2023木工劳务合同协议书 2023劳动合同范本.doc

2022木工劳务合同协议书 2022劳动合同范本木工是中国传统三行(即木工、木头、木匠)之一。木工劳务合同怎么写呢?以下是WTT为大家整理的2022木工劳务合同协议书，学习。2022木工劳务合同协议书1发包方： (以下简称甲方) 负责人：承包方： (以下简称乙方) 负责人：按照中华人民共和国合同法及其它有关规定，结合本工程实际情况，经双方协商一致，工程主体构造劳务承包达成以下协议，并严格履行。第一条 工程工程一、工程名称：陆川客家城文化中心二、工程地点：广西省陆川县三、工程根本情况：框架。建筑面积约 四、承包形式主体构造模板人工费五、承包范围及工作内容1、主体构造模板工程2、本工程所有模板支、安、拆。3、土建预留洞及水电预留洞配合，预埋铁件。六、工程造价及结算方式(一)承包价款1、按建筑面积170元/,屋顶花架算一半。2、本合同采用固定价格方式，无论人工工资上涨、政策性人工费调整等任何因素单价都不予调整。(二)付款方式1、材料进场预付乙方50万运费及生活费，按每月完成工程量支付工程进度款，付款额度为乙方已完工程量的80%，主体完成付至90%，双方进展结算，10%的余款待一个月内付清。2、图纸设计变更、工程量增减按定额计算，在合同总价±2%不再调整，超过±2%按定额直接费调整超过局部。第二条 工程质量一、本工程质量标准为主体构造合格工程。二、施工中每道工序乙方自检合格后填写报验单经甲方质检人员验收签字前方可进展下道工序施工，缺少一次验收罚款100元。三、乙方按照图纸、会审纪要、图纸变更单、国家现行施工标准，精心组织施工，保证工程质量已完分项工程出现不达标进展返工时，工料由乙方负责，甲方视现场实际情况给予乙方罚款。第三条 工程工期一、本工程主体构造工期为 天。二、假设因乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款500元。非乙方原因引起的停工，工期顺延。三、施工期间，甲方如不能按期按量支付工程款，乙方不能以此为理由停工，必须保证连续施工一周以上。第四条 平安文明施工一、施工现场平安文明施工必须按甲方及主管部门规定的标准执行。二、乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，正确使用平安防护用品，严格遵守平安操作规程，定期召开平安消费会。三、按照平安文明施工要求施工时，出现的意外工伤平安事故，在伍仟元人民币内(￥5000元)由乙方负责，超过￥5000元的(总包方赔偿的除外)由乙方负责30%责任以经济损失赔偿，甲方负责70%责任及经济损失赔偿。第五条 现场管理一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方统一领导下组织施工，有关进度材料供给、质量平安等工作必须遵照规定。三、乙方对工作人员进展法制和平安教育，严禁偷拿现场物品，发现一次给予所拿物品十倍罚款，情节严重那么交有关部门处理。四、不得打架斗殴第七条 违约责任一、合同签订后，乙方应积极准备，如乙方不能按甲方要求的时间和人数进场，甲方有权终止合同，另行组织施工队伍。二、乙方承包的工程工程不得转包，否那么甲方终止合同。清理出场，不再计算所完工程量的剩余金额。三、在施工过程中，经检验达不到验收标准的经三次整改仍不能达标，甲方有权中止合同，乙方自行无条件退场，造成的损失乙方自行无条件退场。造成的损失乙方应予全额赔偿。四、合同签订后不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除合同，非甲方原因乙方不经甲方同意单方解除合同，应由乙方赔偿甲方影响施工方案安排造成的经济损失，非乙方原因甲方中止合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。第八条 附那么一、甲方负责与建立单位、监理单位、质监站等部门沟通。二、甲方有权监视乙方工人工资发放情况，乙方需向甲方书面推荐五名以上工人代表，每次支付工程款由所有工人代表签字方可办理。三、其它未尽事宜，双方另行协商解决，合同履行期间发生纠纷双方协商解决，协商未果，到工程所在地人民法院诉讼。第九条 合同份数及有效期限一、甲方有关各项施工现场管理制度是本合同的构成局部。二、本合同一式两份，自甲、乙双方签字后生效，工程开工并结算完毕后自动失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2022木工劳务合同协议书2甲方： 省建筑工程有限责任公司乙方：为保证双方合法权益，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。一、 施工内容：1、 工程名称：2、 工程内容：模板工程二、 承包方式：1、 承包人工费按平米包干，每平方米建筑面积 元(阳台面积按一半计算建筑面积)。2、 乙方自备工具、材料有：电锯、电刨子、白线、墨汁、程度尺、平安帽。3、 承包内容：乙方所承当承包工程内的所有木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，待工程完工时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸返库。4、管理内容：1) 遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。2) 无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承当。3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开场施工到开工验收合格后的全方位管理承包。三、 合同工期：自 年 月 日开工至 年 月 日开工四、 质量标准：合格1)、严格按设计要求施工，必须满足标准规定。2)、对工程质量超出允许偏向，甲方对乙方严格处分。3)、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。五、 平安标准：平安无事故施工1、严格执行平安操作规程，不违章作业。班长做好班前平安交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违背操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。2、 严格执行公司平安消费有关各项条例。六、 材料管理：1、 执行材料消耗定额。2、 限额领料，乙方必须指派专人领料。3、 超出限额消耗材料，用料不合理，材料丧失浪费造成的经济损失由乙方承当，甲方按原价从乙方承包费中扣取。七、 现场管理：1、 施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。2、 甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。八、 付款方式：施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款，待开工验收到达质量标准，其材料消耗、工期、平安各项均到达要求标准后，付款总额到达70%，年底前再付20%，余下10%在次年7月1日前结清。九、 违约责任：1、 对中途不干造成的一切损失由乙方承当。已发生的人工费甲方概不负责。2、 开工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。3、 对不按工地要求和违背工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。4、 乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。5、 假设由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。十、 本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。十一、 本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。合同终止条件：1、 乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。2、 甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。甲 方： 乙 方：负责人： 负责人：_年 月 日2022木工劳务合同协议书3发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法建筑法、劳动法及其它有关法律法规，结合工程详细情况遵循平等、自愿、公平、公正、合作共赢、老实信誉原那么，双方就本工程施工事项经屡次协商达成一致，订立本合同，供双方共同遵照执行。一、 工程概况1、劳务清包2、工程名称：原黄渠河工商所还建房3、工程地点：黄渠河4、构造形式：砖混构造5、计算规那么、按建筑面积计算标准计算6、开工日期：7、开工日期：8、质量标准：符合商品房验收标准二、工程承包范围1、模板工程：施工园范围内所有模板支护工程2、详细内容：配合其它工种协同作业，文明施工、不允许出现暴办施工。所需各种机械设备，周转材料(包括钉子、铁丝)由甲方负责。工完场清：每一阶段工作完成及时整理剩余材料及垃圾掉落混凝土、保证施工面整洁。余料归仓：从仓库借出所有物品、用后及时归还，否那么按物品现价扣除工程款。 卫生问题：决不允许在本撞楼内大便，同时配合甲方搞好工地卫生情况。二、 承包单价1、承包单价为：2、此单价包含工人、人工费、 费、工伤费用、生活费等四、义务与责任1、甲方责任和义务甲方保证现场三通一平：具备施工条件提供施工技术交底和相关文件，负责建筑物主轴线定位 负责解决施工中出现 疑难问题按合同约定、按时结算、乙方劳务、工费及退还保证金 协调业主及地方周边关系，并承当相关费用负责对乙方施工过程中平安教育，工程质量进展指导、验收2、乙方责任和义务服从甲方管理和指挥，严格按照施工验收标准及有关技术要求，精心组织施工，提供本工程施工作业方案，科学安排方案，保证工期。合理组建施工所需足够劳动力，并保证农忙节假日照常施工。编制施工进度方案，作好工程成品保护工作，对施工人员进展三级平安教育，制订严格施工管理制度。保证现场清洁文明，搞好现场文明施工，做到文明工地标准，承当自身原因造成的质量缺陷 追工等费用，交保险金双方各50%。分内责任、在保证自己正常施工情况下，配合各工种协同施工，控制整体施工质量。五、付款节点每层结已完成工程量80%。粉刷完毕后付97%，剩余3%材料整理完成付清。各节点验收合格后一星期内支付相应款项。不能按时支付工程款、甲乙双方协商解决不能影响正常施工。六、罚金与奖励方式以扣除保证金的形式执行，保证金缺乏时，以工程款形式扣除。 奖励形式有发包人承当且在当期工程中表达。七、协议成立与开工本补充协议经双方代表签字并盖章后生效，双方成认该补充协议是建筑工程施工合同不可分割的补充与完善，与建立工程施工合同具有一样法律效力。八、未尽事宜、双方协议解决甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2022木工劳务合同协议书第 14 页 共 14 页