一级建造师考试真题9卷.docx

一级建造师考试真题9卷一级建造师考试真题9卷 第1卷（ ）适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有概算指标的情况，但必须对建筑结构差异和价差进行调整。A、预算单价法B、扩大单价法C、类似工程预算法D、概算指数法答案：C解析：2022版教材P217 / 2022版教材P211类似工程预算法：利用技术条件与设计对象相类似的已完工过程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。适用于有类似已完工程，但没有可用的概算指标的情况，需要对结构差异和价差进行调整。下列关于光纤布放错误的是（）。A.光纤布放路由应符合设计要求，收信、发信排列方式应符合安装习惯B.光纤从护槽引出宜采用波纹光纤保护管保护C.宜用电缆扎带捆绑无套管保护的光纤D.光纤活接头处应留一定的富余，余长应依据接头位置情况确定，一般不宜超过5mE.光纤连接线余长部分应整齐盘放，由率半径应不小于30mm答案：A,C,D解析：光纤布放路由应符合设计要求，收信、发信排列方式应符合维护习惯。不可用电缆扎带直接捆绑无套管保护的光纤，宜用扎线绑扎或自粘式绷带缠扎，绑扎松紧适度。光纤活接头处应留一定的富余，余长应依据接头位置情况确定， 一般不宜超过 2m。关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是（）。（2022）A.按照统计方法评定混凝土强度时，同一强度等级试件的留置数量不宜少于10组。按非统计方法评定时，留置数量不宜少于3组B.砌体工程中，普通砖5万块，多孔砖10万块各为一检验批，抽检数量为1组C.对梁板类构件，应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度检测D.混凝土预制构件结构性能检测应按同一工艺生产的不超过100件且不超过3个月的同类产品为一检验批答案：A解析：选项B，砌体：普通砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一检验批，抽检数量为一组；选项C，对梁板类构件，应抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度检测；选项D，混凝土预制构件结构性能检测应按同一工艺生产的不超过1000件且不超过3个月的同类产品为一检验批。建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后（ ）日内，公布期限一般为6个月至3 年。A.3 B.5 C.7 D.20答案：C解析：建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后7 日内，公布期限一般 为6 个月至3 年。疏浚工程定额中，自然影响包括()。A.风B.船舶避让C.雾D.浪E.停电答案：A,C,D解析：根据钢结构工程施工质量验收规范的规定，钢结构焊接工程的焊缝感观应达到（ ）的要求。A.焊道与基本金属间过渡较平滑B.焊渣和飞溅物基本清理干净C.外形均匀、成型较好D.焊道与焊道之间过渡较平滑E.焊缝表面有气孔、夹渣缺陷答案：A,B,C,D解析：2022教材P405 / 2022教材P406本题考核的是钢结构焊接工程的焊缝感观应达到的要求。焊缝感观应达到：外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净。一级建造师考试真题9卷 第2卷重力式码头沉箱接高方式一般有（）。A.座底接高 B.漂浮接高C.现场接高 D.台式接高E.移动接高答案：A,B解析：建设工程项目进度控制的技术措施有（）。A.优化设计，尽量选用新技术、新工艺、新材料B.建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度C.优化施工方案，合理选用机械设备D.优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间E.制订与进度计划相适应的资源保证计划答案：A,C解析：2022/2022教材P147建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工 技术的选用。不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响，在设计工作的前期，特别是在设计方案评审和选用时应对设计技术与工程进度的关系作分析比较。工程项目施工合同以付款方式划分为：总价合同；单价合同；成本加酬金 合同三种。以承包人所承担的风险从小到大的顺序来排列，正确的是（ ）。A.B.C.一一D.一一答案：D解析： 矿井联系测量的目的是（ ）。A使地面和井下测量控制网采用同一坐标系 B将地面的平面测量与高程测量联系起来 C将井下平面测量与高程测量联系起来 D将地面平面测量与井下高程测量联系起来正确答案：A背景资料抛石斜坡堤工程，断面如下图所示。护面为20t 扭王字块，抗冻等级F350。扭王字块共需预制15663 块，工期200 天，混凝土预制从支模到拆模需要24h，混凝土预制从支模到吊运需要4d。问题：为保证抗冻要求，需要采取哪些措施，相应的规范要求如何（从材料，浇注等方面考虑）。答案：解析：材料方面：（1）有抗冻要求的混凝土，宜采用普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥，不宜采用火山灰质硅酸盐水泥；（2）港口与航道工程水位变动区有抗冻要求的混凝土，抗冻融等级满足规范要求。浪溅区范围内下lm 的区域，与水位变区的抗冻融等级相同。（3）有抗冻性要求的混凝土，必须掺入引气剂，混凝土拌合物的含气量应控制在规范要求的范围内。浇注方面：对有抗冻要求的混凝土，按规定进行潮湿养护之后，宜在空气中干燥碳化1421d。施工现场危险品与易燃品存放距离不得少于()m。A.30B.60C.90D.120答案：A解析：2022教材P189 / 2022教材P191 四、施工现场防火要求(1)施工组织设计中的施工平面图、施工方案均应符合消防安全的相关规定和要求。(2)施工现场应明确划分施工作业区、易燃可燃材料堆场、材料仓库、易燃废品集中站和生活区。(3)施工现场夜间应设置照明设施，保持车辆畅通，有人值班巡逻。(4)不得在高压线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。(5)施工现场应配备足够的消防器材，并设专人维护、管理，定期更新，确保使用有效。(6)土建施工期间，应先将消防器材和设施配备好，同时敷设室外消防水管和消火栓。(7)危险物品之间的堆放距离不得小于10m，危险物品与易燃易爆品的堆放距离不得小于30m。(8)乙炔瓶和氧气瓶的存放间距不得小于2m,使用时距离不得小于5m；距火源的距离不得小于l0m。(9)氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整、有效，否则不得使用。(10)施工现场的焊、割作业，必须符合安全防火的要求。(11)冬期施工采用保温加热措施时，应有相应的方案并符合相关规定要求。(12)施工现场动火作业必须执行动火审批制度。第（7）中：危险物品与易燃易爆品的堆放距离不得小于30m。一级建造师考试真题9卷 第3卷“一通三防”是指（）。A.通风B.防瓦斯C.综合防尘D.防灭火E.防汛答案：A,B,C,D解析：2022版教材页码P347-349井巷重大安全隐患管理中“一通三防”管理是指，通风、防瓦斯、综合防尘和防灭火。改善混凝土耐久性的外加剂包括（ ）。A.引气剂B.缓凝剂C.膨胀剂D.防水剂E.阻锈剂答案：A,D,E解析：2022版教材P46 / 2022版教材P47（3） 改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。下列建设工程项目必须进行公开招标的是()。A.某民营企业修建厂房B.某民营渔业公司兴修鱼塘C.某省兴建经济适用住房D.某外资超市修建地下停车场答案：C解析：2022 / 2022版教材P89招标投标法实施条例明确规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。1000MW发电机定子重量可达400t以上，卸车方式主要采用（ ）。A.行车抬吊卸车B.桅杆抬吊卸车C.液压提升装置卸车D.卷扬机提升卸车答案：C解析：教材P117发电机定子较重，300MW型发电机定子重约180210t，一般由平板车运输进厂，行车经改造后抬吊卸车。600MW型发电机定子重约300t，1000MW发电机定子重量可达400t以上，卸车方式主要采用液压提升装置卸车或液压顸升平移方法卸车。混凝土中配置钢筋主要是代替混凝土（）或协助混凝土受压，提高构件的承载力并改善其受力性能。A.受拉B.受压C.中部D.上部答案：A解析：2022版教材页码P39-43混凝土中配置钢筋主要是代替混凝土受拉（受拉区出现裂缝后）或协助混凝土受压，提高构件的承载力并改善其受力性能。 缺货成本指由于存货供应中断而造成的损失，不包括（ ）。A.材料供应中断造成的停工损失B.产成品库存缺货造成的拖欠发货损失C.变质损失D.丧失销售机会的损失 答案：C解析：缺货成本指由于存货供应中断而造成的损失，包括材料供应中断造成的停工损失、产成品库存缺货造成的拖欠发货损失和丧失销售机会的损失(还应包括需要主观估计的商誉损失)。一级建造师考试真题9卷 第4卷单组无砟道岔铺设时，道岔位置测量控制点应包括（ ）。 A基本轨B尖轨C曲轨D心轨E岔尾答案：B,D,E解析：本题考核的是无砟道岔的测量要求。道岔位置复测准确，单组岔设3个控制点：尖轨、心轨、岔尾，铺岔前应复核岔位桩、边桩。对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（ ），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 A.提供虚假资质证明 B.向评标委员会成员行贿C.因不可抗力提出不能履行合同 D.与招标代理机构串通答案：C解析：根椐工程建设项目施工招标投标办法第58条的规定.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。故应选C项。关于柔性管道回填，下列说法错误的是（ ）。A、柔性管道的沟槽回填质量控制是管道工程施工质量控制的关键B、现场试验段主要用以确定压实机械和施工参数C、在设计的管基有效支承角范围必须用中、粗砂、黏土填充密实，与管壁紧密接触D、回填作业每层的压实遍数，按压实度要求、压实工具、虚铺厚度和含水量，经现场试验确定答案：C解析：2022教材P396 / 2022教材P397（4）管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。( 2022真题 ) A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理 B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理 C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理 D.建设工程管理工作是一种增值服务答案：D解析：本题考查的是建设工程管理的内涵。“建设工程管理”（Professional Management in Construction)作为一个专业术语，其内涵涉及工程项目全过程（工程项目全寿命）的管理，它包括：（1）决策阶段的管理；（2）实施阶段的管理，即项目管理；（3）使用阶段的管理，即设施管理。所以AB错误；英语中的Management和Administration的含义是有区别的，Administration般指行政事务管理，而Management的含义更宽一些。Professional Management指的是专业性的（专业人士的）管理，所以C错误；建设工程管理工作是一种增值服务工作，D正确。参见教材。某单位拟拆除环境噪声污染的防治措施，下列说法中，正确的是（ ）。A.需要向县级以上环境保护部门备案B.需要县级以上环境保护部门批准C.需要向县级以上建设行政主管部门备案D.需要向县级以上人民政府批准答案：B解析：拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报所在地的县级以上地方人民政府环境保护主管部门批准。项目设计准备阶段的工作包括（）。A.编制项目建议书B.编制项目初步设计C.编制项目可行性研究报告D.编制项目设计任务书答案：D解析：2022/2022教材P4 本题考察的是建设工程项目的实施阶段的组成，图1Z202220中的设计准备阶段：编制设计任务书一级建造师考试真题9卷 第5卷计算设于水中的支架或拱架的强度和稳定时，应考虑的荷载有（）。A.风力B.水流压力C.流冰压力D.船只漂流物的冲击力E.土压力答案：A,B,C,D解析：本题考查的是常用模板、支架和拱架的设计。计算模板、支架或拱架的强度和稳定时，应考虑作用在其上的风力，设于水中的支架尚应考虑所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。 建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程保修书D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有质量监督机构的审核意见 答案：A,B,C,D解析：2022/2022教材P186工程符合下列条件方可进行竣工验收: (1)完成工程设计和合同约定的各项内容。(2) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。(3) 对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。(4) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。(5) 有完整的技术档案和施工管理资料。(6) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。(7) 建设单位已按合同约定支付工程款。(8) 有施工单位签署的工程质量保修书。(9) 对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位接户出具住宅工程质量分户验收表。(10) 建设主管部门及工程质址监督机构责令整改的问题全部整改完毕。(11)法律、法规规定的其他条件。已知某工程施工承包商在项目开工前向业主提交的双代号网络计划如下图，其关键线路为（ ）。A.1247B.12367C.12357D.1367答案：C解析：2022/2022教材P1322.关键线路自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。网络图上的关键线路可用双线或粗线标注。故1-2-3-5-7线路的工作持续时间最长。编制设计概算时，国产标准设备的原价一般选用（）。A、不含备件的出厂价 B、设备制造厂的成本价 C、带有备件的出厂价 D、设备制造厂的出厂价加运杂费答案：C解析：教材P174本题考查的是设备购置费的组成和计算。在计算设备原价时，一般按带有备件的出厂价计算。有关单代号网络计划绘制规则的表述，说法正确的有（ ）。A.单代号网络图中，不允许出现循环回路B.单代号网络图必须正确表达已确定的逻辑关系C.单代号网络图中，不能出现双向箭头或无箭头的连线D.单代号网络图中，不能出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线E.绘制网络图时，当箭线交叉不可避免时，可采用节点法进行绘制答案：A,B,C,D解析：2022/2022教材P126本题考核的是单代号网络计划的绘制规则。单代号网络图的绘图规则包括：（1）单代号网络图必须正确表达已确定的逻辑关系；（2）单代号网络图中，不允许出现循环回路；（3）单代号网络图中，不能出现双向箭头或无箭头的连线；（4）单代号网络图中，不能出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线；（5）绘制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可采用过桥法或指向法绘制；（6）单代号网络图中只应有一个起点节点和一个终点节点。沟通过程的要素中，()是实施沟通过程和提高沟通功效的重要环节。A.沟通主体B.沟通客体C.沟通介体D.沟通渠道答案：D解析：2022/2022教材P57。沟通过程包括五个要素，即：沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道。而沟通渠道是实施沟通过程和提高沟通功效的重要环节。一级建造师考试真题9卷 第6卷影响碾压混凝土坝施工质量的因素主要有（ ）。A.碾压时拌合料的干湿度B.碾压的质量控制C.碾压混凝土的养护D.碾压混凝土的防护E.拌合料的卸料、平仓、捣实、降温答案：A,B,C,D解析：影响碾压混凝土坝施工质量的因素主要有碾压时拌合料的干湿度，卸料、平仓、碾压的质量控制以及碾压混凝土的养护和防护等。防烟排烟系统的安装要求是：防火风管的耐火等级应符合设计要求，（ ）。A.防火风管的本体、框架与固定材料必须为不燃材料B.防火风管的固定材料必须为难燃材料C.防火阀和排烟阀执行机构应进行动作试验，结果符合产品说明书的要求D.防火阀安装方向、位置应正确E.防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应不大于200mm答案：A,C,D,E解析：教材P222（六）防烟排烟系统；1.排烟风管采用镀锌钢板时，板材最小厚度可按照国家标准GB50738高压风管系统的要求选定。采用非金属与复合材料时，板材厚度应符合GB50738的要求。2.防火风管的本体、框架与固定材料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计要求。3.防火阀和排烟阀（排烟口）必须符合有关消防产品标准的规定，并具有相应的产品合格证明文件，执行机构应进行动作试验，结果符合产品说明书的要求。4.防火阀、排烟_（口）的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应不大于200mm。防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，宜设独立支吊架。排烟阀（口）及手控装置（包括预埋套管）的位置应符合设计要求，预埋套管不得有瘪陷5.防排烟系统的柔性短管、密封垫料的制作材料必须为不燃材料。6.风管系统安装完成后，应进行严密性检验。下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是（ ）。（2022 年真题）A桁架结构体系B筒体结构体系C框架-剪力墙结构体系D混合结构体系答案：B解析：在高层建筑中，特别是超高层建筑中，水平荷载愈来愈大，起着控制作用。筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。土明沟施工时，沟槽开挖宜（ ），以利排水。A.从下游往上游进行B.从上游往下游进行C.从中间向两边进行D.从两边向中间进行答案：A解析：在建筑材料采购合同的验收环节，采用（）方式时，由仓库管理人员负责数量和外观检验，这是一种广泛采用的正式验收方法。A.接运验收B.驻厂验收C.提运验收D.入库验收答案：D解析：验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和入库验收等方式。其中，入库验收是广泛采用的正式验收方法，由仓库管理人员负责数量和外观检验。矿井进行井上下的联系测量，至少应满足（）的要求。A.重复进行两次B.连续进行两次C.独立进行两次D.两人进行两次答案：C解析：2022版教材页码P3-6联系测量应至少独立进行两次，在误差不超过限差时，采用加权平均值或算术平均值作为测量成果。一级建造师考试真题9卷 第7卷甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决，根据仲裁法规定，乙方可以向（ ）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A. 仲裁委员会所在地B. 合同签订地C. 乙方所在地D. 建设工程所在地答案：A解析：2022年建设工程法规真题第20题本题考查的是申请撤销仲裁裁决。根据仲裁法规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：（一）没有仲裁协议的；（二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（三）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（四）裁决所根据的证据是伪造的；（五）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（六）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。综上所述，本题的正确答案为A。碾压混凝土坝RCD 工法碾压厚度通常为（ ）cm。A. 30B. 50C. 75D. 100E. 120答案：B,C,D解析：碾压混凝土坝不能采用传统的柱状浇筑法，而采用通仓薄层浇筑（RCD 工法碾压厚度通常为50 、75 、100 ，RCC 工法通常为30 ）。给水与污水处理厂试运行内容不包括（）。2022真题A、性能标定 B、单机试车 C、联机运行 D、空载运行答案：A解析：本题考查的是给水与污水处理厂试运行要求。试运行要求：准备工作；单机试车要求；联机运行要求；设备及泵站空载运行；设备及泵站负荷运行；连续试运行。 对于涉及( )工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A地下暗挖B降水C脚手架D起重吊装正确答案：A根据民事诉讼法解释的规定，人民法院确定举证期限，第二审普通程序案件不得少于（ ）日。A.5 B.10 C.15 D.30答案：B解析：民事诉讼法解释中规定，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举 证期限。举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。人民法院确定举证期限，第一审普 通程序案件不得少于15 日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于l0 日。关于井巷施工测量的做法，不正确的是（ ）。A井筒十字中线点的设置应在两个不受破坏的地点埋设两组（每组四个）大型的钢筋混凝土基点B圆形井筒以悬挂井筒中心线作为掘砌的依据C当井筒深度超过300m 时，掘进采用中心线，砌壁采用激光D井筒掘进到井底车场、装载硐室时，上方至少设两个高程点，以控制其高程答案：C解析：井筒深度超过300m 时，掘进可采用激光，砌筑井壁应采用中线指向。故C 不正确。一级建造师考试真题9卷 第8卷海底管道防腐蚀常采用牺牲阳极阴极保护系统，其牺牲阳极常采用（ ）。A.铝合金阳极 B.镁与镁合金阳极 C.锌与锌合金阳极 D.镁锌复合式阳极答案：A解析：常用牺牲阳极材料包括：镁及镁合金阳极、锌及锌合金阳极、铝合金阳极以及镁锌复合式阳极，其中铝合金阳极主要用于海洋环境中管道或设备的牺牲阳极保护。关于现金流量图绘制规则说法，正确的有（）。A . 横轴为时间轴，整个横轴表示经济系统寿命周期B . 横轴上的起点表示时间序列第一期期末C . 横轴上每一间隔代表一个计息周期D . 与横轴相连的垂直箭线代表现金流量E . 垂直箭线的长短要适当体现各时点现金流量的大小答案：A,C,D,E解析：考核现金流量图的绘制规则。虽然应试中不要求大家绘制现金流量图，但是能够根据题意绘制现金流量图可以使我们解题思路更加清晰，不易出错。现金流量图有三个要素，即表示现金流量的作用点、方向、大小。除了教材陈述的其绘制规则以外，为了使大家能快速、准确的根据题意绘制现金流量图，以下图示以“年”为计息周期作以说明。一条向右的箭线表示时间的延续，轴上每一间隔表示一年。垂直箭线的方向表示现金的流入或流出，这里的流入和流出是相对的。垂直箭线的长短表示现金流量的大小，能适当体现其数值即可。要找准现金流量发生的时间点，特别注意题目中描述的“年末”和“年初”。#对于有明显流幅的钢筋， 其基本指标包括（）。A.屈服强度B.延伸率C.强屈比D.疲劳性能E.冷弯性能答案：A,B,C,E解析：有明显流幅的钢筋，其性能的基本指标有屈服强度、延伸率、强屈比、冷弯性能2022 年 6 月某施工单位中标了一项传输线路及设备安装工程，建安工程费 200 万元，其中材料费 60万元，施工材料由建设单位提供，施工费为建安工程费扣除材料费的 80%，最终合同款为 113.68 万元，其中施工费 112 万元，安全生产费用 1.68 万元，合同工期2022.7.1-2022.10.14，项目经理部编制的进度计划横道图如下：开工后，建设单位提出了工程量变更，新增一个站点及相应光缆线路，并委托设计单位增加了相应的单项工程设计，预算建安工程费 8 万元，其中材料费 4.5 万元，施工单位包工包料，施工费按中标折扣率计取。问题：1.以周为时间单位、以千元为成本单位，绘制本工程最初的成本计划直方图。2.根据横道图绘制计划时间成本累计曲线。3.双方签约的合同价款 113.68 万元是否符合规定？说明原因和计算工程。4.建设单位提出的工程量变更是否合理？说明理由。5.列式计算本工程的竣工结算价款。答案：解析：1.答：直方图：2.时间成本累积曲线：3.答：双方签约的合同价款 113.68 万元不符合规定。根绝相关规定，通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数，费率为 1.5%，且在竞标时，不得打折，不得删减，列入标外管理。施工费=（200-60）×80%=112 万元安全生产费=200×1.5%=3 万元合计：112+3=115 万元4.答：建设单位提出工程变更合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。5.答：（1）原合同价款：115 万元（2）新增工程量费用：新增施工费：（8-4.5）×80%=2.8 万元新增工程的安全生产费用：8×1.5%=0.12 万元材料费：4.5 万元新增工程量总费用：2.8+0.12+4.5=7.42 万元（3）竣工结算款为：115+7.42=122.42 万元 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（ ）。A安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班劳动C批准女工孙某只能休产假120天D安排17岁的李某担任矿井安检员E安排15岁的周某担任仓库管理员正确答案：ABC85. ABCD项错，未成年工不得从事矿山井下作业。A项对，禁止女职工在经期从事高处、低温作业，但可以安排其从事低处、高温作业。 建成后不能投入生产使用，所形成的合格而无用的建筑产品，不具备质量的4（ ）。A安全性特征B可靠性特征C适用性特征D经济性特征正确答案：C一级建造师考试真题9卷 第9卷实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是以项目（ ）为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。A.清单报价B.招标文件C.实施方案D.施工合同答案：C解析：2022/2022教材P75 实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。 流动资产包括的项目中，流动性第二的是()。A存货 B待摊费用C短期投资 D应收账款正确答案：C某通信直埋光缆工程承包商在工程开工前向监理工程师提交了如图所示的施工网络进度计划，并说明计划中各项工作均按最早开始时间安排作业。图中箭线下方数据为持续时间（单位：周）；箭线上方括号外字母为工作名称，括号内数据为预算费用（单位：万元）。监理工程师审查后批准了该计划。在工程施工到第5 周末检查进度结果为：工作A 全部完成；工作B 完成了4 周的工作量；工作C 完成了2 周的工作量；工作D 完成了1 周的工作量；其余工作均未开始。问题：1、请指出该工程进度控制的关键工作有哪几项？计划工期是多少？2、请根据第5 周末的检查结果，指出哪项工作产生了进度拖延？拖延时间是多少？如果后续工作不做天正，该工程的工期可能会延长多少时间？3、请计算第5 周末的计划完成工作预算成本（BCWS）、已完成工作预算成本（BCWP）。4、如果该工程施工到第5 周末的实际成本支出（ACWP）为万元，请计算该工程的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），并说明费用和进度状况。5、如何预防光缆对地绝缘不合格？答案：解析：1.关键工作有A、C、E、G 四项工作。计划工期为：2+3+4+3=12 周。2.工作C、D 产生了进度拖延。工作C 拖延了1 周，工作D 拖延了2 周。工期可能延长1周。3.计划完成工作预算成本（BCWS）=5+6+12*（3/6）+9=26 万元已完成工作预算成本（BCWP）=5+12*（4/6）+6*（2/3）+9*（1/3）=5+8+4+3=20 万元4.成本偏差（CV）=BCWP - ACWP=20 24=- 4.5 万元成本超支进度偏差（SV）= BCWP BCWS=20 -26=- 6 万元进度拖后5.预防光缆对地绝缘不合格措施：（1）在光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤；（2）接头盒必须按工艺要求封装严密。某技术方案年设计生产能力为20万吨，年固定成本2200万元，产品销售单价为1200元/t，每吨产品的可变成本为800元，每吨产品应纳营业税金及附加为180元，则该产品不亏不盈的年产销量是（ ）万吨。A. 10.00B. 3.55C. 5.50D. 20.00答案：A解析：2022年建设工程经济真题第30题.建设工程项目实施阶段策划是为了把项目决策付诸实施而形成的（）项目实施方案。A.实施性B.指导性C.计划性D.建议性答案：B解析：建设工程项目实施阶段策划是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的指导性的项目实施方案。建设工程项目实施阶段策划的内容涉及的范围和深度，在理论上和工程实践中并没有统一的规定，应视项目的特点而定。矿业工程项目建设中，对辐射防护的主要方法有（ ）。A加大与辐射源间的距离B对辐射源的射线加以屏蔽阻挡C对辐射物的强度进行释放处理D对辐射气体进行大容量的通风换气E对辐射物进行集中排放答案：A,B,D解析：