2022二级建造师历年真题9章.docx

2022二级建造师历年真题9章2022二级建造师历年真题9章 第1章民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有（ ）。A甲醛B挥发性有机化合物C苯D二氧化硫E氨答案：A,C,E解析：民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有氨、甲醛、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）等。当石门遇到有煤与沼气突出危险的煤层时，其施工应注意（）。A.对有煤与沼气突出危险的煤层，必须卸压后，才能进行掘进B.沼气压力必须降至1MPa以下，才能进行掘进C.工作面应采用风镐掘进D.施工过程中，通风机必须连续运转E.爆破作业时，雷管的总延期时间必须少于160ms答案：A,B,D解析：下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有()。A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本答案：B,C,D解析：2022新版教材P100页选项A属于组织措施的内容，选项E属于技术措施的内容。地下工程防水卷材的铺贴方式可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”，外贴法与内贴法相比较，其特点有（ ）。A.容易检查混凝土质量B.浇筑混凝土时，容易碰撞保护墙和防水层C.不能利用保护墙作模板D.工期较长E.土方开挖量大，且易产生塌方现象答案：A,C,D,E解析：2022版教材P90（9） 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，应符合下列规定： 1） 先铺平面，后铺立面， 交接处应交叉搭接。 2） 临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑，内表面宜做找平层。 3） 从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位， 应采用空铺法施工； 卷材与 临时性保护墙或围护结构模板的接触部位，应将卷材临时贴附在该墙上或模板上， 并应将 顶端临时固定。当不设保护墙时， 从底面折向立面的卷材接槎部位应采取可靠保护措施。 4） 混凝土结构完成，铺贴立面卷材时，应先将接槎部位的各层卷材揭开，并将其表 面清理干净，如卷材有损坏应及时修补。卷材接槎的搭接长度，高聚物改性浙青类卷材应 为150mm, 合成髙分子类卷材应为100mm; 当使用两层卷材时，卷材应错槎接缝，上层 卷材应盖过下层卷材。 （10） 采用外防内贴法铺贴卷材防水层时，应符合下列规定： 1） 混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为20mm 的1 : 3 水泥砂浆找平层， 然后铺 贴卷材。 2） 卷材宜先铺立面，后铺平面； 铺贴立面时，应先铺转角，后铺大面。 33大垮度屋架的形式有梯形和（ ）A.圆形 B.拱形 C.方形 D.抛物线形正确答案：D根据环境管理体系(GB/T 24000)标准的应用原则，在组织的管理体系中，环境管理体系()。A.应在组织整个管理体系之外独立存在B.不必成为独立的管理系统，应纳入组织整个管理体系中C.应融入组织的质量和职业健康安全管理体系中D.应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系的基础答案：B解析：本题涉及的考点是环境管理体系(GB/T 24000)标准的应用原则。环境管理体系(GB/T 24000)标准的应用原则：(1)标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任;(2)有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系;(3)标准着眼于采用系统的管理措施;(4)环境管理体系不必成为独立的管理系统，而应纳入组织整个管理体系中;(5)实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防;(6)有效地实施环境管理体系标准，必须有组织最高管理者的承诺和责任以及全员的参与。双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是()天。A . 20B . 18C . 17D . 16答案：C解析：计算工期是根据网络计划时间参数计算出来的工期。工作持续时间最长的线路即为关键线路(一一一或一一一)，总持续时间为6+5+6=17（天）或6+6+5=17（天），即计算工期为17天。关于施工企业资质序列的说法，正确的是( )。A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给施工劳务资质企业C.施工劳务资质的企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D.施工劳务资质企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他施工劳务资质企业分包的劳务作业答案：B解析：2022二级建造师历年真题9章 第2章根据建设工程施工合同（示范文本）(GF-19990201)规定，发包人应委托()按合同约定向承包人发出开工通知。A.项目负责人B.项目总工程师C.监理人D.发包人代表答案：C解析：2022新版教材P235页 （2）发出开工通知：发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，其正确做法是()。A.向原发证机关声明作废并申请补办B.在公众媒体上声明作废，并申请补办C.向原发证机关通报原件作废，补交罚款后补办D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办答案：D解析：2022新版教材P202页建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。 施工项目目标成本间接费用分析需建立的基础资料有（ ）。A固定资产折旧月报B行政管理费月报C劳动工资及辅助性工资月报D验工计价月报E其他间接费用月报正确答案：ABCE根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022，招投标时不能作为竞争性费用的是（ ）。A.夜间施工费B.冬雨季施工费C.安全文明施工费D.已完工程及设备保护费答案：C解析：2022版教材P57页规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。因此，正确选项是C。房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有( )。A、双方的购销合同解除B、双方的装饰材料质量争议消灭C、人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决D、建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行E、二审法院审理后，诉讼程序即告终结答案：B,C,D,E解析：由于我国实行两审终审制，上诉案件经二审法院审理后，作出的判决、裁定为终审的判决、裁定，诉讼程序即告终结，故选项 B、C、D、E 正确。采用墙下单独基础时，砖墙砌筑在单独基础上边的钢筋混凝土地梁上，地梁跨度一般 为（） m。 A. 1 2 B. 2 3 C. 3 5 D. 5 8答案：C解析：墙下单独基础是当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基 础材料和减少开挖土方量而采用的一种基础形式。砖墙砌筑在单独基础上边的钢筋混凝土地梁 上。地梁跨度一般为35m.地基处理中，软弱土包括( ）。 A.软黏土 B.淤泥、淤泥质土C.山区地基土 D.饱和粉细砂E.多年冻土答案：A,D,E解析：在各种地基中，需要根据不同条件进行处理的软弱土和不良土主要包括： 软黏土、杂填土、冲填土、饱和粉细砂、湿陷性黄土、泥炭土、膨胀土、多年冻土、溶洞土等。发包人与承包人签订堤防加固项目的施工合同，主要内容为堤身加固和穿堤涵洞拆除重建。为保证项目按期完成，将堤身划分成2个区段组织流水施工，项目部拟定的初始施工进度计划如下图（单位：天）。在实施中发生如下事件：事件1：项目部在审查初始的施工进度计划时，提出了优化方案，即按先“堤段”、后“堤段”顺序组织施工，其他工作逻辑关系不变，各项工作持续时间不变，新计划已获监理单位批准并按其组织施工。事件2：由于设计变更，“段堤身填筑”（F工作）推迟5天完成。事件3：质检时发现段砌石存在通缝、叠砌和浮塞现象，需返工处理，故推迟3天完成。事件4：第225天末检查时，“段砌石护坡”（G工作）已累计完成40%工程量，“段堤身填筑”(C工作)已累计完成40%工程量，“穿堤涵洞”（K工作）已累计完成60%工程量。问题：1根据事件1，绘制新的施工网络计划图（工作名称用原计划中的字母代码表示），分别计算原计划与新计划的工期，确定新计划的关键线路（用工作代码表示）。2分别指出事件2、事件3的责任方，分析对工期的影响及可获得工期补偿的天数。3根据事件4，分别指出第225天末G、C、K工作已完成多少天工程量，及其对工期有何影响（假定各工作匀速施工）。答案：解析：1新的网络计划图：原计划工期457天,新计划工期440天。新计划关键线路：AEFCDH。2事件2中责任方为发包人,影响工期5天,可获得5天的工期补偿。事件3的责任方为承包人,影响工期3天,不能获得工期补偿（或可获得0天的工期补偿）。3根据第225天末检查结果：G工作完成了44天工程量,拖期11天,总时差10天,对工期影响1天。C工件完成了48天工程量,拖期7天,C为关键工作,对工期影响7天。K工作完成了72天工程量,拖期133天,总时差240天,对工期无影响。1.本小题首先考核网络计划的绘制，因本例中只是按先“堤段”、后“堤段”改变施工顺序，所以网络图只需要把“堤段”和“堤段”对应的工作对调即可。然后是计算工期，找关键线路。对于原网络图，可采用标号法即可。对于优化后网络图，因为牵涉到第2小问中需要分析工作延误对于工期的影响，按照时间参数计算的方法，直至计算出工作的总时差。解答分析本小题是进度方面的，主要考核网络计划绘制，网络计划的计算，关键线路与工期确定。2.事件2中，为设计变更造成F工作推迟5天，是发包方责任；而且该工作为关键工作，可见影响工期5天，承包商可获得5天的工期补偿。事件3中，D工作因施工质量不符合设计规范要求而返工延误3天，是承包商自身责任；D工作是关键工作，可见影响工期3天；因为是承包人的责任，故不能获得工期补偿。解答分析本小题是合同管理方面的，主要考核网络计划实施中，工作延误对工期的影响以及合同责任、工期索赔。3.第225天末检查时，“段砌石护坡”（G工作）已累计完成40%工程量，G工作完成了110×40%=44天；“段堤身填筑”（C工作）已累计完成40%工程量，C工作完成了120×40%=48天；“穿堤涵洞”（K工作）已累计完成60%工程量，K工作完成了120×60%=72天。按计划进行，第225天末：G工作最早开始时间为170天，应完成55天工程量（225-170=55天）；故拖期11天（55-44=11天）；G工作为非关键工作，总时差为10天，故影响工期1天。C工作最早开始时间为170天，应完成55天工程量；故拖期7天；C工作为关键工作，故影响工期7天。K最早开工时间为20天，225-20=205天，大于K工作持续时间，故工作应全部完成。205-72=133天。K工作的总时差为240天，故不影响工期。解答分析本小题是进度方面的，主要考核工作进展表示方法以及工作延误对工期的影响。2022二级建造师历年真题9章 第3章不符合钢筋混凝土柱的受力特点及配筋要求的是( )。A.钢筋混凝土柱子的承载力比同等条件的短柱低B.纵向钢筋宜采用较粗的钢筋，以保证钢筋骨架的刚度及防止受力后过早压屈C.在轴心受压柱中纵向钢筋数量由计算确定，且不少于4根并沿构件截面四周均匀设置D.箍筋的间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸，且不应大于10d（d为纵向钢筋的最小直径）答案：D解析：2022版教材P22页三、钢筋混凝土柱的受力特点及配筋要求钢筋混凝土柱子是建筑工程中常见的受压构件。对实际工程中细长受压柱，破坏前将发生纵向弯曲。因此，其承载力比同等条件的短柱低。三、钢筋混凝土柱的受力特点及配筋要求（二）柱中的箍筋配置要求：箍筋的间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸，且不应大于15d（d为纵向钢筋的最小直径）。悬浇梁体一般分为( )浇筑。A.墩顶梁段(0号块)B.0号块两侧对称悬浇梁段C.边孔支架现浇梁段D.主梁跨中合龙段E.预应力筋管道接缝处答案：A,B,C,D解析：2022版教材P66页 悬浇梁体一般分为四大部分浇筑：（1）墩顶梁段（0号块）（2）墩顶梁段（0号块）两侧对称悬浇梁段（3）边孔支架现浇梁段（4）主梁跨中合龙段关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同答案：A解析：关于普通混凝土小砌块的施工做法，正确的是（）。A.在施工前先浇水湿透B.清除表面污物C.底面朝下正砌于墙上D.底面朝上反砌于墙上E.小砌块在使用时的龄期已达到28d答案：B,D,E解析：普通混凝土小型空心砌块砌体，砌筑前不需对小砌块浇水湿润，A错误；但遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其浇水湿润。清除表面污物，B正确。小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上，C错误、D正确。施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d，E正确。关于标底，下列说法正确的有( ）。A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密B.编制标底的中介机构可以为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询C.招标人可以规定最高和最低投标价格D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件E.编制标底的中介机构不得参加投标答案：D,E解析：招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。编制标底的中介机构不得参加投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；招标人不得规定最低投标价格。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。施工方信息管理手段的核心是（ ）。A.实现工程管理信息化B.编制信息管理手册C.建立基于互联网的信息处理平台D.实现办公自动化答案：A解析：2022版教材P279页施工方信息管理手段的核心是实现工程管理信息化。因此，正确选项是A。附着式升降双排脚手架水平杆层未设挂扣式钢脚手板时，应设置()。A.水平横杆B.水平斜杆C.纵向横杆D.竖向斜杆答案：B解析：2022版教材P230页“(2)杆件设置1）架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求;2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆;3)当双排脚手架的水平杆层未设挂扣式钢脚手板时，应按规范要求设置水平斜杆。”甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。A.分包合同无效，则仲裁协议无效B.分包合同有效，则仲裁协议有效C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性答案：D解析：2022新版教材P333页仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。2022二级建造师历年真题9章 第4章作为交通安全设施的防撞设施，其主要作用包括()。A、吸收能量B、隔离公路用地C、指示道路线形D、诱导视线E、减轻损伤程度答案：A,D,E解析：防撞设施主要包括护栏、防撞筒等。护栏的主要作用是防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故。同时，还具有吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度，以及诱导视线的作用。防撞筒的主要作用是吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度，同时也有诱导视线的作用。关于有防水要求的建筑楼地面的做法，正确的有()A、地面设置防水隔离层B、楼层结构采用多块预制板组合而成C、楼层结构混凝土采用强度为C15混凝土D、楼板四周做200mm高的混凝土翻边E、立管、套管与楼板节点之间进行密封处理答案：A,D,E解析：2022版教材P 108地面工程防水处理要求：(1)厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。(2)有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；并进行隐蔽验收；排水坡度应符合设计要求。(3)厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，其高度不应小于200mm。宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20，施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。(4)防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确、排水通畅。 架空管道支架正确的施工方法是（ ）。A固定支架在补偿器预拉伸之后固定B有热位移的管道支点应设在位移相同方向C导向支架的滑动面应保持一定的粗糙度D弹簧支架的安装，弹簧应调整至冷态值正确答案：D城镇区域下穿较窄道路的小口径金属管道施工宜采用( )。A.手掘式顶管机B.定向钻C.夯管D.土压平衡顶管机答案：C解析：2022版教材P137 城市管道工程中不开槽施工法的工艺。 （5）夯管法在特定场所是有其优越性，适用于城镇区域下穿较窄道路的地下管道施工。下列有关施工预算和施工图预算的说法，正确的是()。A、 施工预算的编制以预算定额为主要依据B、 施工预算是投标报价的主要依据C、 施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位D、 施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件答案：C解析：施工预算的编制以施工定额为依据A错误施工图预算是投标报价的主要依据B错误施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系D错误因选C#索赔文件包括（）。A.摘要部分B.证据部分C.索赔款项(或工期)计算部分D.论证部分E.总述部分答案：B,C,D,E解析：2022新版教材P264页 索赔括以下几个方面：(1)总述部分；(2)论证部分；(3)索赔款项(或工期)计算部分；(4)证据部分。混凝土工程施工质量检测的方法有（ ）。A.回弹法B.超声脉冲法C.拔出试验法D.点荷载试验方法E.针探法答案：A,B,C解析：矿业工程施工阶段质量控制的重点是：施工工艺和（ ）。A.施工方法B.施工方案C.施工工序D.技术措施答案：C解析：P145-1146矿工程施工阶段质量管理与保障的基本任务是:建立能够稳定施工出合格工程的施工系统，抓好每一环节的质量控制，保证工程质量全面达到或超过质量标准的要求。2022二级建造师历年真题9章 第5章关于联合体投标，下列不符合招标投标法规定的是()。A.招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体中至少应有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标答案：A解析：2022版教材P81页招标投标法规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起()。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年答案：D解析：2022版教材P124合同法规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。高层建筑中直径为50mm的给水镀锌钢管应采用()。A.焊接连接B.法兰连接C.螺纹连接D.卡套连接答案：C解析：堆石坝坝体材料分区主要有()。A.垫层区B.上游堆石区C.过渡区D.主堆石区E.下游堆石区答案：A,C,D,E解析：堆石坝坝体材料分区主要有垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区(次堆石料区)等。故本题应选A、C、D、E。 子项目施工进度计划属于（ ）的组成部分。A.企业年度生产计划B.项目施工月度计划C.工程项目施工进度计划D.单体工程施工进度计划正确答案：C隧道内应加强通风，在有瓦斯的隧道内进行爆破作业必须遵守现行( )的有关规定。A.地下铁道工程施工及验收规范B.公路桥涵施工技术规范C.煤矿安全规程D.城镇燃气输配工程施工及验收规范答案：C解析：2022版教材P316 隧道内应加强通风，在有瓦斯的隧道内进行爆破作业必须遵守现行煤矿安全规程2022年版的有关规定。关于节能技术进步的说法，正确的是（ ）。A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B.国家采取强制措施研发施工节能技术C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持答案：A解析：2022版教材P 192原文解析：B项，国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能技术创新与进步。C项，国务院管理节能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲，指导节能技术研究、开发和推广应用。D项，国务院和省、自治区、直辖市人民政府及其有关部门应当将循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究、应用示范和产业化发展列入国家或者省级科技发展规划和高技术产业发展规划，并安排财政性资金予以支持。利用财政性资金引进循环经济重大技术、装备的，应当制定消化、吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施故A对根据中华人民共和国水法，水资源规划的关系中，区域规划应当服从()。A.流域规划B.专业规划C.综合规划D.单项规划答案：A解析：水法第15条规定：“流域范围内的区域规划应当服从流域规划，专业规划应当服从综合规划。流域综合规划和区域综合规划以及与土地利用关系密切的专业规划，应当与国民经济和社会发展规划以及土地利用总体规划、城市总体规划和环境保护规划相协调，兼顾各地区、各行业的需要。”故本题应选A。2022二级建造师历年真题9章 第6章 某公司承接了某工厂新建厂区的建设任务，公司针对该厂区建设所编制的施工组织设计应属于（ ）。A施工规划B单位工程施工组织设计C施工组织总设计D分部分项工程施工组织设计正确答案：C根据我国合同法的规定，属于可撤销合同的是（）的合同。A.以合法形式掩盖非法目的B.以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益答案：C解析：2022版教材P124合同法规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者趁人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心、后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑、由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊实验设备，设置在地下二层的实验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象，施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。事件二：施工单位针对两层通高实验区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体建设有模板和支架选型、构造审计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体涉及必要的验算内容。事件三：在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：（1）梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕；（2）在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料；（3）两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后，浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。事件四：主体机构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排。如下图所示（时间单位：周） 、事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划？ 、事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容？ 、事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处？后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些？ 、事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作？需增加成本多少万元？答案：解析：1> 、施工进度计划按编制对象的不同可分为：施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(或专项工程)工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。2> 、对拉螺栓承载能力计算；基础下混凝土楼板抗冲切计算、地基承载能力计算；楼板总荷载核算；架体整体稳定计算、连墙件承载能力计算、边梁斜撑杆轴向稳定。3> 、（1）不妥之处一：梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕原因：后浇带模板与支架应独立搭设。不妥之处二：在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料原因：后浇带两侧应用模板分隔，上部采取钢筋保护措施。不妥之处三：两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板原因：后浇带位置模板应该等到后浇带强度达到设计要求后拆除。不妥之处四：主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。原因：后浇带在主体结构封顶（两侧混凝土浇筑后）后14天浇筑。（2）填充后浇带，可采用微膨胀混凝土，强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少14d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。4> 、从网络图上可以看出，如果想要通过压缩工作来缩短总工期，只能压缩关键线路上的工期。本时标网络图的关键线路为：ABEHI，其中可以压缩的工作有E和H两项，由于压缩E工作所需要的成本低于H工作所需要的成本。从经济的角度来看，压缩工作E更合适。需要增加的成为为10万元。一般工业炉窑砌筑，要求砌体砖缝厚度不大于2mm的有（ ）。A.煤气管道内衬砖B.拱和拱顶C.干砌砖D.硅藻土砖E.高温或有炉渣作用的底和墙答案：B,E解析：2022版教材P122一般工业炉各部位砌体砖缝厚度的施工要求：1）底和墙不大于3mm。2）高温或有炉渣作用的底和墙不大于2mm。3）拱和拱顶：干砌不大于1.5mm，湿砌不大于2mm。4）带齿挂砖：干砌不大于2mm，湿砌不大于3mm。5）隔热耐火砖，如黏土质，高铝质和硅质砖：工作层不大于2mm，非工作层不大于3mm。6）硅藻土砖：不大于5mm。7）空气、燃气管道内衬砖不大于3mm。8）烧嘴砖不大于2mm。砌筑墙体中，可以不设置过梁的洞口最大宽度为( )。A.250mmB.300mmC.400mmD.500mm答案：B解析：2022版教材P286页 （7）宽度超过300mm的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。 某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了A集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给A集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲公司和乙公司连带D.甲公司和乙公司按资产比例正确答案：C下列可视为投标人相互串通投标的是（ ）。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间约定部分投标人放弃投标C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人以弄虚作假方式骗取中标答案：C解析：2022版教材P 84属于投标人相互串通投标的情形：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；投标人之间约定中标人；投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。视为投标人相互串通投标的情形：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。水利工程建筑与安装工程费用由()组成。A、直接费B、间接费C、直接工程费D、企业利润E、税金答案：A,B,D,E解析：水利工程建筑及安装工程费用组成。建筑及安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。2022二级建造师历年真题9章 第7章(2022年)下列施工组织设计内容中，应当首先确定的是（ ）。 A.施工平面图设计 B.机具设备需求计划 C.施工方案 D.施工进度计划答案：C解析：施工组织总设计的编制通常采用如下程序： （1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究； （2）计算主要工种工程的工程量；（3）确定施工的总体部署； （4）拟订施工方案； （5）编制施工总进度计划； （6）编制资源需求量计划； （7）编制施工准备工作计划 （8）施工总平面图设计； （9）计算主要技术经济指标。（2022年真题）下列污水处理方法中，属于生物处理法的有（ ）。A、重力分类法B、活性污泥法C、生物膜法D、氧化塘法E、紫外线法答案：B,C,D解析：考查给水与污水处理工艺流程。生物处理法是利用微生物的代谢作用，去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等，还有氧化塘及污水土地处理法。脚手架及其地基基础的检查和验收阶段有()。A.基础完工后，架体搭设前B.作业层上施加荷载前C.每搭设完10m高度后D.达到设计高度后E.停用超过一个月的，在重新投入使用之前答案：A,B,D,E解析：2022版教材P2171)基础完工后，架体搭设前;2)每搭设完6-8m高度后;3)作业层上施加荷载前;4)达到设计高度后;5)遇有六级及以上大风或大雨后;6)冻结地区解冻后;7)停用超过一个月的，在重新投入使用之前。某城市道路改造工程，随路施工的综合管线有 0. 4MPa 的 DN500 中压燃气、DN1000 给水管并排铺设在道路下，燃气管道与给水管材均为钢管，实施双管合槽施工。热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方 A 公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给 B 公司，并签了分包合同。事件 1：B 公司发现土层松散，有不稳定迹象，但根据已有经验和这个土层的段落较短情况，出于省事省钱的动机，不仅没有进行超前注浆加固等措施，反而加大了开挖的循环进尺，试图“速战速决，冲过去”，丝毫未理睬承包方 A 公司派驻 B 方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故，造成了 3 人死亡。具备安全施工条件。问题：1.燃气管与给水管的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有何要求?2.试述燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。3.对发生的安全事故，A 公司在哪些方面有责任?4.B 公司对事故应该负哪些责?答案：解析：1.燃气管与给水管的水平净距不应小于 0. 5m，燃气管顶的最小覆土深度不得小于 0.9m。2.燃气管道强度试验压力为 0. 6MPa，稳压 1h，无漏气为合格。管道严密性试验压力为0. 46MPa，持续时间不小于 24h，实际压力降不超过允许值为合格。3.首先，A 公司没有认真审核 B 公司施工资质，便与之签了分包合同，这是 A 公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任;其次，A 公司虽然派人进驻到 B 公司施工现场，并对B 公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法，但未采取坚决制止的手段，导致事故未能避免，这是 A 公司安全控制不力的又一方面应负的责任;再次，应统计分包方伤亡事故，并按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。4.B 公司不具备安全资质，又不听 A 公司人员的劝阻，坚持违规操作，造成事故，完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任。下列可以不进行招标的建筑工程项目有（）。A.抢险救灾项目B.利用扶贫资金以工代赈项目C.必须向原中标人采购工程，否则不能满足功能配套要求的项目D.建筑面积2万平方米的房地产开发项目，开发商企业有能力和相应资质自主设计，施工的项目E.采用外国政府援助资金的建筑面积500平方米的社区医院答案：A,B,C,D解析：2022版教材P73页招标投标法规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。若完成某分项工程需要某种材料的净耗量为0.95 t，损耗率为5%，那么，总消耗量为() t。A.0.8B.1.05C.0.95D.0.9975答案：D解析：2022新版教材P62页总消耗量=净用量×（1+损耗率）=0.95×（1+5%）=0.9975关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（ ）。A具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C执行异议审查和复议期间，暂停执行D执行申请人只能是诉讼当事人答案：B解析：A执行的法院可以是第一审法院，或与第一审法院同级的被执行财产所在地的法院。C执行异议审查和复议期间，不停止执行。D启动执行程序可以基于当事人的申请，也可以是审判人员直接移送执行。在工程建设中应采取的消防安全措施，以下表述正确的是（）。A.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效B.组织防火检查，及时消除火灾隐患C.建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合地方标准；没有地方标准的，必须符合行业标准D.落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案E.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所经公安消防机构的批准后可以与居住场所设置在同一建筑物内，但应当与居住场所保持安全距离答案：A,B,D解析：2022版教材P227页消防安全职责。消防法规定，机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（1）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防