,B,D解析：2022版教材P109变更的估价原则（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.先施工.后设计.再勘察D.先勘察.后施工.再设计答案：A解析：本题考查的是建设工程勘察设计合同概念。建设实施过程的内在规律是先勘察、后设计、再施工。 下列关于建设工程监理规划编写要求的表述中，正确的有（ ）。A监理工作的组织、控制、方法、措施等是必不可少的内容B由总监理工程师组织监理单位技术管理部门人员共同编制C要随建设工程的展开进行不断的补充、修改和完善D可按工程实施的各阶段来划分编写阶段E留有必要的时间，以便监理单位负责人进行审核签认正确答案：ACD（2022年真题）根据担保法，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（ ）为抵押的担保合同。A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆答案：D解析：某工程，施工过程中发生如下事件： 事件1：总监理工程师下达开工令后，第二天由总监理工程师主持召开的第一次工地会议，建设单位、总承包单位授权代表参加，会议结束时，总监理工程师要求施工单位起草会议纪要。 事件2：基础工程完工并经验收后，基础局部出现开裂。总监理工程师立即向施工单位下达了工程暂停令，后经过调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。 事件3：现浇钢筋混凝土拆模后，工程出现了蜂窝、麻面等质量缺陷，总监理工程师立即向施工单位下达了工程暂停令，随后提出了质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改。 事件4：专业监理工程师巡视时发现，施工单位未按批准的大跨度屋盖模板支撑体系专项施工方案组织施工，随即报告总监理工程师。总监理工程师征得建设单位同意后，及时下达了工程暂停令，要求施工单位停工整改。为赶工期，施工单位未停工整改仍继续施工。于是，总监理工程师书面报告了政府有关主管部门。书面报告发出的当天，屋盖模板支撑体系整体坍塌，造成人员伤亡。 事件5：工程设计中采用隔震抗震新技术，项目监理机构为此组织了设计技术交底会。针对该项新技术，施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。 问题： 1事件1中，第一次工地会议有哪些不妥之处?写出正确做法。 2针对事件2，写出项目监理机构处理基础工程质量事故的程序。 3事件3中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处?写出正确做法。 4根据建设工程安全生产管理条例，指出事件4中施工单位和监理单位是否应承担责任?说明理由。 5事件5中，项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当?针对乙施工单位拟采用的新工艺，写出项目监理机构的处理程序。答案：解析：1事件1中，总监理工程师的做法： (1)不妥之处：下达开工令后召开第一次工地会议； 正确做法：第一次工地会议应是在建设工程尚未全面展开、总监理工程师下达开工令前召开。 (2)不妥之处：总监理工程师主持召开的第一次工地会议； 正确做法：第一次工地会议应由建设单位主持召开。 (3)不妥之处：要求施工单位起草会议纪要； 正确做法：项目监理机构负责起草第一次工地会议纪要。 2事件2中，处理该质量事故的程序如下： (1)报告建设单位； (2)审查事故处理技术方案； (3)监督管理基础工程处理过程； (4)验收基础工程处理结果； (5)经建设单位同意后签发复工令。 3事件3中，总监理工程师的做法： (1)不妥之处：下达工程暂停令； 正确做法：下达监理通知单。 (2)不妥之处：提出质量缺陷的处理方案； 正确做法：要求施工单位提出处理方案。 4事件4中： (1)施工单位应承担责任。 理由：生产安全事故是因施工单位不执行整改指令造成的。 (2)监理单位不承担责任。 理由：监理单位已履行法定职责(或下达了工程暂停令并报告政府有关主管部门)。 5事件5中： (1)项目监理机构组织设计技术交底会不妥，应由建设单位组织召开设计技术交底会，设计单位、施工单位、监理单位参加。 (2)针对乙施工单位在施工中采用新工艺，项目监理机构的处理程序如下：要求乙施工单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。监理工程师考试试题及答案7篇 第6篇工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.经济B.技术C.组织D.其他答案：C解析：本题考查重点足“施工进度计划的组织措施”。缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间可采取的组织措施包括：增加工作面，组织更多的施工队伍；增加每天的施工时间（如采用三班制等）；增加劳动力和施工机械的数量。因此根据第点可知，本题的正确答案为C。对于一些试验比较复杂的材料试验，可以由建设单位委托有资质的第三方试验室进行试验，包括的特殊材料是（）。 A.钢绞线B.锚具C.防水D.伸缩缝E.普通钢筋答案：A,B,C,D解析：本题考查的是监理试验室。对于钢绞线、锚具、防水、伸缩缝、支座等一些特殊材料，可由建设单位单独委托有资质的第三方试验。建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为（）。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能答案：B解析：考点:“材料和通用型设备采购招标文件主要内容”。最低投标价法：采购简单商品、半成品、原材料，以及其他性能、质量相同或容易进行比较的货物时，仅以报价和运费作为比较要素，选择总价格最低者中标。因此，本题的正确答案为B。对于实行法人责任制的项目，属于项目总经理职权的工作是（ ）。A.提出项目开工报告B.提出项目竣工验收申请报告C.编制归还贷款和其他债务计划D.聘任或解聘项目高级管理人员答案：C解析：选项A、B、D属于项目董事会的职权。关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（ ）。A.著作权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担答案：B解析： 下列选项中，属于建设工程监理与项目管理服务的区别的有()。A.服务性质不同B.服务的对象不同C.服务范围不同D.服务方式不同E.服务侧重点不同 答案：A,C,E解析：考点:建设工程监理与项目管理服务的区别。尽管建设工程监理与项目管理服务均是由社会化的专业单位为建设单位(业主)提供服务，但在服务的性质、范围及侧重点等方面有着本质区别。根据建设工程质量管理条例，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和()检验等形式，对建设工程实施监理。A、等距B、随机C、平行D、抽样答案：C解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人( )。A.组织工程建设B.策划工程项目C.负责生产经营D.承担投资风险答案：D解析：2022版教材P6-7项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险，项目法人要对工程项目的建设及建成后的生产经营实行一条龙管理和全面负责。在委托监理合同中,( )约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。A必须B应当 C可以D不会在委托监理合同中，（ ）约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。必须应当可以不会正确答案：D监理工程师考试试题及答案7篇 第7篇关于建设工程风险的损失控制对策的说法，正确的是( )A.预防损失措施的主要作用在于遏制损失的发展B.减少损失措施的主要作用在于降低损失发生的概率C.制定损失控制措施必须考虑其付出的费用和时间方面的代价D.制定损失控制措施只需考虑其付出的费用代价答案：C解析：建设工程风险对策包括风险回避、损失控制、风险转移和风险自留。其中损失控制是一种主动、积极的风险对策。损失控制可分为预防损失和减少损失两个方面。预防损失措施的主要作用在于降低或消除(通常只能做到降低)损失发生的概率，而减少损失措施的作用在于降低损失的严重性或遏制损失的进一步发展，使损失最小化。一般来说，损失控制方案都应当是预防损失措施和