21年一级建造师考试题免费下载7节.docx

21年一级建造师考试题免费下载7节21年一级建造师考试题免费下载7节 第1节 对于涉及( )工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A地下暗挖B降水C脚手架D起重吊装正确答案：A 信息编码是信息处理的一项重要基础工作，施工单位在进行建设工程项目成本项统一编码时，应综合考虑的因素包括（ ）。A工程款支付B标底价C施工成本分析D投标价E合同价正确答案：ACDE电波传播衰落的主要原因是由大气与地面效应引起的，从衰落发生的物理原因看，可分为( )。A.闪烁衰落B.干涉衰落C.单径衰落D.多径衰落E.波导型衰落答案：A,D,E解析：从衰落发生的物理原因看，可把微波衰落分为闪烁衰落、多径衰落和波导型衰落；干涉衰落和单径衰落是迷惑项。 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-99-0201)，建设工程的投料试车应( )。A.在工程竣工验收前由承包人负责B.在工程竣工验收前由供货人负萌C.在工程竣工验收后由供货人负责D.在工程竣工验收后由发包人负责正确答案：D背景某机场施工单位与另一施工单位于2022年9月1日签订了机场站坪扩建工程建设的分包合同。在合同的第三部分(专用条款）中，有双方一般约定、进度和工期、材料设备供应等条款。问题(1)在双方一般约定中，涉及哪些内容？(2)进度和工期条款中的主要内容有哪些？(3)在材料设备供应条款中，发包人(机场)遇到哪些情况才承担相应的责任？答案：解析：分析(1)在双方一般约定中，主要涉及：法律、标准和规范、合同文件的优先顺序、图纸和承包人文件、联络、交通运输知识产权、工程量清单错误的修正等内容。(2)进度和工期条款中的主要内容有：1)承包人提交详细施工组织设计的期限的约定；2)施工进度计划要求；3)开工的相关要求；4)工期延误的情况。(3)在材料设备供应条款中，发包人(机场)如遇到下列情况，要承担相应的责任：1)材料设备单价与一览表不符；2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符；3)承包人可代为调剂串换的材料；4)到货地点与一览表不符；5)供应数量与一览表不符；6)到货时间与一览表不符。 案例 5某水闸建设工程项目，建设单位与施工单位经公开招标后签订了工程施工承包合同 ， 施工承包合同规定 ， 水闸的启闭机设备由建设单位采购 ， 其他建筑材料由施工单位采购。同时，建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。建设单位为了确保水闸施工质量，经与设计单位商定，在设计文件中标明了水泥的规格 、 型号等技术指标 ， 并指定了生产厂家 。 施工单位在工程中标后 ， 与生产厂家签订了购货合同 。 为了在汛期来临之前完成水闸的基础工程施工 ， 施工单位采购的水泥进场时 ， 未经监理机构许可就擅自投人施工使用 。 监理机构在对浇筑而成的第一块闸底板检查时，发现水泥的指标达不到要求，监理机构便通知施工单位该批水泥不得使用 。 施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥退换 ， 厂家认为质量没有问题 ， 若要退货 ， 施工单位应支付退货运费 ， 施工单位不同意支付 ， 厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费用。问题1 建设单位指定水泥的规格、型号是否合理 ? 为什么 ?2 施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就投入使用，此做法正确吗 ? 为什么 ?3 监理机构发现水泥的指标达不到要求 ， 通知施工单位不得使用该批水泥是否合理 ? 为什么 ?4 施工单位要求退换该批水泥是否合理 ? 为什么 ?5 水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用 ， 建设单位代扣退货运费款是否合理 ? 水泥退货的经济损失应由谁负担 ? 为什么 ?正确答案：( 五 ) 答案1 建设单位指定水泥的规格、型号是合理的。因为建设工程质量管理条例明确规定应当指定建筑材料的规格、型号。2 施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就擅自投入使用，此做法不正确。正确做法是 ： 施工单位运进材料前 ， 应向监理机构提交工程材料报审表 ， 同时附有材料合格证 、 技术说明书 、 按规定要求进行送检的检验报告 ， 经监理机构审查并确认其质量合格后，方可进场使用。3 监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是合理的。因为这是监理单位的职责和职权。4 施工单位要求退换该批水泥是合理的。因为水泥生产厂家供应水泥不符合供货合同的要求。5 水泥生产厂家要求施工单位支付退货运费是不合理的。因为退货是生产厂家违约引起的 ， 厂家应承担责任 。 建设单位代扣退货运费款也是不合理的 ， 因为水泥的购货合同关系与建设单位无关。水泥退货的经济损失应由生产厂家承担，因为责任在生产厂家 。敷设在地沟内管道的防潮层， 可采用的施工方法是（ ）。A.喷涂法B.捆扎法C.砌衬法D.模压法答案：B解析：防潮层和绝热层都可以采用的施工方法：涂抹法；捆扎法。下列影响建设工程项目实施的风险因素中，属于技术风险的是（ ）。A.气象条件B.公用防火设施的数量C.人身安全控制计划D.工程勘察材料答案：D解析：技术风险，如：1）工程勘测资料和有关文件；2）工程设计文件；3）工程施工方案；4）工程物资；5）工程机械等。21年一级建造师考试题免费下载7节 第2节建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（ ）。A. 与建设单位或者企业之间相互串通投标的B. 未取得施工许可证擅自施工的C. 将承包的工程转包或者违反分包的D. 发生过安全事故的E. 恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的答案：A,B,C,E解析：2022年建设工程法规真题第88题 本题主要考查施工企业资质证书的申请、延续和变更。根据建筑业企业资质管理规定的规定，取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：（一）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（三）未取得施工许可证擅自施工的；（四）将承包的工程转包或违法分包的；（五）违反国家工程建设强制性标准的；（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（九）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；（十）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；（十一）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；（十二）其它违反法律、法规的行为。A项属于（二）的情形，B项属于（三）的情形，C项属于（四）的情形，E项属于（七）的情形。所以ABCE均当选。D项：根据（六），发生较大安全事故或者两起以上一般安全事故的才不批准，D项只说了安全事故，故不当选。综上所述，本题正确答案为ABCE。关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A、建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B、建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可 C、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 D、对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查答案：C解析：教材P230施工单位负责人施工现场带班制度。建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。对企业质量体系作系统、完整和概要描述，规定企业组织建立质量管理体系的文件是()。A.质量记录B.质量手册C.质量方针D.程序性文件答案：B解析：本题考核的是质量手册的作用。质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，对企业质量体系作系统、完整和概要的描述。以下关于工程量清单作用的正确表述有（ ）。A、工程量清单是工程付款和结算的依据B、工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础C、工程量清单是由具有编制招标文件能力的建筑设计单位编制的D、工程量清单将要求投标人完成的工程项目及其相应工程实体数量全部列出，为投标人提供拟建工程的基本内容.实体数量和标底等基础信息E、工程量清单是建设工程计价的依据，在招标投标过程中，招标人根据工程量清单编制招标工程的招标控制价答案：A,B,E解析：2022版教材P234 / 2022版教材P228工程量清单的主要作用如下：1、工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础；2、工程量清单是建设工程计价的依据；3、工程量清单是工程付款和结算的依据；4、工程量清单是调整工程价款、处理工程索赔的依据。一般标准木模板的重复利用次数即周转率为（ ）次。A.510B.1015C.1520D.2025答案：A解析：2022版教材P103 / 2022版教材P106（4）一般标准木模板的重复利用次数即周转率为5 10次，而钢木混合模板的周转率为30 50次，冻结法凿井时，冻结后的井筒开挖时间应符合()条件。A.水文孔水位规律上升B.测温温度符合设计要求C.井筒内部岩土已有冻结D.井筒施工条件已具备E.冻结壁不再有冻结膨胀答案：A,B,D解析：通常，冻结后井筒开挖时间选择以冻结壁已形成而又尚未冻至井筒范围以内时开挖最为理想。井筒开挖，必须具备的条件：1水文观测孔内的水位，应有规律上升，并溢出孔口；2测温口的温度已符合设计规定；3地面提升、搅拌系统等施工条件已具备。在其他条件相同的情况下，考虑资金时间价值时，下列现金流量图中效益最好的是（ ）。.答案：C解析：2022年建设工程经济真题第15题本题考查的是资金等值的应用和现金流量图的识读。影响资金时间价值的因素主要有以下几点：（1）资金的使用时间。在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大；使用时间越短，则资金的时间价值越小；（2）资金数量的多少。在其他条件不变的情况下，资金数量越多，资金的时间价值就越多；（3）资金投人和回收的特点。在总资金一定的情况下，前期投人的资金越多，资金的负效益越大；反之，后期投人的资金越多，资金的负效益越小。而在资金回收额一定的情况下，离现在越近的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越多；反之，离现在越远的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越少。（4）资金周转的速度。资金周转越快，在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越多；反之，资金的时间价值越少。本题，四幅图中资金的使用时间和资金投入回收数量均相等，C项离当前时点（即0点）回收的资金最多，资金的时间价值最大，效益最好。综上所述，本题正确答案为C项。 塑料门窗安装工程的质量要求是（ ）。A.平开门窗扇应开关灵活，平铰链的开关力不大于80NB.推拉门窗扇视情况设防脱落措施C.在框与墙体间采用结构胶填嵌缝隙D.密封条不得脱槽，旋转窗间隙应采用密封胶密封正确答案：A21年一级建造师考试题免费下载7节 第3节 某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工任务，则应（ ）。A通过投标竞争取得施工任务 B通过项目业主委托取得施工任务C自行决定便可取得施工任务 D通过施工总承包单位委托取得施工任务正确答案：A建设工程标准的级别分为（ ）。A.国家标准B.省市级标准C.地方标准D.企业标准E.行业标准答案：A,C,D,E解析：我国目前工程建设标准分为四级，分别为：国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。在国际工程承包合同中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争端的优点有（ ）。A. DAB委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性B. DAB委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题C. DAB的裁决具有终局性，避免二次纠纷D. DAB的费用较低E. DAB解决纠纷的周期较短答案：B,D,E解析：本题主要考查国际工程承包合同的争议解决方式-DAB方式。采用DAB方式解决争端的优点在于以下几个方面：（1）DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题。（2）DAB委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DRB的委员有较高的业务素质和实践经验，特别是具有项目施工方面的丰富经验。（3）周期短，可以及时解决争议。（4）DAB的费用较低。（5）DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受。（6）由于DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。A项：争端裁决委员会（DAB）是合同双方经过协商，选定的一个独立公正的委员会。故 A项错误。BDE项：BDE项分别属于上述（1）（4）（3），故正确。C项：C项与以上第6点相矛盾，故C项错误。综上所述，本题正确答案为BDE。高温季节混凝土工程主要掺入的外加剂是（ ）。A.早强剂B.缓凝剂C.引气剂D.膨胀剂答案：B解析：2022/2022版教材P47缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、 泵送与滑模方法施工以及远 距离运输的商品混凝土等， 不宜用于日最低气温 5°以下施工的混凝土，也不宜用于有早 强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。缓凝剂的水泥品种适应性十分明显， 不同品种水泥 的缓凝效果不相同，甚至会出现相反的效果。因此，使用前必须进行试验，检测其缓凝效果强度等级低于C30混凝土细骨料采用天然砂时，其含泥量不应高于（ ）A.1% B.3% C.5% D.7%答案：C解析：在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（ ）。A.管涌B.流土C.接触冲刷D.接触损失答案：B解析：渗透水流将土体的细颗粒冲走、带走或局部土体产生移动，导致土体变形渗透变形问题（管涌，流土,接触冲刷，接触流失四种基本形式）。流土在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象；或者黏性土土体发生隆起、断裂和浮动等现象；（2）管涌在渗流作用下，非黏性土中的细小颗粒沿着粗大颗粒的孔隙通道移动或被渗流带走，致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象。（3）接触流失在层次分明、渗透系数相差悬殊的两层土中，当渗流垂直于层面时，将渗透系数小的一层中的细颗粒带到渗透系数大的一层中的现象。（4）接触冲刷当渗流沿着两种渗透系数不同的土层接触面，在接触面处的土壤颗粒被冲动而产生的冲刷现象。甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索 赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担12万元C.建设单位可直接要求乙承担12万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿答案：B,C,E解析：联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。负有连带责任的债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担份额。 借贷记账法记账规则中，“借贷必相等”的含义是指将一笔经济业务在账户中登记时，A两个或两个以上账户中的借方金额之和与贷方金额之和必须相等B一个账户的借方金额必然等于另一个账户的贷方金额C两个或两个以上账户中的借方金额与贷方金额之和必须等于经济业务的价值D两个或两个以上账户中的借方金额与贷方金额之差必须等于经济业务的价值正确答案：D21年一级建造师考试题免费下载7节 第4节施工组织设计的主要内容包括（ ）。A.施工的组织管理机构B.施工的总体部署和主要施工方案C.业主、监理、质量监督应承担的责任D.施工进度计划E.施工索赔计划答案：A,B,D解析：施工组织设计：一、编制依据；二、工程概况；三、施工的组织管理机构；四、施工的总体部署和主要施工方案；五、施工进度计划；六、各项资源需求、供应计划；七、施工总平面布置；八、技术、质量、安全管理和保证措施；九、文明施工与环境保护；十、主要技术经济指标等根据煤矿井巷工程施工规范GB50511一2022，泥岩、胶结不好的砂岩、煤等属于（）岩层。A.稳定B.中等稳定C.弱稳定D.不稳定答案：C解析：2022版教材页码P7-13 项目的（ ）阶段是建设工程项目的全寿命周期。A决策B准备C实施D使用E结束正确答案：ACD下列属于人为产生的矿井通水通道为()。A.压力裂隙B.导水陷落柱C.岩溶塌陷D.封闭不良的钻孔答案：D解析：人为因素产生的矿井通水通道： (1)未封闭或封闭不良的钻孔;(2)矿井长期排水导致形成的通道;(3)采掘活动导致形成的通道。 根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定的有关规定，下列说法正确的是（ ）。A对于当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证B证据交换应当在举证期限内由双方自行完成C在证据交换的过程中，对有异议的证据，不予采信D未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据E证据交换应当在审判人员的主持下进行正确答案：ADE根据仲裁法的规定,以下关于仲裁裁决的执行,说法不正确的是()。A.仲裁委员会作出裁决后,当事人应当履行裁决B.一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受中请的人民法院应当执行C.一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,仲裁委员会或者人民法院应当裁定中止执行D.人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当裁定恢复执行答案：C解析：2022版教材P362 / 2022版教材P361仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖设计任务委托的两种主要模式是（）。平行委托多个设计单位进行设计业主不委托设计单位，自行设计业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位业主自行设计主要部分，再视需要委托其他设计单位配合设计A.B.C.D.答案：D解析：2022/2022教材P34设计任务的委托主要有两种模式，即：(1)业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位，设计总负责单位视需要再委托其他设计单位配合设计;(2)业主方不委托设计总负责单位，而平行委托多个设计单位进行设计。工程成本应当包括（ ）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。A.从工程投标开始至工程验收为止B.从场地移交开始至项目移交为止C.从合同签订开始至合同完成为止D.从项目设计开始至竣工投产为止答案：C解析：根据企业会计准则第15号-建造合同，工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。21年一级建造师考试题免费下载7节 第5节某施工单位承揽了一水利枢纽工程中的部分施工任务。该施工项目双代号网络计划如下图（单位：天）：1.施工过程中，在法律、法规、规章和技术标准；投标文件；设计变更通知；监理合同；资源配置；设计合同等中，哪些应作为施工单位调整施工组织设计的依据？2.请计算上述网络计划的工期，并写出关键线路。3.施工中由于项目法人原因造成G工作延误3天，C工作延误2天，施工单位为此要求延长工期5天。施工单位的要求是否合理？为什么？4.简述一般情况下工期延长对工程直接费和间接费的影响。答案：解析：1.施工单位调整施工组织设计的依据有：。2.网络工期计算结果见下图： 工期为26天，关键线路：。3.施工单位要求5天的补偿不合理。因为由于项目法人原因造成G工作延误3天，发生在非关键线路上，并且G工作的延误天数（3天）小于其总时差（8天），因此，G工作延误3天不会对总工期产生影响。由于c工作处于关键线路上，因此工作c延误（2天）会导致总工期的延误，因此，应给予施工单位2天的补偿。4.在一般情况下，工期延长对工程直接费不会产生影响，而对于工程间接费产生影响，即导致管理费的增加。下列关于利用实物法进行施工图预算编制的说法中，正确的是（ ）。A、反映实际水平B、适用于市场经济条件波动较大的情况C、工作量小D、计算简便E、误差小答案：A,B,E解析：2022版教材P229 / 2022版教材P223实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。由于采用该方法需要统计人工、材料、机械台班消耗量，还需搜集相应的实际价格，因而工作量较大、计算过程繁琐。下列不属于土石坝施工基本作业的是（）。A.坝面铺平 B.坝面压实 C.坝面质检 D.坝面排水答案：D解析：本题考查的是土石坝施工内容。选项D属于辅助作业。堆载预压工程应作好施工监测和效果检验，在堆载过程中应每天进行()等的观测，并符合控制标准。A.孔隙水B.沉降C.土的强度D.排水量E.位移答案：A,B,E解析： 如果承包商选择了仲裁，则（ ）。A若对仲裁结果不服，依然可以上诉B就没有权利选择仲裁员C未经许可不到庭，就视为撤回仲裁D申请仲裁后就不可以再达成和解了正确答案：C某单位拟拆除环境噪声污染的防治措施，下列说法中，正确的是（ ）。A.需要向县级以上环境保护部门备案B.需要县级以上环境保护部门批准C.需要向县级以上建设行政主管部门备案D.需要向县级以上人民政府批准答案：B解析：拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报所在地的县级以上地方人民政府环境保护主管部门批准。 环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行（ ），提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。A检测B分析C防止D预测E评估正确答案：BDE锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用（ ）。A.热轧管B.优质碳素钢管C.冷轧管D.冷拔管答案：B解析：教材P3例如，锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管；21年一级建造师考试题免费下载7节 第6节排除滑坡地段地表水的方法有（ ）。2022年A设置环形截水沟B设置支撑渗沟C设置平孔D设置树枝状排水沟E平整夯实滑坡体表面的土层，形成排水顺坡答案：A,D,E解析：排除降水及地下水的主要方法如下：（1）环形截水沟（2）树枝状排水沟（3）平整夯实滑坡体表面的土层，防止地表水渗入滑体坡面造成高低不平，不利于地表水的排除，易于积水，应将坡面做适当平整。（4）排除地下水，有支撑渗沟、边坡渗沟、暗沟、平孔等。下面所列施工图预算对施工单位的作用，不正确的是（ ）。A、是确定投标报价的依据B、是进行施工准备的依据C、使用建设资金的依据D、控制施工成本的依据答案：C解析：2022版教材P224 / 2022版教材P218施工图预算对施工单位的作用：1.施工图预算是确定投标报价的依据。2.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据，是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。3.施工图预算是控制施工成本的依据。根据施工图预算确定的中标价格是施工单位收取工程款的依据。4.施工图预算是进行两算对比的依据. 在建设工程项目目标动态控制中，确定项目里程碑事件进度目标的是（ ）。A总进度计划B总进度纲要C详细进度规划D作业进度计划正确答案：B对于有抗冻要求的素混凝土方块养护要求，包含()等。A.混凝土浇筑完后及时覆盖，结硬后保湿养护B.当日平均气温低于+5时，不宜洒水养护C.无论采用何种水泥，混凝土潮湿养护时间都不少于14dD.缺乏淡水的地区，可采用海水保持潮湿养护E.潮湿养护后，宜在空气中干燥碳化1421d答案：A,B,D,E解析： 根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括（ ）。A. 分部、分项工程全体施工人员名单B. 竣工验收报告C. 设计变更通知单D. 隐蔽验收记录及施工日志E. 竣工图 答案：B,C,D,E解析：2022年建设工程法规真题第92题本题主要考查竣工验收应当具备的法定条件。工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保征的重要依据之一，主要包括以下档案和资料：（一）工程项目竣工报告；（二）分项、分部工程和单位工程技术人员名单；（三）图纸会审和设计交底记录；（四）设计变更通告单，技术变更核实单；（五）工程质量事故发生后调查和处理资料；（六）隐藏验收记录及施工日志；（七）竣工图；（八）质量检验评定资料等；（九）合同约定的其他资料。B项：属于（一）的内容，所以B项当选。C项：属于（四）的内容，所以C项当选。D项：属于（六）的内容，所以D项当选。E项：属于（七）的内容，所以E项当选。A项：不属于以上九种资料内容，所以A项不选。综上所述，本题正确答案为BCDE。工程建设项目在开工前，一般应取得项目土地的建设用地使用权，而建设用地使用权只能存在于（ ）之上。A. 国家所有的土地B. 国家或集体所有的土地C. 农用地转为建设用地D. 宅基地答案：A解析：根据物权法的规定，建设用地使用权是指因建造建筑物、构筑物及其附属设施，依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。综上所述，本题的正确答案为A。位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D、应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意答案：B解析：教材P202施工现场固体废物污染环境的防治。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。下列关于质权的说法正确的是()。A.质物不需要转移占有B.不动产可以作为质物C.著作权里的财产权可以作为权利质押D.权利质押不需要将权利凭证交付质押人答案：C解析：2022 / 2022版教材P38 权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括： （1 )汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单； （2）依法可以转让的股份、股票；（3） 依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4） 依法可以质押的其他权利。21年一级建造师考试题免费下载7节 第7节某工程双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作 A 的总时差为（）天。A.0B.1C.2D.3答案：B解析：单相三孔插座，面对插座板，正确的接线是（ ）。A.右孔接相线，左孔接零线，上孔接地线B.右孔接零线，左孔接相线，上孔接地线C.右孔接相线，左孔接地线，上孔接零线D.右孔接零线，左孔接地线，上孔接相线答案：A解析：教材P176必须实施见证取样和送检试块、试件和材料有（ ）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于砌筑砂浆水泥中使用的掺加剂D.用于承重结构的钢筋及连接头试件E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料答案：B,D,E解析：必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料。矿井工程的总承包项目售后服务期一般在（ ）后开始。A井上、下所有安装工程施工完毕并验收B完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转C完成投料试车工作D合同约定的质量保修期满答案：B解析：关于现场食堂卫生与防疫管理的说法，正确的有()。A.现场食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于0.1m的防鼠挡板，配备必要的排风设施和冷藏设施B.燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品C.现场食堂的制作间灶台及其周边应铺贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.2m，地面应做硬化和防滑处理D.现场食堂储藏室的粮食存放台距墙和地面应大于0.2m，食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识E.现场食堂必须办理卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗，上岗应穿戴洁净的工作服，不得穿工作服出食堂答案：B,D,E解析：2022教材P184 / 2022教材P186 三、现场食堂的管理(1)现场食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。(2)现场食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于0.2m的防鼠挡板，配备必要的排风设施和冷藏设施，燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。(3)现场食堂的制作间灶台及其周边应铺贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.5m，地面应作硬化和防滑处理，炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应生熟分开，炊具、餐具和公用饮水器具必须清洗消毒。(4)现场食堂储藏室的粮食存放台距墙和地面应大于0.2m，食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识，各种作料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。(5)现场食堂外应设置密闭式泔水桶，并应及时清运。(6)现场食堂必须办理卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗，上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，应保持个人卫生，不得穿工作服出食堂，非炊事人员不得随意进入制作间。（2022年）根据水利工程质量监督规定（水建1997339号），按照分级管理的原则，水利工程质量监督机构设置为（）。A.总站B.流域站C.中心站D.站E.项目站答案：A,C,D解析：水利部主管全国水利工程质量监督工作，水利工程质量监督机构按总站（含流域分站）、中心站、站三级设置。其中水利部设置全国水利工程质量监督总站。采用散装水泥时，如水泥温度较高，应先将水泥储存在储存仓内，待其温度降低到( )以下才能使用。A10B20C30D40答案：C解析：下列施工合同风险中，属于管理风险的是（ ）。A. 业主改变设计方案B. 自然环境的变化C. 合同所依据法律环境的变化D. 对环境调查和预测的风险答案：D解析：