2022年江苏省一级建造师自测考试题15.docx

2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2015年）根据主体工程开工的有关规定，项目法人应当自工程开工之日起15个工作日之内，将（ ）。A.开工情况的书面报告上报上一级主管单位审批B.开工情况的书面报告上报上一级主管单位备案C.开工报告上报上一级主管单位备案D.开工报告上报上一级主管单位审批【答案】 B2. 【问题】 VSAT网络在采用混合网拓扑结构时，当进行点对多点通信时，需采用（ ）结构。A.星形B.环形C.树形D.网形【答案】 A3. 【问题】 某设备在5年前购买时原始成本为10万元，目前账面价格为5万元，现在市场同样功能的二手设备售价为2万元，新设备售价为15万元，则对该设备进行更新分析时，其沉没成本为（）万元。A.5 B.8 C.13 D.3【答案】 D4. 【问题】 公路工程项目施工成本的控制方法不包括（ ）。A.以施工方案控制资源消耗B.以目标成本控成本支出C.用置换法进行工期成本的同步控制D.运用目标管理控制工程成本【答案】 C5. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于工程变更单价确定的说法，正确的是（ ）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价B.已标价工程量清单中没有适用于变更工程项目的，应由监理工程师提出新的单价C.当工程变更导致该清单项目的工程数量变化超过15%。则全部工程量的综合单价应予调低D.当工程变更导致该清单项目的工程数量变化超过15%。则全部工程量的综合单价应予调高【答案】 A6. 【问题】 根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是( )。A.脚手架作业人员B.项目经理C.专职安全员D.BIM 系统操作员【答案】 A7. 【问题】 在某工程双代号网络计划中，如果以关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（ ）。A.自由时差相等B.总时差相等C.全部为关键工作D.至少有一项为关键工作【答案】 D8. 【问题】 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（ ）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 B9. 【问题】 湿陷性黄土路基的处理方法不包括()。A.换土法B.强夯法C.砂桩法D.挤密法【答案】 C10. 【问题】 根据水利工程设计概(估)算编制规定，企业定额测定费应在（ ）中列支。 A.定额编制管理费 B.企业管理费C.间接费 D.现场管理费【答案】 C11. 【问题】 利润表是反映企业在一定会计期间（ ）的财务报表。A. 现金流入总额B. 所有者权益变动总额C. 经营成果D. 现金和现金等价物数额【答案】 C12. 【问题】 对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是（）。A.抗拔力B.完整性C.抗渗性D.锁定力【答案】 B13. 【问题】 关于经济效果评价方法，下列说法错误的是（ ）。A.定量分析是指对可度量因素的分析方法B.定性分析按其是否考虑时间因素可以分为静态分析和动态分析C.对同一个技术方案需要同时进行确定性评价和不确定性评价D.技术方案评价的时间可分为事前评价、事中评价和事后评价【答案】 B14. 【问题】 关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。A.可以采用工程施工总承包管理模式B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定【答案】 A15. 【问题】 依据:建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是 ( )。A. 建设单位拨付工程款B. 施工单位实施隐蔽工程C. 商品混凝土用于基础工程D. 大型非标构件进行吊装【答案】 A16. 【问题】 某地需要修建铁路，现国家需向农村集体经济组织征用土地，王三家6亩耕地恰处于被征用土地范围中，得知王三家前3年的每亩耕地的平均年产值为6000元，王三家现有2口人。根据国家相关规定，征用王三家耕地的土地补偿费，应补偿（ ）A.10万元B.20万元C.25万元D.40万元【答案】 C17. 【问题】 根据岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB500862015的规定，竣工验收时，立井要求不超过()m检测一个检查点。A.10B.15C.20D.25【答案】 C18. 【问题】 现金流量表编制的基础是（ ）。A.现金和银行存款B.现金及现金等价物C.现金和其他货币资金D.现金与证券投资【答案】 B19. 【问题】 下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是（ ）A.投资回收期越长，项目抗风险能力越强B.投资回收期越长，项目抗风险能力越弱C.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强D.敏感性因素越不敏感，项目的风险越大【答案】 B20. 【问题】 在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。A.自然磨损B.维修保养C.意外事故D.盘点时发现的短缺【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.监理单位没有发现的质量问题D.第三方造成的质量问题E.用户使擅自改动结构的质量问题【答案】 AD2. 【问题】 矿山项目决策阶段影响工程投资的因素有（）。A.市场因素B.建设的标准C.建设地点D.环境因素E.总平面设计【答案】 ABCD3. 【问题】 水池满水试验时，应按要求向池内注水，下列各项要求正确的是（ ）。A.向池内注水宜分两次进行，每次注水为设计水深的二分之一B.向池内注水宜分三次进行，每次注水为设计水深的三分之一C.相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。D.对大、中型水池，第一次注水可按小于2md的水位上升速度持续注水至规定深度E.每次注水宜测读24h的水位下降值，计算渗水量【答案】 BC4. 【问题】 关于通信系统光、电缆敷设的说法，正确的有（ ）。A.敷设电缆时的牵引力应小于电缆允许拉力的80%B.敷设管道光、电缆时应以有机油脂作为润滑剂C.以人工方法牵引光缆时，一次牵引长度一般不大于1000mD.光缆绕“8”字敷设时其内径应不大于2mE.光、电缆在每个人孔内应及时拴写光、电缆牌号【答案】 AC5. 【问题】 建设工程质量管理条例（国务院令第279号）规定须实行备案证明管理的材料有（ ）。A.钢材B.水泥C.涂料D.胶合板E.商品混凝土【答案】 ABD6. 【问题】 工程成本核算应按照企业会计准则要求，结合成本核算的特点进行。应遵循的主要原则有（ ）。A.重点工程为主原则B.实际成本核算原则C.权责发生制原则D.谨慎原则E.遵纪守法原则【答案】 BCD7. 【问题】 关于工程建设中，施工单位应采用的捎防安全措施，下列说法正确的有（ ）。A.实行防火安全责任制,确定各岗位的消防安全责任人 B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危睑的场所使用明火作业 C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作亚的人员必须持证上岗E.在设有车间或仓库的建筑物内设簟员工宿舍的，应当立即拆除【答案】 CD8. 【问题】 根据劳动合同法,集体合同草案应当提交()讨论通过。A.工会B.股东大会C.职工代表大会D.董事会E.全体职工【答案】 C9. 【问题】 投标担保的作用有（ ）。A.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失B.促进承包商履行合同约定C.确保投标人在投标有效期内不撤回投标书D.确保工程费用及时支付到位E.投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主要求的其他担保【答案】 AC10. 【问题】 根据水电建设工程质量管理暂行办法电水农（1997）220 号）,单元工程的“三级检查制度”包括（ ）。A.班组初检B.作业队复检C.项目部终检D.监理单位复检E.项目法人抽检【答案】 ABC11. 【问题】 建设工程项目质量的评价指标包括（）等。A.适用性B.可用性C.安全性D.经济性E.环境的协调性【答案】 ACD12. 【问题】 关于组织结构模式，组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（ ）。A.组织结构模式反映指令关系B.工作流程组织反映工作间逻辑关系C.组织分工是指工作任务分工D.组织分工和工作流程组织都是动态组织关系E.组织结构模式是一种相对静态的组织关系【答案】 AB13. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，投标报价计算过程中，下列公式正确的有（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量×分部分项工程综合单价）B.措施项目费=（措施项目工程量×措施项目综合单价）C.其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费十其他D.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金E.单项工程造价=单位工程报价【答案】 ACD14. 【问题】 变更设计费用的规定以下叙述正确的有()。A.类变更设计概算由勘察设计单位按初步设计批复的概算编制原则编制，并对工程数量和费用进行增减对照B.非责任原因的变更设计，属于不可抗力的，按合同约定处理；属于风险包干范围的，按风险包干相关规定处理；其他变更设计增减工程费用，除相关规定外，由承包单位承担，相关事宜在合同中明确C.类变更设计单独计取勘察设计费D.对变更设计中节约投资的单位及个人，按照国家和铁道部相关规定予以奖励E.变更设计履行审批程序后，其费用即可纳入项目概算【答案】 AD15. 【问题】 从系统功能分，电梯通常由曳引系统、导向系统、（）、驱动系统、安全保护系统等系统构成。A.电力系统B.控制系统C.轿厢系统D.门系统E.重量平衡系统【答案】 BCD16. 【问题】 根据民事诉讼法的规定，审判人员（ ）的，当事人有权申请其回避。A.与本案有利害关系B.其近亲属与本案无任何关系C.是本案原告的近亲属D.是被告诉讼代理人的近亲属E.与本案原告是大学同学，可能影响案件公正审理的【答案】 ACD17. 【问题】 下列城市道路路面病害中，属于水泥混凝土路面病害的有（）。A.唧泥 B.拥包 C.错台 D.板底脱空 E.车辙变形【答案】 ACD18. 【问题】 建设项目工程总承包方的工作中，属于施工阶段的工作有()。A.移交工程资料B.进行竣工决算C.办理决算手续D.进行项目总结E.对项目部人员进行考核评价【答案】 AB19. 【问题】 下列时间点中,属于建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定的夜间施工期间的是（）。A.21:30B.22:15C.24:00D.05:40E.06:15【答案】 BCD20. 【问题】 预应力钢丝一般分为（）。A.光面钢丝B.刻痕钢丝C.螺旋肋钢丝D.冷拉钢丝E.普通钢丝【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. A公司投标一新建水厂工程，在投标时发现招标文件中的措施项目清单中只有模板、支架、脚手架以及文明施工等项目，A公司觉得水池主体施工中的措施项目不全，但也未在答疑中提出此事，而是根据企业投标施工方案在措施项目清单中补充了相应的措施项目。A公司4500万中标该工程，建设单位在签订合同前要求A公司让利8%，A公司最终认同了建设单位提出的条件，按照建设工程施工合同(示范文本）(GF-2013-0201)签订了施工合同。A公司按照GF-2013-0201的要求派出了一名建造师担任本工程项目经理，并从另一个正在收尾工作的项目部临时租借两名测量员及正在使用的测量仪器，进场后立即进行测量放线工作。新建水池地下水位低、开挖浅且土质较好，故采用放坡开挖。后因水池结构变更，使得施工进入雨季，项目部针对基坑雨季施工采取了基坑坡面喷射混凝土和坡顶硬化的处理措施。项目部在水池施工过程中的底板与侧墙施工缝安放止水钢板，在水池墙体管线进出水池部位安放了穿墙套管。项目部在技术交底中要求止水钢板不得有孔洞，止水带安装应牢固，位置准确，其中心线与变形缝的中心线应对正；穿墙套管安装要求位置准确且垂直模板。在水池侧墙拆模后发现有部分位置钢筋外露。【问题】1.A公司在投标中的做法是否妥当，水池主体施工的具体措施费还应该包括哪些项目?2.建设单位在合同签订时的要求有何不妥?双方签订的合同是否有效?3.A公司派驻的项目经理应符合哪些要求?项目部的测量安排有哪些问题?4.项目部对于基坑的雨季施工措施是否完善，如不完善请补充。5.补充止水钢板和穿墙套管的其余要求，水池露筋可能原因是什么?【答案】1.A公司在投标中的做法妥当，因为施工单位的措施费可以依据企业自身特点及技术标施工方案进行调整。水池主体施工的具体措施费还应该包括：梯子筋、底板板凳筋、混凝土垫块、泵送混凝土浇筑费用等。2.建设单位与施工单位签订的合同要求不妥之处：中标后建设单位(发包人)不能再与施工单位(承包人)签订背离合同实质性内容的协议。双方签订的让利8%的合同条款属于元效条款。3.A公司派驻的项目经理应符合的要求：是市政一级注册建造师，并持有安全考核合格B证，与公司有劳动合同关系，有完整的社保缴费记录，且不能同时担任其他项目的项目经理。项目部的测量员和仪器是向其他项目部临时租借的，进场后立即进行测量工作不妥。负责该工程的测量员应该在进场前上报岗位资格证书，报监理工程师查验；仪器应该经过法定检测部门检测，进场前将鉴定证书报监理审核。4.基坑顶部需要砌筑防淹墙(挡水墙)、地面有向基坑外倾斜的坡度，并且有截水沟排水；坡面可以覆盖土工织物，坑底设排水沟，坡脚部位在基坑底部设置集水坑，及时排除雨水和积水；配备应急防汛物资，制定防汛应急预案，成立防汛组织;加强与气象部门的联系，掌握天气变化情况，合理安排施工任务。基坑周围的堆载及时清理并严格控制。5.止水铜板的其他要求:止水钢板的表面铁锈、油污应清理干净；止水钢板的接头应采用折叠咬接或搭接，搭接长度不得小于20mm咬接或搭接必须采用双面焊接；止水钢板在伸缩缝中的部分应涂防腐或防锈涂料。穿墙套管的其余要求：直径300mm的穿墙套管，钢筋需要环绕套管；直径>300mm的穿墙套管，穿墙部位可以截断钢筋，但需要注意，截断钢筋要进行加固，穿墙套管需要焊接止水环，并且需要满焊。水池露筋的原因是：没有安放混凝土垫块、垫块间距过大或者是垫块与钢筋绑扎不牢固。2. 1背景某大型机场航站楼内安全检查系统工程(涵盖旅客人身、随身行李、托运行李等安全检查设施的安装)，托运行李采用后置式五级安检。因专业性强、工期紧，对施工单位的施工设备和施工经验较同类要求高。该机场方在对相关单位进行考察以后，于2015年6月2日向具备承担该项目能力的A、B、C三家承包商发出了投标邀请函，三家承包商均接受了邀请，并于投标截止时间前递交了投标文件。经合法的开标、评标，按照招标文件中规定的综合评标标准，承包商C中标，并于2015年7月10日收到了中标通知书。作为中标的施工单位承包商C与机场签订了该机场施工的承包合同，合同中约定了工程款6000万元。双方按照法律规定备案。但机场方希望价格再低一些，于是于2015年7月12日18日与承包商C负责人就合同价格进行了多次谈判，最终使承包商C将合同价降到了机场方要求的5200万元，双方于2015年7月20日重新签订了书面合同。2问题(1)该安全检查系统工程主要涉及哪些安全检查设备的现场安装调试(2)该机场在招标过程中仅邀请了三家承包商，是否违反招标投标法(3)机场方与承包商C进行的价格谈判是否符合我国招标投标法【答案】(1)主要涉及高速x射线自动安检机、CT安检机、安检门、手提行李X射线安检机等。(2)不违反。根据招标投标法规定，对于技术复杂的工程，允许采取邀请招标的方式，邀请参加投标的单位不得少于三家。(3)不符合。按照我国招标投标法规定，中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。旅客安全检查通道检查设备主要有X射线机、安检门和手持式探测仪，其中X射线机和安检门需要现场安装。该托运行李采用五级后置式安检，后置式安检的主要设备有：X射线自动安检机、CT安检机、毒品炸药痕量探测仪等，其中毒品炸药痕量探测仪外形尺寸较小，一般是安装调试好后直接运抵现场，其他两个设备则需现场安装。3. 1背景某新建民用机场，飞行区指标为4D，甲施工单位中标停机坪建设工程。建设单位在招标文件中明确绿色施工要求，甲施工单位按照要求设定绿色施工目标，建立绿色施工组织保障体系，编制绿色施工专项方案。经审核，监理单位要求甲施工单位绿色施工专项方案中完善关于扬尘污染、废气排放、噪声污染的措施。2问题(1)控制施工场地扬尘污染及扩散措施有哪些(2)说明采取哪些措施控制废气排放(3)简述控制噪声污染措施。【答案】(1)控制施工场地扬尘污染及扩散措施包括：1)应根据用途对场内施工道路进行适宜的硬化处理，并定期洒水、清扫；2)对裸露场地和集中堆放的土石方应采取覆盖、绿化或固化等措施；3)对易产生扬尘的材料和作业应采取遮挡、苫盖、洒水等降尘措施；4)对易产生扬尘的施工车辆应采取封闭措施，并在出口处设置车辆清洗设施；5)露天作业时，应根据天气预报及时调整作业计划；因天气原因易造成施工扬尘时应暂停施工作业；6)宜采取技术手段对工地扬尘进行监控。(2)控制废气排放措施包括：1)场内的施工车辆、机械设备、油机等应符合国家、行业的排放要求；2)场内不应焚烧各类废弃物；3)有限空间内进行焊接作业应严格控制有害气体浓度；4)不应使用释放量超标的阻燃剂和混凝土外加剂；5)室内装修应使用环保材料，并按规定检测室内有害气体或废气的浓度。(3)控制噪声污染措施包括：1)合理安排施工时间；4. 1背景某机场工程的招标人于2011年10月11日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出投标邀请书。其中说明，10月17-18日916时在该项目招标人总工程师室领取招标文件。11月8日14时为投标截止时间。该五家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现自己估算有较严重的失误，遂赶在开标截止时间前20min递交了一份书面声明，撤回已经提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中：当地建设行政主管部门的招投标管理办公室主任1人，招标人代表2人；本系统技术专家1人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表要求承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评标标准，四个投标人综合得分从高到低的依次顺序为D、C、B、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商8为外地企业。招标人于11月10日将中标通知书以挂号信方式寄出，承包商B于11月14日收到中标通知书。由于从报价情况来看，四个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E。因此，从11月16日12月11日，招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判，结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平，最终双方于12月12日签订了书面合同。2问题(1)从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么(2)从所介绍的背景资料来看在该项目的招标投标程序中，在哪些方面不符合招标投标法的有关规定请逐一说明。【答案】本题主要考查招标程序中的开标、评标、定标。开标时，应当将所有符合条件的招标文件全部宣读。在评标委员会的人选确定上，应该采取随机抽取有关专家。在评标过程中招标人和投标人就实质性内容进行谈判。中标通知书具有法律效力，当中标通知书发出后不能更改其内容，双方在中标通知书发出后30d内签订合同。(1)在本案例中，要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。(2)在该项目招标投标程序中，以下方面不符合招标投标法的有关规定，分述如下：1)招标人不应仅宣布4家承包商参加投标。我国招标投标法规定：“招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件开标时，都应当众拆封、宣读。”这一规定比较模糊，仅按字面理解已撤回的投标文件也应当宣读，但这显然与有关撤回投标文件规定的初衷不符。按国际惯例，虽然承包商A在投标截止时间前已撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读，但不宣读其投标文件的其他内容。2)评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。3)当地建设行政主管部门的招投标管理办公室主任不能作为评标专家。4)评标过程中不应要求承包商考虑降价问题。按规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。5)中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。6)订立书面合同的时间过迟。按规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起30d内订立书面合同，而本案例为32d。本题主要考核招标程序中涉及的要约邀请、要约和承诺在招标投标中的具体表现，招标投标程序，评标委员会的组成和规定以及最终签订合同的时间要求。下列考点应该熟记：(1)要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。(2)一般招标项目评标委员会中的技术、经济专家应采取(从专家库中)随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。(3)按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。(4)按规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起30d内订立书面合同。5. 背景资料某重力式码头基础长200m，分两段施工，基槽开挖要求风化岩层以上的黏土及淤泥层要全部挖除，抛泥区距施工现场6km。该基床施工的主要工序为：基槽开挖、基床抛石、夯实、整平，每道工序只各安排一班作业，各工序工期分别为60d、15d、5d、20d。由于工作面受限，在同一段内各工序不能同时作业。问题当第一段基槽开挖完成时，业主要求将总工期缩短30d，承包商应采取何种措施予以满足？说明总工期缩短30d后关键线路有无变化？【答案】从第二段挖泥开始，配足两班船员，进行两班挖泥作业，可将挖泥2的60d工期缩短为30d，总工期可提前30d，满足业主要求。此时关键线路不变，总工期130d。