21年二级建造师每日一练5篇.docx

21年二级建造师每日一练5篇21年二级建造师每日一练5篇 第1篇根据行政复议法的规定，当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请，但法律另有规定者除外。A、10B、15C、30D、60答案：D解析：公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，但法律另有规定者除外。水利水电工程施工生产用火作业区距所建建筑物的最小距离应为()m。A、15B、20C、25D、30答案：C解析：用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25m;可见C选项正确（2022年）水工隧洞中的灌浆顺序是（）。A、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆 B、回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆 C、回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆 D、固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆答案：B解析：考点:灌浆工艺和技术要求。水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆的顺序进行。低碳钢的含碳量应低于（）。A.0.10B.0.15C.0.25D.0.20答案：C解析：2022版教材P54页 低碳钢的含碳量应低于0.25。#企业隐瞒有关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，除按规定处罚外，（）年内不得再次申请办理资质证书，A.1B.2C.3D.5答案：A解析：2022版教材P60页申请人隐瞒有关情况或者提供虚假申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。 水利工程质量监督机构按（ ）三级设置。A水利部总站B总站（含流域分站）C流域总站D中心站E站正确答案：BDE设备就位前，应经检查确认下列工作（ ）。A.设备运至安装现场经开箱检查验收合格B.除去设备底面的泥土、油污C.设备基础沉降预压试验合格D.二次灌浆强度足够E.垫铁间已点焊固定答案：A,B解析：2022版教材P52本题考查的是机械设备安装的一般程序和一般要求。设备就位前，应经检查确认下列工作：（1）设备运至安装现场经开箱检查验收合格；（2）设备基础经检验合格，混凝土基础达到强度；（3）除去设备底面的泥土、油污、与混凝土（含二次灌浆）接触部位油漆；（4）二次灌浆部位的设备基础表面凿成麻面且不得有油污；（5）清除混凝土基础表面浮浆、地脚螺栓预留孔内泥土杂物和积水；（6）垫铁和地脚螺栓按技术要求准备并放置。21年二级建造师每日一练5篇 第2篇在隧道施工监控量测中，收敛计是用来量测（ ）。A.拱顶下沉B.地表下沉C.围岩体内位移D.围岩周边位移答案：D解析：2022版教材P163表2B314022。关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（ ）A投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件B招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金D投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人答案：D解析：本题考查投标文件的撤回与撤销。投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。投标人撤销投标文件，是在投标截止时间之后，后果是被扣留投标保证金。根据建筑工程施工质量验收统一标准，检验批质量验收合格应满足的条件有（ ）。A.主控项目经抽样检验合格B.一般项目经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据D.具有总监理工程师的现场验收证明E.具有完整的质量检查记录答案：A,B,C,E解析：检验批质量验收合格应符合下列规定：（1）主控项目的质量经抽样检验应合格（2）一般项目的质量经抽样检验合格；（3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。工程质量检测单位应在其资质等级范围内承揽检测业务，并不得与除()以外的单位有隶属关系或其他利害关系。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位答案：D解析：2022新版教材P271页检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。地基验槽时，需在基底进行轻型动力触探的部位有()。A、基底已处理的部位B、持力层明显不均匀部位C、有浅埋古井的部位D、浅部有软弱下卧层的部位E、设计文件注明的部位答案：B,C,D,E解析：遇到下列情况之一时，应在基底进行轻型动力触探：(1)持力层明显不均匀；(2)浅部有软弱下卧层；(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时；(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时在现浇箱梁时，对支架地基处理主要是依据（ ）而定。A.支架宽度B.箱梁长度C.支架高度D.支架跨径答案：D解析：2022版教材P136地基处理应根据箱梁的断面尺寸及支架的形式对地基的要求决定，支架的跨径越大，对地基的要求就越高，地基的处理形式就得加强。关于投标的说法，正确的是（ ）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收B.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明C.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员D.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收答案：D解析：2022版教材P78页有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；所以答案A错。补充：注意：选项A是否决而非拒收的情况。投标人提交招标文件的时候是密封的，你怎么可能知道招标文件有没有盖章和签字，你又凭什么拒收？P84.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。所以答案B错。P83.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后，联合体增减、更换成员的，其投标无效。所以答案C错。P84.招标投标实施条例进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，投标人应当拒收。所以答案D对。21年二级建造师每日一练5篇 第3篇施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年 10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10 月 20 日建设单位实际使用该工程，则该工程的缺陷责任期应于（ ）起计算。A.6 月 1 日 B.8 月 30 日C.10 月 8 日 D.10 月 20 日答案：B解析：进口钢材，除常规检测项目外，还需做()检测，合格后方可投入使用。A.物理拉伸性能B.机械强度性能C.冷弯、冷脆性能D.化学成分分析答案：D解析：2022版教材P199页钢材复验内容应包括力学性能试验和化学成分分析，其取样、制样及试验方法可按相关试验标准或其他现行标准执行。建筑物的高度相同，其平面形式为( )时体形系数最小。A.正方形B.圆形C.长方形D.组合形式答案：B解析：2022版教材P6页（一）建筑物耗热量指标，建筑物的高度相同，其平面形式为圆形时体形系数最小。(2022年)根据生产安全事故报告和条查处理条例，对事故单位处 100 万元以上 500 万元以下罚 款的情形有（ ）。 A.谎报或者瞒报事故 B.迟报或者漏报事故 C.伪造事故现场 D.事故发生后逃匿 E.在事故调查处理期间擅离职守答案：A,C,D解析：本题主要考查安全事故的法律责任：建设主管部门应当按照法律法规的规定，对因降低安全生 产条件导致事故发生的施工单位给予暂扣或吊销安全生产许可证的处罚；对事故负有责任的相关单位给予 罚款、停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书的处罚。不立即抢救、事故调查处理期间擅离职守、迟 报或漏报，事故单位主要负责人处上年收入 40%-80%罚款。谎报或瞒报，伪造故意破坏、销毁证据、拒绝接受调查、逃逸等，事故单位处 100-500 万罚款、主要负责人处上年收入 60%-100%罚款。 根据建设工程安全生产管理条例，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）共同进行验收。A施工总承包单位B分包单位C出租单位D安装单位E建设单位正确答案：ABCD当下卧地层平坦时，抛石挤淤法处理软基中，抛投顺序正确的是（ ）。A.顺里程方向平行抛填B.先从路堤两边开始，向中部扩展C.应沿道路中线向前呈三角形抛填，再渐次向两旁展开D.应从低的一侧向高的一侧扩展答案：C解析：2022版教材P195. 抛石挤淤施工规定 （1） 当下卧地层平坦时，应沿道路中线向前呈三角形抛填，再渐次向两旁展开，将淤泥挤向两侧。水利水电工程注册建造师执业工程范围包括()等。A、桥梁B、隧道C、消防设施D、无损检测E、起重设备安装答案：C,D,E解析：水利水电工程注册建造师执业工程范围，建设部注册建造师执业管理办法（试行）建市202248号第四条规定：“注册建造师应当在其注册证书所注明的专业范围内从事建设工程施工管理活动，具体执业按照本办法附件注册建造师执业工程范围执行。未列入或新增工程范围由国务院建设主管部门会同国务院有关部门另行规定。”规定中提到的注册建造师执业工程范围共分10个专业（详见2F333001有关内容），与水利水电工程注册建造师相关的详见表2F333002。具体范围包括水利水电、土石方、地基与基础、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、建筑防水、消防设施、起重设备安装、爆破与拆除、水工建筑物基础处理、水利水电金属结构制作与安装、水利水电机电设备安装、河湖整治、堤防、水工大坝、水工隧洞、送变电、管道、无损检测、特种专业，21年二级建造师每日一练5篇 第4篇背景某公司中标一栋24层住宅楼，甲乙双方根据建设工程施工合同（示范文本）(GF1 9990201)签订施工承包合同。项目实施过程中发生如下事件：事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师组织编制该项目的项目管理实施规划。项目总工程师认为该项目施工组织设计编制详细、完善，满足指导现场施工的要求，可以直接用施工组织设计代替项目管理实施规划，不需要再单独编制。事件二：开工后不久，由于建设单位需求调整，造成工程设计重大修改，施工单位及时对原施工组织设计进行修改和补充，并重新报审后按此组织施工。事件三：施工过程中，总监理工程师要求对已隐蔽的某部位重新剥离检查，施工单位认为已通过隐蔽验收，不同意再次检查。经建设单位协调后剥离检查，发现施工质量存在问题。施工单位予以修复，并向建设单位提出因此次剥离检查及修复所导致的工期索赔和费用索赔。事件四：本工程合同价款为3 5 4 0万元，施工承包合同中约定可针对人工费、材料费价格变化对竣工结算价进行调整。可调整各部分费用占总价款的百分比，基准期、竣工当期价格指数见下表：问题：1指出事件一中不妥之处，并分别说明理由。2除事件二中设计重大修改外，还有哪些情况也会引起施工组织设计需要修改或补充？（至少列出三项）3事件三中，施工单位不同意剥离检查是否合理？为什么？分别判断施工单位提出的工期索赔和费用索赔是否成立？并分别说明理由。4列式计算人工费、材料费调整后的竣工结算价款是多少万元？（保留两位小数）答案：解析：1.(1)不妥之处：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。理由：根据建设工程项目管理规范(GB/T50326)的有关规定，项目经理不应同时承担两个或两个以上未完项目领导岗位的工作。(2)不妥之处：项目总工程师组织编制该项目的项目管理实施规划。理由：根据建设工程项目管理规范(GB/T50326)的有关规定，项目管理实施规划应由项目经理组织编制。2.项目施工过程中，除设计重大修改，还会引起施工组织设计修改或补充的情况有：有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；主要施工方法有重大调整；主要施工资源配置有重大调整；施工环境有重大改变。3.(1)施工单位不同意剥离检查不合理。根据建设工程施工合同（示范文本）第十八条规定，无论工程师是否进行验收，当其要求对已隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。(2)施工单位提出的工期索赔和费用索赔均不成立。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。由于本工程经重新检验不合格。故施工单位提出的工期索赔和费用索赔均不成立。4.调整后的竣工结算价款：解题思路：本案例第1问主要考查项目管理组织。项目经理不应同时承担两个或两个以上未完项目领导岗位的工作。故公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理不妥。项目管理规划作为项目管理工作的纲领性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行确定。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。项目管理规划大纲是项目管理工作中具有战略性、全面性和宏观性的指导文件，应由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制。项目管理实施规划应对项目管理规划大纲进行细化，使其具有可操作性。项目管理实施规划应由项目经理组织编制。故项目总工程师组织编制该项目的项目管理实施规划不要。本案例第2问主要考查施工组织设计的动态管理。项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：(1)工程设计有重大修改；(2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；(3)主要施工方法有重大调整；(4)主要施工资源配置有重大调整；(5)施工环境有重大改变。经修改或补充的施工组织设计应重新审批后才能实施。本案例第3问主要考查工程隐蔽部位覆盖的重新检查。根据建设工程施工合同（示范文本）第十八条规定，无论工程师是否进行验收，当其要求对已隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。由于本工程经重新检验不合格。故施工单位提出的工期索赔和费用索赔均不成立。（注：建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）已更新为2022最新版）本案例第4问主要考查竣工结算动态调值公式的应用。动态调值公式按下式计算：式中：P工程实际结算款；P调值前工程进度款；a0不调值部分比重；a1、a2、a3、a4、调值因素比重，以a1+a2+a3+a4+a5=1；A0、B0、C0、D0、E0、基期价格指数或价格；A、B、C、D、E、现行价格指数或价格。本工程合同价款为3540万元，施工承包合同中约定可针对人工费、材料费价格变化对竣工结算价进行调整。可调整各部分费用占总价款的百分比，基准期、竣工当期价格指数见下表：矿山建设是复杂的综合工程项目，在各个施工阶段都要围绕（ ）组织快速施工。A.矿井生产的主要工程B.矿井投产的主要工程C.矿井贯通的关键工程D.关键线路的关键工程答案：D解析： 施工组织设计必须经（ ）方为有效，并须填写施工组织设计审批表。A上一级技术负责人审批B上一级企业(具有法人资格)的技术负责人审批C上一级企业(具有法人资格)的技术负责人审批加盖公章D上一级企业技术负责人审批加盖公章正确答案：C下列污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必需检测的项目是()。A、氡B、氯C、氨D、甲醛答案：B解析：2A332051民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定四、验收（3）民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，检测结果应符合表2A332051-11的规定，详见P1表2A332051-11所以说氡（Rn-222）、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）为民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必须检测的项目。所以本题答案应该为“B.氯”下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。A、组织间歇B、流水强度C、工作面D、施工过程数答案：C解析：2022版教材P202页2.空间参数：工作面、施工段m、施工层；大型锅炉的汽包运进施工现场后，安装的正确工艺程序是()。A.汽包卸车倾斜提升吊装汽包就位翻身转正找正B.汽包翻身转正卸车倾斜提升吊装汽包就位找正C.汽包卸车翻身转正倾斜提升吊装汽包就位找正D.汽包卸车倾斜提升吊装翻身转正汽包就位找正答案：C解析：（2022年） 根据物权法，土地承包经营权属于（ ）。A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权答案：B解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用、和收益的权利。 用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 宅基地使用权和地役权。21年二级建造师每日一练5篇 第5篇风机的性能是指风机的标准进气状态下的性能，标准进气状态是指（ ）气体状态。A.空气压力为一个标准大气压B.气体流速为1m/s每秒C.温度为20D.相对湿度为50%E.风量为100m3/min答案：A,C,D解析：2022版教材P17风机的性能是指风机在标准进气状态下的性能，标准进气状态即风机进口处空气压力为一个标准大气压，温度为20°C，相对湿度为50%的气体状态熔化热熔型改性沥青胶施工时，宜采用专用的导热油炉加热，加热温度不应高于( )。A.100B.150C.180D.200答案：D解析：2022版教材P93页1）熔化热熔型改性沥青施工时，宜采用专用的导热油炉加热，加热温度不应高于200，使用温度不应低于180。#关于民事案件的一般地域管辖，下列表述错误的是()。A.对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖B.被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖C.经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满6个月的地方D.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上人民法院辖区的，这些人民法院都有管辖权答案：C解析：2022新版教材P306页经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。关于工程网络计划中虚工作的说法，错误的是（）。A.虚工作表示工作之间的逻辑关系B.虚工作的总时差和自由时差均为零C.虚工作的持续时间为0D.在双代号网络计划中存在虚工作答案：B解析：2022新版教材P135页 虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源，但是自由时差和总时差并不一定为0，只是持续时间为0（2022年）A公司中标承建一项热力站安装工程，该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125/65，二次给回水设计温度为80/60，设计压力为1.6MPa；热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等；采取整体隔声降噪综合处理，热力站系统工作原理如图4所示。?工程实施过程中发生如下事件：?事件一：安装工程开始前，A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验，划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点，并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴 线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。?事件二：鉴于工程的专业性较强，A公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质，且具有多年施工经验的下属B公司来完成。?事件三：为方便施工，B公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件，并征得了建设、监理单位的同意。?事件四：工程施工过程中，质量监督部门对热力站工程进行监督检查，发现施工资料中施工单位一栏均填写B公司，且A公司未在施工现场设立项目管理机构。根据中华人民共和国建筑法，A公司与B公司涉嫌违反相关规定。?问题：1.按系统形式划分,该热力管网系统属于开式系统还是闭式系统?根据背景资料分析其原因。2.指出图4中、的设备名称。3.补充事件一中设备基础的复验项目。4.事件三中B公司还需要征得哪方的同意?请说明理由。5.结合事件二和事件四，说明A公司和B公司的违规之处。答案：解析：1.闭式系统。闭式系统为一次热网和二次热网采用换热器连接,该热力站主要设备有板式换热器,所以该系统属于闭式系统。 2.:板式换热器;:温控阀;:补水泵;:过滤器;循环水泵。3.管道及设备安装前，土建施工单位、工艺安装单位及监理单位应对预埋吊点的数量及位置，设备基础位置、表面质量、几何尺寸、高程及混凝土质量，预留孔洞的位置、尺寸及高程等共同复核检查，并办理书面交验手续。4.设计单位。理由:拟将建筑结构作为临时承力构件时,需由设计单位对结构的承载力进行核算,判断其能否满足起吊和搬运设备的受力要求,核算满足要求后方可实施。5.A公司将全部工作转包给B公司为非法转包。转包认定:承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的。建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法。(2022年)建设工程项目总进度目标论证的工作包括：项目结构分析；编制各层进度计划；进 度计划系统的结构分析；项目的工作编码。其正确的工作顺序是（ ）。 A.- B.- C.- D.-答案：B解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：（1）调查研究和收集资料；（2）项目结构分析； （3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）编制各层进度计划；（6）协调各层进度计 划的关系，编制总进度计划；（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整（8）若经 过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和（ ）资源。A.成本 B.质量C.信息 D.合同正确答案：C