4建设工程设计合同(二)2221.docx

注释：本合同是依据GF20000210示范文本为蓝本，考虑我方设计人为主体所做的合同文本修改。 合同编号： 填写甲方与填写乙方_建设工程设计合合同（二）_（专业建设工程程设计合同）_年_月_日填写签约时时间_填写写签约地点 （注：如合同内同同少，可不附附此页）(注：在本合同同文本中，标标有“”的为必必须具备且不不能擅自更改改或删除的语语句，如果确确需更改或删删除，应请示示本单位法律律部门同意后后方可更改或或删除；标有有“*” 的为法律律规定条款或或合同通常必必备条款；标标有 “*”的为合同各各方协商确定定的条款；标标有 “*” 的为合同同选择性条款款。斜体文字仅供在在签订合同时时作为提示之之用，最终版版本的合同文文本应当将斜斜体文字删除除。本合同是通用格格式文本，在在具体合同签签署前必须经经本单位法律律部门审核，以以审核后文本本为准。) 合同编号： 建设工程设计合合同（二） 甲方（发包人）：(注：须填填写营业执照照登记的单位位全称) 注册地址: (注：以以营业执照为为准) 邮编：通讯地址：(注注：以实际办办公地址为准准) 邮编：法定代表人： 职务：乙方（设计人）：(注：须填填写营业执照照登记的单位位全称) 注册地址: (注：以以营业执照为为准) 邮编：通讯地址：(注注：以实际办办公地址为准准) 邮编：法定代表人： 职务： 发包人委委托设计人承承担_ 工程设计，工工程地点为_ ，经经双方协商一一致，签订本本合同，共同同执行。 第一条本合同签订订依据* 中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法和和建设工程程勘察设计市市场管理规定定。 国国家及地方有有关建设工程程勘察设计管管理法规和规规章。 建建设工程批准准文件。第二条设设计依据* 发发包人给设计计人的委托书书或设计中标标文件 发发包人提交的的基础资料 设设计人采用的的主要技术标标准是：_ 第三条合合同文件的优优先次序*构成本合同同的文件可视视为是能互相相说明的，如如果合同文件件存在歧义或或不一致，则则根据如下优优先次序来判判断：. 合合同书. 中中标函（文件件）. 发发包人要求及及委托书. 投投标书第四条本本合同项目的的名称、规模模、阶段、投投资及设计内内容（根据行行业特点填写写）_ _ 。*第五条发发包人向设计计人提交的有有关资料、文文件及时间：_ 。*第六条设设计人向发包包人交付的设设计文件、份份数、地点及及时间：_ _ 。* 第七条条费用* .11 双方商定定，本合同的的设计费为_ 万元。收费费依据和计算算方法按国家家和地方有关关规定执行，国国家和地方没没有规定的，由由双方商定。. 如如果上述费用用为估算设计计费，则双方方在初步设计计审批后，按按批准的初步步设计概算核核算设计费。工工程建设期间间如遇概算调调整，则设计计费也应做相相应调整。 第八条条支付方式式*. 本合同同生效后三天天内，发包人人支付设计费费总额的，计_ 万元作为为定金（合同同结算时，定定金抵作设计计费）。. 设计人人提交_ 设计文件件后三天内，发发包人支付设设计费总额的的，计计_ 万元；之之后，发包人人应按设计人人所完成的施施工图工作量量比例，分期期分批向设计计人支付总设设计费的，计_ 万元，施施工图完成后后，发包人结结清设计费，不不留尾款。 .33 双方委托银银行代付代收收有关费用。第九条双方责责任*. 发发包人责任. 发包人按本本合同第五条条规定的内容容，在规定的的时间内向设设计人提交基基础资料及文文件，并对其其完整性、正正确性及时限限负责。发包包人不得要求求设计人违反反国家有关标标准进行设计计。发包人提交交上述资料及及文件超过规规定期限天以内，设设计人按本合合同第六条规规定的交付设设计文件时间间顺延；发包包人交付上述述资料及文件件超过规定期期限天以以上时，设计计人有权重新新确定提交设设计文件的时时间。. 发包人变更更委托设计项项目、规模、条条件或因提交交的资料错误误，或所提交交资料作较大大修改，以致致造成设计人人设计返工时时，双方除另另行协商签订订补充协议（或或另订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人支付返工工费。在未签订合合同前发包人人已同意，设设计人为发包包人所做的各各项设计工作作，发包人应应支付相应设设计费。. 在合同履行行期间，发包包人要求终止止或解除合同同，设计人未未开始设计工工作的，不退退还发包人已已付的定金；已开始设计计工作的，发发包人应根据据设计人已进进行的实际工工作量，不足足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付。. 发包人必须须按合同规定定支付定金，收收到定金作为为设计人设计计开工的标志志。未收到定定金，设计人人有权推迟设设计工作的开开工时间，且且交付文件的的时间顺延。. 发发包人应按本本合同规定的的金额和日期期向设计人支支付设计费，每每逾期支付一一天，应承担担应支付金额额千分之二的的逾期违约金金，且设计人人提交设计文文件的时间顺顺延。逾期超超过天以以上时，设计计人有权暂停停履行下阶段段工作，并书书面通知发包包人。发包人人的上级或设设计审批部门门对设计文件件不审批或本本合同项目停停缓建，发包包人均应支付付应付的设计计费。. 发包人要求求设计人比合合同规定时间间提前交付设设计文件时，须须征得设计人人同意，不得得严重背离合合理设计周期期，且发包人人应支付赶工工费。. 发包人应为为设计人派驻驻现场的工作作人员提供工工作、生活及及交通等方面面的便利条件件及必要的劳劳动保护装备备。. 设计文件中中选用的国家家标准图、部部标准图及地地方标准图由由发包人负责责解决。. 承担本项目目外国专家来来设计人办公公室工作的接接待费（包括括传真、电话话、复印、办办公等费用）。. 设设计人责任. 设计人应按按国家规定和和合同约定的的技术规范、标标准进行设计计，按本合同同第六条规定定的内容、时时间及份数向向发包人交付付设计文件（出出现.、规规定有关交付付设计文件顺顺延的情况除除外）。并对对提交的设计计文件的质量量负责。. 设计合理使使用年限为_ 年年。. 负责对外商商的设计资料料进行审查，负负责该合同项项目的设计联联络工作。 设计人对设设计文件出现现的遗漏或错错误负责修改改或补充。由由于设计人设设计错误造成成工程质量事事故损失，设设计人除负责责采取补救措措施外，应免免收受损失部部分的设计费费，并根据损损失程度向发发包人支付赔赔偿金，赔偿偿金数额由双双方商定为实实际损失的_ 。. 由由于设计人原原因，延误了了设计文件交交付时间，每每延误一天，应应减收该项目目应收设计费费的千分之二二。（注释：减收的的数额比例，由设计人在在签订合同时时酌定）. 合同生效后后，设计人要要求终止或解解除合同，设设计人应双倍倍返还发包人人已支付的定定金。. 设计人交付付设计文件后后，按规定参参加有关上级级的设计审查查，并根据审审查结论负责责不超出原定定范围的内容容做必要调整整补充。设计计人按合同规规定时限交付付设计文件一一年内项目开开始施工，负负责向发包人人及施工单位位进行设计交交底、处理有有关设计问题题和参加竣工工验收。在一一年内项目尚尚未开始施工工，设计人仍仍负责上述工工作，可按所所需工作量向向发包人适当当收取咨询服服务费，收费费额由双方商商定。第十条保保密*双方均应保保护对方的知知识产权、商业秘密，未经对方同同意，任何一一方均不得对对对方的资料料及文件擅自自修改、复制制或向第三人人转让或用于于本合同项目目外的项目。如如发生以上情情况，泄密方方承担一切由由此引起的后后果并承担赔赔偿责任。第十一条争议解决*本合同发生争议议，发包人、设设计人应及时时协商解决，协协商或调解不不成时，发包包人、设计人同意选选择以下第 种方方式解决：1、 由_仲仲裁委员会仲仲裁；2、 向_人人民法院起拆拆。（注释：关于争争议解决方式式的选择应注注意：如果选择第1种种仲裁方式， 则1、根据据最高人民民法院关于适适用中华人人民共和国仲仲裁法若干干问题的解释释第七条“当事人约定定争议可以向向仲裁机构申申请仲裁也可可以向人民法法院起诉的，仲仲裁协议无效效。但一方向向仲裁机构申申请仲裁，另另一方未在仲仲裁法第二十十条第二款规规定期间内提提出异议的除除外”。因此仲裁裁条款和向法法院起诉条款款不可同时选选择，即选择择了第1种仲仲裁方式解决决争议的，就就不能再同时时选择第2种种向法院起诉诉方式。2、仲仲裁机构和地地点必须明确确，例如：“由北京仲裁裁委员会仲裁裁，仲裁地点点北京”。如果选择第2种种向法院起诉诉方式，则11、最好约定定在设计人住住所地法院，如如果当地有铁铁路运输法院院，应首先约约定向铁路运运输法院起诉诉；若设计人人住所地无铁铁路运输法院院，约定向设设计人住所地地法院起诉。）第十二条合同生效及及其他*. 发包人要求求设计人派专专人长期驻施施工现场进行行配合与解决决有关问题时时，双方应另另行签订技术术咨询服务合合同。 设计人为本本合同项目的的服务至施工工安装结束为为止。 本工程项目目中，设计人人不得指定建建筑材料、设设备的生产厂厂或供货商。发发包人需要设设计人配合建建筑材料、设设备的加工订订货时，所需需费用由发包包人承担。 发包人委托托设计人配合合引进项目的的设计任务，从从询价、对外外谈判、国内内外技术考察察直至建成投投产的各个阶阶段，应吸收收承担有关设设计任务的设设计人员参加加。出国费用用，除制装费费外，其他费费用由发包人人支付。 发包人委托托设计人承担担本合同内容容以外的工作作服务，另行行签订协议并并支付费用。 由于不可抗抗力因素致使使合同无法履履行时，双方方应及时协商商解决。 本合同双方方签字盖章即即生效，一式式 份份，发包人 份，设计人人 份。 本合同生效效后，按规定定应到项目所所在地省级建建设行政主管管部门规定的的审查部门备备案；双方履履行完合同规规定的义务后后，本合同即即行终止。 双方认可的的来往传真、电电报、会议纪纪要等，均为为合同的组成成部分，与本本合同具有同同等法律效力力。 未尽事宜，经经双方协商一一致，签订补补充协议，补补充协议与本本合同具有同同等效力。发包人名称（盖盖章）：设计人名称称（盖章）： 法定代表人（签签字）：法定代表人人（签字）： 委托代理人：（签签字）委委托代理人（签签字）： 项目经理（签字字）： 项目经理（签签字）： 住所： 住所：邮政编码：邮邮政编码：电话：电电话：传真： 传真：建设行政主管部部门备案：（盖盖章）鉴证意见（盖章章）备案号： 经办人：备案日期： 签证日日期：年月日日 年年月日 第 11 页 共 11 页