2022二级建造师考试试题题库9章.docx

2022二级建造师考试试题题库9章2022二级建造师考试试题题库9章 第1章从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()。A.有符合规定的净资产B.有符合规定的主要人员C.有符合规定的已完工程业绩D.有良好的工程业绩答案：D解析：2022版教材P51页有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备下列关于主体结构混凝土工程施工缝留置位置的说法，正确的有()。A、柱留置在基础、楼板、梁的顶面B、单向板留置在平行于板的长边位置C、有主次梁的楼板，留置在主梁跨中1/3范围内D、墙留置在门洞口过梁跨中1/3范围内E、与板连成整体的大截面梁(高超过1m)，留置在板底面以下2030mm处答案：A,D,E解析：本题考查的是混凝土工程。选项B应留置在平行于板的短边的任何位置；选项C应留置在次梁跨中1/3范围内。在项目的实施阶段，项目总进度包括()。 A.可行性研究的工作进度 B.设计工作进度 C.招标工作进度 D.施工前准备工作进度 E.工程施工和设备安装工作进度答案：B,C,D,E解析：2022新版教材P128页 在项目实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，它包括：设计前准备阶段的工作进度；设计工作进度；招标工作进度；施工前准备工作进度；工程施工和设备安装工作进度；工程物资采购工作进度；项目动用前的准备工作进度等。选项A中，可行性研究属项目决策阶段的工作内容。制作风管所采用的非金属复合风管板材的覆面材料必须为（ ）。A.耐火材料B.不燃材料C.难燃材料D.难燃B.1级材料答案：B解析：2022版教材P146复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料场景(二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据建设工程勘察设计管理条例将厂房设计任务委托给符 合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造 师李某任该项目负责人，2022年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费， 设计院指令张某全权负责催讨，2022年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计皖办公室主 任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上。”事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由 王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的 账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2022年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒 付，设计院遂提起诉讼。从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计皖将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于( )A.主体变更 B.客体变更C.内容变更 D.未变更答案：D解析：关系的变更分为主体变更、客体变更和内容变更。主体变更的表现形式包括主体数0发生变化和主体的改变；客体变更的表现形式包括客体范围的变更和客体性质的变更；内容变更的表现形式包括权利增加和权利减少。题中乙设计院虽然将张某变更为王某全权负责催讨欠款，但是合同主体并未发生变化，仍是乙设计院和甲公司，不属于主体变更。且合同的客体和内容也均未发生变化，即该法律关系并未发生变化。故选D。某建设工程项目实施过程中，用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是（）。A.项目组织结构图B.项目结构图C.工作流程图D.合同结构图答案：B解析：2022新版教材P9页 项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。施工企业认为建设单位经营状况严重恶化，为防范风险暂停了施工，后经查未发现确切证据。施工企业（ ）。A.属于正当行使先履行抗辩权B.属于正当行使不安抗辩权C.可以要求建设单位补偿停工损失D.应承担违约责任答案：D解析：本题考查不安抗辩权的适用范围不安抗辩权，是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行债务能力或信用，而拒绝履行合同的权利。依据合同法第68条，可行使不安抗辩权的情形包括：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。故D选项正确。2022二级建造师考试试题题库9章 第2章关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议必须是书面形式B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在争议发生前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权答案：A,D,E解析：2022版教材P332有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权；仲裁法规定，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。编制人工定额时，工人必须消耗的时间包括（ ）。A.辅助工作时间B.休息时间C.不可避免中断时间D.偶然工作时间E.非施工本身造成的停工时间答案：A,B,C解析： 在各种计划方法中，（ ）的工作进度线与时间坐标相对应。A.形象进度计划B.横道图计划C.双代号网络计划D.单代号搭接网络计划E.双代号时标网络计划正确答案：BE关于冬期施工砌体工程的说法，正确的有( )。A.应编制冬期施工专项方案B.不得使用遭水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块C.砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制，不得使用无水泥拌制的砂浆D.最低气温等于或低于-25时，砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级E.暖棚法施工时，暖棚内的最低温度不应低干5答案：A,B,C,E解析：2022版教材P122（3）砌筑施工时，砂浆温度不应低于5。当设计无要求，且最低气温等于或低于-15时。砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级。某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位()。A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换答案：D解析：2022新版教材P270页按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。水准尺的尺常数K为（）mm。A.4687B.4787C.4887D.4987E.5087答案：A,B解析：2022版教材P34页水准尺按其形式不同分为折尺、塔尺、直尺等数种，其横剖面做成丁字形、槽形、工字形等。黑面分划的起始数字为“0”，而红面底部起始数字不是“0”，一根K=4687mm，另一根K=4787mm,K称为尺常数。背景资料：某水利工程中的“泵站工程”，在施工过程中，施工单位让负责质量管理的施工人员兼任现场安全生产监督工作。基坑土方开挖到接近设计标高时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝即向施工单位发出书面通知，要求暂停施工，并要求现场施工人员立即撤离，查明原因后再恢复施工，但施工单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生严重坍塌，并造成4名施工人员被掩埋，其中3人死亡，1人重伤。事故发生后，施工单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因是由于地质勘察资料中未标明地下存在古河道，基坑支护设计(合同约定由发包人委托设计单位设计)中未能考虑这一因素造成的。事故直接经济损失380万元，施工单位要求设计单位赔偿事故损失。问题：1指出上述背景资料中有哪些做法不妥并说明正确的做法。2根据水利工程建设安全生产管理规定，施工单位应对哪些达到一定规模的危险性较大的工程编制专项施工方案3根据水利工程建设重大质量与安全事故应急预案，说明本工程的事故等级。4这起事故的主要责任单位是谁说明理由。答案：解析：1、不妥之处：(1)施工单位由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作的做法不妥。从事安全生产监督工作的人员应经专门的安全培训并持证上岗。(2)施工单位对总监理工程师发出的停工通知不予以理睬的做法不妥。施工单位应按监理通知的要求停止施工。(3)事故发生后施工单位仅向有关安全生产监督管理部门上报的做法不妥，施工单位除应及时向安全生产监督部门报告外，应同时向事故所在地人民政府、当地县级水行政主管部门报告。(4)施工单位要求设计单位赔偿事故损失不妥，施工单位和设计单位之间不存在合同关系，不能直接向设计单位索赔，施工单位应通过监理单位向业主索赔。2、(1)基坑支护与降水工程；(2)土方和石方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程；(7)围堰工程；(8)其他危险性较大的工程。3、本工程事故等级应为级(重大质量与安全事故)。4、本起事故的主要责任应由施工单位承担。在总监理工程师发出书面通知要求停止施工的情况下，施工单位继续施工，直接导致事故的发生，所以本起事故的主要责任应由施工单位承担。2022二级建造师考试试题题库9章 第3章关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法， 正确的有（ ） 。A 等级为级防水 B 等级级防水 C 等级为级防水D 采用一道设防 E 采用两道设防答案：A,E解析： 参见教材 P78。 考查内容： 屋面防水工程施工技术。重要的建筑和高层建筑需要级防水， 采用 2 道防水设防。阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据劳动法的规定，下列说法正确的是( ）。A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿答案：B解析：劳动法规定，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿，经济补偿按劳动者在用人单位的工作年限，每满一年支付1个月工资，6个月以上不满1年，按1年计算；不满6个月的，支付半个月工资。因此，阳光公司应当支付的经济补偿为2.5×2400=6000(元）。家装施工中严禁( )。A.损坏房屋原有绝热设施B.损坏受力钢筋C.超荷载集中堆放物品D.拆除电气设施E.在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件答案：A,B,C,E解析：2022版教材P306页 （3）施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品。严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。某公共建筑工程基坑验槽时，( )单位有关人员必须参加验收。A.勘察B.监理C.施工总包D.设计E.支护分包答案：A,B,C,D解析：2022版教材P53三、验槽程序：（2）由由总监工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计、施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求有关规定进行。（2022年） 根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是 依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（ ）。A.60% B.90% C.70% D.80%答案：B解析：施工单位安全费用的提取管理甲路桥公司承担一座9×30m的C50预应力混凝土简支T形梁桥的施工。桥位地质为较密实的土层，且无地下水，基础采用挖孔灌注桩。由于工期较紧，甲路桥公司经业主和监理同意将挖孔桩施工分包给某桩基施工单位，双方签订了分包合同，合同中规定了双方在安全生产管理方面的权利和义务。大桥所用T梁采用后张法预制施工，桥位处有一大块空地可作为预制场。在预制施工中，施工单位投入了诸如测量工、试验工、混凝土工、钢筋工、电工等技术工种，制订了如下的主要施工组织要求：(1)人工清表后，对预制场地整平压实，完善排水系统，预制台座均设置反拱。(2)模板采用定型钢模板，所有模板均需试拼。(3)混凝土浇筑时，先浇肋板再浇翼缘。(4)为保证工期，每片梁在混凝土浇筑3天后必须进行张拉作业。(5)张拉时，按设计提供的应力控制千斤顶张拉油压，按理论伸长量进行校核，张拉到设计应力相应油表刻度时立即锚固。(6)拆除张拉设备，将孔道冲洗干净，吹除积水，尽早压注水泥浆。施工中，先期预制的两片梁出现锚具下混凝土破坏现象。改进工艺要求后，顺利完成了余下梁的预制任务。问题：1.分包合同有哪两类？背景中分包合同属于哪类？简述分包合同中，甲路桥公司与桩基分包单位之间的安全生产责任关系。2.逐条判断T梁预制施工组织要求的正确性，并改正错误之处。3.针对背景中出现的预制梁破坏现象，提出补救措施。4.补充T梁预制施工中还需的技术工种。答案：解析：1.分包合同分一般分包合同和指定分包合同两类。背景中分包合同属于一般分包合同。双方安全生产责任关系是：甲路桥公司对施工现场的安全生产负总责；甲路桥公司与桩基分包单位承担安全生产连带责任；桩基分包单位服从甲路桥公司的安全生产管理。2.第1条正确；第2条正确；第3条正确；第4条错误,混凝土强度达到设计要求（或规程要求）后,再进行张拉；第5条错误,应按实际伸长量校核,张拉到设计应力相应油表刻度时,应稳压一段时间后再锚固；第6条正确。3.补救措施：将预应力释放后,用环氧混凝土或高强度混凝土补强后重新张拉。4.还需模板工（或木工）、电焊工及张拉工。1.此题考察分包合同类别。考点出自于公路工程管理与实务“掌握公路工程施工有关合同”与“掌握公路水运工程安全生产监督管理办法有关要求”两个目。分包合同的分类：一般分包合同是指在执行工程承包合同过程中，承包商由于某些原因，将自己承担的一部分工程，在经业主或监理工程师批准后，交给另外的承包商施工，承包商和分包商双方签订工程分包合同。经监理工程师批准，从承包商那里分包一部分工程，并与承包商签订明确规定相互责任、权利和义务的分包合同的人或实体，称之为一般分包商。指定分包合同是业主或监理工程师指定或选择的分包工程施工、供货或劳务人员，在承包商同意后，与承包商签订的分包合同。凡是已经或将要由业主或监理工程师所指定、选定或批准的实施合同中以暂定金额支付工程的施工或任何货物、材料供应、工程设备或提供服务的所有专业人员、商人、技术工人及其他人员，以及根据合同规定，要求承包商对他们进行分包的任何人员，在从事上述工程的实施或供货、材料供应、工程设备和服务提供的过程中，均应视为承包商雇佣的分包商，并在此合同中称为指定分包商。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。解题思路：这是一道公路工程合同管理的题，考核考生对公路工程施工有关合同的掌握。2.此题考察T梁预制后张法张拉时的施工要点。考点出自于公路工程管理与实务“掌握桥梁上部结构施工”一目。对钢筋施加预应力之前，应对构件进行检验，外观尺寸应符合质量标准要求。张拉时，构件混凝土强度应符合设计要求；设计无要求时，不应低于设计强度等级值的75%。当块体拼装构件的竖缝采用砂浆接缝时，砂浆强度不低于15MPa。预应力筋的张拉顺序应符合设计要求，当设计未规定时，可采取分批、分段对称张拉。预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主，以钢束的实际伸长量进行校核。预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。预应力筋锚固后的外露长度不宜小于300mm，锚具应用封端混凝土保护，当需长期外露时，应采取防止锈蚀的措施。一般情况下，锚固完毕并经检验合格后即可切割端头多余的预应力筋，严禁用电弧焊切割，强调用砂轮机切割。解题思路：这是一道桥梁施工技术的题，考核考生对桥梁上部结构施工的掌握。3.此题考察T梁施工中易出现的问题及处理方法。考点出自于公路工程管理与实务“掌握桥梁上部结构施工”一目。(1)检查预应力筋的实际松弛率，张拉钢索时应采取张拉力和伸长量双控制。事先校正测力系统，包括表具。(2)锚具滑丝失效，应予更换。(3)钢绞线（钢丝束）断丝率超限，应将其锚具、预应力筋更换。(4)锚具下混凝土破坏，应将预应力释放后，用环氧混凝土或高强度混凝土补强后重新张拉。(5)改进钢束孔道施工工艺，使孔道线形符合设计要求，必要时可使用减摩剂。解题思路：这是一道桥梁施工技术的题，考核考生对桥梁上部结构施工的掌握。4.此题考察公路工程主要施工工序的劳动力组合。考点出自于公路工程管理与实务“掌握劳动力组合”一目。投入施工现场的劳动力由技术人员、技术工人、机械工人和普通工人组成，技术工人主要有测量工、试验工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工及张拉工等，除测量工和试验工在所有的工程中必须配置及随机械配置机械工外，所有工程的劳动力组合由工程的性质、工期决定。在结构工程施工中，为使各工种互相搭配合理，均衡施工，宜采用混合队形式。(1)钻孔灌注桩成孔施工需配备钻孔机操作人员、普工和工长；(2)混凝土施工需要模板工、混凝土工，混凝土施工一般按浇筑、摊铺、振捣和修饰几个工序安排工人；(3)钢筋施工需要钢筋工和电焊工，钢筋施工的生产率将由钢筋的规格、形状、间距和结构的复杂程度决定。解题思路：这是一道施工现场管理的题，考核考生对劳动力组合的掌握。某房地产开发商计划建设一幢高档写字楼项目，拟采用施工总承包模式，则这种方式对开发商在费用控制方面的影响是()。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制C.费用控制的好坏在很大程度上取决于对施工分包单位的选择D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小答案：A解析：2022新版教材P223页 （二）施工总承包特点：1.费用控制：（1）在通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为招标报价的基础，投标人的投标较有依据；（2）在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制；（3）若有施工过程上发生设计变更，则可能发生索赔。2022二级建造师考试试题题库9章 第4章关于施工技术准备工作的质量控制的说法，错误的是()。A.施工准备工作出错，会影响施工进度和作业质量B.施工技术准备是指在勘察、设计阶段为施工所需的技术做的准备工作C.审核相关质量文件，细化施工技术方案属于施工技术准备工作D.施工技术准备工作的质量控制，需要对技术准备工作的成果进行复核审查答案：B解析：2022新版教材P164页 2技术准备的质量控制技术准备是指在正式开展施工作业活动前进行的技术准备丁作。这类工作内容繁多，丰要在室内进行，例如：熟悉施工图纸，进行详细的设计交底和图纸审查；细化施工技术方案和施工人员、机具的配置方案，编制施丁作业技术指导书，绘制各种施工详图（如测量放线图、大样图及配筋、配扳、配线图表等），进行必要的技术交底和技术培训。技术准备的质量控制，包括对上述技术准备下作成果的复核审查，检查这些成果有无错漏，是否符合相关技术规范、规程的要求和对施工质量的保证程度；制订施工质最控制计划，设置质量控制点，明确关键部位的质量管理点等。 路基施工包括挖土、填土、松土、运土、（ ）、修整、压实等工序。A松土B且装土C卸土D换土E压实正确答案：BC装配式预制构件间钢筋连接可采用钢筋套筒灌浆连接形式时，灌浆料需做试件的标准养护时间是（）天。A7B14C21D28答案：D解析：（2022年教材新增）采用钢筋套筒灌浆连接形式时，灌浆作业应及时做好施工质量检查记录，并按要求每工作班应制作1组且每层不应小于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标答案：A解析：2022版教材P73页公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。#关于双代号时标网络计划与横道计划相比较的说法，正确的有()。A.横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间B.时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C.横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D.横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象E.时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期答案：C,D,E解析：2022版教材P178页横道图表示法的优点是绘图简单、施工过程及先后顺序表达清楚，时间和空间状况形象直观，使用方便，因而被用来广泛表达施工进度计划；双代号时标网络计划兼有网络计划和横道图的优点，它能够清楚地将网络计划的时间参数直观的表达出来。关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（ ）。A.各参与方都有进度控制的任务B.各参与方进度的目标和时间范畴相同C.项目实施过程中不允许调整进度计划D.进度控制是一个动态的管理过程E.进度目标的分析论证是进度控制的一个环节答案：A,D,E解析：2022版教材P130页正如前述，建设工程项目管理有多种类型，代表不同方利益的项目管理（业主方和项目参与各方）都有进度控制的任务，但是，其控制的目标和时间范畴是不相同的。建设项目是在动态条件下实施的，进度控制也就必须是一个动态的管理过程。（1）进度目标的分析和论证，以论证进度目标是否合理，目标有否可能实现。如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标；如只重视进度计划的编制，而不重视进度计划必要的调整，则进度无法得到控制。进度控制的过程是在确保进度目标的前提下，在项目进展的过程中不断调整进度计划的过程。建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由（）签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。A.注册造价工程师B.注册咨询工程师C.注册建造师D.项目经理答案：C解析：2022版教材P67页建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。2022二级建造师考试试题题库9章 第5章 试车运转是保证设备配套投产正常运转的重要环节。在工程项目设备的质量控制中，应通过试车运转来检验是否达到设计要求的（ ）。A安全运行能力，满足工程项目的投资收益要求B生产运行能力，满足工程项目的投资收益要求C生产运行能力，满足工程项目的设计生产要求D安全运行能力，满足工程项目的设计生产要求正确答案：D锅炉安装单位必须经安装所在地的()特种设备安全监督管理部门内设的锅炉压力容器安全监察机构（简称安全监察机构）批准，取得相应级别锅炉的安装资格。A.国家B.省级C.市级D.地级答案：B解析：2022版教材P334页 锅炉安装单位必须经安装所在地的省级特种设备安全监察管理部门内设的锅炉压力容器安全监察机构批准，取得相应级别锅炉的安装资格。在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，目前以（ ） 为主。A.冻结法B.沉井法C.钻井法D.注浆法E.帷幕法答案：A,C解析：某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是()。A.公司与项目经理甲书面约定，试用期2个月，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月C.公司与出纳丙续订2年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月D.公司与业务员丁签订1年劳动合同，试用期为1个月答案：D解析：2022版教材P131劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试、用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 下面说法正确的是（ ）。A所有经营单位的主要负责人都应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核后方可任职B未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业C生产经营单位的特种作业人员必须经有关主管部门批准后方可上岗作业D生产经营单位没有向从业人员告知作业场所存在的危险因素的义务正确答案：B城镇道路基层中，（ ）是影响路面使用性能和使用寿命的最关键因素。A.材料B.温度C.水文条件D.施工质量E.地质条件答案：A,D解析：本题考查的是常用无机结合料稳定基层的特性。城镇道路基层中，基层的材料和施工质量是影响路面使用性能和使用寿命的最关键因素。发电机设备安装的一般程序中，发电机穿转子之后，要做的工作是（）。A.转子水压试验B.氢冷器安装C.励磁机安装D.气密试验答案：B解析：本题考查的是发电机的安装技术要求。发电机设备安装的一般程序：定子就位定子及转子水压试验发电机穿转子氢冷器安装端盖、轴承、密封瓦调整安装励磁机安装对轮复找中心并连接整体气密试验等。2022二级建造师考试试题题库9章 第6章某枢纽工程施工招标文件依据水利水电工程标准施工招标文件(2022 年版)编制，其中工程量清单采用工程量清单计价规范格式编制。管理房装饰装修工程以暂估价形式列入工程清单。投标人甲编制的该标段投标文件正本 1 份，副本 4 份，正本除封面、封底、目录和分隔页外的其他页，均只加盖了单位章并由法定代表人的委托代理人签字。投标人乙中标，并与招标人签订了施工合同。其中，工程项目总价表内容见表 1F420220-1。表 1F420220-1 工程项目总价表管理房装饰装修工程招标中，投标人丙拟将外幕墙分包，填报了拟分包情况表，明确分包项目、工程量、拟投入的人员和设备1.根据水利水电工程标准施工招标文件 (2022 年版)， 指出投标人甲的投标文件在签字盖章方面的不妥之处并改正。2.工程项目总价表中项目编码“500101002022” 各部分所代表的含义是什么？ 除人工外， 零星工作项目计价表包含的项目名称还有哪些？3.指出工程项目总价表中 A、 B、 C、 D 所代表的金额。4.指出管理房装饰装修工程招标的组织主体。 投标人丙的投标文件中， 关于外幕墙分包需提供的材料还有哪些？答案：解析：1.不妥之处： 签字盖章不完整。 改正： 已标价工程量清单还需要注册水利造价工程师加盖职业章2.项目编码“500101002022” 各部分代表的含义“50” 代表水利工程顺序码“01” 代表专业工程水利建筑工程顺序码“01” 代表分类工程土方开挖工程顺序码“002” 代表分项工程一般土方开挖顺序码“001” 代表土方清单项目名称顺序码3.A:4775 万元 B： 263.75 万元 C： 473.75 万元 D:5748.75 万元4.（1） 若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目能力但明确不参与投标的， 由发包人和承包人组织招标。 若招标人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的， 由发包人组织招标（2） 外幕墙分包需提供的材料还应有分包协议、 分包人的资质证书、 营业执照投标文件有下列（）情形之一的由评标委员会初审后可按废标处理。A.无单位盖章和法定代表人签字的B.未规定格式填写，内容不全的C.递交两份以上不同内容的投标文件的D.未提交投标保证金的E.数字表示的数额与文字表示的数额不一致的答案：A,B,C,D解析：2022版教材P187 投标文件应按招标文件要求编制，未响应招标文件实质性要求的作废标处理。投标文件格式要求有：(1)投标文件签字盖章要求是：投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外的其他每一页必须加盖投标人单位章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，已标价的工程量清单还应由注册水利工程造价工程师加盖执业印章。(2)投标文件份数要求是正本1份，副本4份。(3)投标文件用A4纸（图表页除外）装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页夹装订。(4)投标人应按招标文件“工程量清单”的要求填写相应表格。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价，并附修改后的单价分析表（含修改后的基础单价计算表）或措施项目表（临时工程费用表）。（2022年） 法的形式的含义包括（ ）。A.创制机关的性质及级别 B.法律规范的地域效力 C.法律规范的内涵 D.法律规范的期间效力E.法律规范的效力等级答案：A,B,E解析：法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括 4 层含义：(1)法律规范创制机关的性质及 级别；(2)法律规范的外部表现形式；(3)法律规范的效力等级；(4)法律规范的地域效力。 2Z202212 法的形式用人单位自用工之日起超过过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应向劳动者支付每月（）倍的工资A. 1.2B. 1.5C. 2D. 3答案：C解析：2022新版教材P150页 用人单位自用工之日起超过1个月不满1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向 劳动者每月支付2 倍的工资。根据建设工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（ ）处以罚款。A、 勘察单位B、 建设单位和施工企业C、 设计单位D、 建设单位和监理单位答案：B解析：建筑法规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。建设工程质量管理条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A.合同履行结果只有对方受益B.不可抗力造成对方财产损失C.履行合同造成对方人身伤害D.对方不履行合同义务造成损失E.故意或重大过失造成对方财产损失答案：C,E解析：2022新版教材P119页合同法规定，合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。造成对方人身伤害就侵犯了对方的人身权，造成对方财产损失就侵犯了对方的财产权。人身权和财产权是法律赋予的权利，如果合同中的条款对此予以侵犯，该条款就是违法条款，这样的免责条款是无效的。钢筋的塑性指标通常用（）表示。（2022年）A.屈服强度B.抗压强度C.伸长率D.抗拉强度答案：C解析：本题考查内容：建筑钢材的力学性能。钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。2022二级建造师考试试题题库9章 第7章土质路基压实要遵循( )的原则。A.先高后低B.先慢后快C.先轻后重D.先静后振E.轮迹重叠答案：B,C,D,E解析：2022版教材P12页 土质路基压实的原则：先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。政府对工程质量监督的行为从性质上属于（ ）。A.技术服务B.委托代理C.行政执法D.司法审查答案：C解析：2022版教材P182政府质量监督的性质属于行政执法行为。建设工程施工质量保证体系运行的主线是（ ）。A.质量计划B.过程管理C.PDCA 循环D.质量手册答案：A解析：施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心，按照PDCA 循环的原理。根据关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见（水建管91 号），拟实施代建制的项目应在（ ）阶段前选定代建单位。A.施工准备B.开工建设C.可行性研究报告D.主体开工答案：A解析：四、代建制近 3 年有不良行为记录的单位不得承担项目代建业务。在可研报告提出代建管理方案，批复后在施工准备前选定代建单位。代建单位由项目主管部门或项目法人（项目管理单位）负责选定。下列措施中，属于大体积混凝土温控措施的有（ ）。 A:采用干硬性贫混凝土 B:采用高效减水剂 C:采用低发热量水泥 D:采用薄层浇筑 E:采用预冷水泥答案：A,B,C,D解析：考查的是大体积混凝土温控措施。大体积混凝土温控措施主要有减少混凝土的发热量、降低混凝土的入仓温度、加速混凝土散热等。工程监理单位是建筑市场的主体之一，在我国属于国际上()项目管理的范畴。A.项目总承包管理方B.业主方C.设计方D.项目总承包方答案：B解析：2022新版教材P41页 工程监理单位是建筑市场的主体之一，建设工程监理是一种高智能的有偿技术服务。在国际上把这类服务归为工程咨询（工程顾问）服务。我国的建设工程监理属于国际上业主方项目管理的范畴。A 公司以EPC 交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5 亿美元，合同约定，总工期36 个月，支付币种为美元。工程进度款每月10 日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A 公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。A 公司项目部进场后，依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。重点是绿色施工（环境保护）要点。施工工程中发生下列事件：事件1：A 公司因（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30 天，直接经济损失30 万美元；（2）原材料涨价，增加费用150 万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5 天，共计增加劳务工工资50 万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200 万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5 天，经济损失（含利息）40 万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50 万美元；（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20 万美元，工期拖延10 天。事件2：监理工程师在施工过程中发现A 公司在材料管理上有失控现象，钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。事件3：单机试行结束后，A 公司项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线复位、润滑油清洁度检查、更换了润滑油过滤器芯、整理试运行记录。二、问题：1.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。2.事件1 中，A 公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少？3.针对材料管理失控现象，项目部材料管理上应做哪些改进？4.事件4 中，单机试运行结束后，还应及时完成哪些工作？答案：解析：1. 土壤保护要点：（1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。裸土及时覆盖。（2）沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出。（3）油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管，及时清理地面污染。（4）有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。（5）施工后应恢复被施工活动破坏的植被。2.事件 1 中（1）战乱为不可抗力，可索赔工期 30 天；费用不可索赔。（2）原材料涨价，按合