2022实用的工程合同六篇.docx

2022实用的工程合同六篇工程合同 篇1劳务分包人（以下简称甲方）：托付代理人：工程承包人（以下简称乙方）：托付代理人：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一样，签订本合同。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、劳务作业范围：其次条、施工图纸甲方正式开工前，向乙方供应施工项目的施工蓝图2套。乙方须要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方担当。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。第三条、施工前期工作1、办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。2、供应水准点与坐标限制点位置及其交验要求与爱护责任；供应位置及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责爱护。第四条、甲方驻工地代表1、甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关详细管理人员担当自己的部分权利和责任，但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整，需提前通知乙方；2、甲方代表的指令、通知应采纳书面形式，本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内赐予书面确认；3、甲方代表应按合同约定和施工须要刚好向乙方担供指令，批准施工措施并履行其他约定的义务；4、甲方代表发觉乙方有转包、再分包行为或无履约实力，有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不听从管理的行为时，甲方代表有权要求乙方予以清退。5、甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。甲方代表人，应提前7天通知乙方，后任接着担当前任应负的责任。第五条、乙方驻工地代表1、乙方驻工地代表行使合同约定的职责。履行合同约定的职责。乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由本人签字后送交甲方，办理签收。2、乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并且实行紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任方担当因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。乙方代表人应提前7天通知甲方，后任接着担当前任应负的责任。第六条、甲方责任1、组建与工程相适应的项目班子，设立项目经理、项目总工程师及工程技术、质量平安、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理；2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、平安、工期、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收；3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参与图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理、办理交工验收；4、随时检查乙方施工设备运行、材料保管运用状况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗状况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，由乙方自行担当相应费用，并赐予相应的经济惩罚；5、负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料安排及各种报表；6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系。第七条、乙方责任1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必需组织自有力气完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；2、自觉遵遵守法律律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调协作；3、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施；4、接到图纸7天内编制出施工劳务预算，提交甲方审核，审定后的预算价一律不再调整。依据甲方编制的施工组织设计总进度安排的要求，每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度安排，每月20日前提交下一月的劳务作业进度安排。有阶段工期要求的供应阶段安排，必要时按项目部的要求提交旬、周、日安排（全部安排均应附材料、设备用量安排），报甲方批准后实施。若乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料安排或作业安排，甲方可以不供材料，不付款，由此引起的一切责任和损失，由乙方担当，并按违约处理。每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。5、仔细做好担当的劳务涉及的施工日志和隐藏工程的原始记录，完整、清晰、具体、精确地积累施工资料，刚好将有关技术经济资料完整地供应给甲方，并协作整理归档；6、做好放陈场地四周建筑物、构筑物、地下管线的爱护工作，如有损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失（包括各种罚款）。暂停施工期间对所涉施工部位进行妥当爱护；7、交工前爱护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收打算工作，为验收供应便利条件，参与办理交工验收。主动协作保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷刚好进行无偿修理。第八条、财务付款1、双方本着风险共担、利益共享的原则，结成合作伙伴，一样同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提；2、阶段款项（进度款）：工程形象进度完成±0。000后，发包人审核已完成量，按完成工作量的60%付款，以后每月按完成形象进度的60%付款，主体结构封顶过春节工人返家付款85%，如不过年，主体经质量监督站验收后付至85%，下余的15%待竣工验收合格后三个月付清。3、劳务酬劳支付方式：转账支票或短期银行承兑汇票。4、全部资金必需由劳务分包人（公司）专人办理并盖有有限公司财务专用章”收据有效，否则总承包方不予认可，由此引起的后果由劳务分包人担当。第九条、完工结算1、乙方在所担当劳务项目全部完工之日起30天内，提交劳务费结算书，一式八份，甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份；2、甲方接到乙方结算书后进行审查，在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续；3、结算审查程序及定案：先由甲方项目经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量。再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的约定计算出价款，交项目技术、质量、平安、材料、动力、财务等部门和项目经理睬签，经公司分管部门和领导初审后，上报公司主管部门终审。劳务结算书必需加盖方为有效。4、结算方式：本项目采纳B结算方式进行结算；A、固定劳务总价；B、固定劳务单价，按实确认实物量或定额工日或建筑面积；C、审定的劳务预算加（减）现场有签证、变更等；D、劳务预算加包干系数。5、计算规则：按现行的工程量计算规则计算建筑面积6、劳务费标准：基础、主体按148元/m，零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板基础等零星用工，多项一次性补款_元整。7、劳务费内容：乙方施工全部内容所需的劳务；定额综合工日包干但不限于现场保卫；乙方自带机械的修理；材料的装卸、材料的场内转运及堆码；周转材料的清理、修理、堆码、场内转运；平安防护用工；生活区卫生用工；文明施工；8、劳务费调整的范围、条件及方法：确认的劳务签证，按合同约定调整。9、当地政府按规定收取乙方的费用由乙方担当。如为甲方代交时，在支付劳务费时扣除；10、甲方和乙方结算付款，只能按本合同约定办理。甲方每次付给乙方款项后乙方必需优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、建设单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹，不得发生工人聚众闹事、上访等事务；也不提出合同外的任何要求。否则，每次罚乙方10万元人民币。若发生乙方施工工人因工资等缘由聚众闹事、上访等事务时，甲方有权从应付乙方的工程款中干脆代付工人工资，同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方担当，从乙方结算值中干脆扣除；11、乙方必需每月给工人结算工资，每年年底给职工结清工资，列已付未付工资，并向甲方报月表和年度表。假如乙方不能刚好给职工支付工资，甲方有权按报表支付给工人，同时扣罚乙方结算款项。第十条、劳务作业期限开工日期：安排_年_月_日竣工日期：安排_年_月_日乙方依据工期要求，周密地支配进度安排，报经甲方批准后严格实施，接受甲方的检查、监督。施工实际进展与进度安排不符时，乙方应按甲方的要求实行补救措施，保证按时完工。如补救无效，在甲方限定时间内达不到要求，视为乙方无按期完工实力，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后三日内撤离现场，并担当因此给甲方造成的损失。第十一条、工期延误不行抗力和规模扩大、标准提高、结构更改重大设计变更或业主缘由、连续停电24小时以上，发生上述状况对工期有实质性影响的，事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延，并赔偿窝工损失。由于乙方缘由不能按时完工，乙方担当如下违约责任：每拖延一天担当其造价10%的违约金，并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方缘由，乙方不担当工期违约责任。第十二条、劳务工作质量1、质量等级：依据国家工程质量检验评定标准，本工程质量必需达到优良等级，同时负责工程过程中的无偿修理，若乙方在接到修理通知后3日内没有进行主动修理，甲方将组织修理，并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质量监督站签发的工程质量监定书为依据。乙方必需严格根据施工验收规范、设计图纸及有关技术要求细心组织劳务作业，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，甲方一经发觉，可以要求乙方返工，乙方应按甲方要求刚好返修，直到满意质量要求。因甲方缘由不到质理标准，由甲方担当返工的经济支出，工期相应顺延。因乙方缘由达不到质量标准，乙方担当返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满意质量要求的技术及管理实力，甲方有权力解除合同，乙方在接到通知后3日内撤离现场，并担当因此给甲方造成的损失。2、因乙方缘由达不到优良等级的违约责任：乙方担当其工程造价的10%的违约金，并无条件自费返工该工程质量标准，若因返工延误工期由则仍执行第十五条。3、达到优良等级的嘉奖：不嘉奖第十三条、质量检查与验收1、质量检查：乙方完成约定之劳务应仔细根据标准、规范和设计的要求及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接验收不得自行隐藏，如有自行掩蔽，乙方必需照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方要求返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。2、隐藏部位验收：乙方应在自检合格后，验收12小时前通知甲方组织验收，阅历收合格，验收记录签字后方可进行隐藏和接着施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改看法返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方担当，工期不予顺延。未阅历收不得自行隐藏，如有自行隐藏，乙方必需根据甲方和有关单位的验收要求进行剥落和开口，并负责复原和担当因此发生的费用及损失；3、中间验收：基础，阅历收合格后方可进行下道工序。如验收不符合要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。4、交工验收：乙方担当任务全部完成，经初验达约定的质量标准后，由甲方约请业主（或业主托付的其他单位）验收，阅历收优良，评定的质量等级。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的看法返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方担当因此发生的全部经济责任和工期延误责任。第十四条、平安施工1、平安目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于0。2；杜绝重大机械和火灾事故；2、乙方严格根据建筑施工平安技术规范和标准施工，协作甲方建立平安保证体系，乙方成立平安领导小组，由现场负责人担当组长，配备专职平安员，班组设立兼职平安员，形成平安管理网络。制定平安施工责任制度、明确平安岗位职责。加强平安教化，提高全员的平安意识。乙方仔细执行平安技术规范，严守平安规则，落实全措施、确保平安施工，根据建筑施工平安检查评分标准的规定达到优良，担当相应费用；3、乙方应按有关规定严格实行有效的平安防护措施，在本工程中如发生平安事故，应马上向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于本合同劳务供应方的管理责任，一旦发生平安事故，事故的全部责任及经济损失（包括各项罚款）由于乙方担当。第十五条、材料、设备供应与保管1、工程须要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供应。甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准，如有不符合要求的，乙方在领用接货时提出，甲方负责调换。2、甲方供应的材料为了便利运用，货到后乙方即办理领用手续，工地出库后由乙方自行保管运用。乙方要严格安排管理，精确地供应安排用量和运用时间，避开不合理存量占用资金、影响工程用款，避开安排不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生。3、甲方供应的材料乙方领取后要妥当保管、合理运用，实行有效的节约措施和限额用料限制手段，努力节约原材料。乙方保证全部材料耗用量不超过预算额定材料量，并力争节余；甲供材料节余部分，甲乙双方根据甲7乙3分成；如因保管不善，造成丢失、损坏或运用奢侈，超过定额消耗部分（钢筋按图纸用量），乙方按超耗部分材料费的担当；4、甲方供应的物资属甲方全部，只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理（包括边角余料）。一经发觉乙方挪用或擅自处理，对乙方处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款。施工剩余材料（不含地材）全部交还甲方办理退库手续，有用或可变卖的边角余料交还甲方后，按市场价的30%嘉奖乙方；5、小零星材料必要时甲方托付乙方代为选购，乙方自行保管运用。代购部分材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结算。6、乙方对代购材料的质量负责，依据技术要求和有关规定，须要合格证、质量保证书、准用证等证件的，证件必需随货同行，货到后将有关证件提交给甲方，据以进行质量验收，证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品，乙方负责运出现场调换合格品。第十六条、施工机械设备及周转材料供应1、本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方供应；2、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械，乙方办理接管手续，负责日常保养、保管。乙方要严格执行操作规程，加强管理，保证设备处于良好的状态，充分发挥作用。设备完好率不低于90%，利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或运用不当造成丢失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿；3、甲方供应的脚手架料和成品模板乙方要妥当保管，有安排地合理运用，加快周转，尽量削减投入量和缩短占用时间。如乙方保管不善、运用不当，造成丢失、损坏，超过允许损耗部分要照价赔偿。乙方不得变更用途或用于其他工程，未经甲方同意不得擅自截割、改制，如发生上述状况，每次给以乙方1000元的罚款，乙方并按已截割、改制部分原价赔偿甲方的损失。第十七条、不行抗力不行抗力发生后，乙方应快速实行措施，尽量削减损失，并在24小时内向甲方通报受害状况，灾难结束后，10日内向甲方报告损失状况和清理、修复的劳务费用；灾难接着发生，乙方应每隔10日报告一次灾难状况，直到灾难结束。甲方应对灾难处理供应必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。因灾难发生的费用由双方分别担当：1、工程本身的损害由甲方负责转业主担当；2、人员伤亡由其所属单位负责，并担当相应费用；3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失，由乙方担当；4、所需清理修复的劳务费用业主不担当部分乙方担当；不行抗力的自然灾难认定标准：甲方、乙方双方协商确认。第十八条、争议双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成报请工程地主管部门调解，若调解不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十九条、违约1、甲方代表不能刚好给出必要的指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的义务，支付款以及发生其他使合同无法履行的行为，乙方刚好书面告知甲方后，甲方应担当违约责任、相应顺延工期。2、乙方不能按合同工期完成，施工质量达不到设计和规范要求以及合同约定的等级，平安及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定担当责任罚款外仍要担当下列违约责任，其他运用权合同无行履行的行为，甲方代表可通知乙方，按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失。3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，或另有合同解除的约定，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同；4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除合同，除合同另有规定外，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方担当违约责任。其次十条、合同的生效与终止1、合同生效日期：双方签字、盖章之日起2、合同终止日期：工程全部完工并交付业主，工程支付完毕，除有关保修条款外，其他条款即告终止。其次十一条、合同份数本合同正本两份，双方各执_份，副本_份，甲方收执_份，乙方收执_份。甲方：托付代理人：_年_月_日乙方：托付代理人：_年_月_日工程合同 篇20引言随着我国经济的快速发展，人们加大对交通行业的投入，马路建设规模达到前所未有的规模，而马路工程作为我国交通系统中的重要组成部分，对交通的发展起到很大的推动作用。在马路工程施工建设中，除了要做好工程招投标工作，还必需要做好招投标的合同管理工作，以便更好地保证马路工程得以顺当完成1。现阶段工程的招投标运作因为其商品市场的特性，还是存在肯定的问题没解决，如何做好工程的招投标和合同管理工作是特别重要的。1影响企业投标的因素作为一项困难的系统工程马路工程投标，其涉及的学问面特别广及影响因素许多，通过对大量的马路工程项目分析，影响企业投标的几点因素如下。投标企业本身的因素。企业的运营状态、企业和招标企业的关系、企业的市场潜力等都是影响企业投标的因素，如：投标企业的施工特点以及企业的施工实力和施工设备是不是符合施工要求；投标企业有没有足够的工程施工建设资金；企业内部的管理水平是不是符合招标单位工程要求；招标企业有没有实力解决工程项目变更造成的影响。招标企业的影响因素，包括：招标企业在建筑界有没有很好的信誉，是否有发生违约的状况；投标企业给出的价格是否合理，能不能让招标企业接受；招标企业内部管理机构是否健全及管理人员是否具有高素养、高实力以及项目管理阅历是否丰富。施工项目的影响因素，招标企业能不能接受项目的施工造价；投标企业有没有项目施工实力；投标企业的业务范围是否包括本次工程项目类型。工程实际施工环境的影响，社会治安是不是牢靠平安以及建设市场是否稳定规范；施工地所在的气候条件是不是符合施工过程中的气候要求。2优化马路工程招标管理措施2.1根据不同项目实行不同的评价方式为了可以让工程项目招标工作效率得到提高及同时还能确保胜利完成招标，通常都是选用工程招标允许范围内的最低招标价法2。标底法的适应性不仅很强，可以用在全部的建筑工程招投标项目中去，还能避开出现投标人的恶意串通。须要留意的是在招投标过程中因为该方法运用比较困难，所以保密工作须要做好。根据“详细问题详细分析”原则进行招投标工作，其它方式可以适当推行。2.2建设市场法律法规体系建设的加强及完善为了保证马路工程招标项目能够得以顺当完成，须要加强和完善我国马路的招标管理项目的相关一列法律法规，从而建立成一个可行、有效的施工机制是很有必要的。例如：招标实施细则可以对现在实施的法律制度起到补充作用；约束招投标双方行为以及用来明确划分业主及其招标代理机构的权利与义务，则可以制定马路工程招标项目代理市场管理方法；对于马路工程招投标双方是否串通投标及是否存在违规行为认定的准则是：制定马路工程招投标违规行为认定标准；为了更好地对那些不正值竞争的招投标工作起到制约作用可以对反不正值竞争法进行改进。3马路工程合同管理3.1马路工程合同管理的特点与状况（1）合同的简述以及类型。合同指的是同等主体的自然人、法人及其它组织间的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，是维护各方权益的契约。从运用功能方面对合同进行划分有：建筑合同、买卖合同、借款合同、托付合同等15种；从签约价格形式进行划分包括：单价合同、总价合同、成本加酬金合同以及各种变体。（2）合同管理的目的。从宏观角度看，马路建设项目合同管理可以对市场行为起到规范作用，是维持市场秩序的一个重要手段。作为市场主体各方最高行为准则合同，它可以规范合同中各方行为，对社会主义市场秩序起到维护作用，让市场经济得以发展。合同管理从微观方面来看，是工程项目管理的核心内容，确保工程项目可以在市场经济条件下顺当实施的必要手段3。合同作为一种纽带，可以把建设项目的参建各方联系在一起，让他们之间可以建立起法律和经济关系，参建各方的责任及风险可以通过合同得以明确，让各方的权益得以维护，最终顺当完成工程项目建设。（3）合同风险。对合同的风险管理是合同管理的重要部分之一。合同风险管理重点是分析合同的风险条款，以及对承包商不利的条款。尤其是对于合同中存在明显规定由承包商担当的风险以及双方债权关系表述不清晰的风险等。结合以往实践阅历表明，当合同中存在这些条款，则会较易导致合同在执行期间甲乙双方存在分歧的问题，这种风险较易由承包商来担当。因此承包商在签订合同时，同样应当留意这些相关条款。针对承包商存在的合同风险，主要是对招标文件中的投标人须知进行分析。通过分析即可明确工程的详细状况和各项要求，从而做好合理的支配。并且通过投标人须知，承包商可以明确工程中可能存在的投标风险，并考虑自身的状况以确定是否参与投标。对于工程的图纸设计内容投标人应进行会审，并依据相关的规范对工程量进行复核，确保工程量的精确无误。在此基础上方可依据单位的自身状况进行资源的组织和支配。3.2马路工程合同管理内容与特点单项合同管理与项目合同管理是马路建设项目合同管理的两个层次。单项合同管理指的是洽谈合同、草拟、签订、履行、变革、中止、终止及解除全过程的管理4。项目合同管理则是根据选购路径，全过程、全要塞管理建设项目。（1）合同管理优化措施。在马路工程项目施工过程中，合同管理者必需要对合同文件很熟知，对每则合同条款的含义有深刻理解，才能更好地处理合同过程中的各种事务。马路工程国内招标文件范本或者马路工程标准施工招标文件通常作为不同的马路工程项目的合同文件依据，业主通常都会把一些专用条款加到合同条款中来管理及维护自己的利益，这些量身定制的专用条款，其法律效益都是比通用条款大，要让合同管理者充分相识到合同的重要性。在处理合同事务时，为了不出现“空口无凭”的现象，在经济上给自己造成大的损失，合同管理者要刚好采纳书面的形式对一些可能会涉及合同事务中的言行进行记录确认。（2）合同标准文件体系探讨的进一步完善。马路工程合同标准文件体系需建立并完善，让施工总承包、代建制、马路简明施工、BT等标注合同范本尽可能进行制定设计。（3）信用管理的进一步加强。在西方发达国家，合同履约率高的重要保障就是高度法制社会与专业的合同管理团队，不过目前我国现阶段还须要政府实行一些手段比如：失信惩戒机制的建立，可以有效约束各方市场主体行为，是市场秩序可以保持有序竞争的凭证，关于印发建立马路建设市场信用体系的指导看法的通知由此产生。所以当下我国关于马路工程项目合同招投标工作中须要加强两个方面的工作：第一，在工程项目实施过程中，建立起履约评价机制并对其进行完善；其次，在项目招投标过程中，建立并完善评价结果应用机制，让其运用范围尽量得以扩大。4结语马路建设规模浩大，为了能更好地推动马路工程建设，须要对其实行规范的招投标工作以及合同管理。文章通过结合笔者工程实践阅历，总结了当前马路招投标受影响因素主要为企业本身运营状态、信誉状态以及工程实际施工环境等。为了能实现规范化的招投标管理，应当加强建设市场法律法规体系建设，以及可实行根据不同项目实行不同的评价方式；同时应当加强合同信用管理范畴。参考文献：1张建明，徐恕.浅议FIDIC模式的马路工程施工合同管理J马路交通科技（应用技术版），20xx（8）：185-186.2姜天龙.马路工程招投标与合同管理问题分析J.交通世界（工程技术），20xx（35）：18-19.3钱雅丽，王龙.浅谈马路工程合同管理中工程变更的定价J.山西建筑，20xx（33）：260-261.4杨茂华.马路工程招投标与合同管理探析J.科技经济导刊，20xx（9）：80-81.工程合同 篇3工程编号：_合约编号：_(以下简称甲方)将_处地质钻探及土壤试验工程交由_(以下简称乙方)承办经双方同意订立合约如下：第一条 工程地点：请参阅工程图说。其次条 工程范围：详图样说明书。第三条 合约总价：全部工程总价_元整，具体表附后，工程结算总价根据实做数量结算计算之。(合约附件另有规定者除外)。第四条 付款方式：一、本工程无预付款，亦不按物价指数增减率调整，俟全部完工提出试验报告，经本处第一科审查合格后一次付清。(如需分批完成，得将已完成部分先付价款百分之八十)。二、乙方应依照上项付款方法，按实以书面申请估验计价，而后由甲方核实给付之。乙方于支领工程款时所用之印鉴，应与本合约所附印鉴相符。三、全部工程完成，经正式验收合格后，除有特别事由外，应于七日内发给结算验收证明书，并依规定程序付清尾款。四、估验计价均应按期办理，不得申请弃权或延期办理。五、施工期间如物价发生变动时，应按投标须知所附按物价指数增减率调整工程费计算方式办理。六、变更设计作业程序依本府所属各机关营缮工程施工验收作业程序八之规定办理。如因变更设计增加工程数量或项目应俟甲方完成法定程序后始得估验，其新增项目在议定单价前按甲方拟定单价之八成计价。第五条 工程期限：一、开工期限：乙方应于决标后五日内正式开工。二、完工期限：全部工程限于开工之日起五十日历日完工。如遇障碍因素或变更设计致无法全面施工，应依_市政府所属各机关营缮工程因障碍因素无法全面施工工期计算作业规定办理。三、因故延期：如因天灾人祸确为人力所不能抗拒，致需延长完工日期时，乙方得申请甲方核定延期日数。四、工程开工、停工、复工、完工，乙方均应于当日以书面报告甲方。并以甲方核定之结果为计算工期之依据、乙方不为报告者，甲方得径为核定后以书面通知乙方，乙方不得异议。五、甲方所核定相关工期事项，乙方均同意遵守，不得异议，亦不得因此提出赔偿损失或停工结算等要求。第六条 工程变更：甲方对本工程有随时变更计画及增减工程数量之权(工程变更设计时，依本府有关规定办理)，乙方不得异议。对于增减数量，双方参照本合约所订单价计算增减之。有新增工程项目时，得由双方协议合理单价，但不得以新增项目单价未议妥而停工。新增项目如含有合约既有单价，其单价得按物指数增减率调整工程费计算方式调整之。如因甲方变更计画，乙方须废弃已完工程之一部分或已到场之合格材料，由甲方核试验收后，参照本合约所订单价或订约时料价或新议订单价并按物价指数增减率调整工程费计算方式计给之。但已进场材料以实际施工进度须要并经检验合格为限，若因保管不当影响品质之部分不予计给。第七条 工程图说：全部本工程之图样施工说明书及本合约有关附件等，其优先级依序为开标记录补充规定、特定条款、技术规范、合约图说、工程具体表，及一般规定或一般规范。第八条 工程监督：甲方所派主持工程之工程司，有监督工程及指示乙方之权。甲方工程司如发觉乙方工人技能低劣，或不听指挥，得随时通知乙方更换之。如所做工程草率，材料窳劣，不合规定者，得通知乙方拆除重做，其损失及所需工期概由乙方负责。第九条 工地管理：乙方须遴派技师或派具有二年以上工程阅历之代表常驻工地，督导施工，并负责工人之管理，严格约束工人遵守纪律，如有任何纠纷或违法行为，概由乙方负完全责任。如工人遇有伤亡或其它意外情事，应由乙方自行处理，与甲方无涉。乙方所派之负责人，非经甲方工程司同意不得擅离工地。甲方如认为乙方所派负责人不称职时，得通知乙方更换之。第十条 工作场地设备：乙方对于工人之食宿医药卫生，以及材料工具之储存房屋，均应有完善之设备。第十一条 材料机具：全部材料机具，除本合约有规定者外，概由乙方自备，并须经甲方检验(视)合格方可运用，其不合格者，须马上迁出场外。本工程内应由甲方供应之机具材料，因故未能实时供应，得酌予展延工程期限，但一次超过九十日者，如甲方未能即时供应机具材料致工程全部或部分停工时，比照投标须知九之(五)(六)规定办理。第十二条 加班赶工：本工程进行期间，如因工程进度落后为协作进度，甲方认为必需增加工人或加开夜班时，乙方应即照办，不得推诿拒绝，并不得要求加价。但因甲方须要乙方超预定进度施工时，而乙方必需在夜间施工者，除得_计算方式计算差额加价办理外，对赶工必需增加之设备应提出安排经甲方核定后得按实际须要追加，但已有夜间施工单价及施工项目应连续施工者(如连续壁、反循环椿、潜盾或推动工法等等)或施工惯例应持续施工者(如试椿浇置混凝土、地下工程需抢建、抢修等等)不得另予加价。如乙方未在双方协议时限内完成不予给付。第十三条 协作施工：与本合约工程有关之其它工程及临时装置，经甲方托付其它承包商办理时，乙方应与其它承包商相互帮助合作，使能办理其工作，如因工作不能协调，致生错误或延误工期，或发生其它意外事故，其一切损失，均由乙方赔偿。但受损之一方，应尽速于事务发生之日起三日内，以书面告知甲方，由甲方召集双方协商解决，如双方经甲方多次协商仍无法达成协议时甲方除径行裁决外，并得在其估验款内扣留，俟其解决上述争议后再发还。第十四条一、维持交通：乙方于施工时，不得阻碍交通，如因施工必要暂停交通时，须有适当临时交通路途及公共平安设备，并须事先征得甲方之书面许可方可动工。二、借用人行道在六个月内未开工，或停工达六个月者，应将借用之人行道回复原状。第十五条 环境清洁与维护：一、凡在施工范围内挖出废土及完工后剩余之砖块、砂石及其它废料，应依废弃物清理法及本市建筑管理规则等规定尽速清除，如延误不予清除而受罚，概由乙方负责。二、工地四周排水沟因本工程施工所发生损坏或淤积废土、砂石，均应随时修复及清理，如延误不予修复及清理，致生危害环境卫生、公共平安事务，概由乙方负完全责任。三、工地清洁及环境品质维护，应依_市政府所属各机关营缮工程工地环境清洁维护实施要点及环境爱护法规办理。第十六条 平安措施：一、承造人应依劳工平安卫生法及其施行细则暨营造平安卫生设施标准规定的确办理。二、施工期间，乙方应于工作地点依照道路交通标记、标线、号志设置规则，及本府有关规定设立显明之标记，以策平安。三、建筑物施工场所，除应于基地四周利用密闭式之钢铁或金属板、木板、夹板、铝板等材料设置围篱，鹰架外部分应加铁丝网，并以帆布围护，以防止物料向下飞散或坠落，并应设置行人平安走廊及消防设备。四、对于工地旁边人民生命、身体及财产之平安必需预为防范，如因疏忽致生伤亡或其它损害，概由乙方负责。五、承造人应依规定投保营造综合保险、第三人意外责任险及邻近房屋倒塌龟裂责任险。(依补充说明规定办理。)第十七条 工程保管：一、在工程未经正式验收相符以前，全部已完成工程及到场材料，包括甲方供应及乙方自备经甲方估验计价者，均由乙方负责保管，如有损坏缺少，应由乙方负担。二、在工程未阅历收前，如甲方因须要运用时，乙方不得拒绝。但必需由甲乙双方会同维护单位协商认定双方之权利与义务后，由甲方行接管运用。如有损害应由协商之义务人修复之。第十八条 灾难保险：一、工程由开工日起至验收合格日止乙方需投保营造保险。二、在验收前遭受台风、地震、豪雨、洪水等不行抗力之自然灾难时，乙应于灾难发生后二十四小时内报请甲方派员会同勘查属实，并取具证明后，得按实需工作时间延长工期。三、除因天灾导致之路面淤泥积水等之灾难，阻碍公共平安市容观瞻、及民众权益而急需回复原状者，得由甲方依照_市政府防救自然灾难紧急抢救工程授权处理要点，报请有关单位会勘后，依规定处理外，凡涉及承包工程之损失部分仍应由承包商负责。四、因甲方因素导致工程延期，得依原付保费比例加价办理。第十九条 工程查验：一、工程于施工中或验收时，甲方查验人员认为有必要开挖或拆除一部分工程以作检验时，乙方不得推诿，并应于事后负责免费修复。如发觉乙方运用之材料与规定不符时，可拆抽换者(不影响其他构物)，乙方应即抽换，不得要求以扣款处理，或延长工期，其所需时间一并列入工期检讨。如不阻碍平安、美观及运用需求，经由甲方检讨可不必拆换或拆换确有困难，必需以扣款方式处理时，除合约另有规定如混凝土及沥青混凝土外，应按合约单价比例(尺寸不合规定时)、或工料差额(工料不合规定时)之六倍扣减，并于甲方完成报备手续后办理。二、工程全部完竣，经初验合格后，由甲方派员验收，并报请上级机关监验。凡验收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供应之。甲方验收时，如发觉工程与规定不符，乙方应在甲方指定期限内修改完妥或依第一款之规定处理完妥，逾期尚未修改或处理完妥，除应参照其次十条之规定赔偿逾期损失外，甲方并得动用乙方未领工程款或保证金(含履约保证金及差额保证金)予以改善，如有不敷，由乙方或保证人补足之。三、全部工程完工之初验及正式验收之复验，以一次为限，乙方应在甲方指定期限内修改完善。否则自复验之次日起计算至再验收合格之日止均以逾期论处，每日罚款按结算总价千分之一计算，乙方不得异议。四、乙方及其专业技师应负地质钻探之调查、钻孔取样、记录、鉴定分析及相关作业之责任，并应于报告书上由技师本人署名并加盖执业图记签章负责。五、上述各款规定事项，乙方均不得以民法第四百九十三条第三项前段规定拒绝修改、处理或拖延。其次十条 逾期损失：乙方如不依照合约规定期限完工，应按逾期之日数，每日赔偿甲方损失按结算总价千分之一计算。逾期罚款甲方得在乙方未领工程款或保证金内扣除，如有不足，得向乙方或其保证人追缴之。但其最高赔偿金额超过结算总价非常之一为限。其次十一条 乙方如与他人有债务纠纷，经法院吩咐扣留工程款者，乙方不得借故停工，如发生损害，应由乙与保证人共同连带负责。其次十