监理工程师考试试题题库5卷.docx

监理工程师考试试题题库5卷监理工程师考试试题题库5卷 第1卷某建筑公司承建某县政府办公楼，其营业额为5000万元人民币，则该施工企业应缴纳的城市维护建设税应为（）万元。A.15B.45C.75D.105答案：C解析：考点:建筑安装工程费用计算方法。对于施工企业来讲，城市维护建设税的计算依据为营业税。建筑施工企业营业税的税为营业额的3。城市维护建设税的计取：对于城市维护建设税，纳税地点在市区的，按营业税的7征收；所在地为县城镇的，按营业税的5征收；所在地不在市区县镇的，按营业税的1征收。本题的计算过程为：城市维护建设税=5000×3×5=75(万元)。根据标准施工合同，监理人在工程施工准备阶段的职责是（）。 A.组织施工图设计交底 B.审查承包人质量管理体系 C.组织专项施工方案论证 D.审查暂估价及暂列金额答案：B解析：本题考查的是监理人的职责。监理人对承包人报送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。参见教材P84。采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。A、提交工程师决定B、提交争端裁决委员会决定C、诉讼D、仲裁答案：D解析：本题考查的是解决合同争议的方式。在FIDIC施工合同中，没有诉讼这种解决办法，最终的方式是仲裁。（本知识点新教材已经删除）某实施监理的工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件1：招标代理机构提出：评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席，当地招标投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事件2：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20%。事件3：施工中因地震导致施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料（施工单位负责采购）损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场有8人受伤，施工单位承担了全部医疗费24万元（其中建设单位受伤人员医疗费3万元，施工单位受伤人员医疗费21万元）；施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件4：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备的一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。问题：1指出事件1中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。2指出事件2中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。3根据建设工程施工合同（示范文本），分析事件3中建设单位和施工单位各自应承担哪些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各为多少？（不考虑工程保险）4就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由谁承担？并说明理由。答案：解析：1事件1中：(1)按照招标投标法规的规定，评标委员会应由5人以上单数的评标委员组成，其中专家人数不少于2/3。由7人组成的评标委员会从评标专家库抽取技术、经济专家应不少于5人，因此只抽取了4位专家不符合规定的数量。(2)当地招投标管理办公室主任作为评标委员不正确，违反了行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员的规定。2事件2中：(1)投标保证金的作用是约束投标人在投标截止日期后不能违反招标文件的规定。投标人购买招标文件后退出投标竞争不构成违约，因此要求投标人在购买招标文件时提交投标保证金不妥，应在递交投标文件时提交；(2)中标人与招标人签订合同后即表明中标人在招标投标阶段没有违约行为，投标保证金应予退还。因此在招标文件中规定不退还中标人投标保证金不妥；(3)国内招标订立的合同履约保证金的额度通常为中标合同价的5%，国际招标的履约保证金为中标合同价的10%，因此要求中标人提交履约保证金为合同总额的20%过高。3事件3中：(1)建设单位应承担的损失责任包括：工程本身的损害；因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失；运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害；建设单位人员的伤亡损失。因此，现场堆放的工程材料损失；建设单位人员医疗费；损坏工程修复费用应由建设单位承担。(2)施工单位应承担的损失包括：承包人机械设备损坏；停工损失；施工单位现场人员的伤亡损失。因此，施工机械损坏修复费用；施工单位人员医疗费应由施工单位承担；(3)项目监理机构应批准施工单位的费用补偿金额为：50+3+10= 63（万元）；(4)停工损失应由施工单位承担，但工期相应顺延。因此，项目监理机构应批准工程延期1个月。4事件4中：施工合同的当事人是建设单位和施工单位，设备供货方不是本合同的当事人。设备运抵施工现场后进行的清点移交，不能解除采购方的质量责任。因此，建设单位应首先就其采购设备的质量对施工单位承担责任，再依据设备采购合同追究供货方的责任。在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供（ ）等工程前期的初步性基础资料。A.项目概况B.功能要求C.工程造价D.工程量清单E.具体量化的工作量答案：A,B解析：2022版教材P25-26在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依颇投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。因适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的建设工程管理模式是()模式。A、EPCB、CMC、PartneringD、ProjectControlling答案：D解析：ProjectControlling模式是适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的。下列因不可抗力造成损失的分担原则符合通用条款规定的有（ ）。A.永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害。以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担B.承包人设备的损坏由承包人承担C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用D.停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担E.不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人需支付逾期竣工违约金答案：A,B,C,D解析：2022版教材P110本题考核的是不可抗力造成损失的分担。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)承包人设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；(4)停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备答案：C解析：考核合同法律关系的构成。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。参见教材P8。根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是()。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工答案：B解析：本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。选项B，暂估价内的专业工程一定发生。监理工程师考试试题题库5卷 第2卷工程总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在（）。A.承包范围大，竞争不激烈B.合同总价较低C.可以提高项目的经济性D.从价值工程角度可以取得明显的经济效果E.从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果答案：C,D,E解析：本题考查的是建设工程监理委托方式。采用建设工程总承包模式，建设单位的合同关系简单，组织协调工作量小。由于工程设计与施工由一个承包单位统筹安排，一般能做到工程设计与施工的相互搭接，有利于控制工程进度，可缩短建设周期。通过统筹考虑工程设计与施工，可以从价值工程或全寿命期费用角度取得明显的经济效果，有利于工程造价控制。根据建筑工程施工质量验收统一标准GB503002022，单位工程质量验收合格的规定有（ ）。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工主程要中使有用关功、能节的能检、验环资境料保应护完和整D.主要使用功质能量的验抽收查规结范果的应规符定合相关专业E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求答案：A,B,C,D解析：本题考核的是单位工程质量验收合格的规定。单位工程质量验收合格应符合下列规定：(1)所含分部工程的质量均应验收合格。(2)质量控制资料应完整。(3)所含分部工程中有关、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。(4)主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。(5)观感质量应符合要求。下列关于质量事故书面报告的内容说法正确的是（）。A.工程及各参建单位名称B.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计C.事故发生后采取的措施及处理结果D.质量事故发生的时间、地点、工程部位E.引起质量事故发生的责任人及其应得到的处罚答案：A,B,C,D解析：项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。质量事故书面报告应包括如下内容：工程及各参建单位名称；质量事故发生的时间、地点、工程部位；事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及处理结果；事故处理的过程及结果。质量管理体系和环境保护管理体系的完整性、措施的有效性属于( )的内容。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计和项目管理机构评审答案：D解析：2022版教材P54-57施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成员、施工设备、试验和检测仪器设备等。设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的功能要求方面的内容包括（）。A.工程的目的B.工程规模C.技术服务工作范围D.性能保证指标E.产能保证指标答案：A,B,D,E解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立合同文件”。设计施工总承包合同规定，其中功能要求包括：工程的目的；工程规模；性能保证指标(性能保证表)和产能保证指标。因此，本题的正确答案为ABDE。最方便业主按设计阶段和施工阶段分别委托两家监理单位的是（）模式下的监理模式。A.平行承发包B.设计或施工总分包C.项目总承包D.项目总承包管理答案：B解析：考点:“设计或施工总分包模式条件下的监理委托模式”。对设计或施工总分包模式，业主可以委托一家监理单位提供实施阶段全过程的监理服务也可以分别按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位。前者的优点是监理单位可以对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑，合理进行总体规划协调，更可使监理工程师掌握设计思路与设计意图，有利于施工阶段的监理工作。因此，本题的正确答案为B。计算工作的（）应从网络图起点开始，按箭线方向逐项工作进行计算，直到终点节点为止。A.最早必须完成时间 B.最迟完成时间 C.最早可能完成时间 D.最迟必须完成时间答案：C解析： 本题考查的是单代号网络计划与计算。计算工作的最早可能开始时间应从网络图起点开始，按箭线方向逐项工作进行计算，直到终点节点为止。某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。 在施工过程中，发生如下事件： 事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。 事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签字。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。 事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后，与设备供货单位签订了供货和安装合同。 事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。 问题： 1写出项目监理机构对事件1的处理程序。 2针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任?说明理由。 3事件3中，分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法。 4写出专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序。答案：解析：1事件1中，当专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致时，应及时报告总监理工程师。由于分包单位的资格未经报审，其施工质量将存在着重大隐患，总监理工程师应向施工总承包单位下达工程暂停令，要求该分包单位暂停施工并对已完工程进行检查验收或质量鉴定，同时，要求施工总承包单位提交新增加的桩基施工分包单位资质报审表，重新进行审核；若审核通过，下达工程复工令，通知施工总承包单位要求新增加的桩基施工分包单位继续施工；若审核不通过，则通知施工总承包单位要求新增加的桩基施工分包单位立即退场。 2事件2中： (1)建设单位应当承担责任，根据建设工程质量管理条例第十四条，建设单位未提供合格的商品混凝土。 (2)监理单位不承担责任，根据建设工程质量管理条例第三十七条，监理工程师拒绝签认不合格的商品混凝土，使施工单位不能进行下一道工序施工。 (3)施工总承包单位不承担责任，因为建设单位提供的商品混凝土的质量与证明材料不符。 3事件3中： (1)建设单位与设备供货单位签订的合同中包括安装工作不妥。理由：建设单位违反与施工总承包单位之间的合同约定，未经施工总承包单位同意将设备安装发包给供货单位。 正确做法：建设单位应通过项目监理机构征求施工总承包单位意见，若同意，变更合同；若不同意，仍应按原合同执行。 (2)设备安装分包单位书面同意建设单位变更合同也不妥。理由：设备安装分包单位与建设单位无合同关系。 正确做法：如果建设单位要变更合同应与施工总承包单位洽商。 4事件4中，专业监理工程师处理质量缺陷的程序如下： (1)向施工总承包单位签发监理工程师通知单，由施工总承包单位落实设备安装分包单位整改。 (2)检查和督促整改过程，并验收整改结果，合格后予以签认。下列不属于工程总承包模式下工程监理委托方式优点的是（）。A.建设单位的合同关系简单B.有利于工程造价控制C.有利于质量控制D.缩短建设周期答案：C解析：考点:建设工程监理委托方式。工程总承包模式下工程监理委托方式优点：采用建设工程总承包模式，建设单位的合同关系简单，组织协调工作量小；由于工程设计与施工由一个承包单位统筹安排，一般能做到工程设计与施工的相互搭接，有利于控制工程进度，可缩短建设周期；通过统筹考虑工程设计与施工，可以从价值工程或全寿命期费用角度取得明显的经济效果，有利于工程造价控制。监理工程师考试试题题库5卷 第3卷某公路工程施工过程中，施工单位发现某分项工程设计图纸有错误，为了节省时间，确保工程按期完成，施工单位直接找到设计单位，要求设计单位对该分项工程进行变更。设计单位便按照施工单位的要求对该工程进行了变更，并将变更图纸交给了施工单位。5.监理机构在收到施工单位的变更建议后应如何处理？答案：解析：5.监理机构在收到施工单位的变更建议时后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工单位书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理机构书面答复施工单位。某工程施工中发生安全生产事故，造成2人死亡，3人受伤，直接经济损失达500万元，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故属于（）生产安全事故。A、特别重大 B、重大 C、较大 D、一般答案：D解析：考点生产安全事故报告和调查处理条例相关内容。一般生产安全事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。参见教材P38。根据FIDIC施工合同条件，合同争端裁决委员会的组成人员由()。A、行业协会指定B、仲裁委员会指定C、业主与承包商协商选定D、工程师和承包商协商选定答案：C解析：本题考查的是争端裁决委员会。签订合同时，建设单位与承包商通过协商组成裁决委员会。裁决委员会可选定1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同每一方应提名1位成员，由对方批准。双方应与这两名成员共同商定第三位成员，第三人作为主席。（本知识点新教材已经删除）建设项目资本金可以用（）、资源开采权作价出资。A.货币出资B.实物C.工业产权D.土地产权E.专利技术答案：A,B,C解析：本题考查的是项目资本金制度与融资模式。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额的20%。下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（ ）。A.地质条件变化引起的索赔B.施工中人为障碍引起的索赔C.加速施工费用的索赔D.工期延误的索赔E.对指定分包商的付款索赔答案：D,E解析：在承包人索赔中，要求事件属于非承包人原因，并且遭受损失。发包人向承包人的索赔包括：工期延误索赔；施工缺陷索赔；承包人不履行的保险费用索赔；对指定分包商的付款索赔；发包人合理终止合同或承包人不正当地放弃工程的索赔等情况当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的()。A.总时差最小B.自由时差为零C.时间间隔最小D.自由时差等于总时差答案：D解析：2022教材P46-55本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键节点具有以下一些特性：(1)开始节点和完成节点均为关键节点的工作，不一定是关键工作；(2)以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等；(3)当两个关键节点有多项工作，且工作时间的非关键节点无其他内向箭线和外向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差均相等；(4)当两个关键节点间有多项工作，且工作间的非关键节点有外向箭线而无其他内向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差不一定相等。工程计量时，监理人应予计量的工程量有（ ）。A、承包人超出设计图纸和设计文件要求所增加的工程量B、工程量清单中的工程量C、有缺陷工程的工程量D、工程变更导致增加的工程量E、承包人原因导致返工的工程量答案：B,D解析：监理人一般只对以下三方面的工程项目进行计量：（1）工程量清单中的全部项目；（2）合同文件中规定的项目；（3）工程变更项目。对择优选择承建单位最有利的工程承发包模式是（）。A.平行承发包B.设计和施工总分包C.项目总承包D.设计和施工联合体承包答案：A解析：本题考查重点是“平行承发包模式下建设工程监理委托方式”。 采用平行承发包模式，由于各承包单位在其承包范围内同时进行相关工作，有利于缩短工期、控制质量，也有利于建设单位在更广范围内选择施工单位。业主可以在很大范围内选择承建单位，为提高择优性创造了条件。因此，本题的正确答案为A。监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有（）。A、坚持以人为核心B、坚持质量第一C、坚持旁站监理D、坚持质量标准E、坚持科学公平答案：A,B,D,E解析：工程质量控制原则1.坚持质量第一的原则2.坚持以人为核心的原则3.坚持以预防为主的原则4.以合同为依据，坚持质量标准的原则5.坚持科学、公平、守法的职业道德规范监理工程师考试试题题库5卷 第4卷在进行建设项目总进度目标控制前，建设单位对项目总进度管理的首要任务是（）。A.收集和整理比较详细的设计资料B.比较和分析各项技术方案的合理性C.分析和论证进度目标实现的可能性D.提出和改进设计、施工的进度控制措施答案：C解析：本题考查的是建设项目总进度目标的论证。在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。 某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在施工实施期，监理单位应收集的信息是( )。A建筑材料必试项目有关信息B建设单位前期准备和项目审批完成情况C当地施工单位管理水平、质量保证体系等D产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等正确答案：A 关于委托代理关系的说法，正确的是（ ）。A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担 答案：B解析：本题考核的是委托代理。授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的；故选项A错误。考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任；故选择c错误。在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担；故选项D错误。某工程施工时，由于施工单位违反工程质量有关法律法规，造成35人重伤，直接经济损失达50万元，此事故应定为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：C解析：2022版教材P190根据题干是35人重伤，满足较大事故：3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。关于浆砌块石及混凝土预制块墩台施工质量的片石砌体，以下说法不正确的有（）。A.片石应分层砌筑，宜以23层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝应大致找平 B.各工作层竖缝应相互贯通 C.砌缝宽度一般不应大于4cm，用小石子混凝土砌筑时，可为37cm D.较大的砌块应使用于下层，安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除 E.竖缝较宽时，应在砂浆中塞以小石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小片石支垫答案：B,C解析：本题考查的是桥梁下部构造施工质量监理。选项B，各工作层竖缝应相互错开，不得贯通；选项C，砌缝宽度一般不应大于5cm，用小石子混凝土砌筑时，可为37cm。价值工程的三个基本要素是指( )。A.生产成本、使用成本和维护成本B.必要功能、生产成本和使用价值C.价值、功能和寿命周期成本D.基本功能、辅助功能和必要功能答案：C解析：2022教材P100-101价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素。下列选项中，流水施工参数表示正确的是()。A.施工队数、流水步距、流水节拍、施工段数B.施工过程数、施工段数、流水节拍、流水步距C.搭接时间、工作面、流水节拍、施工工期D.搭接时间、间歇时间、施工队数、流水节拍答案：B解析：2022教材P22-26本题考查的是流水施工参数。选项A中施工队数不是施工参数的内容，选项C中搭接时间不是施工参数的内容，选项D中搭接时间、间歇时间、施工队数不是施工参数的内容。某工作实施过程中的S曲线如下图所示，图中a和b两点的进度偏差状态是（ ）。A.a点进度拖后和b点进度拖后B.a点进度拖后和b点进度超前C.a点进度超前和b点进度拖后D.a点进度超前和b点进度超前答案：C解析：如果工程实际进展点落在计划S曲线左侧，表明此时实际进度比计划进度超前，如图中的点；如 果工程实际进展点落在S计划曲线右侧，表明此时实际进度拖后，如图中的b点；如果工程实际进展点正好落在计划 S曲线上，则表示此时实际进度与计划进度一致。下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有()。A.物价上涨原因B.设计原因C.业主原因D.施工原因E.客观原因答案：B,C解析：监理工程师考试试题题库5卷 第5卷监理合同的标的是（）。A.服务B.造价C.质量D.工期答案：A解析：2022版教材P83建设工程监理合同的标的是服务。横道计划作为控制建设工程进度的方法之一，其局限性是不能（）。A.反映出建设工程实施过程中劳动力的需求量B.明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系C.反映出建设工程实施过程中材料的需求量D.直观地反映出建设工程的施工期限答案：B解析：2022版教材P13本题考查的是利用横道图表示工程进度计划，存在以下缺点：不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系；不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；不能反映出工作所具有的机动时间；不能反映工程费用与工期之间的关系。工程总承包合同通用条款对下列（ ）做出了两种可选条款。A.道路通行权和场外设施B.发包人提供的文件C.发包人要求中出现错误的责任承担D.材料和工程设备E.暂列金额答案：A,C,D,E解析：除ACDE 外，还有给出两种不同供选择的条款有：发包人提供的施工设备和临时工程；不可预见物质条件；竣工后试验。列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。A.3B.1C.6D.5答案：A解析：2022教材P162-168本题考查的是管理要求。列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案。某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如图410所示，从图中可以看出()。 A.工作D拖延2周，不影响工期B.工作E拖延1周，影响工期1周C.工作F拖延2周，影响工期2周D.工作D拖延3周，不影响后续工作答案：C解析：2022教材P100-102选项A错误，工作D拖延3周，不影响工期；选项B错误，工作E拖延1周，不影响工期；选项C正确，工作F拖延2周，影响工期2周；选项D错误，工作D拖延3周，影响其紧后工作G开始时间。某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出各个节点的最早开始时间和最迟开始时间。该计划表明 （ ）。A.工作1-2的自由时差为0 B.工作2-5的总时差为7 C.工作3-4为关键工作 D.工作3-5为关键工作 E.工作4-6的总时差为0答案：A,B,C解析：现场签证的范围一般包括（ ）。A.适用于施工认合同范围以外零星工程的确B.承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失C.确认修改施工方案引起的工程量或费用增减D.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量E.工程变更导致的工程施工措施费增减答案：A,C,D,E解析：现场签证的范围一般包括：(1)施工合同范围以外零星工程的确认；(2)在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量；(3)非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失；(4)符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减；(5)确认修改施工方案引起的工程量或费用增减；(6)工程变更导致的工程施工措施费增减等。施工环境保护监理的任务一般可分为（ ）A.五类B.四类C.三类D.两类答案：D解析：施工环境保护监理的任务一般可分为环境达标监理和环保工程监理两类下列关于工程量清单的编制说法中，证确的是（ ）。A.招标工程量清单应由有资质的招标代理机构编制B.非国有资金投资建设的工程，必须编制招标工程量清单C.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分D.招标工程量清单都是开口清单答案：C解析：