2022实用的装修合同范文集合九篇.docx

2022实用的装修合同范文集合九篇装修合同 篇1关于装修合同留意事项有下面十一点：1 选择正规的家装公司，签订合同之前，业主应先审查装饰公司的手续是否齐全。2 参观装饰公司正在施工的装修现场，检查工地施工工艺以及工人的素养，还应当着重检查施工工地的管理、卫生和防火状况。3 对装饰公司供应的设计方案要有具体的设计样图。预算报价，客户应当严格审定，如有可能找相关专家询问。假如托付装饰公司选择建材的话，装饰公司一般会供应预选的材料样品，客户应当保存以便日后检查比照。4 在签订合同时，应具体注明施工工期、几次验收程序(包括材料、隐藏工程、局部和整体验收等)、具体制作过程的说明、甲乙双方各自供应的材料的明细表和日期等，同时还应约定好违约金的赔付比例。在约定装修的材料标准时，肯定要特别细致，包括外墙、内墙、顶棚、地面、厨房、卫生间、阳台等，每个部位运用材料的品牌、型号都要清晰标明，不能笼统地用“国内名牌”、“国际名牌”之类的字眼。5 验收方式可在合同上约定由政府质检站来验收，这样你就可以不为请质检站而另付费用。6 合同要由法定代表人签订，如有托付代理人的，须要复印托付书，同时向装饰公司索要工商执照的复印件和资质证明的复印件，这两个复印件都应当加盖公司章，还要索要项目经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件以及联系电话。7 交付的工程款要由业主亲自交到公司财务，并索要建筑安装专用发票，尽量防止出现其他人代收工程款的状况。8 工程完工后不同的项目有不同的保修期，客户可依详细状况与公司协商，保留原证件或扣留部分工程款作为装修的质量保证金。9 上述装修合同有三种形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住户自己包料，在装修中还应留意以下几种状况，装修公司包料的，要向其索要购买的材料明细表、合格证、发票;业主自己包料的，选用的材料必需符合国家标准，有质量检验合格证明、有中文标记的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，禁止运用国家明令淘汰的装修材料。10 另外，在装修工程竣工后，空气质量应符合国家标准，检测不合格的，如属承包人的责任，承包人应返工，并担当相应损失。11 预算项目变更时，双方应当重新签订协议。合同范本发包人：电话：承包人：营业执照号：电话：本工程设计人：电话：施工队负责人：电话：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：_。1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。1.3 工程承包方式：双方商定实行下列第_种承包方式。(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人供应装饰装修材料明细表);(2)承包人包工、部分包料，发包人供应部分材料(详见附表4：发包人供应装饰装修材料明细表。附表5：承包人供应装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人供应装饰装修材料明细表)。1.4 工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：_元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。其次条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应：(1)发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人托付承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)_元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第四条 发包人义务4.1 开工前_天，为承包人入场施工创建条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;4.2 供应施工期间的水源、电源;4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5 施工期间发包人仍需部分运用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6 参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条 承包人义务装修合同 篇2一、工期约定保险起见，装修公司一般会把工期约定到4550天，假如业主焦急入住的话，可以在签订时和装修公司商议好。二、付款方式一般的装修合同，约定首付60%，木工验收合格后交35%的费用，完工后交5%。根据这样的付款形式，工期过了一半左右后，业主就已经向装修公司交了95%左右的费用。三、 增减项目装修过程中，很简单增减项目，业主最好能复印一份装修公司最初给您的完整报价单，以免在签订合同或是增减项目时，装修公司偷梁换柱，改换价格。四、保修条款装修的整个过程还是以手工现场制作为主，没有实现全面工厂化，所以难免会有各种各样的质量问题。在保修时间内，装修公司的责任就尤为重要了。五、水电费用装修过程中，现场施工都会用到水、电、煤气等。这笔费用应由谁来支付，在合同中也应当标明。六、按图施工装修公司应当严格根据业主签字认可的图纸施工，假如细微环节尺寸和设计图纸上的不符合，业主可要求返工。装修合同 篇3发包方： 身份证号码： （以下简称甲方）承包方： 身份证号码： （以下简称乙方）经甲乙双方多次协商，答成以下协议：一、装修内容：甲方托付乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。其中包括：（一）乙方将甲方原门面内货架拆除搬走，并将全部垃圾（包括施工所产生的垃圾）全部清除；（二）甲方对门头的要求：门头加门柱为全玻璃并加金属边框（玻璃颜色由甲方自定：门头的面板为苹果绿，底板与门柱为黑色）；（三）玻璃门：推拉式玻璃门（金属边框），玻璃厚度必需是12毫米；（四）店内吊顶：甲方要求是石膏板+乳胶漆，()四周为二级吊顶，含灯带，中间为灰色玻璃（规格：大约6米6（长）× 80公分（宽）；（五）店面有一隔断，甲方要求运用木工板+乳胶漆，侧边门为镜面门；（六）店面中部有一小段吊顶，下方隔断有两面背面形象墙须用玻璃或有机玻璃固定，加电路，乙方按甲方的要求施工；（七）电路：店面全部电路和全部材料（如电线，插座，开关等）由乙方担当；（八）待装修结束，乙方须按甲方要求对新到的货柜进行组装（包括电路）；二、甲方的权利和义务（一）甲方的权利1、甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利；2、对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。三、乙方的权利和义务（一）乙方的权利1、乙方有按时取得劳动酬劳的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。（二）乙方的义务1、乙方应做到平安文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负；乙方的施工人员必需留意平安，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负；因乙方缘由造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。2、竣工后，甲方在经营过程中如由乙方装修运用的全部玻璃造成的平安事故由乙方负责，与甲方无关；四、装修金额包工包料的总金额：壹万陆仟圆整（16000.00元）五、装修工期自装修之日起，工期为10天，如延期一天，罚款1000元六、分期付款方式：开工时，甲方先预付工程款：壹万元整（10000.00元），待装修结束，验收合格后一次性付清剩余工程款。本协议共2页一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（发包方）： 身份证号：乙方（承包方）： 身份证号：装修合同 篇4发包方(甲方)：承包方(乙方)：合 同 编 号：XX市工商行政管理局监制二00四年三月修订使 用 说 明1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。2、工程承包方(乙方)，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。3、甲、乙双方当事人干脆签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场起先运作视为开工。5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在工程竣工验收单上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住运用的，均视为验收合格。7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的状况下，乙方不担当违约责任。粘贴印花税票处XX市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款发包方(以下简称甲方)：托付代理人(姓名)： 民族：居处： 身份证号：联系电话： 手机号：承包方(以下简称乙方)：营业执照号：居处：法定代表人： 联系电话：托付代理人： 联系电话：装修合同 篇5发包方（简称甲方）：_身份证号码：_承包方（简称乙方）：_身份证号码：_一、协议内容： 甲方托付乙方对甲方需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案即由其供应的设计资料进行施工（设计方案包括平面图、电气施工图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等）。三、甲方的权利和义务甲方的权利：1、甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利；2、对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。甲方的义务：1、办理工程施工所须要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺当进场施工，除法律、法规和规章规定应当有乙方办理的手续外。2、供应符合施工要求的水源、电源。3、参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认。4、根据约定的期限支付工程费。四、乙方的权利和义务（一）乙方的权利1.乙方有按时取得劳动酬劳的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。（二）乙方的义务1、施工中严格执行平安施工规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。2、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑机构及各种设备管线。3、对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐藏工程的验收、竣工验收等）须要甲方确认的，应当刚好并赐予其必要的打算时间。4、自甲方交付乙方之日起，乙方应帮助甲方保管施工现场各类物品，严格执行有关施工现场管理的规定，工程完工后负责清扫施工现场。5、严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的阅历向甲方供应建设性看法供甲方参考，直至甲方满足；4.疼惜甲方原材料，精打细算，如因有意造成原材料的奢侈、短少由乙方负责赔偿；5.细心施工，仔细负责，质量要求： 详细质量要求参照甲方供应图纸要求的施工质量；施工质量要符合设计要求和国家规范标准。五、 工程内容及合同金额1、工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰实际项目计算。2、 合同预算金额：本协议装饰预算金额为人民币：_（大写）本协议装饰预算金额为人民币：_（小写）在施工过程中为了更好体现装饰效果，合理利用资源，如遇材料变更，施工工艺变更等事项，乙方应刚好向甲方提出建议，并得到甲方的认可。可对相应装饰预算总金额进行浮动，不得超出预算金额的20%，超出部分友好协商。六、 关于工程价款及结算1、合同生效后，发包人按约定，干脆向承包人支付工程款：第一次 总工程款的_%，即工程开工起 支付_元。其次次 总工程款的_% ，即各部件装配结束 支付_元。第三次 总工程款的_% ，即保洁工程结束 支付_元。七、协议工程完成期限1、本工程施工期限自_年_月_日起至_年_月_日止。2、因甲方及其代理人（代表）缘由（物料供应不刚好、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人（代表）缘由导致工期延误的，工期不予顺延。八、关于材料供应和保管1、对一方供应的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，供应方应当予以更换。由此造成的费用曾加部分，有供应方担当。2、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和运用，如因保管不善或者运用不当造成的不必要的奢侈、损失或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。九、关于质量和验收1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费费用由甲方负责。3、乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修_年，终身维护。损耗品、运用不当、人为破坏以及非工程自身缘由的损坏不在保修范围。十、 违约责任1、甲方在乙方施工过程中发觉有重大质量问题或乙方在设计过程中有意隐瞒一些必需要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不胜利的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应当赔偿甲方_%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类缘由外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必需赔偿乙方总工程款的_%作为违约金；2、乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必需赔偿甲方总工程款的_%作为违约金，并退回已经预付的全部款项。 而斗争及自然灾难的因素、法律、国家政策等不行抗力等缘由造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、同等协商解决，如协商不成按本合同及中华人民共和国合同法及相关的法律法规处置。3、若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方缘由或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。4、本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的阅历向甲方供应建设性看法供甲方参考直至甲方满足；如因甲方拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。5、工程期间，装饰押金为甲方支付，办理出入证等工程所运用的水电费用由甲方负责。本协议共2页一式_份，甲乙双方各执_份。甲方（签章）：_乙方（签章）：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日装修合同 篇6办公室装修细微环节之一，风格在光明整齐，办公室是一个办公场所，所以在装修上肯定要强调严谨，精致，而且还要结合不同的行业特点，装修出一个企业的特色，突出企业的精神。办公室的装修细微环节之二，也应当留意消防方面的工作，假如办公室想要吊顶，肯定要留意室内的喷淋口，应把喷淋口与室内顶部的距离拉开肯定的距离，所以装修办公室肯定要找专业的装修公司，才能放心。办公室装修细微环节之三，所用到的装修色调肯定要合理，因为办公室是人们最用脑的场所，假如环境不好，就会影响办公人员的心情，以致达不到工作效率。所以在办公室装修的前期肯定做好打算，一个完整、统一而又美观的办公环境，也能增加客户的信任感，也能让工作人员在心理和精神上感觉满意。合同样本发包方(以下简称甲方)：_托付代理人(姓名)：_ 身份证号：_联系电话：_承包方(以下简称乙方)：_单位地址：_托付代理人：_ 联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，结合西安市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1工程地点：_1.2工程装饰装修面积：_1.3工程户型：_1.4工程承包，实行下次第_种方式：(1)乙方包工、包全部材料(2)乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料1.6工程期限_日(以水电工作结束的其次天起计算)开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日1.7工程款和工程预算表：(1)工程款：本合同工程造价(人民币)_金额大写：_(2)工程预算表应当以家庭装饰工程参考价格为依据，依据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。(3)工程预算表应当与材料质量标准、制作工艺配套编制共同作为确定工程款的依据。其次条 甲方工作2.1开工三日前要为乙方入场施工创建条件，以不影响施工为原则。2.2无偿供应施工过程的水源、电源以及其他约定必要的条件保障。2.3负责在物业部门办理开工手续，支付全部相关费用并交纳物业部门收取的全部押金。2.4遵守物业管理部门的各项规章制度。2.5负责协调现场施工队与邻里之间的关系。2.6参加工程质量施工进度的监督，参与工程材料验收、隐藏工程验收、竣工验收。2.7乙方对甲方供应的工程预算表，本合同书，以及工程所设计的设计方案及相关材料负有保密责任。第三条 乙方工作3.1施工中严格执行施工规范、平安操作规范、防水规定、质量标准，按期、保质完成合同约定的工程内容。3.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定;(1)无有关房屋管理部门和物业管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面载荷，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。(2)不得扰民及污染环境。(3)负责工程成品、设备和居室留存家具的爱护。(4)保证居室内上、下水管道的畅通和卫生间的清洁。(5)保证施工现场的整齐，每日完工后清扫施工现场。3.3应甲方要求，照实告知甲方本合同签定及履行过程中设计的各种标准、规范、设计书，参考价格等有关资料以便查阅。3.4负责协调现场施工队与邻里之间的关系。第四条 工程变更4.1在工程期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一样。由合同双方共同协商变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的依据。4.2工程施工中如有项目增减或须要变动，详见本合同附件一工程预算表，双方签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增建项目的价款，当场结清。第五条 工期延误5.1对以下缘由造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延;(1)工程量改变或设计变更;(2)不行抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他状况。装修合同 篇7甲方：(物业管理单位)乙方：(装修企业)丙方：(装修人，即业主或物业运用人)合法拥有 小区 幢 单元 室房屋的产权或运用权。为了加强 住宅小区的物业管理，确保物业运用规范、平安、合理，房屋的外观和结构不受损坏，全面维护业主和物业运用人的合法权益，依据国家和杭州市有关规定，特签定本协议。甲乙丙三方在装修过程中严格遵守本协议规定。一、装饰装修施工前应办理的手续：凡需进行装修的业主和物业运用人在装修前必需向物业管理单位提出申请，不涉及结构改动的住宅装修，到物业管理单位登记备案即可;涉及结构改动的住宅装修，应报当地房产管理部门审批，领取装修许可证后方可开工。1 、进入小区施工的企业必需持有杭州市房管局颁发的资质证书，从业人员应具有上岗证书或相关技术证书。 2 、装修人和装修企业进场施工前需签订杭州市统一的装修合同，并到物管单位登记备案。 3 、装修企业的施工人员出入小区应办理出入证。 4 、施工人员留宿的，应经装修人同意，并到当地派出所办理暂住证，再到物管单位办理登记。二、装饰装修施工的期限和时间：装修期限以装修人与装修企业签订的施工合同上所约定时间为准。因其它缘由导致装修工程不能按时完工而延期的，装修人或装修企业应到物业管理单位登记，延长施工时间。禁止夜间 时至次日 时进行产生环境噪声的住宅装修活动。三、废弃物的清运与处置：装修垃圾不得在小区内随意堆放，装修企业应每日清理垃圾，袋装扎口后堆放于指定地点。装修人和装修企业必需维护园区内公共设施和场地的完好、整齐，不得向公共区域随意抛物，践踏绿地，严禁随地大小便。装修工程完毕后，装修施工单位应将施工现场清理干净，经装修人验收认可后，到物业管理单位办理离场手续。四、住宅外立面设施及防盗窗的安装要求：住宅装修不得变更房屋外观形象(外门窗及玻璃、外墙材料、阳台等细部做法、空调室外机安装位置);全部外立面上的墙体均不得擅自凿洞或拆除。为维护小区统一风格，不得有任何损坏房屋结构及设施设备的行为。业主安装空调室外机仅限于室外指定的位置，并须将冷凝水管接入各层对应的下水口。住宅外立面设施及防盗窗的安装要求还需遵守购房协议和小区业主公约相关规定。五、禁止行为和留意事项：除杭州市政府第 141 号令杭州市城镇住宅装修管理方法和国家建设部 110 号令住宅室内装饰装修管理方法中明令禁止的行为外，严禁封死地漏检查孔，严禁施工人员在园区内游荡、喧哗、酗酒、赌博，禁止擅自变更进户总线和公共管线走向。装修施工人员进出园区，必需佩带出入证，无证或衣衫不整的人员不得入内，施工过程中未经批准不得私自外接电源，施工过程中若需动用明火，须向物管单位提出用火申请，装修施工单位不得野蛮施工，严禁将泥浆、胶水等装修垃圾冲入下水管，不得在公共场所搅拌水泥。搬运材料过程中不得损坏楼道、墙面、地面或电梯设备等。六、管理服务费用：住宅装饰装修管理服务费用已包含在物业管理费中，物业管理单位不再向装修人和装修企业收取费用，物业管理单位不得以任何名义收取装修押金和保证金，施工人员办理出入证每证工本费 元，物管单位不得向装修人和装修企业强行推销装饰材料和装饰施工企业。七、违约责任：1 、由于装修施工缘由造成公共部位或相邻业主财产损失的，由装修企业负责修复赔偿。2 、对于违反以上协议的行为，物业管理单位有权责令装修企业停工整顿，对于情节特殊严峻造成公共部位或公共设施损失的，物管单位可要求装饰公司赔偿损失。3 、对经劝说和教化拒不改正的装饰企业，物管单位应当刚好报告当地房产管理部门依法处理。八、纠纷的解决：住宅室内装饰装修管理服务过程中发生纠纷的当事人，可以协商或者调解解决;也可按下列第 种方式处理：1 、提交杭州仲裁委员会仲裁;2 、依法向人民法院起诉。九、其他须要约定的事项：1 、2 、3 、注：本协议一式三份，签字 (盖章）装修合同 篇8发包方：_承包方：_工程名称：_工程地点：_建筑面积：_平方米;层数：_结构类型：_;檐高/跨度：_米批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)_工程性质：(指基建、技改、合资等)_承包范围：_承包方式：_质量等级(优良或合格)_工程承包造价(金额大写)_￥：_元依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1。1本合同工程定于_年_月_日开工;于_年_月_日竣工。合同工期日历天数为_天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_天。1。2承包方为提前工期实行的相应措施及因此增加的经济支出：_1。3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_第2条图纸发包方于_年_月_日，向承包方供应_套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：_;项日经理姓名：_。第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的须要，向承包方供应施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标限制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)古树名木和地下管线的爱护及施工扰民问题，合同签订后_天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方供应的施工组织设计(或施工方案)和进度安排后_天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定供应相应的防护措施，并担当相关的经济支出。第5条承包人工作5。1每月_日向发包方报送月度施工安排和己完工程进度统计报表。5。2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责平安保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)古树名木和地下管线的爱护。发觉地下障碍和文物时，刚好报告有关部门并实行有效爱护措施，按有关详细规定处置，发包方担当由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后_天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度安排。承包方不按合同约定完成各项工作时，应担当由此造成的经济损失，工期不予顺延。第6条工程质量检查及验收。6。1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参与，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐藏或接着施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确订正或其它非承包方缘由引起的经济支出，由发包方担当。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方担当。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方担当，相应顺延工期。6。2工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最终一天的次日起担当工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。第7条设计变更及合同价款的调整7。1施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，依据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方担当，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正值理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。7。2本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：_第8条工程价款及结算8。1双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起担当应付款的利息。第9条材料设备的供应。9。1发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表(附后)供应材料设备，如与一览表不符时，担当相应违约责任。9。2发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，供应产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品，重新选购符合要求的产品，各自担当由此发生的费用。9。3承包方需运用代用材料时，须经发包方代表批准方可运用，由此增减的费用双方议定。第10条争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以实行下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁;其次种争议解决方式：向_人民法院起诉。双方约定按第_种争议解决方式解决。第11条违约发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存;副本_份。第13条补充条款如下：_工程发包方供应材料设备一览表略本合同订立时间：_年_月_日(即日起生效)发包方(章)_承包方(章)_地址：_地址：_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_电话：_电话：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_邮政编码：_邮政编码：_装修合同 篇9原告曹某诉称，原被告曾签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量运用不符合同约定的材料，隐藏工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。经审理查明，原被告于20xx年9月25日签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。因被告缘由造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐藏工程等问题产生冲突，原告曾对被告运用的材料提出异议，被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。：是否应解除合同，退还装修费?审理中，经原告申请，本院托付某某工程造价询问公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为削减损失，于20xx年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修须要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。本院认为依法成立的合同受法律爱护，当事人根据约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格根据合同约定履行合同义务，且在工程未完工的状况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工