二级建造师考试真题8章.docx

二级建造师考试真题8章二级建造师考试真题8章 第1章申请劳动能力鉴定,由用人単位、工伤职工或者其近亲属向规定的受理単位提出。该受理単位应是()。A.省级劳动能力鉴定委员会B.有资质的三甲医院C.市级(设区)劳动能力鉴定委员会D.有资质的地方医院答案：C解析：2022版教材P231页劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。 在选择工程分包人时，监理人有（ ）。A.决定权 B.认可权国C.建议权 D.咨询权正确答案：B当由于地形限制或填筑堤身较高，不宜采用另外两种方法施工时，施工方法宜采用（）。A.水平分层填筑法B.纵向分层填筑法C.竖向填筑法D.混合填筑法答案：D解析：2022版教材P8页混合填筑法适用于因地形限制或填筑堤身较高，不宜采用水平分层法或竖向填筑法自始至终进行填筑的情况。索赔的费用组成与建筑安装工程造价的组成相似，一般包括()方面。A.人工费B.机械费C.设备费D.管理费E.材料费答案：A,C,D,E解析：2022新版教材P85页索赔的费用组成与建筑安装工程造价的组成相似，一般包括一下几个方面：1.人工费；2.设备费；3.材料费；4.管理费；5.利润；6.迟延付款利息。某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图（单位：天）。合同约定：工期提前奖金标准为20000元天，逾期完工违约金标准为20000元天。施工中发生如下事件：事件1：A工作过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符，需进行处理，A工作的实际工作时间为34天。事件2：在B工作中，部分钢筋安装质量不合格，施工单位按监理单位要求进行返工处理，B工作实际工作时间为26天。事件3：在C工作中，施工单位采取赶工措施，进度曲线如下图。事件4：由于项目法人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后第153天末才运抵现场。问题：1.计算计划总工期，指出关键线路。2.指出事件1、事件2、事件4的责任方，并分别分析对计划总工期有何影响。3.根据事件3，指出C工作的实际工作持续时间；说明第100天末时C工作实际比计划提前（或拖延）的累计工程量；指出第100天末完成了多少天的赶工任务。4.综合上述事件，计算实际总工期和施工单位可获得的工期补偿天数；计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。答案：解析：1.计划总工期为185天；关键线路为ABCDE（或：,或以工作名称表示）。2.事件1的责任方为项目法人,A为关键工作,延误工期4天；事件2的责任方为施工单位,B为关键工作,延误工期6天；事件4的责任方为项目法人,G为非关键工作,延误时间超过总时差,延误工期3天。3.C工作的实际工作持续时间为95天；第100天末,C工作实际比计划拖延6%的累计工程量；在第100天末C工作2天的赶工任务。4.该项目实际工期190天,施工单位可获得4天的工期补偿,实际延误工期1天,施工单位支付逾期违约金20000元。1.(1)通过工作、节点计算时间参数，总时差为最小的工作为关键工作，由关键工作关键组成的线路为关键线路。(2)最长线路法计算总工期、确定关键线路（关键工作）。线路最长者为关键线路，关键线路上的工作为关键工作，最长线路上工作持续时间之和为总工期。本题采用最长线路法计算：线路一：AFE（30天+50天+30天=110天）线路二：ABCDE(30天+20天+100天+5天+30天=185天)线路三：GDE(100天+5天+30天=135天)解答分析这是一道有关进度计划的题目，考核对网络进度计划时间参数、概念及计算方法的掌握。2.根据水利水电工程标准施工招标文件（2022年版）中有关发包人和承包人义务，确定造成进度延误的责任方。判别是否影响工期的方法：是否为关键工作？若是则影响工期；若不是，则判断延误时间是否超过总时差，若超过则影响工期；其余情况均不影响工期。事件一，“发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整”，可见可认定为项目法人责任。A为关键工作，延误时间为4天（34-30=4天），影响工期4天。事件二，“承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查”。可见可认定为施工单位责任。B为关键工作，延误时间6天（26-20=6天），影响工期6天。事件四，“发包人的工期延误中，(5)提供图纸延误”，认定责任方为项目法人。G为非关键工作，原总时差为50天，计划工作时间100天，实际完成时间153天，延误时间超过总时差，延误工期3天。解答分析这是一道关于与工期延误有关的题目，考核对造成延误事件的责任认定，判定对总工期影响程度的分析能力。3.这是一道有关进度曲线（S曲线）图的题目，考核对进度曲线图坐标、曲线和参数含义的掌握。解答分析C工作实际时间应为结束时间与开始时间之间的天数，155-60=95天；第100天末，计划应完成累计工程量为48%，实际完成累计工程量为42%，C工作实际比计划拖延6%（48%-42%=6%）的累计工程量；第100天末，C工作完成了42%的累计工程量，完成此累计工程量计划工作时间为42天（92-50=42天），实际工作时间为40天（100-60=40天），完成了2天的赶工任务。4.依据原逻辑关系，按实际进度时间数据重新计算工期。线路一：AFE（34天+50天+30天=114天）线路二：ABCDE（34天+26天+95天+5天+30天=190天）线路三：GDE（153天+5天+30天=188天）实际总工期为190天。根据水利水电工程标准施工招标文件（2022年版）中，“由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。”既影响工期，又增加费用，可提出工期和费用索赔；不影响工期且增加费用，不可提出工期索赔，但可提出费用索赔；影响工期且不增加费用，可提出工期索赔，但不可提出费用索赔。项目法人责任造成A工作影响工期4天，可见施工单位可获得延长4天工期的要求。综合所有事件，施工单位责任造成的延期为1天（190-185+4=1天），按合同约定支付逾期违约金为20000元。解答分析这是一道对工期延误综合分析、与此相关合同履约的题目，考核对网络进度计划综合运用，以及对按合同约定，计算有关工期和费用能力。（2022年）由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（?）为准。A.采购方收货戳记的日期B.供货方发送产品时承运单位签发的日期C.采购方向承运单位提出申请的日期D.供货方按照合同规定通知的提货日期答案：D解析：交货日期的确定可以按照下列方式： （1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准； （2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准； （3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国仲裁法的规定，乙方可以()。A.拒绝执行B.向人民法院起诉C.请求法院裁定不予执行D.向上级仲裁委员会申诉答案：C解析：2022新版教材P336页 二、仲裁裁决不予执行的情形被申请人提出证据证明仲裁裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（一）当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（三）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（四）裁决所根据的证据是伪造的；（五）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（六）仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。背景： 某项目经理部中标改建某旧沥青路面道路工程，原设计是改建成水泥混凝土路面，后因拆迁延期，严重影响工程进度，但业主要求竣工通车日期不能更改。为满足竣工通车日期要求，业主更改路面结构，将水泥混凝土路面改为再生沥青混凝土路面。对这一重大变更，项目经理在成本管理方面采取了如下应变措施： (1)依据施工图，根据国家统一定额、取费标准编制施工图预算，然后依据施工图预算打九五折，作为再生沥青混凝土路面工程承包价与业主方签订补充合同；打九折作为再生沥青混凝土路面工程目标成本。 (2)对工程技术人员的成本管理责任作了如下要求：质量成本降低额，合理化建议产生的降低成本额。 (3)对材料人员成本管理的以下环节提出了具体要求：计量验收；降低采购成本；限额领料；及时供货；减少资金占用；旧料回收利用。 (4)要求测量人员按技术规程和设计文件要求，对路面宽度和高度实施精确测量。 问题： 1改正再生沥青路面工程承包价和目标成本的确定方法。 2补全对工程技术人员成本管理责任要求。 3补全对材料管理人员成本管理责任要求。 4布置给测量人员的要求正确吗?请从成本控制的角度说明理由。答案：解析：问题1.改正再生沥青路面工程承包价和目标成本的确定方法。 承包价和目标成本采取打折方法不妥。正确做法：(1)计算承包价时要根据必需的资料，依据招标文件、设计图纸、施工组织设计、市场价格、相关定额及计价方法进行仔细的计算，编制施工图预算。(2)计算目标成本(即计划成本)时要依据企业的施工定额、取费标准编制项目的施工预算。问题2补全对工程技术人员成本管理责任要求。(1)根据现场实际情况，科学合理地进行施工现场平面布置，为文明施工减少浪费创造条件；(2)严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤亡事故和设备事故，将事故成本减少到最低。问题3补全对材料管理人员成本管理责任要求。(1)材料采购和加工，要择优选择；(2)要减少采购过程中的管理损耗。问题4布置给测量人员的要求正确吗?请从成本控制的角度说明理由。项目经理要求测量人员对路面宽度和高度实施精确测量，一方面是为保证施工质量，另一方面也是控制施工成本的措施。因为沥青混合料每层的配合比不同，价格差较大；只有精确控制路面宽度、高度(实际上是控制每层沥青混合料的用量)，才能减少直至杜绝不应有的消耗和不合格沥青路面的返工支出，严格按成本计划和成本目标控制再生沥青混凝土面层的生产、质量成本。二级建造师考试真题8章 第2章桅杆式起重机的动力-起升系统包含（ ）。A.桅杆B.缆风绳C.钢丝绳D.滑轮组E.地锚答案：C,D解析：2022版教材P28动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳（跑绳）、起重滑车组、导向滑车等组成。某夏热冬冷地区办公楼，地板面积20，窗户面积6，可开启的部分应是( )。A.1B.1.2C.1.5D.1.8答案：D解析：2022版教材P5 公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%。办公楼属于公共建筑，6×30%=1.8。施工单位在近( )内工程发生特大质量事故的，不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工任务。A.5年B.3年C.1年D.2年,答案：C解析：2022版教材P227 （1)施工单位在近五年内工程发生重大及以上质量事故的，应视其整改情况决定取舍;在近一年内工程发生特大质量事故的，不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工任务甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员。甲认为应支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申 请人的主张，则关于仲裁裁决的说法，正确的是（）。A.应按乙、丙的意见作出仲裁裁决B.乙、丙应服从并按甲的意见作出仲裁裁决C.应将甲、乙、丙各自的意见全部列出提交仲裁委员会作出决定D.应按甲的意见作出仲裁裁决，同时必须在笔录中如实记载乙、丙的意见答案：A解析：参见教材P325。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲 裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。合意仲裁庭审理的案件由3名仲裁员集 体做出仲裁裁决，当仲裁庭成员不能形成一致意见时，按多数仲裁员的意见作出仲裁裁决；在仲裁庭无法 形成多数意见时，按首席仲裁员的意见作出裁决。以下属于建筑工程五方责任主体的是（ ）。 A. 勘察、设计、施工、监理、供货 B. 建设、勘察、设计、施工、监理 C. 建设、设计、施工、监理、监管部门 D. 建设、设计、施工、监理、供货答案：B解析：承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，则()。A.当事人可以选择仲裁，也可以选择诉讼B.当事人不可以选择诉讼C.当事人不可以选择和解D.当事人不可以选择调解答案：B解析：2022版教材P333发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。甲市某房地产公司在乙市投资10万“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在（）。A.甲市B.丙市C.乙市D.丁市答案：C解析：2022新版教材P307页关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释规定，合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地，交付不动产的，不动产所在地为合同履行地。（2022年）某网络计划中， 工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天；H工作的最迟完成时间是14天，最早完成时间是第12天。F工作和G、H之间的时间间隔分别为4天和5天；则F工作的总时差为（? ）A.4天B.5天C.7天D.8天答案：C解析：总时差 (TFij), 是指在不影响总工期的前提下，工作ij可以利用的机动时间。总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间。总时差=min（紧后工作总时差+本工作与紧后工作时间间隔）。正确答案：C二级建造师考试真题8章 第3章强制检定的计量器具和非强制检定的计量器具未经检定的以及经检定不合格继续使用的，处以()和罚款。A.责令停止使用B.没收检定印、证C.没收计量器具D.追究刑事责任答案：A解析：2022版教材P319页 (2) 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处罚款。场景(六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工 单位提出推迟1个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建 材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转 让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质 量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应 损失。根据合同法的规定,下列说法中正确的是,施工单位 （ )A.有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失B.无权要求水泥厂继续履行合同C.有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失D.有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失答案：D解析：合同权利义务的概括承受需要对方当事人的同意，题中施工单位并没有同意水泥厂转让合同，因此其可以要求水泥厂继续履行合同并赔偿损失。故选D。幕墙工程质量验收中有关安全和功能的检测项目，包括（ ）。A.硅酮结构胶的相容性试验B.抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能C.防雷处理D.平面变形性能E.后置埋件的现场拉拔强度答案：A,B,D,E解析：本题考查的是建筑装饰装修工程质量验收的有关规定。建筑装饰装修工程质量验收中有关安全和功能的检测项目表如下：关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。A、采用固定总价合同的，暂列金额不得调整 B、采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整 C、规费应按县级建设主管部门规定的费率计算 D、现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案：D解析：本题考查的是工程竣工结算。发包人要求承包人完成合同以外零星项自，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。关于合同撤销权的行使，能使具有撤销权的当事人撤销权消灭的情形包括()。A.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的C.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的答案：A,D,E解析：2022版教材P124合同法规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的；(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。建筑工程施工质量控制难度大的原因有()。A、 建筑产品的单件性B、 规范化的生产工艺C、 施工生产的流动性D、 成套的生产设备E、 复杂的工序关系答案：A,C,E解析：由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境差，都加大了质量控制的难度。关于建设工程代理的说法，正确的是（ ）A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单方取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系答案：C解析：A.招标活动可以自行完成的，可以委托招标代理；B.被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托，也允许代理人单方辞去委托；D.法定代表人与法人之间是委托代理下列质量事故属于特别重大质量事故的为()。A.造成重伤101人B.直接损失在5万元(含5万元)以上，不满10万元的C.事故性质恶劣或造成2人以下重伤的D.死亡5人的答案：A解析：2022新版教材P175页 （1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。二级建造师考试真题8章 第4章矿业工程施工技术方案的具体确定，在选择时应考虑到( )。A.施工准备期应以安排井筒开工以及项目所需要的准备工作为主B.建井主要矛盾线上关键工程的施工方法C.建井初期应重视地面土建工程施工以提供良好的生活条件D.投人生产前应保证所有项目全部完工E.矿井机电设备安装工程的安排应以保证项目联合试运转之前完成为原则答案：A,B,E解析：下列不属于焊接参数的是（ ）A.焊接电流B.焊条长度C.焊接电压D.焊接速度答案：B解析：2022版教材P39焊接时，为保证焊接质量而选定的各项参数（例如：焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接线能量等）的总称。有压进水口其特征是进水口高程在水库死水位以下，有竖井式进水口、墙式进水口、塔式进水口和坝式进水口等几种。主要设备是( )A.拦污栅B.闸门C.启闭机、通气孔D.充水阀E.动力渠答案：A,B,C,D解析：2022版教材P15页 1.有压进水口。其特征是进水口高程在水库死水位以下，有竖井式进水口、墙式进水口、塔式进水口和坝式进水口等几种。主要设备有拦污栅、闸门及启闭机、通气孔及充水阀等。?（2022年真题，修）关于总价合同计量的说法，正确的是（ ）。A.承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定C.承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告D.监理人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核答案：A解析：2022版教材P76页 承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。所以C错误；监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报某立井井筒深度600m，其中表土层厚度85m，主要为含水砂土，涌水量达235m3h，该井筒表土层应采用的施工方法是()。A.井圈背板施工法B.板桩施工法C.冻结施工法D.注浆施工法答案：C解析：此题主要考核立井井筒表土施工方法及应用。立井表土施工方法包括普通施工法和特殊施工法。普通施工法有井圈背板法、吊挂井壁法、板桩法等，用于稳定表土层施工，施工深度3050m以内。特殊施工法有冻结法、钻井法、注浆法、帷幕法和沉井法，用于不稳定表土层施工，其中冻结法、钻井法施工比较可靠，注浆法主要是施工时进行防水。本题立井井筒表土较深，主要是含水砂土，涌水量大，属于不稳定表土，应该采用冻结法或钻井法。因此，答案为C。根据水利水电工程施工质量检验与评定规程(SL176-2022)，工程项目优良的标准包括( )。A.单位工程质量全部合格B.70%以上的单位工程优良C.施工期及运行期，各单位工程观测资料符合标准和合同约定D.分部工程全部优良E.分部工程优良率达80%以上答案：A,B,C解析：2022版教材P226页 4.工程项目施工质量优良标准(1)单位工程质量全部合格，其中70%以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量全部优良。(2)工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。（2022年） 根据劳动合同法，下列合同中，属于无效合同的有（ ）。A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同 B.由用人单位提供的格式劳动合同 C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同 D.与用人单位代理人签订的劳动合同 E.未明确规定合同期限的劳动合同答案：A,C解析：本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈，胁迫的手 段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责 任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。矿业工程安全事故应急预案的应急准备工作不包含（ ）。A.应急救援组织机构设置B.应急预案编制C.应急资源的配备D.教育、训练与演练答案：B解析：P241-243二、生产安全事故应急预案内容二级建造师考试真题8章 第5章下列因素中，不属于施工进度计划编制依据的是（）。A、工程项目所在地自然条件 B、施工单位投入资源情况 C、工程项目所在地资源情况 D、建设单位组织机构设置答案：D解析：2022版教材P247页.本题主要考察的是。见原文：施工进度计划编制依据：(1)以合同工期为依据安排开、竣工时间。(2)设计图纸、定额材料等。(3)机械设备和主要材料的供应及到货情况。(4)项目部可能投人的施工力量及资源情况。(5)工程项目所在地的水文、地质等方面自然情况。(6)工程项目所在地资源可利用情况。(7)影响施工的经济条件和技术条件。(8)工程项目的外部条件等。编制施工定额时，汽车运输重量轻而体积大的货物，使汽车在低于载重吨位的状况下运行，所消耗的工作时间属于()。A、 有效工作时间B、 低负荷下工作时间C、 不可避免中断时间D、 多余工作时间答案：A解析：图2Z102024，有效工作时间包括正常负荷下和有根据地降低负荷下。根据地降低负荷下的工作时间，是指在个别情况下由于技术上的原因，机械在低于其计算负荷下工作的时间。例如：汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位，因而不得不降低其计算负荷。所以选A。合同无效的原因有（ ）。A、 一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益B、 恶意串通，损害他人利益C、 以合法形式掩盖非法目的D、 重大误解或显失公平E、 损害社会公共利益答案：B,C,E解析：无效合同的类型合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。#燃气管道严密性试验稳压时间一般不少于( )，实际压力降不超过允许值为合格。A.6hB.12hC.24hD.48h答案：C解析：2022版教材P178页 城镇燃气管网附属设备安装要求。 严密性试验前应向管道内充气至试验压力，燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于24h，实际压力降不超过允许值为合格。动态炉窑砌筑是从()。A.工作温度的热端处B.离传动最近的焊缝处C.检修孔（门）处D.支撑位置处答案：A解析：2022版教材P113页 动态炉窑砌筑的基本程序：起始点的选择应从热端向冷端或者从低端向高端分段依次砌筑。吊装方案应进行评价，在安全性分析上主要是找出不安全的因素和解决的办法，分析应包括（）等方面。A.技术上先进可行B.设备安全C.在保证安全的前提下进行成本核算D.人身安全E.作业难度大小答案：B,D解析：2022版教材P28页 (2)安全性分析：包括设备安全(设备或构件在吊装过程中的变形、破坏)和人身安全两方面，找出不安全的因素和解决的办法。背景资料： 某土石坝坝体施工项目，业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位实施监理，施工总承包单位与分包单位签订了深基坑的专业分包合同。在施工过程中发生了如下事件： 事件1：深基坑支护工程的专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作。 事件2：土方开挖到接近基坑设计标高时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝，即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工，并要求现场施工人员立即撤离，查明原因后再恢复施工，但总承包单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生严重坍塌，并造成2名施工人员被掩埋，其中1人死亡，1人重伤。 事件3：事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因是基坑支护设计中未能考虑地下存在古河道这一因素。事故中直接经济损失80万元，于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。 1.事件1中专业分包单位的做法有何不妥？并说明理由。 2.针对于该基坑问题，该单位可采取了防渗墙处理基地的方法，指出槽孔型防渗墙施工程序？ 3.根据水利部生产安全事故应急预案（试行），说明水利工程生产安全事故共分为哪几级?事件 2中的事故等级属于哪一级？这起事故的主要责任人是哪一方？请说明理由。 4.事件3中专业分包单位的索赔有何不妥？并说明理由。答案：解析：1.专业分包单位由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作的做法是不妥的。 理由：基坑支护与降水工程、土方和石方开挖工程必须由专职安全生产管理人员进行现场监督，从事安全生产监督工作的人员应经专门的安全培训并持证上岗，对于深基坑的专项方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 2.槽孔型防渗墙的施工程序包括平整场地、挖导槽、做导墙、安装挖槽机械设备、制备泥浆注入导槽、成槽、混凝土浇筑成墙等。 3.（1）水利工程生产安全事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。 （2）事件2中事故等级为一般事故。 （3）本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。 理由：在总监理工程师发出书面通知要求停止施工的情况下，施工总承包单位继续施工，直接导致事故的发生，所以本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。 4.专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失是不妥的。 理由：专业分包单位和设计单位之间不存在合同关系，不能直接向设计单位索赔，专业分包单位可通过施工总承包单位向建设单位索赔，建设单位再向设计单位索赔。某大型工程施工项目发生质量事故，造成20人死亡，直接经济损失为8000万元，此类事故为()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故答案：C解析：2022新版教材P175页 重大事故是指造成10以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上一亿元以下直接经济损失的事故。二级建造师考试真题8章 第6章装载机按卸载方式可分为（ ）。A:前卸式 B:后卸式 C:正卸式 D:侧卸式 E:回转式答案：A,B,D,E解析：本题考查的是土方开挖技术。装载机按卸载方式可分为前卸式。后卸式、侧卸式、回转式。 当沉井混凝土强度达到设计要求，大型沉井达到（ ）、小型沉井达到（ ）时，方能进行拆除承垫木工作。A100%；70%B90%；70%C100%；65%D95%；70%正确答案：A根据建设工程安全生产管理条例和职业健康安全管理体系GB/T28000标准规定，企业的()是安全生产的第一负责人。A.总工程师B.法定代表人C.总经理D.项目经理答案：B解析：2022新版教材P190页 企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。本工程施工现场东南两侧应设置不低于()m围挡。A、1.5B、1.8C、2D、2.5答案：D解析：题中“某住宅工程地处市区，东南两侧临城区主干道”（1）一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。故答案为D#根据合同实施偏差分析处理的结果，承包商应该采取相应的调整措施，包括()。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.法律措施答案：A,B,C,D解析：2022新版教材P259页 “根据合同实施偏差分析的结果，承包商应采取相应的调整措施，调整措施可以分为：（1）组织措施；（2）技术措施；（3）经济措施；（4）合同措施”，很显然E不符合题意。工程项目招标出现下列情形，应当重新招标的是（）。A.经过资格预审合格的投标人不足5个的B.开标时投标人只有3个的C.评标委员会否决了所有投标的D.全部投标人的报价均高于标底的答案：C解析：2022版教材P77页通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标当增加焊接工艺评定的补加因素时，按增加的补加因素增焊()试件进行试验。A、拉伸B、冲击C、弯曲D、剪切答案：B解析：评定规则（1）改变焊接方法必须重新评定；当变更焊接方法的任何一个工艺评定的重要因素时，须重新评定当增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时，按增加或变更的补加因素增焊冲击试件进行试验。可见B为正确选项电气装置安装完毕进行通电检查试验，首先要进行的是（）通电检查试验。 A.一次回路B.二次回路C.直流耐压D.交流耐压答案：B解析：本题考核的是通电检查试验的检查顺序。通电检查试验的检查顺序要先进行二次回路通电检查试验，然后再进行相应的一次回路试运行。二级建造师考试真题8章 第7章某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括()。A.工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位B.工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位C.工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位D.工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系E.工程监理单位与设计单位具有合作关系答案：A,C,D解析：根据建筑法的规定：工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。建设工程质量管理条例也规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。故选项A、C、D正确。参见考试用书2Z207033。 特种设备安全监督管理部门对该公司安装过程进行的验证性检验，属于（ ）检验。A监督B例行C重要D强制正确答案：D场景(二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据建设工程勘察设计管理条例将厂房设计任务委托给符 合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造 师李某任该项目负责人，2022年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费， 设计院指令张某全权负责催讨，2022年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计皖办公室主 任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上。”事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由 王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的 账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2022年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒 付，设计院遂提起诉讼。从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计皖将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于( )A.主体变更 B.客体变更C.内容变更 D.未变更答案：D解析：关系的变更分为主体变更、客体变更和内容变更。主体变更的表现形式包括主体数0发生变化和主体的改变；客体变更的表现形式包括客体范围的变更和客体性质的变更；内容变更的表现形式包括权利增加和权利减少。题中乙设计院虽然将张某变更为王某全权负责催讨欠款，但是合同主体并未发生变化，仍是乙设计院和甲公司，不属于主体变更。且合同的客体和内容也均未发生变化，即该法律关系并未发生变化。故选D。碾压土石坝的施工作业包括( )。A.准备作业B.基本作业C.辅助作业D.附加作业E.验收作业答案：A,B,C,D解析：2022版教材P86页 碾压土石坝的施工作业，包括准备作业、基本作业、辅助作业和附加作业。关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ ）。A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包D.国家提倡对建筑工程实行总承包答案：D解析：2022版教材P79页建筑法还规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。对于可撤销合同，下列选项中能导致具有撤销权的当事人撤销权消灭的有（）。A.自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内未行使撤销权的B.当事人未能在权利受到侵害后的一年内行使撤销权的C.当事人未能在知道撤销事由的六个月内行使撤销权的D.当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E.当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的答案：A,D,E解析：2022版教材P124合同法规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。下列预应力张拉要求中，错误的有()。(2分) A 当梁体混凝土强度未达到设计规定的张拉强度（试压与梁体同条件养护的试件）时，可进行张拉 B 箱梁预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主 C 张拉顺序按图纸要求进行，无明确规定时按分段、分 批 、对称的原则进行张拉 D 箱梁预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主，以钢束的