2022年浙江省二级建造师自测试卷35.docx

2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 支架应根据技术规范的要求进行预压，以收集（）的变形数据，作为设置预拱度的依据。A.支架、地基B.梁体C.模板D.风撑【答案】 A2. 【问题】 当硬路肩汇水量较大时，可在土路肩上设置（ ）形混凝土预制构件砌筑的排水沟。A.“O”B.“U”C.“V”D.“Y”【答案】 B3. 【问题】 （2015年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB505000-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主方原因实际工程量变更为1500m3，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（ ）元。A.36625B.35000C.33750D.32875【答案】 A4. 【问题】 （2013年真题）钢结构连接施工，高强螺栓终拧完毕，其外露丝扣一般应为（ ）扣。A.12B.13C.23D.24【答案】 C5. 【问题】 （2020年11月真题）土方回填工程中，根据压实机具确定的施工参数是（ ）。A.土料性质B.土料含水率C.压实系数D.虚铺厚度【答案】 D6. 【问题】 （2019年真题）关于30kW 水泵单机试运转的说法，正确的是（ ）。A.连续试运转时间应为15minB.试运转的介质宜采用清水C.滑动轴承温度不应大于80D.滚动轴承温度不应大于90【答案】 B7. 【问题】 （2021年第2批真题）下列施工成本计划的指标中，属于效益指标的是（ ）。A.责任目标成本计划降低率B.设计预算成本计划降低率C.按子项汇总的计划总成本指标D.责任目标总成本计划降低额【答案】 D8. 【问题】 （2021年真题第1批）下列行为属于工程质量不良行为的是（）。A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的【答案】 C9. 【问题】 制定团体标准，应当遵循的原则不包含（）。A.开放B.公平C.公正D.透明【答案】 C10. 【问题】 （2021年第2批真题）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是( )。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖【答案】 B11. 【问题】 不属于应急照明光源的是（）。A.备用照明B.疏散照明C.延时照明D.安全照明【答案】 C12. 【问题】 （2021年5月真题）使用全站仪建立建筑物施工平面控制网，一般采用的测量方法是（ ）。A.直角坐标法B.极坐标法C.角度交会法D.距离交会法【答案】 B13. 【问题】 隧道爆破钻眼爆破施工，掘进工作面的炮眼有：掏槽眼；辅助眼；周边眼。预裂爆破正确的起爆顺序是（）。A.B.C.D.【答案】 B14. 【问题】 （2021年第1批真题）关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是( )。A.标准可以由行业主管部门发布B.对标准解释的效力低于标准本身C.对标准进行复审的周期一般不得超过3年D.标准文本应当免费向社会公开【答案】 D15. 【问题】 （2021年第1批真题）汽轮机与发电机的联轴器装配定心时，关于控制安装偏差的说法，错误的是（ ）。A.调整两轴心径向位移时，发电机端应高于汽轮机端B.调整两轴线倾斜时，上部间隙大于下部间隙C.调整两端面间隙时选择较大值D.应考虑补偿温度变化引起的偏差【答案】 B16. 【问题】 （2011年真题）建筑管道配管的施工原则是（ ）。A.大管让小管B.风管让水管C.无压管让有压管D.电管让水管【答案】 D17. 【问题】 水土保持法（2011年颁布）规定，水土保持方案实施过程中，水土保持措施需作重大变更的，应经()批准。 A.方案编制单位B.建设单位C.原审批机关D.监理单位【答案】 C18. 【问题】 水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。A.3d和7dB.3d和28dC.7d和14dD.7d和28d【答案】 B19. 【问题】 关于混凝土原材料的说法，错误的是（）。A.水泥进场时，应对其强度、安定性等指标进行复验B.采用海砂时，应按批检验其氯盐含量C.快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月，应再次复验后按复验结果使用D.钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂【答案】 D20. 【问题】 （2019年真题）施工成本目标控制的依据是（）。A.工程承包合同B.项目目标管理责任书C.企业管理制度D.企业的项目管理规定【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 井下巷道施工常用的降温方法有()。A.通风降温B.井下液氮蒸发降温C.喷雾洒水降温D.个体防护降温E.井下干冰蒸发降温【答案】 ACD2. 【问题】 露天深孔爆破的布孔方式有单排布孔及多排布孔两种。多排布孔包括（）。A.线形B.方形C.矩形D.三角形E.菱形【答案】 BCD3. 【问题】 桥梁悬拼法施工中，梁段预制方法有（）。A.长线法B.短线法C.中线法D.装配法E.正装法【答案】 AB4. 【问题】 岩石三轴压缩的全应力应变曲线特点和有声发射现象反映出（）。A.岩石是由各种矿物成份组成的B.岩石内部存在有孔隙、裂隙C.岩石的承载能力在到达强度极限后没有完全消失D.岩石的软化现象与其变形模量有关E.围压可以提高岩石残余强度的大小【答案】 C5. 【问题】 井巷掘进爆破参数主要包括（）。A.炮孔直径B.炮孔数目C.炮孔深度D.布孔方式E.单位炸药消耗量【答案】 ABC6. 【问题】 对专项风险等级在级及以上的施工，应明确重大风险源的（）。A.监测B.控制C.预警措施D.应急预案E.评估【答案】 ABCD7. 【问题】 关于涂膜防水层施工工艺应符合的规定有（ ）。A.水乳型及溶剂型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工B.反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工C.聚合物水泥防水涂料不宜选用刮涂法施工D.热熔型防水涂料宜选用刮涂施工E.防水涂料用于细部构造时，不宜选用刷涂【答案】 BD8. 【问题】 关于土方路堤填筑要求正确说法有（）。A.性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实B.同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑C.填方分几个作业段施工时，如能交替填筑，则应分层相互交替搭接，搭接长度不小于 1mD.每种填料的松铺厚度应通过试验确定E.每一填筑层压实后的宽度应等于设计宽度【答案】 ABD9. 【问题】 立井施工辅助工作包括（）A.通风B.排水C.装岩D.照明E.供电【答案】 ABD10. 【问题】 巷道喷射混凝土支护施工时，配制混凝土可选用()。A.硅酸盐水泥B.普通硅酸盐水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.粉煤灰水泥E.火山灰水泥【答案】 AB11. 【问题】 粉喷桩施工中固化剂宜采用的材料有（ ）。A.粗砂B.水泥C.生石灰D.粉煤灰E.石屑【答案】 BC12. 【问题】 计算桥梁墩台侧模强度时采用的荷载有（）。A.新浇筑钢筋混凝土自重B.振捣混凝土时的荷载C.新浇筑混凝土对侧模的压力D.施工机具荷载E.倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载【答案】 C13. 【问题】 井下爆破工作应由专职爆破员担任，在煤(岩)与瓦斯突出煤层中，专职爆破员应 固定在同一工作面工作，应做到（）。A.爆破作业应执行“一炮三检制”B.专职爆破员应专门培训，考试合格，持证上岗C.爆破后10min后，专职爆破员才能进工作面检査D.专职爆破员应依照爆破作业说明书进行作业E.在特殊情况下可以由班长放炮【答案】 ABD14. 【问题】 立井表土段施工可采用的降低水位方法有（）。A.工作面降低水位法B.井外疏干孔降低水位法C.地面预注浆法D.工作面预注浆法E.井壁截水泄水法【答案】 AB15. 【问题】 石质路堑施工采用微差爆破方法的优点有（）。A.使爆破面形成一个光滑平整的坡面B.可减震1/32/3C.加强了岩石破碎效果D.可节省炸药E.一次可形成数百米路基【答案】 BCD16. 【问题】 复合式衬砌的隧道现场监控量测项目中，（）属于必测项目。A.周边位移B.锚杆或锚索内力及抗拔力C.围岩弹性波测试D.拱顶下沉E.地表下沉【答案】 AD17. 【问题】 关于明挖扩大基础施工的说法，正确的有（）。A.当坑壁不稳定时，应设挡板支撑，稳定坑壁B.土质较差且有严重流沙现象时，可设集水坑排水C.当基坑为不稳定强风化岩质地基时，可用锚杆挂网喷射混凝土护坡D.坑壁边缘的挖掘机作业距坑边缘不少0.5mE.采用简易钢板桩进行基坑支护时，基坑开挖深度不宜大于4m【答案】 AC18. 【问题】 中标人与招标人签订施工合同时，应遵循的原则有（）。A.合法原则B.等价有偿原则C.双赢原则D.严格遵循法律程序E.协商一致原则【答案】 ABD19. 【问题】 公路工程项目施工成本管理的内容有（）。A.成本预测B.成本计划编制C.成本控制D.成本核算E.成本总结【答案】 ABCD20. 【问题】 下列对洞门构造要求的叙述，有误的是（）。A.洞门墙顶应高出仰坡坡脚0.5m以上B.洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于1.5mC.洞门端墙与仰坡之间的水沟的沟底至衬砌拱顶外围的高度不应小于1.5mD.洞门墙基础必须置于稳固的地基上E.洞门墙的厚度不得小于1.0米【答案】 C三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某立井井筒井深815m，净直径7.5m，井筒基岩段井壁厚度600mm，混凝土强度等级C40。一施工单位承担了该井筒的施工，所采用的砌壁模板为金属整体液压下移式伸缩模板，高度4.0m，且可拆解均分为两段。施工中，受断层和岩层倾角变化的影响，井筒提前进入了泥岩破碎带段。因工期紧张和材料准备不足，项目经理仍按原施工方案继续组织施工。在爆破后出渣时，发现井帮岩石风化现象严重，暴露高度1.0m时即出现多处片帮。强行出渣至一个浇筑段高4.0m后.工作面立即绑扎钢筋，绑扎过程中，发生了更严重的片帮垮落，致使一工人腿部骨折。工作面经简单处理后，继续绑扎钢筋至完成，然后下放模板并浇筑混凝土。在浇筑混凝土过程中，施工作业人员发现模板后面有声响，井帮继续有片帮垮落，但混凝土浇筑工作未停止，直至结束。后经拆模检查，井壁多处出现蜂窝麻面和孔洞，该段井壁验收时被认定为不合格。问题：1.该井筒掘砌施工中存在哪些问题？2.解决井筒破碎带片帮问题，应考虑哪些技术原则？3.针对该井筒的工程条件，通过破碎带可以采取哪些具体措施？4.该井筒不合格段井壁应如何处理？【答案】问题1【参考答案】该井筒掘砌施工中存在以下问题：(1)地质条件发生变化时，未及时变更施工方案；(2)出渣时围岩暴露出现片帮，未采取相关措施；(3)绑扎钢筋时出现片帮伤人事故，未进行处理，继续施工；(4)浇筑混凝土时，继续发生片帮垮落，未采取措施。【解题思路】本题重点从施工方案、施工质量和安全管理方面，结合背景材料分析井筒掘砌施工中的问题。【考点解析】本题考察井筒掘砌施工中的施工质量及安全技术措施以及应注意的事项。除在施工方法中有保证质量与安全的技术组织措施外，对于矿建工程应结合工程具体特点，考虑采取灾害预防措施和综合防尘措施，包括顶板管理、放炮通风、提升或运输安全、水患预防、瓦斯管理以及放射性防护等。问题2【参考答案】解决井筒破碎带片帮问题应考虑的技术原则有：(1)减少围岩暴露时间；(2)加强护帮。【解题思路】通过井筒破碎带片帮问题的技术原则，一方面是减少暴露时间，以降低片帮发生的可能性，另一方面加强护帮，以提高抗片帮的能力。【考点解析】井筒向下掘进一定深度后，应及时进行井筒的支护工作，以支承地压、固定井筒装备、封堵涌水以及防止岩石风化破坏等作用。根据岩石的条件和井筒掘砌的方法.可掘进12个循环即进行永久支护工作，也可以往下掘进一定的深度后再进行永久支护工作，这时为保证掘进工作的安全，必须及时进行临时支护。问题3【参考答案】可以采用的具体措施有：(1)注浆加固围岩；(2)缩短模板段高；(3)进行临时支护（或打锚杆、挂网、喷浆、架井圈）。【解题思路】根据问题2的分析，解决井筒破碎带片帮问题应考虑的技术原则主要是减少围岩暴露时间和加强护帮。因而，可分别从这两个原则入手，分析可采取的措施。【考点解析】本题主要考察井筒掘砌过程中，通过破碎带时可采取的具体措施，具有一定的现场操作和代表性。注浆加固围岩、进行临时支护（或打锚杆、挂网、喷浆、架井圈）是加强护帮的原则要求，缩短模板段高是减少围岩暴露时间的原则要求。问题4【参考答案】拆除该段混凝土井壁，重新进行施工。【解题思路】不合格部位应根据实际情况，分别采取处理措施。【考点解析】本题主要考察工程质量验收规范，对不合格工程的处理措施。如果是重要的检验项目不合格，会影响到工程的结构安全，则应推倒重来，拆除重做。即使经济上受到一些损失，但工程不会再出现问题。且这种对工程认真负责的态度也会得到业主的肯定，在质量问题上会更信任我们的施工单位。如果不是重要的检验项目质量不合格，且不会影响到工程的结构安全，可进行必要的工程修复达到合格，满足使用要求。从本题的背景资料分析，该段井筒不合格必然会影响到整个井筒的结构安全和后期使用，应而应拆除该段混凝土井壁，重新进行施工。2. 某矿建设工程进入二期工程，某项目部承担矿井东部运输大巷(沿煤层布置锚喷支护)施工，矿井地质报告表明为高瓦斯、煤层为容易自燃煤层，煤层埋藏较浅，矿井涌水量不大。采用斜井开拓，由于建设单位急于建成投产，未对井田进行深入的水文地质勘探，水文类型划分不明，当地以往乱采滥挖严重。在掘进过程中，工人发现煤壁上有渗水并报告项目部，项目部的技术人员查看后认为是顶板含水层中水渗入，未采取措施继续施工，在施工过程中发生透水事故，使二期工程巷道被淹，导致多人被困，后经自救与抢险大部分脱险，最终导致东大巷施工队伍中3人遇难。后在事故调查中发现如下问题。1当班工人中有一半为新招工人尚未进行培训入井工作；工作面未配备探水设备；2项目部编制了安全生产事故应急救援预案，但不完善，缺少内容较多，操作性差；3井底临时排水设施不完备，救灾能力差。问题：1本次事故发生的主要原因是什么2当发生事故时工地项目经理应采取哪些措施3根据矿井资料项目部编制事故应急救援预案针对本项目特点应编制那些预案，预案中应包括哪些主要内容4根据本次事故的情况提出防治水的针对性措施。【答案】1、地质资料不全；对施工巷道水文地质不清；项目部不重视，针对水害无防治措施，技术人员不负责任；明知煤层埋藏较浅，乱采滥挖严重，应该预见到可能有老空、古空大量存在，应认真对水文地质进行勘探，未能坚持探水作业；新工人对事故征兆不了解，自我防范、自救能力不足。本题考查考生矿山井巷工程施工防治水的基本要求及措施。煤矿水灾主要由于矿井存在水源及涌水通道。水源：地表水、大气降水、地下水(含水层水、古空、老空积水)。在地下施工中突发水灾事故往往是除了水源还有施工中导致涌水通道与工作空间沟通。通道：地层裂隙、断裂带等自然通道，人工活动引发的通道(钻孔、采掘引发的顶板冒落、底板开裂)。工程施工前应有地质勘探针对矿井水文地质进行详细的调查。制定防治水措施。2、接到报告后，应立即向当地政府、上级机构报告事故情况；启动应急救援预案开展救援；采取措施控制事故扩大。本题考点是考查考生对事故应急处理程序，事故应急管理及发生水灾事故后应采取的措施。事故调查处理条例规定事故发生后现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。3、应编制矿山综合应急救援预案，并针对本项目特点应制定防止瓦斯煤尘爆炸事故专项应急预案、煤层自燃引发火灾事故专项应急救援预案、矿井水害专项应急救援预案。主要内容：1)重大危险源分析、评估；2)发生事故的可能性、类型、严重程度判断；3)救援机构的设置、人员分工、物资准备；4)抢险救援的方案、方法、应对措施；5)预案的实施及演练等。本题考查考生对企业事故应急救援编制原则编制内容的基本要求。事故调查处理条例及有关应急管理要求：一般矿山项目应根据矿山重大危险源情况分层次编制相关的矿山事故应急救援预案：综合预案。根据重大危险源相关重大危险因素可能发生的重大事故专项预案比如：火灾专项预案、水灾专项预案、煤尘与瓦斯爆炸专项预案；根据作业场所、地点、岗位重点编制相关现场处置方案。预案相对应的主要内容包括：1)重大危险源分析、评估；2)发生事故的可能性、类型、严重程度判断；3)救援机构的设置、人员分工、物资准备；4)抢险救援的方案、方法、应对措施；5)预案的实施及演练等。4、水害是近年煤矿施工、生产中发生事故频度较高的。从本项目中应吸取教训，加强预防，防止同类事故发生，应从以下几方面加强：1)加强地质工作、特别是水文地质工作，对老旧矿区的改造中对井田范围的采空、老空、古空积水、积气情况一定要掌握；2)坚持矿井掘进中“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的方针；3)严格进行水文类型划分，按照类型设置相应的防水设施；4)严格执行探水措施；5)加强职工培训掌握事故征兆，做好预防；6)编制可行、可操作的事故应急救援预案。本题是考查考生有关煤矿安全规程、煤矿防治水规定中有关矿井防治水的方法、原则措施的理解程度。规范、规定中有关防治水的要求：1)加强地质工作、特别是水文地质工作，对老旧矿区的改造中对井田范围的采空、老空、古空积水、积气情况一定要掌握；2)坚持矿井掘进中“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的方针；3)严格进行水文类型划分，按照类型设置相应的防水设施；4)严格执行探水措施；5)加强职工培训掌握事故征兆，做好预防；6)编制可行、可操作的事故应急救援预案。3. 背景资料：某行洪区退水闸为大（1）工程，批复概算约3亿元，某招标代理机构组织了此次招标工作。事件一:招标文件有关投标保证金的条款如下:条款1:投标保证金可以银行保函方式提交，以现金或支票方式提交的,必须从其基本账户转出；条款2:投标保证金应在开标前3天向招标人提交；条款3:联合体投标的，投标保证金必须由牵头人提交；条款4:投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后30天止；条款5:签订合同5个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还；事件二：招标文件完善后进行发售，在规定时间内，投标人递交了投标文件。其中，投标人甲在投标文件中提出将弃渣场清理项目进行分包，并承诺严格管理分包单位，不允许分包单位再次分包，且分包单位项目管理机构人员均由本单人员担任。经过评标、定标，该投标人中标，与发包人签订了总承包合同，并与分包单位签订了弃渣场清理项目分包合同，约定单价13.63元/m，相应的单价分析表如下事件三:招标阶段，初设批复的管理设施无法确定准确价格，发包人以暂列金额600万方式在工程量清单中明标列出，并说明若总承包单位未中标，该部分适合分包管理。合同实施期间，发包人对管理设施公开招标，总承包单位参与投标，但未中标，随后发包人与中标人就管理设施签订合同。事件四:承包人已按发包人要求提交履约保证金，合同支付条款中，工程质量保证金的相关规定如下:条款1:工程质量保修期间，以现金、支票、汇票方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的5%，以银行保函方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的3%。【答案】1.条款2投标保证金应在开标前3天向招标人提交不合理。改正：投标保证金同投标文件同时提交，在投标截止前提交；条款4投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后30天止不合理。改正：投标保证金有效期从投标截止时间开始计算，其有效期与投标有效期一致；条款5签订合同5个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还不合理。改正：应该是签订合同后5日内招标人向未中标人和中标人退还投标保证全及同期银行存款利息。2.A代表基本直接费；B代表10.20；C代表0.82；D代表人工预算单价；E代表定额材料用量；F代表机械台时费；G代表1.24。3.不妥之处一:初步设计无法确定准确价格，发包人以暂列金额方式在工程量清单中列出不妥；理由：初步设计无法确定准确价格，发包人应以暂估价方式在工程量清单中列出。不妥之处二:总承包单位参与投标，但未中标，发包人与中标人就管理设备确定合同。理由：分包管理，应该是总承包单位与中标人签订合同。4.条款1预留总额为工程价款结算总额的5%不合理。理由：工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的3%；条款3工程质量保修期满时，发包人将在30个工作日内核实后将剩余工程质量保证金及利息退回给承包人不合理。理由：在工程质量保修期满时，发包人将在30个工作日内核实后将剩余质量保证金支付给承包人。4. 背景资料：某施工单位承接了12km的山区二级公路工程项目，其中包含一座长110m的双车道隧道。隧道起止桩号为K5+640K5+750，隧道围岩为砂岩，岩体较破碎，巨块碎状镶嵌结构，进出口岩石裸露。隧道采用新奥法施工。隧道洞口段路面采用水泥混凝土路面，路面结构层自上而下为：20cm厚C30水泥混凝土面层；20cm厚水泥稳定碎石层；20cm厚填隙碎石基层。路面施工完成后进行了隧道安全设施的施工。隧道通车后，在进口段发现路面出现横向裂缝，施工单位对出现裂缝的原因进行调查分析，发现该段基层顶面标高比设计标高平均高出5cm，而混凝土制备、浇筑工艺、养护都满足要求，切缝及时。问题：1补充隧道中还需要施工的其他附属设施。2初步判断隧道围岩等级。确定围岩等级有哪些指标3本隧道施工是否需要监控量测说明理由。4分析路面出现横向裂缝的可能原因。【答案】1、还需要施工的附属设施有：照明设施、供配电设施、应急设施。2、级围岩。确定围岩等级指标有围岩或土体主要定性特征，还有围岩基本质量指标BQ或修正的围岩基本质量指标BQ。3、本隧道施工需要监控量测。由于本隧道采用新奥法施工，监控量测是新奥法的特点之一；通过掌握围岩和支护的动态信息并及时反馈，指导施工作业；通过对围岩和支护的变位、应力量测，修改支护系统设计；分析各项量测信息，确认或修正设计参数。4、可能的原因有：(1)混凝土路面基础发生不均匀沉降。(2)混凝土路面板厚不足。(3)切缝深度过浅。5. 某水利枢纽工程建设内容包括：大坝、溢洪道、水电站等建筑物，其中大坝为混凝土面板堆石坝，坝高96.5m，年引水量2.5亿m3.某施工单位负责施工，项目于2017年9月开工，计划2019年2月底完工，汛期为每年的6-9月份。在工程施工过程中发生如下事件：事件一：施工导流采用一次拦断河床围堰法，围堰为土石围堰，长530m，堰项高程46m，施工期水库设计静水位42.8m，波浪高度1.8m。事件二：承包人已按发包人要求提交履约保证金，合同支付条款中，工程质量保证金的相关规定如下：条款1：工程质量保证金担保期限从通过工程竣工验收之日起计算；条款2：工程质量保修期限内，由于承包人原因造成的缺陷，处理费用超过工程质量保证金数额的，发包人还可以索赔；条款3：工程质量保修期满时，发包人将在30个工作日内将工程质量保证金及利息退回给承包人。事件三：遇有六级及以上强风和大雨、大雪等恶劣天气，施工队立即停止高处作业。并待风、雨、雪过后进行检查，发现有倾斜下沉、松扣等及时进行修复，合格后再用。事件四：2019年2月底工程如期完工；2019年5月30日，该工程竣工验收委员会对该工程进行了竣工验收。问题：【答案】1.本工程的工程等别等，工程规模为中型，混凝土面板堆石坝的级别为2级，围堰的级别为4级。2.4级土石围堰安全加高下限值为0.5m，则堰顶高程最小值为42.8+1.8+0.5=45.1m，围堰高程46m45.1m，符合要求。2.不合理的条款一：条款1；理由：工程质量保证金担保期限从通过合同工程完工验收之日起起算；不合理的条款二：条款3；理由：在工程质量保修期满时，发包人将在30个工作日内核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。4.凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。除强风、大雨和大雪，还有异温高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。5.不妥之处：2019年5月30日，该工程竣工验收委员会对该工程进行了竣工验收。理由：竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。对于大坝工程一定运行条件是指经过6个月（经过一个汛期）至12个月。