水电暖劳务施工合同44674.docx

（水电暖）建 筑 安 装 工 程 施 工 劳 务 合 同承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方方）： 依照中华人民民共和国建筑筑法、中中华人民共和和国合同法及及有关规定，为为明确双方的的权利义务，本本着自愿互利利、权益平等等的原则，经经协商一致签签订本合同。第一条、 工程概况1.1工程名称称：霸州市京京华凤凰城二二期工程；1.2工程地点点：霸州市胜胜芳镇 1.33工程内容：16#楼、117#楼、118#楼、220#楼、地地下车库的全全部水电暖避避雷安装、预预留预埋等（含含相应的弱电电预埋消防及及燃气管道的的套管预埋）。1.4劳务作业业范围：1.4.1强电电（含弱电、消消防电、电讯讯、电话、电电视、智能电电等线管预埋埋穿带丝）避避雷、配电房房、综合布管管布线等及图图纸要求有关关电上内容的的人工费分包包给乙方施工工1.4.2给排排水、暖（含含地暖）、雨雨水、空调冷冷凝管及泵房房、保温等安安装；预留预预埋等（含相相应的消防燃燃气管道的套套管预埋）等等及图纸要求求上全部内容容的人工费分分包给乙方施施工第二条、 实行劳务承承包。乙方按完成成劳务作业的的需要和甲方方工程施工要要求提供劳务务，负责相应应的劳务管理理。第三条、 合同文件的的组成与解释释顺序。合同文件由下列列各项组成，并并依序解释。1. 补充协议；2. 本合同；3. 协商、变更等明明确双方权利利义务的纪要要、协议；4. 中标通知书、投投标书和招标标文件；5. 工程劳务量清单单或确定劳务务报酬的工程程预算书、图图纸；6. 标准、规范和其其他有关技术术资料、技术术要求。第四条、 合同文件适适用标准和法法律4.1适用法律律、法规：中中华人民共和和国现行的法法律和工程所所在地的地方方法规；4.2适用标准准及规范：4.2.1现行行的国家及工工程当地有关关标准、规范范；4.2.2其他他标准及规范范；河北省廊廊坊市及当地地政府有关规规范、标准。第五条、 施工图纸甲方正式开工前前，向乙方提提供施工项目目的施工蓝图图 壹 套。第六条、 施工前期工工作6.1办理施工工手续的责任任及费用、证证件、批件的的名称及完成成时间：施工工许可证、开开工报告、占占道、排污、临临建规划手续续甲方负责与与业主联系办办理。爆破许许可、用火限限制区域的动动火许可、夜夜间施工及其其它施工必须须的手续等由由乙方提前向向甲方报告并并协助甲方办办理，费用由由甲方统一交交纳后，应由由乙方承担的的费用在拨付付乙方劳务费费时扣除；6.2提供水准准点与坐标控控制点位置及及其交验要求求与保护责任任：提供位置置及交验要求求由甲方与业业主商定；在在乙方施工区区域内的由乙乙方在施工期期间负责保护护；6.3完成生产产、生活、临临时设施的责责任和费用以以及完成时间间和要求： 按照甲方现现场时间要求求，由乙方自自行完成。 临时设施用用的人工费（包包括不仅限于于生活办公区区及现场施工工所用的临时时设施所用的的人工费）包包含在单价内内， 第七条、 甲方驻工地地代表： 秦建江 委派代表倪倪旺兴 7.1 甲方驻驻工地代表行行使合同约定定的权利，履履行合同约定定的职责。甲甲方代表可委委派有关具体体管理人员承承担自己的部部分权利和责责任，但涉及及经济责任和和工期的事务务须经现场代代表确认方为为有效。委派派人员调整，需需提前通知乙乙方；7.2 甲方代代表的指令、通通知应采用书书面形式，本本人签字后交交给乙方并办办理签收。必必要时可发出出口头指令，并并在48小时时内给予书面面确认；7.3 甲方代代表应按合同同约定和施工工需要及时向向乙方提供指指令，批准施施工措施并履履行其他约定定的义务；7.4 甲方代代表发现乙方方有转包、再再分包行为或或无履约能力力，有权终止止或中止合同同。乙方人员员有违法、违违纪或不服从从管理的行为为时，甲方代代表有权要求求乙方予以清清退。7.5甲方驻工工地代表无订订约权。没有有签订补充合合同、补充协协议等变更、增增减合同内容容性质文件的的权利。凡甲甲、乙双方合合约性质文件件（现场签证证除外）只有有甲方驻工地地代表签字，而而无甲方法人人单位合同专专用印鉴者，均均无任何法律律效力。7.6在甲方授授权范围内的的工程项目管管理部亦无订订约权、没有有签订补充合合同、补充协协议等变更、增增减合同内容容性质文件的的权利。凡甲甲、乙双方合合约性质文件件加盖工程项项目专用章或或项目管理专专用章均无任任何法律效力力。甲方代表易人，应应提前7天通通知乙方，后后任继续承担担前任应负的的责任。第八条、 乙方驻工地地代表： ；材料料员： 8.1 乙方驻驻工地代表行行使合同约定定的权利，履履行合同约定定的职责。乙乙方的要求、请请求和通知，以以书面形式由由本人签字后后送交甲方，办办理签收。8.2 乙方代代表按批准的的施工方案和和甲方发出的的指令、要求求组织劳务作作业。在情况况紧急且无法法与甲方代表表联系的情况况下，可采取取保证工程和和人员生命、财财产安全的紧紧急措施，并并且采取紧急急措施后244小时内向甲甲方报告。由由责任方承担担因此发生的的经济支出或或费用以及工工期延误责任任。8.3乙方代表表易人应提前前7天通知甲甲方，后任继继续承担前任任应负的责任任。8.4乙方代表表要有甲方法法人授权的委委托书。8.5乙方的材材料领料员必必须有乙方法法人代表的授授权委托，整整个施工过程程中不能易人人，如易人必必须有法人委委托手续。否否则视为乙方方违约，按违违约条款执行行。甲方有权权强制乙方退退场不承担乙乙方的费用和和损失。第九条、 甲方责任9.1 组建与与工程相适应应的项目管理理班子，实施施工程项目的的全面组织与与管理；9.2 负责编编制施工组织织设计、制订订项目管理目目标、实施对对工程质量、安安全、工期、文文明施工、计计量检测、实实验化验的控控制、监督、检检查和验收；9.3 负责工工程技术交底底、组织参加加图纸会审，统统一安排技术术档案资料的的收集整理、办办理交工验收收；9.4 随时检检查乙方施工工设备的运行行、材料保管管使用情况，检检查乙方现场场管理人员和和操作人员的的有效证件及及持证上岗情情况。乙方违违犯规定或工工作达不到要要求的标准时时，有权要求求乙方进行整整改、返修，由由乙方自行承承担相应费用用，并给予相相应的经济处处罚；9.5负责审核核乙方编制的的施工劳务预预算、用料计计划及各种报报表；9.6负责与业业主、监理、设设计等单位和和有关部门的的工作联系，协协调现场有关关单位的关系系。第十条、 乙方责任10.1对本合合同承包范围围内的施工劳劳务向甲方负负责，组织具具有相应资格格证书的熟练练工人投入工工作；未经甲甲方授权不得得擅自与业主主及有关部门门发生工作上上的联系。全全部施工任务务必须组织自自有力量完成成，严禁转包包或再分包本本合同约定的的施工劳务；10.2自觉遵遵守法律、法法规及甲方与与业主的有关关规章制度。接接受甲方及有有关部门的管管理、检查与与监督。与现现场其他单位位搞好协调配配合；10.3严格按按照设计图纸纸、施工验收收规范、有关关技术要求及及施工组织设设计精心组织织施工，确保保工程质量达达到约定标准准；科学安排排作业计划，投投入足够的人人力、物力，保保证工期；加加强安全教育育，认真执行行安全技术规规范，严格遵遵守安全制度度，落实安全全措施，确保保施工安全；加强现场管管理，严格执执行建设主管管部门及环保保、消防、环环卫等有关部部门对施工现现场的管理规规定，做到文文明施工；承承担由于自身身责任造成的的质量修改、返返工、工期拖拖延、安全事事故、现场脏脏乱造成的损损失和各种罚罚款； 10.4接到图图纸 7 天内编编制出施工劳劳务预算（附附材料设备总总用量计划），提提交甲方审核核。根据甲方方编制的施工工组织设计总总进度计划的的要求，负责责完成施工劳劳务的有关技技术措施的编编制，报甲方方批准后严格格实施；每年年12月1日日前提交下一一年度劳务作作业进度计划划，每季度第第三个月的110日前提交交下季度的劳劳务作业进度度计划，每月月20日前提提交下一月的的劳务作业进进度计划。每每月施工用料料10内必须须将材料调整整计划上报项项目部，以便便项目部检查查库存材料进进行采购，否否则不予进料料；有阶段工工期要求的提提供阶段计划划，必要时按按项目部的要要求提交旬、周周、日计划（所所有计划均应应附材料、设设备需用量计计划），报甲甲方批准后实实施。若乙方方不按时或不不按要求提交交劳务预算书书、材料计划划、作业计划划或者提报甲甲方供材（如如提前订购的的配电箱，电电缆等）等材材料设备总用用量计划不准准确（误差超超过3），甲甲方可以不供供材料、不付付款，由此引引起的一切责责任和损失，由由乙方承担，并并按违约处理理。每月233日提交完成成劳务所反映映的工程形象象进度统计报报表；10.5认真做做好承担的劳劳务涉及的施施工日志和隐隐蔽工程等原原始记录，完完整、清楚、详详细、准确地地积累施工资资料，及时将将有关技术经经济资料完整整地提供给甲甲方，并配合合甲方办理交交工验收和整整理归档；10.6做好施施工场地周围围建筑物、构构筑物、地下下管线（该费费用以签证形形式认可）和和已完工程部部分的保护工工作，如因乙乙方责任发生生损坏，乙方方自行承担由由此引起的一一切经济损失失（包括各种种罚款）；10.7按甲方方统一规划堆堆放材料、机机具，按甲方方河北省标准准化工地要求求设置标牌，搞搞好生活区的的卫生。积极极配合保修，在在保修期内对对劳务所涉施施工质量缺陷陷及时进行无无偿修理。第十一条、 劳务费总总额：暂定2200万元（以最最终审定的结结算值为准）。 11.1劳务务费标准：安安装工程：综综合固定单价价 39 元/建筑面积（含含税价），11.2劳务费费内容：综合合劳务单价中中包含：（11）含人工费费、食宿费（含含床铺）、生生活费、临时时设施费（包包括不仅限于于生活办公区区及现场施工工所用的临时时设施所用的的人工费）、现现场经费、安安全文明施工工费、劳资费费、职工保险险费、环卫费费（包括不仅仅限于生活区区卫生用工及及工完料清的的垃圾清理费费）、现场保保卫费、冬雨雨季施工费、夜夜间施工加班班费、误工费费、各工种间间的协调支出出、办公费、医医疗费等各种种杂项费。（22）大工小型型机械工具及及其配套的材材料、配件、维维修、电焊条条等的所要机机械用耗材（包包括不仅限于于钻头磨光片片切割片磨沙沙纸砂轮片、封封箱胶带、绝绝缘胶带）全全部由乙方承承担（3）从从二级配电箱箱到三级配电电箱及至整个个工程各层所所用的配电箱箱及其相配套套的所有电线线电缆，做到到一机一闸；地面及各层层所用的临时时水用工（44）因安装引引起的堵洞刨刨槽抹灰所用用的材料和人人工费。（55）工作暂住住证及施工人人员的保险费费（6）、甲甲供（或业主主）材料和设设备的装卸、保保管费；材料料二次运输费费、材料的场场内转运及堆堆码；周转材材料的清理、维维修、堆码、场场内转运堆放放等所需的人人工费；（77）、含甲方方（或业主）包包括不仅限于于材料、资金金、工期及任任何其它引起起误工停工所所造成的人工工费损失（112元/平方方米）在内。 第十二条、 财务付款款12.1双方本本着风险共担担、利益共享享的原则，结结成合作伙伴伴，一致同意意各项劳务费费及款项均以以业主已支付付该款项为前前提；12.2 付款款方式：、每月255日前乙方给给甲方报量，按按当月完成工工程量套用河河北20088安装定额中中的相应子目目计取综合人人工，按266元/定额综综合人工计算算，次月100日前按600%给付月进进度款（公式式：26元*定额综合工工日*60%=月进度款款）。、跨年度工程程按当年完成成的工程量计计取30元/定额综合人人工乘以700%作为年度度工程劳务费费（公式：330元*定额额综合工日*70%=年年度款）；、每幢楼完完成到穿线安安装插座开关关时开始按双双方约定价乖乖以建筑面积积进行计算并并按月进度770%付款（公公式：综合固固定单价*建建筑面积*770%=月进进度款）；、竣工验收收合格后付到到总价的800%（公式：综合固定单单价*建筑面面积*80%=验收合格格进度款）；、甲方与业业主结算完毕毕业主款到帐帐后付到总价价的95%，余余款5%为保保修金，保修修期满后二个个月内一次无无息付清。 （4）、完工结结算款：乙方方承担的施工工劳务工作量量内容全部完完成，办完交交工验收合格格手续，劳务务结算已经定定案，并结清清往来账务后后，按业主支支付的工程款款扣除其在施施工期间所发发生的罚款（如如没有发生则则不扣），所所用甲方的材材料款和甲方方用人用工费费用，再扣除除保修金，在在业主付款后后的十日内支支付。12.3劳务报报酬支付方式式：转帐支票票及短期银行行承兑汇票。第十三条、 完工结算算13.1乙方在在所承担劳务务项目全部完完工之日起 30 天内内，提交劳务务费结算书，一一式八份，甲甲方在规定时时间内审核定定案后返回给给乙方三份；13.2甲方接接到乙方结算算书后进行审审查，在业主主对甲方结算算审查、一次次审计定案后后 60 天内内办理定案手手续；13.3结算审审查程序及定定案：先由甲甲方项目经理理部组织有关关人员核实乙乙方的劳务内内容和工作量量。再由甲方方预算人员审审核后按当地地规定计算出出工作量并按按合同的约定定计算出价款款，交项目技技术、质量 、安全、材材料、动力、财财务等部门和和项目经理会会签，经分公公司主管部门门和领导初审审后，上报公公司主管部门门终审；方为为有效。13.4结算方方式：本项目目采用 BB 结算方式式进行结算；A、固定劳务总总价；B、固固定劳务单价价，按实确认认实物量或定定额工日或建建筑面积；CC、审定的劳劳务预算加（减减）现场有效效签证、变更更等；D、劳劳务预算加包包干系数。13.5计量规规则：固定单单价、无政策策性调整。 13.6劳务费费调整的范围围、条件及方方法：如果是业主主（或甲方）在在原有图纸不不变又增加新新的内容，乙乙方不得计算算。：如果业主（或或甲方）在原原有图纸进行行减少施工内内容，若减少少不多则乙方方的平方造价价指标不变，若若减少很多经经计算超过110万元（含含10万元）造造价，则乙方方的平方米造造价指标要下下降，其下降降数额双方商商定：按减少少项目的河北北2008年年定额中的定定额综合人工工扣除。：如在没有施施工前业主（或或甲方）进行行变更，则乙乙方无条件按按变更内容施施工，甲方不不给乙方签证证。如在施工工完成后业主主（或甲方）要要求变更而施施工前业主（或或甲方）没有有通知更改内内容，甲方应应给乙方签证证重复施工的的部分，乙方方则按河北22008定额额套相应的子子目计取人工工费按30元元/定额综合合人费取（不不计算定额基基价、附材及及机械台班，也也不得进行取取费）。：如果业主在在施工前把乙乙方所承包施施工内容中的的某单项工程程全部取消，则则乙方的平方方米造价要相相应下降、下下降数额双方方商定：按减减少项目的河河北20088年定额中的的定额综合人人工扣除。：如业主（或或甲方）要求求的施工不在在所承包的范范畴内，也不不在此工程之之内；甲方所所得的签证，甲甲方可以用其其它方式承包包给乙方，其其具体方式双双方另行协商商。：所有签证必必需有甲方代代表二人以上上的签证，业业主的签证不不能作为乙方方的签证。：施工期间没没有零工签证证，如必需发发生零工签证证时按70元元/工日签证证给乙方，并并且要有甲方方代表二人以以上的证明，如如没有二人以以上的证明的的签证到公司司最终结算时时不予认可，由由乙方自负；结算时发现现签证包含在在合同固定单单内的重复签签证不管有无无证明均不予予结算。：所有签证都都要在工程竣竣工验收合格格后才能进入入结算及付款款。13.7营业税税及附加和定定额编制管理理费等甲方统统一缴纳的税税、费，乙方方不计取，甲甲方向乙方提提供有关完税税票证；乙方方拿出有效完完税发票则甲甲方不予扣税税。13.8当地政政府按规定收收取乙方的费费用由乙方承承担。如为甲甲方代交时，在在支付劳务费费时扣除；13.9甲方和和乙方结算付付款，只能按按本合同约定定办理。甲方方每次付给乙乙方款项后乙乙方必须优先先支付工人工工资。乙方在在履行合同期期间不到甲方方任何办公及及生活区吵闹闹，不得发生生工人聚众闹闹事、上访等等事件，也不不提出合同外外的任何要求求。否则，每每次罚乙方110万元人民民币。若发生生乙方施工工工人因工资等等原因聚众闹闹事、上访等等事件时，甲甲方有权从应应付乙方的工工程款中直接接代付工人工工资，同时对对于期间甲方方为此所支付付的各项费用用由乙方承担担，从乙方结结算值中直接接扣除。13.10乙方方必须每月给给工人结算工工资，每年年年底给职工结结清工资；列列已付未付工工资表，并向向甲方报月报报和年报表。如如果乙方不能能及时给职工工支付工资，甲甲方有权按报报表支付给工工人，同时扣扣罚乙方结算算款项。第十四条、 劳务作业业期限开工日期：20010年044月30日；（以甲方通通知为准）竣工日期：20011年066月30日（包包含业主分包包等工程工期期），施工期期间各节点工工期严格执行行建设单位、监监理单位和甲甲方审定的现现场进度计划划。乙方根据工期要要求，周密地地安排进度计计划，报经甲甲方批准后严严格实施，接接受甲方的检检查、监督。施施工实际进展展与进度计划划不符时，乙乙方应按甲方方的要求采取取补救措施，保保证按时完工工。如补救无无效，在甲方方限定时间内内达不到计划划要求，视为为乙方无按期期完工能力，甲甲方有权单方方解除合同，乙乙方在接到通通知后5日内内撤离现场，并并承担因此给给甲方造成的的损失。第十五条、 延期动工工乙方原因不能按按时动工，工工期不予顺延延。甲方原因因不能按时动动工，在动工工日期3天之之前通知乙方方，工期相应应顺延。第十六条、 工期延误误不可抗力和规模模扩大、标准准提高、结构构更改重大设设计变更或甲甲方原因、停停水（电）一一周内连续超超过8小时以以上，发生上上述情况并对对工期有实质质性影响的，事事后3日内乙乙方向甲方提提出延期理由由和要求，经经确认后工期期相应顺延，并并赔偿窝工损损失。由于乙方原因不不能按时完工工，乙方承担担如下违约责责任：每拖延延一天承担其其总造价0.5的违约金，并并赔偿由此造造成的甲方损损失。第十七条、 劳务工作作质量17.1质量等等级：依据国国家工程质量量检验评定标标准，本工程程质量必须达达到 一次性验验收合格标准准，同时负责责综合验收工工程过程中的的无偿维修，若若乙方在接到到维修通知后后3日内没有有进行积极维维修，甲方将将组织维修，并并按实际发生生额从乙方结结算或保修金金中扣除。工工程质量验收收以业主或当当地质量监督督站验收评定定并颁发的等等级证书为准准。乙方必须严格按按照施工验收收规范、设计计图纸及有关关技术要求精精心组织劳务务作业，确保保实现质量目目标。达不到到质量标准的的部分，甲方方一经发现，可可以要求乙方方返工，乙方方应按甲方要要求及时返修修，直到满足足质量要求。因因甲方原因达达不到质量标标准，由甲方方承担返工的的经济支出，工工期相应顺延延。因乙方原原因达不到质质量标准，乙乙方承担返工工费用，工期期不予顺延。返返工后仍达不不到质量标准准，视为乙方方不具备满足足质量要求的的技术及管理理实力，甲方方有权单方解解除合同，乙乙方在接到通通知后5日内内撤离现场，并并承担因此给给甲方造成的的损失。双方对工程质量量有异议，由由工程所在地地建筑 工程质量量监督站裁决决，裁决费用用及因此造成成的损失，由由失利方承担担；17.2因乙方方原因达不到到 一次性验收收合格 级的的违约责任：乙方承担其其工程造价总总价的5%的的违约金，并并无条件自费费返工该工程程质量标准，若若因返工延误误工期由则仍仍执行第十六六条。 17.3达到 合同约定定质量目标 等级的奖励励：不奖励； 17.4质量保保证金：根据据国家质量管管理有关要求求，结合甲方方质量管理的的各项制度，乙乙方交付合同同劳务费用总总额 3 %，计计人民币 柒柒 万元的质质量保证金。甲甲方收到质保保金后合同生生效。质保金的设立是是为了增强乙乙方安全质量量管理的责任任感，控制安安全质量事故故的发生，克克服质量通病病，提高工程程质量。乙方方承担劳务作作业的整个施施工过和中没没有发生安全全事故、工程程经验收评定定达到约定的的质量等级后后10日内一一次性退还给给乙方，达不不到约定的等等级时，质量量保证金收归归甲方。第十八条、 质量检查查与验收18.1质量检检查：乙方完完成约定之劳劳务应认真按按照标准、规规范和设计的的要求以及甲甲方代表发出出的指令进行行劳务作业，加加强内部检查查工作，坚持持自检、互检检、交接检制制度，随时接接受甲方代表表和委派人员员以及各级质质检部门的检检查检验，为为检查检验提提供便利条件件，并按甲方方要求返工、修修改，承担由由自身原因导导致返工、修修改的费用；18.2隐蔽部部位验收：乙乙方应在自检检合格后，验验收12小时时前通知甲方方组织验收，经经验收合格，验验收记录签字字后方可进行行隐蔽和继续续施工。如验验收不符合质质量要求，乙乙方应按验收收提出的整改改意见返修，合合格后重新通通知验收，返返修费用乙方方承担，工期期不予顺延。未未经验收不得得自行隐蔽，如如有自行掩蔽蔽，乙方必须须按照甲方或或有关单位的的验收要求进进行剥落和开开口，并负责责恢复和承担担因此发生的的费用及损失失；18.3中间验验收：设备基基础、结构或或粗装修等完完成后，设备备安装或下道道工序进行前前办理验收，经经验收合格方方可进行下道道工序或交付付其他施工单单位接管。如如验收不符合合质量要求，乙乙方应按验收收提出的要求求返修后，通通知重新验收收；18.4交工验验收：乙方承承担任务全部部完成，经初初验达到约定定的质量标准准后，由甲方方约请业主（或或业主委托的的其他单位）验验收，经验收收合格，评定定质量等级。交交工验收书签签字后，办理理工程移交。如如质量达不到到要求，乙方方应对所施工工部分存在的的问题按验收收提出的意见见返修，并在在限定的期限限内完成，再再通知验收，直直到符合质量量要求为止。乙乙方承担因此此发生的全部部经济责任和和工期延误责责任。第十九条、 安全施工工19.1安全目目标：杜绝死死亡和重伤事事故的发生，轻轻伤频率不大大于0.2；杜绝重大大机械和火灾灾事故；19.2乙方严严格按照建建筑施工安全全技术规范和和标准施工工，配合甲方方建立安全保保证体系。乙乙方成立安全全领导小组，由由现场负责人人担任组长，配配备专职安全全员，班组设设立兼职安全全员，形成安安全管理网络络。制定安全全施工责任制制度、明确安安全岗位职责责。加强安全全教育，提高高全员的安全全意识。乙方方认真执行安安全技术规范范，严守安全全规则，落实实安全措施、确确保安全施工工，按照建建筑施工安全全检查评分标标准的规定定达到优良，确确保现场为天天津市“安全文明施施工”工地，并承承担相应费用用。19.3乙方应应按有关规定定严格采取有有效的安全防防护措施，在在本工程中如如发生安全事事故，应立即即向甲方报告告，重大伤亡亡事故要按规规定上报有关关部门。双方方约定：由于于本合同劳务务提供方的管管理责任，一一旦发生安全全事故，事故故的全部责任任及经济损失失（包括各项项罚款）由乙乙方承担。第二十条、 紧急补救救无论工程施工期期间或保修期期内，在乙方方劳务作业范范围的任何部部分如发生事事故或故障及及其他事件，甲甲方代表认为为进行紧急补补救或修理是是保证正常施施工或工程安安全的紧急需需要，而乙方方无力或不及及时进行补救救工作或修理理时，甲方有有权安排其他他人员从事该该项工作。若若为此完成的的工作或修理理按合同属乙乙方责任的，则则全部责任和和费用均由乙乙方承担。第二十一条、 现场管理理乙方应严格执行行天津市安全全文明工地的的标准，以及及建设主管部部门及环保、环环卫、消防等等有关部门对对施工现场管管理的规定及及甲方的有关关管理制度。按按甲方的统一一规划搭设临临时设施，分分类整齐堆放放材料、机具具，挂牌标识识。按标化工工地的要求设设置标牌，搞搞好现场美化化，做到工完完场清，保持持现场整洁。搞搞好生活区的的管理，做好好自身责任区区的治安保卫卫工作。保证证现场管理达达标，创建标标化工地。并并达到中建总总公司“CI”达标要求。如如因乙方原因因达不到文明明施工要求，应应根据甲方或或有关部门的的要求整改，接接受相应处罚罚、承担全部部责任。第二十二条、 材料、设设备供应与保保管22.1工程需需用的全部材材料、设备、仪仪器及构配件件由甲方负责责供应。甲方方供应的物资资质量、品种种、规格、型型号应符合设设计要求及有有关标准，如如有不符合要要求的，乙方方在领用接货货时提出，甲甲方负责调换换；22.2甲方供供应的材料为为了方便使用用，货到后乙乙方委托材料料员即办理领领用手续，工工地出库后由由乙方自行保保管使用。乙乙方要严格计计划管理，准准确地提供计计划用量和使使用时间，避避免不合理存存量占用资金金、影响工程程用款，避免免计划不合理理而影响材料料设备供应和和施工的现象象发生；22.3甲方供供应的材料乙乙方领取后要要妥善保管、合合理使用，采采取有效的节节约措施和限限额用料控制制手段，努力力节约原材料料。乙方保证证全部材料实实际耗用量不不超过预算定定额材料量，并并力争节余；甲供材料节节余部分，甲甲乙双方按照照甲4乙6分分成；如因保保管不善，造造成丢失、被被盗、损坏或或使用浪费，超超过定额消耗耗部分，乙方方按超耗部分分材料费的1120%承担担；22.4甲方供供应的物资属属甲方所有，只只供本合同劳劳务作业范围围以内的工程程专用。乙方方不得挪作它它用或擅自处处理（包括边边角余料）。一一经发现乙方方挪用或擅自自处理，对乙乙方处以挪用用和擅自处理理部分价款的的两倍罚款。施施工剩余材料料全部交还甲甲方办理退库库手续。22.5 小宗宗零星材料必必要时甲方委委托乙方代为为采购，乙方方自行保管使使用。代购部部分材料费用用按定额消耗耗量和甲方与与业主结算的的同一价格并并入劳务费结结算。乙方对代购材料料的质量负责责，根据技术术要求和有关关规定，需要要合格证、质质量保证书、准准用证等证件件的，证件必必须随货同行行，货到后将将有关证件提提交给甲方，据据以进行质量量验收，证件件齐全、质量量合格的材料料方能用于工工程。如有不不符合要求的的产品，乙方方负责运出现现场调换合格格品。第二十三条、 施工机机械设备及周周转材料供应应23.1本工程程施工需用的的搭吊机械设设备、脚手架架杆、扣件、脚脚手板、钢模模板及其他成成品模板与支支撑全部由甲甲方提供；23.2甲方人人员操作的机机械由甲方负负责提供并管管理、保养。（如如发生）交由由乙方人员操操作的机械，乙乙方办理接管管手续，负责责日常保养、保保管。乙方要要严格执行操操作规程，加加强管理，保保证设备处于于良好的状态态，充分发挥挥作用。设备备完好率不低低于90%，利利用率不低于于60%。劳劳务作业任务务完成后要完完好地交还给给甲方。如有有保管不善或或使用不当造造成丢失、损损坏，乙方负负责修理或照照价赔偿；23.3甲方提提供的脚手架架料和成品模模板、成品支支撑、桁架以以及扣件、配配件，乙方办办理领用手续续,自行保管管使用,用完完后清理干净净交还甲方。乙乙方要妥善保保管,有计划划地合理使用用,加快周转转，尽量减少少投入量和缩缩短占用时间间。如乙方保保管不善、使使用不当,造造成丢失、损损坏，超过允允许损耗部分分要照价赔偿偿。乙方不得得改变用途或或用于其他工工程，未经甲甲方同意不得得擅自截割、改改制，如发生生上述情况，每每次给以乙方方1000-2000元元的罚款，乙乙方并按已截截割、改制部部分原价赔偿偿甲方的损失失。第二十四条、 各种机机械工具及安安全帽、安全全带、工作服服等工具用具具及工人手头头工具等由乙乙方自带，费费用包括在劳劳务费中。第二十五条、 工程的的保修保修期间乙方必必须在接到修修理通知书起起48小时内内派人修理，否否则甲方安排排其他人员进进行修理，费费用从保修金金内支付，不不足部分由乙乙方支付。25.1保修内内容、范围： 乙方提供供劳务范围内内的全部工程程内容。 25.2保修期期限：执行建建设工程质量量管理条例、房房屋建筑工程程保修办法的的有关规定，规规定未明确的的内容，保修修期限为两年年。 25.3保修金金数额： 乙乙方结算值的的5% 。甲甲方保留对因因乙方原因造造成质量返修修和保修所带带给甲方材料料、人工和机机械消耗等直直接和间接费费用索赔的权权力，从乙方方工程款中扣扣除。 25.4保修金金支付：保修修金从乙方劳劳务费中扣留留，保修期满满后在业主支支付给甲方后后10日内将将余额支付给给乙方。第二十六条、 地下障障碍和文物乙方在施工中发发现文物、古古墓、古建筑筑基础和结构构、化石、钱钱币等有考古古地质研究等等价值的物品品或其他影响响施工的地下下障碍物时，应应在4小时内内通知甲方代代表，并报告告有关管理部部门和采取有有效保护措施施。甲方代表表应在接到通通知后12小小时内对乙方方采取的措施施给予批准或或提出处理意意见，甲方承承担保护措施施的费用，延延误的工期相相应顺延。地地下障碍物影影响约定工期期已考虑的不不予顺延，所所发生的经济济支出不属于于调整范围内内的乙方承担担。第二十七条、 工程停停建或缓建由于政策变化、不不可抗力以及及业主与甲、乙乙双方以外原原因导致工程程停建或缓建建，使合同不不能继续履行行，乙方应妥妥善做好已完完工程和已购购材料、设备备的保护和移移交工作；如如需继续施工工到安全部位位的，乙方应应按甲方指令令将工程施工工到安全部位位；按甲方要要求将自带机机械、工具和和人员撤出施施工现场。甲甲方应为乙方方撤出提供必必要的条件，按按业主支付情情况，支付以以上的经济支支出，并按合合同规定支付付已完工程的的劳务费和视视业主赔偿情情况适当考虑虑赔偿乙方的的有关损失。乙方代购的材料料已经订货的的，自行负责责退货，不能能退还的货款款和退货发生生的费用，由由甲方按业主主确定情况承承担。但未及及时退货造成成的损失由责责任方承担。第二十八条、 不可可抗力不可抗力发生后后，乙方应迅迅速采取措施施，尽量减少少损失，并在在24小时内内向甲方通报报受害情况，灾灾害结束后，110日内向甲甲方报告损失失情况和清理理、修复的劳劳务费用。灾灾害继续发生生，乙方应每每隔10日报报告一次灾害害情况，直到到灾害结束。甲甲方应对灾害害处理提供必必要的条件，并并负责处理工工作的组织、指指挥。因灾害发生的费费用由双方分分别承担：工程本身的损损害由甲方负负责转业主承承担；人员伤亡由其其所属单位负负责，并承担担相应费用；造成乙方自带带机械、设备备和其他物品品的损坏及停停工等损失，由由乙方承担；所需清理修复复的劳务费用用业主不承担担部分乙方承承担。不可抗力的自然然灾害认定标标准：甲乙双双方按国家标标准确协商确确认。第二十九条、 争议双方在合同执行行过程中如发发生争议，应应本着友好的的原则协商解解决。协商不不成报请工程程地主管部门门调解，若调调解不成，可可选择 B 种方式解解决。A、仲裁委员会会申请仲裁；B、甲方所在地地人民法院起起诉。第三十条、 违约甲方代表不能及及时给出必要要的指令、确确认、批准，不不按合同约定定履行自己的的义务，支付付款以及发生生其他使合同同无法履行的的行为，乙方方及时书面告告知甲方后，甲甲方应承担违违约责任，相相应顺延工期期。乙方不能按合同同工期完成，施施工质量达不不到设计和规规范要求以及及合同约定的的等级，安全全及现场管理理达不到有关关规定与合同同约定要求除除按此前的约约定承担责任任和罚款外仍仍要承担下列列违约责任，其其他使合同无无法履行的行行为，甲方代代表可通知乙乙方，按约定定支付违约金金和赔偿因其其行为给甲方方造成的损失失。除非双方协议将将合同终止，或或因一方违约约使合同无法法履行，或另另有合同解除除的约定，违违约方承担上上述违约责任任后仍应继续续履行合同。因一方违约使合合同不能履行行，另一方欲欲终止或解除除合同，除合合同另有规定定外，应提前前10天通知知违约方后，方方可终止或解解除合同，由由违约方承担担违约责任。违约金的数额：该违约项造造价的20%。如一方无无故违约导致致另一外损失失的，违约方方承担所有因因违约而造成成的一切直接接和间接的损损失。损失的计算算方法：按直直接和间接经经济损失计算算 。如因乙方管理不不善导致施工工停工或施工工管理人员撤撤场，甲方将将按合同总价价的50%罚罚款乙方，同同时追究因此此造成甲方（含含业主）的一一切损失。第三十一条、 履约约保证31.1履约保保证方式： AA A乙方交付合合同劳务费总总额 3 %，计计人民币 柒 万元的的履约保证金金；B乙方提交合合同劳务费总总额 / %，计计人民币 / 万元元的银行履约约保函；C乙方提交甲甲方同意具有有法人资格的的经济实体单单位签订的合合同担保书。31.2乙方提提供履约保证证后本合同有有效；31.3乙方履履约保证期为为本合同保修修期满止。第三十二条、 其它32.1乙方不不得以甲方的的名义对外发发生任何经济济及业务关系系。否则由此此引起的一切切责任和损失失由乙方承担担；32.2乙方需需要甲方签证证时，必须在在每一事项发发生之日起十十五日内办妥妥手续，必须须由项目经理理、技术负责责人、预算员员（属经济签签证范围）以以及相关专业业负责人签字字认可，签证证只签实物量量，过时、手手续不全、内内容不符合要要求的签证一一律无效，乙乙方弄虚作假假办理的签证证不仅无效，还还要按签证额额加倍处罚；32.3乙方服服从甲方管理理，执行甲方方的管理办法法，遵守甲方方的各项规章章制度；32.4双方约约定：凡双方方对涉及工期期拖后、质量量标准降低、付付款比例上调调、合同价款款增加等相关关事宜，包括括但不限于变变更、增减合合同内容或双双方权利和义义务的补充协协议、条款和和承诺等。甲甲方分支机构构、项目管理理部、驻工地地代表等均无无订约权，均均须甲方加盖盖甲方法人单单位“中建八局第第四建设有限限公司合同专专用章”或公章方为为有效，其他他任何形式均均为无效。32.5乙方必必须给其管理理人员和工人人在进场之日日办理出入证证，并将每个个人的身份证证和职务、工工种、年龄、性性别、籍贯等等造册报甲方方备案。无出出入证或与身身份证和名册册不符的工人人，乙方必须须清退出场，乙乙方人员进退退场必须在当当天办理手续续并报甲方备备案。否则每每人次罚款1100元。32.6在施工工管理及合同同履约过程中中，对于乙方方违反相关规规范、规章、规规定的行为或或甲方提出工工期、质量等等方面的整改改意见，在甲甲方提出书面面的限期整改改通知后，逾逾期未