()一级《建设工程法规及相关知识》模拟试卷(A)[1].docx

全国一级建造师师考前培训建设工程法规规及相关知识识模拟试卷卷（A）一、单项选择题题(共70题题，每题1分分。每题的备备选项中，只只有1个最符符合题意)1. 根据法的的效力等级，建建设工程质量量管理条例属属于（ ）A法法律 B.部门门规章CC行政法规规 D.单行行条例2. 某施工工单位法定代代表人授权市市场部经理赵赵某参加某工工程招标活动动,这个行为为属于( )A.法法定代理 BB.委托代理理C.指指定代理 DD.表见代理理3. 法律规定合合同的诉讼时时效期间为22年。若某合合同的诉讼时时效进行到第第16个月末末时发生持续续时间为5个个月的不可抗抗力事件，则则该不可抗力力事件消除后后，诉讼时效效还有（ ）。A. 8个月 B. 66个月C. 3个月 D. 11个月4. 某施工单单位与材料供供应商签订了了购买20吨吨钢材的合同同，而材料供供应商实际交交货21吨钢钢材。对于该该施工单位来来说，这种情情况属于（ ）。A. 不当得利利 B. 无因管理C. 侵权 D. 违约5. 某建设单单位于20006年3月11日领取了施施工许可证，由由于某种原因因工程未能按按期开工，该该建设单位按照建建筑法的规规定向发证机机关办理了申申请延期手续续，该工程最最迟应当在（ ）开开工。A. 20066年5月1日日 B. 20006年6月月1日C. 20066年9月1日日 D. 20006年12月月1日6. 某工程监监理人员在现现场检查时发发现施工单位位为了施工便便利未按照设设计图纸施工工，施工单位位项目经理解解释说，根据据他们的经验验，这样施工工不会影响工工程质量。则则该工程监理理人员（ ）。A. 有权要求求施工单位改改正B. 应当通知知设计单位要要求施工单位位改正C. 应当报告告建设单位要要求施工单位位改正D. 应当报告告主管部门要要求通知施工工单位改正7. 某项目的的总投资额为为2800万万元，该项目目建设单位对对下列内容未未进行招标，其其中违反招招标投标法规定定的是（ ）。A. 合同价为为180万元元的施工合同同 B. 合同价为990万元的材材料采购合同同C. 设计费为为60万元的的设计合同 D. 监理费为440万元的监监理合同8. 甲、乙、丙丙三公司组成成联合体参与与某工程投标标且中标，其其共同投标协协议中约定：甲、乙、丙丙三公司按550%、300% 和200%的比例分分享利润和分分担债务，甲甲公司为牵头头公司。若在在施工过程中中联合体对建建设单位负有有80万元的的债务，而丙丙公司已破产产，无力承担担相应债务，则则甲公司应承承担的债务为为（ ）。A. 56万元元 B. 550万元C. 48万元元 D. 40万元9. 某工程项项目，建设单单位未取得施施工许可证便便擅自开工，经经查建设资金金未落实。依依照建筑法法的规定，对对此，正确的的处理方式是是（ ）。 A责责令改正，并并处以罚款 B. 责令令改正，可以以处以罚款C责令令停止施工，并并处以罚款 D.责令停停止施工，可可以处以罚款款10. 在下列列内容中，属属于招标投投标法禁止止的投标人之之间的串通行行为是（ ）。A. 联合体成成员之间进行行内部竞价，确确定最佳组合合报价，然后后再参加投标标B. 低资质企企业与高资质质企业协商，借借用其资质证证书参加投标标C. 投标者之之间进行内部部竞价，内定定中标人，然然后再参加投投标D. 投标人以以向评标委员员会成员行贿贿的手段谋取取中标11. 某必须须招标的建设设项目，共有有三家单位投投标，其中一一家未按招标标文件要求提提交投标保证证金，则关于于对投标的处处理 是否重重新发包，下下列说法中，正正确的是（ ）A、评评标委员会可可以否决全部部投标，招标标人员应当重重新招标B、评标委员会可以以否决全部投投标，招标人人可以直接发发包C、评评标委员会必须须否决全部投投标，招标人人应当重新招招标D、评评标委员会必须须否决全部投投标，招标人可以直接接发包12. 某招标项目目在招标文件件中规定的评评标标准为：投标报价在在标底上下55%区间内为为有效标，在此范围内最低低价中标。甲甲、乙、丙三三家投标人的的报价分别比比标底低5.3%、5.9%、6.2%，则（ ）。A.招标人应确确定投标人甲甲为中标人B.招标人应确确定投标人丙丙为中标人C.评标委员会会可否决所有有投标，招标标人可取消招招标D.评标委员会会可否决所有有投标，招标标人应重新招招标13. 某招标标人根据评标标委员会推荐荐的中标候选选人于20006年7月55日确定了中中标人，次日日向主管部门门提交了招标标投标情况的的书面报告，于于2006年年7月15日日向中标人发发出中标通知知书。由于该该中标人为外外地企业，该该中标人于22006年77月16日收收到中标通知知书。根据招招标投标法的的规定，招标标人和投标人人应当在（ ）前前订立书面合合同。A. 20066年8月5日日 B. 20006年8月114日C. 20066年8月155日 D. 20006年8月116日14. 根据建设工程程安全生产管管理条例的规定，属属于施工单位位安全责任的的是（ ）A提提供相邻构筑筑物的有关资资料B编制安全技技术措施及专专项施工方案案C办办理施工许可可证时报送安安全施工措施施D提提供安全施工工措施费用115. 某建设项目目招标，采用用经评审的最最低投标价法法评标，经评评审的投标价价格最低的投投标人报价11020万元元，评标价11010万元元，评标结束束后，该投标标人向招标人人表示，可以以再降低报价价，报10000万元，与与此对应的评评标价为9990万元，则则双方订立的的合同价应为为（ ）A1020万万元 B。11010万元元C11000万元元 D。9990万元166. 某工程施工工合同中规定定，该工程于于2004年年9月1日开开工，于20006年8月月31日竣工工。为了提早早发挥投资效效益，建设单单位于20005年7月110日要求施施工单位于22006年55月31日竣竣工。根据建建设工程安全全生产管理条条例的规定定，建设单位位的这一要求求属于（ ）。A. 违反合同同的要求 B. 违反合同法法的要求C. 影响安全全生产的要求求 D. 影响响安全生产的的违法要求17. 某工业业企业进行扩扩建，需将原原厂房拆除，为为保证新厂房房尽快开工，经经研究决定采采用爆破作业业方式拆除原原厂房。为此此，（ ）。A. 建设单位位必须经上级级主管部门审审查同意，并并事先将爆破破作业方案报报主管部门批批准B. 建设单位位必须经上级级主管部门审审查同意，施施工单位必须须事先将爆破破作业方案报报主管部门批批准C. 施工单位位必须经上级级主管部门审审查同意，并并事先将爆破破作业方案报报主管部门批批准D. 施工单位位必须经上级级主管部门审审查同意，建建设单位必须须事先将爆破破作业方案报报主管部门批批准18. 某工程程的设备安装装工程分包给给某专业设备备安装公司。在在施工过程中中，总承包单单位发现存在在安全隐患，遂遂要求该安装装公司暂停施施工，但分包包单位仍继续续施工，导致致生产安全事事故。对此事事故，（ ）。A. 由分包单单位承担责任任 B. 由总承包单单位承担责任任C. 由分包单单位承担主要要责任 D. 由总承包单单位承担主要要责任19. 施工单单位应当在施施工组织设计计中对危险性性较大的分部部分项工程编编制专项施工工方案，并附附具安全验算算结果，经（ ）签字后后实施。A. 项目经理理和施工单位位技术负责人人 B. 项目经理和和总监理工程程师C. 施工单位位技术负责人人和总监理工工程师 D. 施工单位技技术负责人或或总监理工程程师20. 某超高高层建筑有两两层地下室，其其基础工程施施工涉及深基基坑支护工程程。根据建建设工程安全全生产管理条条例的规定定，对此深基基坑工程，施施工单位应当当（ ）。A. 编制安全全技术措施并并编制专项施施工方案B. 编制专项项施工方案并并附具安全验验算结果C. 编制专项项施工方案并并报主管部门门审批D. 编制专项项施工方案并并组织专家进进行论证、审审查21. 建设工工程施工前，（ ）应应当对有关安安全施工的技技术要求向施施工作业班组组、作业人员员做出详细说说明，并由双双方签字确认认。A. 设计负责责人 B. 施工单位技技术负责人C. 项目经理理 DD. 施工单位负负责项目管理理的技术人员员22. 施工单单位对因建设设工程施工可可能造成损害害的毗邻建筑筑物、构筑物物和地下管线线等，应当（ ）。A. 采取专项项防护措施 BB. 采取安全加加固措施C. 编制安全全技术措施 D. 编制专项施施工方案23. 政府对对工程质量的的监督管理以以（ ）为为主要手段。A. 施工许可可制度和施工工图审查制度度 BB. 施工图审查查制度和工程程监理制度C. 工程监理理制度和竣工工验收备案制制度 D. 竣工验收备备案制度和施施工许可制度度24. 按我国国有关法规规规定，对建设设工程实行施施工许可制度度和质量监督督制度，下列列关于这两种种制度具体规规定的表述中中，正确的是是（ ）。A. 建设单位位在领取施工工许可证之前前，应当办理理工程质量监监督手续B. 建设单位位在领取施工工许可证之后后，应当办理理工程质量监监督手续C. 建设单位位在领取施工工许可证之前前，施工单位位应当办理工工程质量监督督手续D. 建设单位位在领取施工工许可证之后后，施工单位位应当办理工工程质量监督督手续25. 某钢筋筋混凝土工程程的施工合同同中规定，工工程所需用的的所有商品混混凝土由建设设单位负责供供应，其余材材料由施工单单位负责采购购，则（ ）。A. 商品混凝凝土由建设单单位负责检验验，其他材料料由施工单位位负责检验B. 商品混凝凝土由监理单单位负责检验验，其他材料料由施工单位位负责检验C. 商品混凝凝土和其他材材料均由施工工单位负责检检验 D. 商品混凝凝土和其他材材料均由建设设单位负责检检验26. 在某工工程施工过程程中，施工单单位发现该工工程某一部位位的设计图纸纸所标注的尺尺寸有误。在在这种情况下下，施工单位位应当（ ）。A. 按照原设设计图纸继续续施工 B. 及时提出意意见和建议C. 自行修改改正确后继续续施工 D. 与监理工程程师协商后继继续施工27. 某工程程地下室底板板钢筋绑扎完完成，准备浇浇筑混凝土时时，按照建建设工程质量量管理条例的的规定，施工工单位应当通通知（ ）。A. 建设单位位和监理单位位 B. 建设单位和和质量监督机机构C. 监理单位位和质量监督督机构 D. 质量监督机机构和安全生生产监督机构构28. 总承包包特级资质的的甲企业与建建设单位签订订了某工程的的施工总承包包合同后，经经建设单位同同意将其中的吊装装工程分包给给具有相应资资质的乙企业业。按照建建设工程质量量管理条例的的规定，甲企企业应当确定定该工程项目目的（ ）。A. 项目经理理、技术负责责人和施工管管理负责人B. 项目经理理、技术负责责人和分包方方项目经理C. 项目经理理、技术负责责人和分包方方安全生产负负责人D. 项目经理理、分包方项项目经理和技技术负责人29. 对在保保修期限内和和保修范围内内发生的质量量问题，（ ）。A. 由质量缺缺陷的责任方方履行保修义义务，由建设设单位承担保保修费用B. 由质量缺缺陷的责任方方履行保修义义务并承担保保修费用C. 由施工单单位履行保修修义务并承担担保修费用D. 由施工单单位履行保修修义务，由质质量缺陷责任任方承担保修修费用30. 为了提提高城市形象象，完善城市市功能，经有有关部门批准准拟拆除某写写字楼。下列列关于拆除写字楼的说说法正确的是是（ ）A、施工单位拆拆除写字楼前前，应得到工工程所在地的的建设行政主主管部门批准准B、拆除写字楼楼前，施工单单位应到工程程所在地的建建设行政主管管部门备案C、建设单位拆拆除写字楼前前，应持有关关资料报工程程所在地的建建设行政主管管部门批准D、在拆除写字字楼前，建设设单位应持有有关资料报工工程所在地的的建设行政主主管部门备案案31. 建设项项目的初步设设计，应当按按照环境保护护设计规范的的要求，编制制环境保护篇篇章，其中要要落实（ ）。A. 防治环境境污染和生态态破坏的措施施以及对环境境影响的监测测措施B. 防治环境境污染和生态态破坏的措施施以及环境保保护设施投资资概算C. 防治环境境污染和生态态破坏的措施施以及文明施施工措施费用用概算D. 防治环境境污染和生态态破坏的措施施以及环境保保护设施投资资和文明施工工措施费用概概算32. 存放于于工地、为施施工所必须的的材料，属于于建筑工程一一切险承保内内容中的（ ）。A. 工地内现现有的建筑物物 B. 第三方财产产C. 工程本身身 D. 其他财产33. 某工程程的建筑工程程和设备安装装工程由业主主分别发包给给甲、乙两公公司，并由业业主分别投保保了建筑工程程一切险和安安装工程一切切险。设备安安装工程合同同规定的开工工日期为20006年5月月10日，但但由于结构工工程施工进度度延误，设备备安装工程实实际于20006年6月110日开工；需安装的设设备于20006年5月220日运到施施工现场，安安装机械于22006年55月30日进进场。则该安安装工程一切切险的保险责责任自（ ）开开始。A. 20066年5月100日 B. 22006年55月20日C. 20066年5月300日 D. 22006年66月10日34. 某施工工单位在外地地承接了一工工程的施工任任务，并与建建设单位签订订了施工合同同。该施工单单位在工程所所在地招募了了一批劳务工工，并与他们们签订了劳动动合同。在施施工过程中，由由于建设单位位资金筹措困困难而导致施施工合同终止止，则该施工工单位（ ）。A. 可以随时时解除劳动合合同B. 不得解除除劳动合同，应应安排这批劳劳务工到其他他工程上工作作C. 可以解除除劳动合同，但但应提前300日以书面形形式通知劳动动者本人D. 可以解除除劳动合同，但但应提前300日以书面形形式通知劳动动者本人，并并给予劳动者者适当补偿35. 根据劳劳动法的规规定，新建、改改建、扩建工工程的（ ）必须与主主体工程同时时设计、同时时施工、同时时投入生产和和使用。A. 安全设施施 B. 劳动安全设设施C. 劳动卫生生设施 D. 劳动动安全卫生设设施36. 依照建设工程程施工合同（示示范文本）通用条款款的规定，建建设单位供应应的钢筋由（ ）A、建建设单位负责责试验，并承承担试验费用用B、建建设单位负责责试验，双方方分担试验费费用C、施施工单位负责责试验，建设设单位承担试试验费用D、施工单单位负责试验验，双方分担担试验费用337. 近年年来，由于私私家车数量增增多，某200世纪90年年代中期建成成的住宅小区区内需新建一一车库项目，由由施工单位甲甲承建。下列列关于该施工工单位夜间施施工的说法正正确的是（ ）。A. 禁止夜间间施工B. 夜间244点前可以施施工，0点到到6点禁止施施工C. 夏季禁止止夜间施工，其其他季节可以以夜间施工D. 公告附近近居民后，可可以夜间施工工38. 需要进进行消防设计计的某建设项项目，在建设设单位申请领领取施工许可可证时，消防防设计尚未审审核完毕，建建设行政主管管部门为此不不予颁发施工工许可证。则则下面说法中中正确的是（ ）。A. 建设行政政主管部门做做法错误B. 若申请施施工许可证的的其他条件具具备，建设行行政主管部门门做法错误C. 没有消防防设计的任何何建设项目都都不予颁发施施工许可证D. 建设行政政主管部门做做法正确39. 建设工工程勘察、设设计单位（ ）承承揽勘察、设设计业务。A. 不得跨部部门、跨地区区 B. 可跨部门但但不得跨地区区C. 可跨地区区但不得跨部部门 D. 可可跨部门、跨跨地区40. 企业变变更和终止应应分别办理（ ）。A. 变更登记记和终止登记记 B. 重新登记和和终止登记C. 变更登记记和注销登记记 D. 重新登记和和注销登记41. 在下列列内容中，属属于有限责任任公司董事会会职权的是（ ）。A. 决定公司司经营计划和和投资方案 B. 选举或更更换董事C. 决定董事事的报酬 DD. 修改公公司章程42. 违反税税收法律、行行政法规应当当给予行政处处罚，在（ ）内内未被发现的的，不再给予予行政处罚。A. 1年 B. 3年年C. 5年 D. 100年43. 若采用用数据电文形形式订立合同同且收件人指指定特定系统统接收数据电电文，则（ ），视为到到达时间。A. 该数据电电文进入该特特定系统的时时间B. 该数据电电文进入收件件人的任何系系统的首次时时间C. 收件人在在该特定系统统首次收到该该数据电文的的时间D. 收件人在在该特定系统统或其他系统统首次收到该该数据电文的的时间44. 某施工工单位参加一一公开招标项项目的投标，在在递交投标文文件后发现报报价有较严重重的失误，遂遂在招标文件件规定的投标标截止时间前前，向招标人人送交了一个个书面通知，撤撤回已递交的的投标文件。该该行为是（ ）。A. 要约撤回回 B. 要约撤销C. 承诺撤回回 D. 承诺撤销45. 某工程程项目的建设设单位甲经过过招标投标程程序确定了施施工单位乙为为中标人。在在合同谈判过过程中，建设设单位甲要求求施工单位乙乙让利3%，施施工单位乙予予以拒绝。建建设单位甲以以此为由，不不与施工单位位乙签订施工工合同。对此此，建设单位位甲应承担（ ）。A. 违约责任任 B. 缔约过失责责任C. 侵权责任任 D. 失信责任46. 某房屋屋建筑项目的的建设单位与与施工单位签签订的施工合合同中规定：工期8个月月，采用固定定总价合同，合合同价为6000万元，使使用年限为440年。该工工程按合同工工期竣工并及及时结算，未未发生合同争争议，则该合合同为（ ）。A. 有效合同同 B. 无效合同C. 可变更合合同 D. 可可撤销合同47. 某抢险险工程由于时时间紧迫，建建设单位与施施工单位在施施工合同中对对工程价款未未明确约定，则则该工程的价价款应按照（ ）履履行。A. 订立合同同时工程所在在地的市场价价格B. 订立合同同时承包人所所在地的市场场价格C. 履行合同同时工程所在在地的市场价价格D. 履行合同同时工程所在在地工程造价价管理部门发发布的价格48. 施工单单位甲与设备备供应单位乙乙签订了购买买某种型号混混凝土泵的合合同，约定于于2006年年8月10日日送货上门。设设备供应单位位乙委托运输输公司丙运输输该混凝土泵泵，但运输公公司丙直到88月30日才才将该混凝土土泵送到施工工单位甲，影影响了施工单单位甲所承包包工程的施工工进度。对此此，应由（ ）向向施工单位甲甲承担违约责责任。A. 设备供应应单位乙 B. 运输公司司丙C. 设备供应应单位乙或运运输公司丙 D. 设备供应单单位乙和运输输公司丙49. 乙公司司对甲公司负负有500万万元的债务，22006年55月到期，但但到期未予偿偿还。丙公司司对乙公司负负有200万万元的债务，22006年77月到期，丙丙公司到期无无力偿还。乙乙公司与丙公公司签订了一一份协议，决决定免除丙公公司所负债务务。对此，甲甲公司可以（ ）A. 以自己的的名义行使代代位权 BB. 以乙公公司的名义行行使代位权C. 以自己的的名义行使撤撤销权 DD. 以乙公公司的名义行行使撤销权50. 某工程程施工过程中中发现设计图图纸有较严重重的错误，设设计单位花了了较长时间修修改设计。在在此期间，施施工单位机械械闲置和人员员窝工损失33万元。另外外，图纸延误误造成施工单单位竣工工期期延误20天天，合同规定定的误期损害害赔偿金为22500元/天。对此，（ ）。A. 施工单位位应向建设单单位承担误期期损害赔偿金金5万元B. 建设单位位应向施工单单位承担机械械闲置和人员员窝工损失33万元C. 设计单位位应向施工单单位承担机械械闲置和人员员窝工损失33万元D. 设计单位位应向施工单单位承担误期期损害赔偿金金5万元51. 某施工工单位与建设设单位签订了了设备安装施施工合同，并并与设备供应应单位签订了了设备采购合合同。施工合合同中规定，工工期拖延罚款款为10000元/天；设设备采购合同同中规定，设设备交货拖延延罚款为12200元/天天。由于设备备供应商交货货拖延30天天，该施工单单位采取了赶赶工措施，发发生费用0.5万元，但但安装竣工工工期仍拖延了了20天。该该设备供应商商应向该施工工单位承担的的违约责任为为（ ）。A. 2.5万万元 B. 3.6万万元C. 5.6万万元 D. 6.1万万元52. 某工程程施工过程中中，由于建设设单位负责供供应的材料未未能按时到场场，致使施工工单位多名木木工窝工，项项目经理安排排他们去绑扎扎钢筋和清理理场地，这是是非违约方的的（ ）。A. 延伸义务务 B. 连带带义务C. 减损义务务 D. 新增增义务53. 张某是是某施工单位位的材料采购购员，一直代代理本单位与与外地甲建材材公司的材料料采购业务。后后张某跳槽到到其他单位，但但甲公司并不不知情。张某某用盖有原单单位公章的空空白合同书与与甲公司签订订了一份材料料采购合同，则则该合同为（ ）。A. 效力待定定合同 B. 无效合同同C. 可撤销合合同 DD. 有效合合同54. 甲与乙乙订立了一份份材料购销合合同，约定甲甲向乙交付相相应的材料，货货款为80万万元，乙向甲甲支付定金44万元；同时时约定任何一一方不履行合合同应支付违违约金6万元元。合同到期期后，甲无法法向乙交付材材料，乙为了了最大限度保保护自己的利利益，应该请请求（ ）。A、甲双倍返还还定金8万元元 B、甲双倍返还还定金8万元元，同时请求求甲支付违约约金6万元 C、甲支付违约约金6万元 ，同时请求求返还预付的的定金4万元元 D、甲支付违约约金6万元55. 某施工工合同为固定定总价合同，合合同价为20000万元，其其中利润为55%，按施工工进度分阶段段付款。当施施工单位完成成合同额600%时，建设设单位已向施施工单位支付付了10000万元的工程程款。此时，由由于施工单位位的严重违约约行为，建设设单位终止了了该施工合同同。该施工合合同终止后建建设单位还应应向施工单位位支付（ ）。A. 190万万元 B. 200万元元C. 240万万元 D. 250万元元56. 某施工工单位附属的的钢筋混凝土土预制构件加加工厂甲与施施工单位乙签签订了来料加加工承揽合同同，制作一批批钢筋混凝土土预制构件。甲甲按合同规定定的时间制作作完成该批构构件，经催告告，乙逾期33个月仍未来来交款提货，则则甲可以行使使（ ）。A. 抵押权 B. 质质押权C. 留置权 D. 销销毁权57. 施工单单位甲与设备备供应单位乙乙签订了价格格为180万万元的设备采采购合同，合合同规定的定定金为18万万元。合同订订立后，施工工单位甲实际际向设备供应应单位乙支付付了15万元元定金，设备备供应单位乙乙收取定金后后拒不履行合合同，则施工工单位甲可以以要求设备供供应单位乙返返还（ ）。A. 15万元元 B. 18万元C. 30万元元 D. 36万元58. 某建设设单位与某监监理单位签订订了一份监理理合同。在合合同履行过程程中，双方发发生争议而诉诉讼至法院。法法院应根据合合同法分则则中关于（ ）的的相关规定处处理此案。A. 委托合同同 B. 技术术服务合同C. 居间合同同 D. 建设设工程合同59. 甲、乙乙因合同纠纷纷申请仲裁。甲甲、乙各选定定一名仲裁员员，首席仲裁裁员由甲、乙乙共同选定。仲仲裁庭合议时时产生两种不不同意见，仲仲裁庭应当（ ）作作出裁决。A. 按多数仲仲裁员的意见见 B. 按首首席仲裁员的的意见C. 提请仲裁裁委员会 D. 提请仲裁委委员会主任60. 当采用用诉讼作为建建设工程纠纷纷处理方式时时，若原告提提起诉讼，被被告可以反诉诉。这体现的的是（ ）。A. 当事人意意思自治 B. 当事人在诉诉讼中对抗的的平等性C. 程序和实实体判决严格格依法 D. 诉讼的二二审终审制61. 建设工工程纠纷涉及及到的（ ）问问题，一般需需要进行鉴定定。A. 合同工期期 B. 付款款方式C. 工程质量量 D. 违约约责任62. 乙诉甲甲施工合同纠纠纷一案经某某市一区法院院一审判决甲甲向乙支付工工程款及利息息合计60万万元。甲不服服，向该市中中级法院提出出上诉，二审审法院驳回甲甲的诉讼请求求。甲的住所所地在该市二二区，但在该该区没有财产产可供执行，而而在该市三区区存有价值约约80万元的的钢材。则乙乙应当向该市市（ ）申申请强制执行行。A. 一区法院院 B. 二区法院 C. 三三区法院 D. 中中级法院63. 下列关关于建设工程程文件归档的的表述中正确确的是（ ）。A归档可以分分阶段进行，也也可以在单位位或分部工程程通过竣工验验收前进行 B勘察、设计计单位应当在在任务完成时时，将各自形形成的有关工工程档案向城城建档案馆归归档 C施工、监理理单位应当在在工程竣工验验收后，将各各自形成的有有关工程档案案向建设单位位归档 D凡设计施工工及监理单位位需要归档的的文件，应按按照国家有关关规定单独立立卷归档64. 甲与乙乙签订的施工工合同中约定定采用仲裁作作为处理合同同纠纷的方式式。在施工过过程中，甲与与乙对已完成成的某部位工工程质量是否否符合合同规规定产生争议议。甲向仲裁裁委员会提请请仲裁，但乙乙则认为当初初为了承接该该工程不得已已而接受了此此仲裁协议，故故该仲裁协议议无效。甲请请求仲裁委员员会作出决定定，乙则请求求人民法院作作出裁定。对对此，应按下下述方式处理理：（ ）。A. 原仲裁协协议有效，由由仲裁委员会会对工程质量量争议作出裁裁决B. 原仲裁协协议无效，由由人民法院对对工程质量争争议作出判决决C. 由仲裁委委员会对该仲仲裁协议是否否有效作出裁裁决D. 由人民法法院对该仲裁裁协议是否有有效作出裁定定65. 建设工工程物资采购购合同在履行行过程中对质质量、数量、合合同价款产生生纠纷，引起起这三方面纠纠纷较常见的的共同原因是是（ ）。A. 合同约定定不明确 B. 供供货方不履行行合同C. 供货方不不按合同履行行 DD. 供货方方迟延履行66. 建筑筑法规定，建建筑施工企业业允许他人以以本企业名义义承揽工程，情情节严重的，要要承担下列法法律责任：（ ）。A. 取消12年投标资资格 B. 降低低资质等级C. 承担连带带赔偿责任 D. 吊销销营业执照67. 具有注注册建造师执执业资格的项项目经理王某某在某工程施施工中，未履履行安全生产产管理职责，造造成重大安全全事故，被吊吊销执业资格格证书并被判判处3年有期期徒刑，则王王某（ ）。A. 5年内不不予注册且不不得担任任何何项目负责人人B. 5年内不不予注册，刑刑满后5年内内不得担任任任何项目负责责人C. 终身不予予注册，刑满满后5年内不不得担任任何何项目负责人人D. 终身不予予注册且不得得担任任何项项目负责人68. 根据有有关规定，不不属于无效施施工合同的情情况为（ ）。A、承包人未取取得建筑施工工企业资质或或者超越资质质等级，但在在竣工前取得得相应资质的的 B、没有资质的的实际施工人人借用有资质质的建筑施工工企业名义的的 C、建设工程必必须招标而没没有招标或者者中标无效的的 D、承包人未取取得建筑施工工企业资质或或者超越资质质等级，但竣竣工验收合格格的69. 某施工工单位的现场场劳动安全设设施不符合国国家规定，监监理工程师发发现后要求施施工单位整改改，但项目经经理仍不采取取措施，因而而发生重大伤伤亡事故，则则该项目经理理承担的刑事事责任有（ ）。A. 拘留并处处罚款 B. 吊销资格证证书C. 有期徒刑刑或拘役 D. 有有期徒刑并处处拘役、罚金金70. 某工程程质量监督人人员由于个人人原因，连续续多日精神不不振，思想不不集中，未能能对工程实施施严格的质量量监督，致使使应当发现的的质量隐患未未被发现，造造成严重的工工程质量事故故，该工程质质量监督人员员要承担法律律责任。这属属于法律责任任特殊构成要要件的（ ）。A. 特殊主体体 BB. 特殊结结果C. 无过错责责任 D. 转承责任任二、多项选择题题(共30题，每每题2分。每题的的