二级建造师考试真题精选及答案6章.docx

二级建造师考试真题精选及答案6章二级建造师考试真题精选及答案6章 第1章钢纤维喷射混凝土具有( )等特点。A.韧性大B.耐疲劳C.抗冲击D.成本低E.抗裂性特强答案：A,B,C,E解析：2022版教材P114钢纤维喷射混凝土是用一定量乱向分布的钢纤维增强的以水泥为粘结料的混凝土，属于一种新型的复合材料，其抗裂性特强，韧性很大，抗冲击与耐疲劳强度高，抗拉与抗弯强度高。监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的()。A.委托代理服务B.监督管理服务C.中介代理服务D.有偿技术服务答案：D解析：2022新版教材P41页工程监理的工作任务3.工程监理单位是建筑市场的主体之一，建设工程监理是一种高智能的有偿技术服务。 穿越铁路及高速公路的地下燃气管道外应加套管，并提高（ ）。A燃气管道管壁厚度B绝缘防腐等级C管道焊接质量D管材强度正确答案：B根据建设工程项目管理规范GB/T503262022若经评估材料价格上涨的风险发生概率为3级，且造成的后果属于2级损失，则此种风险等级评估为（ ）等风险。A.IB.IIC.IIID.IV答案：B解析：特殊性能低合金高强度钢也称特殊钢，主要包括（）。 A.钢筋钢B.热轧钢C.工程机械用钢与可焊接高强度钢D.低温用钢E.钢轨钢答案：A,C,D,E解析：本题考核的是特殊性能低合金高强度钢的种类。特殊性能低合金高强度钢也称特殊钢，主要包括：耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及天然气管线钢、工程机械用钢与可焊接高强度钢、钢筋钢、低温用钢以及钢轨钢等。当采用爆破作业时，必须采用安全炸药和瞬发雷管，当采用毫秒雷管时，其总延 期的时间必须少于（）。A. 50msB. 90msC. 110msD. 130ms答案：D解析：根据安全生产许可证条例，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）A项目经理B兼职安全员C建筑架子工DBIM系统操作员答案：C解析：二级建造师考试真题精选及答案6章 第2章公路水运工程生产安全重大事故隐患排查治理的责任主体是（）。A、交通运输主管部门 B、建设单位 C、施工单位 D、监理单位答案：C解析：考点:公路工程承包人安全责任。项目施工单位是重大隐患排查治理的责任主体。根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2022-0201），项目经理确需离开施工现场时，应取得()书面同意。A、 承包人B、 监理人C、 建设主管部门D、 发包人答案：D解析：项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。止水铅直交叉常用( )。A.柔性连接B.刚性连接C.接触连接D.非接触连接答案：A解析：某平原区拦河闸工程，设计流量850m3/s，校核流量1020m3/s，闸室结构如下图所示。本工程施工采用全段围堰法导流，上、下游围堰为均质土围堰，基坑采用轻型井点降水。闸室地基为含少量砾石的黏土，自然湿密度为18201900kg/m3，基坑开挖时，施工单位采用反铲挖掘机配自卸汽车将闸室地基挖至建基面高程10.0m，弃土运距约1km。工作桥夜间施工过程中，2名施工作业人员不慎坠落，其中1人死亡，1人重伤。问题：1.说明该拦河闸工程的等别及闸室和围堰的级别；指出图中建筑物1和2的名称。2.根据土的工程分类标准GB/T501452022，依据土的开挖方法和难易程度，土共分为几类？本工程闸室地基土属于其中哪一类？3.背景资料中，施工单位选用的土方开挖机具和开挖方法是否合适？简要说明理由。4.根据水利工程建设重大质量与安全事故应急预案，水利工程建设质量与安全事故共分为哪几级？本工程背景资料中的事故等级属于哪一级？根据2名工人的作业高度和环境说明其高处作业的级别和种类。答案：解析：1.工程等别：等；闸室级别：2级；围堰级别：4级。图中：1为铺盖,2为消力池。2.土共分为4类；本工程闸室地基土为类。3.施工单位选择的开挖机具合适,开挖方法不合适。理由：本工程闸室地基土为类,弃土运距约1km,选用反铲挖掘机配自卸汽车开挖是合适的,用挖掘机直接开挖至建基面高程不合适,闸室地基保护层应由人工开挖。4.质量与安全事故共分为4级,分别为、级（或：特别重大、特大、重大、较大）,本工程事故等级为级（或较大质量与安全事故）。高处作业级别为三级,高处作业种类为特殊（或夜间）高处作业。1.本案例拦河闸工程，设计流量850m3/s，校核流量1020m3/s，根据水闸设计规范，拦河水闸工程规模应根据过闸最大流量确定，故本工程规模为大(2)型，相应其等别应为等；闸室为主要建筑物，其级别应为2级；围堰为临时建筑物，级别应为4级。图中：1为上游铺盖，2为闸下消力池。解答分析这是一道有关水闸工程基本概念的考题，考核考生对水闸工程等别、建筑物级别以及水闸工程结构布置的掌握情况。2.根据水利水电工程施工中常用土的工程分类，依开挖方法、开挖难易程度等，土共分为4类。本工程闸室地基为含少量砾石的黏土，自然湿密度为18201900kg/m3，闸室地基土为类。解答分析这是一道有关工程地基方面的考题，考核考生对土基知识的掌握情况。3.根据土的工程分类，水利水电工程施工中常用土的工程分类，依开挖方法、开挖难易程度等，土共分为4类。本案例闸室地基为含少量砾石的黏土，自然湿密度为18201900kg/m3，弃土运距约1km，属于类土。反铲挖掘机是正铲挖掘机的一种换用装置，一般斗容量较正铲小，工作循环时间比正铲长8%30%。其稳定性及挖掘力均比正铲小，适用于类土。所以，施工单位选择的开挖机具合适。临近设计高程时，应留出3050cm的保护层暂不开挖，待上部结构施工时，再予以挖除。解答分析这是一道有关土方开挖方面的考题，考核考生对不同类别土开挖方法、开挖机具选择以及建基面保护等相关知识的掌握情况。4.根据水利工程建设重大质量与安全事故应急预案（水建管2022202号），按事故的严重程度和影响范围，水利工程建设质量与安全事故分为级（特别重大质量与安全事故）、级（特大质量与安全事故）、级（重大质量与安全事故）、（较大质量与安全事故）四个等级。本工程造成2名施工作业人员不慎坠落，其中1人死亡，1人重伤。故，事故等级为级（或较大质量与安全事故）。根据高处作业分级GB/T3608-2022规定，高度在25m时，称为一级高处作业；高度在515m时，称为二级高处作业；高度在1530m时，称为三级高处作业；高度在30m以上时，称为特级高处作业。高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。其中特殊高处作业又分为以下几个类别：强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。本案例坠落人员作业高度为33.0-11.7=21.3m，为三级高处作业；工作桥夜间施工，为特殊高处作业。解答分析这是一道关于质量与安全事故方面的考题，考核考生对质量与安全事故分类、高处作业要求等方面的掌握情况。根据水利工程质量事故处理暂行规定（水利部令第9号），事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过( )后，方可投入使用或进入下一阶段施工。A.质量评定B.建设单位批准C.验收D.质量评定与验收答案：D解析：2022版教材P318 事故部位处理完毕后 必须按照管理权限经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。下列材料属于特种新型无机非金属材料的有（ ）。A.耐火材料B.非晶态材料C.人工晶体D.玻璃E.先进陶瓷答案：B,C,E解析：2022版教材P9主要有先进陶瓷，非晶态材料，人工晶体，无机涂层，无机纤维。绿色施工导则规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.50%B.30%C.20%D.10%答案：C解析：2022新版教材P190页4.施工用电及照明：临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。二级建造师考试真题精选及答案6章 第3章投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。下列无资格参加项目施工标投标的单位包括( )A.招标人的任何不具备独立法人资格的附属机构B.本标段的代建人C.本标段的监理人D.本标段的招标代理机构 E.本标段设计人控股但法定代表人不同的公司答案：A,B,C,D解析：2022版教材P180 (一）投标人回避或禁止准入投标人除应具备承担招标项目施工的资质条件、能力和信誉外，还不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;(2)为招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3)为招标项目的监理人；(4)为招标项目的代建人；(5)为招标项目提供招标代理服务的；(6)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。(7)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9)被责令停业的；(10)被暂停或取消投标资格的；(11)财产被接管或冻结的；(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。(2022年)关于标准施工招标文件中缺陷责任的说法，正确的有（ ）。 A.发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算 B.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任 C.监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和（或）损坏的原因 D.缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作 E.承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用答案：B,C解析：A 项，发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算时间也相应提前；D 项，缺陷责任期内，由发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。E 项，承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可 自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，根据缺陷和损坏原因处理。甲乙双方的施工合同约定工程应于2022年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2022年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。A.15B.16C.17D.21答案：D解析：2022版教材P127合同法规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，D正确。全断面开挖法的优点有（）。A.开挖对围岩的扰动次数少，有利于围岩天然承载拱的形成B.工序简单C.在所有喷锚暗挖(矿山)法开挖方式中工期最短D.初期支护拆除量无E.能充分利用围岩的自稳能力答案：A,B,C,D解析：P104-108全断面开挖法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数,有利于围岩天然承载拱的形成,工序简便;缺点是对地质条件要求严格,围岩必须有足够的自稳能力。某成品燃料科外输项目，由 4 台 5000m3成品汽油灌，两台 10000 m3消防罐，外输泵和工作 压力为 4.0Mpa 的外输管道及相应的配套系统组成。具备相应资质的 A 公司为施工总承包单位。A 公司拟将外输管道及配套施工任务分包给 GC2 资质的 B 专业公司，业主认为不妥，随后 A 公司得业主同意，将土建施工分包给具有 相应资质的 C 公司，其余工程由 A 公司自行完成。A 公司在进行罐骨环焊缝碳弧气刨清根作业时，采用的安全措施有 3 6V 安全电源作为罐内照明 电源；3 台气侧机分别由 3 个开关控制。并共用一个总闸电保护开关，打开罐体的透明孔，入 孔和清扫孔，用自然对流方式通风，经安全检查，存在不符合安全规定之处。管道试压前，项目部全面检查了管道系统，试验范围内的管道已经按照图纸要求完成，焊缝已除锈合格并涂好了底漆：膨胀节已设置了临时约束装置，一块 1.6 级精度的的压力表已 较验合格待用，待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题， 并出具了整改书，要求作业队限时整改。由业主负责的施工图设计滞后，造成 C 公司工期延误 20 天，窝工扣失达 30 万元人民币，C 公司向 A 公司提出工期和费用索赔，A 公司以征地由业主负责，C 公司应向业主索赔为 由，拒绝了 C 公司的索赔申请。1.说明A 公司拟将管道系统分包给B 单位不妥的理由。答案：解析：按照规定，本项目的外输油管道属于GC1 级，B 单位的资质是GC2 级，不能执行本项目的外输油管道施工任务。模板及其支架应具有足够的( )，能可靠的承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。A.承载能力、刚度和严密性B.强度、刚度和稳定性C.承载能力、强度和稳定性D.承载能力、刚度和稳定性答案：D解析：2022版教材P288页 模板分项工程一般规定(2)模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。下列属于施工成本计划数量指标的是()。A.按子项汇总的工程项目计划总成本指标B.施工项目总成本降低率C.工程项目成本降低额D.设计预算成本计划降低额答案：A解析：2022新版教材P104页成本计划的数量指标包含1)按子项汇总的工程项目计划总成本指标，2）按人工、材料、机械等各主要要素计划成本指标，3）按分部汇总的各单位工程（或子项目）计划成本指标。#二级建造师考试真题精选及答案6章 第4章以下情形中，不属于行政调解的是()。A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解答案：D解析：2022新版教材P339页 行政调解可分为：基层人民政府，即乡、镇人民政府对一般民间纠纷的调解；国家行政机关依照法律规定对某些特定民事纠纷、经济纠纷或劳动纠纷等进行的调解。公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是（）。A.除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B.原告认为其合法权益受到行政机关或其工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害，有权在提起诉讼后7个工作日内提出C.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D.不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出答案：B解析：2022版教材P304页行政复议是指行政管理的相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向法定的机关提出申请，由受理机关根据法定程序对具体行政行为的合法性和适当性进行审查并作出相应决定的活动。#建设单位与施工单位于2022年1月签订某项目装饰工程施工合同，建设单位由于对面积计算规则发生重大误解，在2022年3月竣工结算时，才发现该项目的实际装修面积是2500，而不是3000。则建设单位()。A.只能按3000履行合同B.应按效力待定处理该合同C.可以要求变更为按2500履行合同D.可以要求撤销该合同E.可以要求确认该合同无效答案：C,D解析：2022版教材P124合同法规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合同时显失公平的。根据建设工程项目管理规范（GB/T503262022），制定项目管理目标责任书的主要依据有（ ）。A.图纸会审记录B项目合同C组织管理制度D组织的经营方针E项目管理实施规划答案：B,C,D解析：某工程设计文件需要作重大修改，则()。A、设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B、设计单位可直接进行修改C、应由建设单位报原审批机关批准D、须开专家论证会后，设计单位方可修改答案：C解析：考查建设工程设计文件重大修改后应履行的程序建设工程设计文件，尤其是施工图纸及技术资料按照规定必须进行审查，审查合格后方可使用，也即所谓“图纸强审”；所以，按照相关法律规定，建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可实施。故C项正确。某工程采用工程量清单计价招标，工程量清单中的挖土方量为3000m3，投标人根据工程实际情况及施工方案计算的挖土方量为5200m3，人工费为40000元，材料费为15000元，施工机械使用费为35000元，管理费以人材机合计为计算基数，费率取15%，利润以人材机和管理费合计为计算基数，费率取10%，则投标人填报的综合单价应为()元m3A.21.89B.37.95C.35.5D.38.95答案：B解析：2022新版教材P66页人、料、机费合计：40000+15000+35000=90000元管理费：人、料、机费×15%=90000×15%=13500元利润：（人、料、机费+管理费）×10%=103500×10%=10350元综合单价：（人、料、机费+管理费+利润）/工程量清单中的挖土方量=113850/3000=37.95元下列选项中，属于竣工验收阶段建设监理工作主要任务的是（）。A.及时整理竣工文件和验收资料B.提交工程竣工验收申请，编写工程质量评估报告C.组织工程竣工验收，并签署竣工验收意见D.编制、整理工程监理归档文件并提交给业主答案：D解析：2022新版教材P44页 (六）竣工验收阶段建设监理工作的主要任务(1)督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见；(2)审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；(3)组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收，并签署竣工验收意见；(4)编制、整理工程监理归档文件并提交给业主。#二级建造师考试真题精选及答案6章 第5章根据建设工程质量管理条例，建设工程发生质量事故，有关单位应在()内向当地建设行政主管部门或其他有关部门报告。A.2hB.24hC.3dD.7d答案：B解析：本题考查质量事故的处理方法。按照建设工程质量管理条例(国务院令第279号)的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。选项B是本题的正确选项。根据水电建设工程质量管理暂行办法，工程建设实施过程中的工程质量由( )负总责。A.监理单位B.项目法人C.项目主管部门D.施工单位答案：B解析：2022版教材P220页 (1)工程建设实施过程中的工程质量由项目法人负总责。监理、设计、施工、材料和设备的采购、制造等单位按照合同及有关规定对所承担的工作质量负责。项目法人组建的建设单位在质量工作方面的职责，由项目法人予以明确 关于甲公司的质量责任，下列说法正确的有（ ）。 A.移交建设项目档案 B.确保电梯质量符合施工要求 C.对该办公楼的施工质量负责 D.组织有关单位进行竣工验收 E.确定工程项目的项目经理和技术负责人正确答案：ABD土路基碾压完成后的质量验收主控项目有( )。A.弯沉值B.纵断面高程C.平整度D.压实度E.路堤边坡答案：A,D解析：2022版教材P11页 土路基检验和验收：主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm)。地基处理方法中防渗墙主要适用于( )。A.岩基B.膨胀土地基C.砂砾石地基D.软土地基答案：C解析：2022版教材P83页 不同地基适用的处理方法。A选项岩基处理适用方法有灌浆、局部开挖回填等。B选项膨胀土地基处理的适用方法有换填、土性改良、预浸水等。C选项砂砾石地基处理的适用方法有开挖、防渗墙、帷幕灌浆、设水平铺盖等。D选项软土地基处理的适用方法有开挖、桩基础、置换法、排水法、挤实法、高压喷射灌浆等。（2022年真题）关于承重模板支架搭设的说法，正确的是（ ）。A脚手架宜利用支架搭设方法B支架底部应有良好的排水措施C支架搭设完毕后，即可投入使用D地基承载力不影响支架的搭设答案：B解析：支架底部应由良好的排水措施，不得被水浸泡。#支架法现浇预应力混凝土连续梁，各种支架和模板安装后，采取预压方法消除( )变形。A.支架弹性B.拼装间隙非弹性C.地基沉降非弹性D.地基弹性E.梁体弹性答案：B,C解析：2022版教材P65页 支架法现浇预应力混凝土连续梁的各种支架和模板安装后，宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。二级建造师考试真题精选及答案6章 第6章水闸上游构造中，起防冲刷作用的构造是()。A.铺盖B.护底与护坡C.翼墙D.闸墩答案：B解析：2022版教材P12页2.护底与护坡它的作用是防止水流对渠(河）底及边坡的冲刷，长度一般为35倍堰顶水头。材料有干砲石、浆砌石或混凝土等。根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程质量监督机构具有的执法权限包括（）。A.接受政府委托，有权对工程建设参与各方行为进行检查B.有权对工程质量检查情况进行通报C.有权对差劣工程采取开具质量整改通知单及局部停工通知单D.有权对建设参与各方的违法行为进行刑事处罚 E.收取建设工程质量监督费，用于建设工程质量监督建设答案：A,B,C解析：2022新版教材P182页 主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：(1) 要求被检査的单位提供有关工程质量的文件和资料；(2) 进人被检查单位的施工现场进行检企；(3) 发现有影响工程质量的问题时，责令改正。有关单位和个人对政府建设行政主管部门和其他有关部门进行的监督检査应当支持坊配合， 不得拒绝或者阻碍建设工程质量监督检査人员依法执行职务。 #工程建设项目后评价阶段的主要内容为( )。A.财务效益的评价B.建设管理的评价C.影响评价D.经济效益评价E.过程评价答案：C,D,E解析：2022版教材P134 工程建设项目竣工验收后，一般经过12年生产运行后，要进行一次系统的项目后评价，主要内容包括：影响评价，经济效益评价，过程评价。在测定无机结合料稳定土的7d无侧限抗压强度试验中，室内制备试件的干密度应按照()控制。A、100%压实密度B、97%压实密度C、95%压实密度D、工地预期的压实密度答案：D解析：2022版教材P95页三、 试验步骤。 1.试料准备。 2.最佳含水量和最大干密度。按公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTGE512022确定无机结合料的最佳含水量和最大干密度。 3.配制混合料。 4.按预定的干密度制作试件。 5.成型后试件应立即放入恒温室养护。 6.无侧限抗压强度试验。 7.整理数字、强度评定并提供试验报告。只有D符合题意。预定的压实密度。机电工程采用横道图来表示施工进度计划时的优点有（）。A.便于实际进度与计划进度比较B.便于看出影响工期的关键工作C.便于计算劳动力的需要量D.便于计算材料和资金的需要量E.便于施工进度的动态控制答案：A,C,D解析：本题考查的是机电工程施工进度计划表示方法。横道图计划编制方法简单，便于实际进度与计划进度比较，便于计算劳动力、机具、材料和资金的需要量。项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（ ）或其授权人与项目经理协商制定。A.企业董事长B.企业法定代表人C.企业总经理D.主管生产经营的副总经理答案：B解析：2022版教材P33页项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。 地面潮湿的沟道、池坑及金属容器内的照明电压不得超过（ ）V。A10B11C12D13正确答案：C