2022一级造价工程师考试真题8篇.docx

2022一级造价工程师考试真题8篇2022一级造价工程师考试真题8篇 第1篇(2022年)在起重工程设计时，计算荷载计入了动荷载和不均衡荷载的影响。当被吊重物质量为100t，吊索具质量为3t，不均衡荷载系数取下限时，其计算荷载为()。A.113.3B.124.63C.135.96D.48.32答案：B解析：该题主要考察的是起重工程的设计计算，在起重工程的设计中，为了计入动荷载、不均衡荷载的影响，常以计算荷载作为计算依据。计算荷载的一般公式为：Qj=K?K?Q，式中，K?是动荷载系数，取1.1；K?是不均衡荷栽系数，取1.11.2；Q是设备及吊索具重量。起重机计算荷载=1.1×1.1×(100+3)=124.63(t)。对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.地基与基础处理B.电气工程C.电梯工程D.钢结构基础答案：D解析：2022版教材P61分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。在仪表管路敷设中，导压管敷设方式为（ ）。A.埋地敷设B.水平安装C.垂直安装D.架空支架安装答案：D解析：在仪表管路敷设中，导压管敷设方式为架空支架安装。根据标准施工招标文件对不可抗力导致的后果，正确的说法是()。A.永久工程造成的后果由承包人承担B.停工期间照管工程等的费用由承包人承担C.不能按期竣工的。承包人应支付逾期竣工违约金D.发包人要求赶工的赶工费由发包人承担答案：D解析：参考第六章第三节内容，应选D项。 永久工程以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担，停工期间应监理人要求照管工程的金额也有发包人承担。不按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金。锅炉本体及其附属设备安装完毕后，必须进行水压试验。当锅筒工作压力小于0.8MPa 时，试验压力应为（ ）。A.锅筒工作压力的1.5 倍，但不小于0.2MPa B.锅筒工作压力的1.4 倍，但不小于0.2MPaC.锅筒工作压力的1.2 倍，但不小于0.2MPa D.锅筒工作压力的1.1 倍，但不小于0.2MPa答案：A解析：2022版教材P161本题考查的是工业锅炉本题安装。工程项目管理规划大纲编制的关键程序是()。A:明确项目目标B:明确项目管理内容C:编制项目目标计划和资源计划D:汇总整理，报送审批答案：C解析：项目管理规划大纲编制程序：明确项目目标；分析项目环境和条件；收集项目的有关资料和信息；确定项目管理组织模式、结构和职责；明确项目管理内容；编制项目目标计划和资源计划；汇总整理，报送审批。编制项目管理规划大纲的编制全过程，反映了其形成过程的客观规律性。在这个程序中，关键程序是第六步。本知识点新教材已删除。2022一级造价工程师考试真题8篇 第2篇某国有资金投资的大型建设项目，建设单位采用工程量清单公开招标方式进行施工招标。 建设单位委托具有相应资质的招标代理机构编制了招标文件，招标文件包括如下规定： (1)招标人设有最高投标限价和最低投标限价，高于最高投标限价或低于最低投标限价的投标人报价均按废标处理。 (2)投标人应对工程量清单进行复核，招标人不对工程量清单的准确性和完整性负责。 (3)招标人将在投标截止日后的90日内完成评标和公布中标候选人工作。投标和评标过程中发生如下事件： 事件1：投标人A对工程量清单中某分项工程工程量的准确性有异议，并于投标截止时间15日前向投标人书面提出了澄清申请。 事件2：投标人B在投标截止时间前10分钟以书面形式通知招标人撤回已递交的投标文件，并要求招标人5日内退还已经递交的投标保证金。 事件3：在评标过程中，投保人D主动对自己的投标文件向评标委员会提出书面澄清、说明。 事件4：在评标过程中，评标委员会发现投标人E和投标人F的投标文件中载明的项目管理成员中有一人为同一人。 问题： (1)招标文件中，除了投标人须知、图纸、技术标准和要求、投标文件格式外，还包括哪些内容? (2)分析招标代理机构编制的招标文件中(1)(3)项规定是否妥当，并说明理由。 (3)针对事件1和事件2，招标人应如何处理? (4)针对事件3和事件4，评标委员会应如何处理?答案：解析： 根据工程招标程序找出其不妥和不完善之处。根据招标投标法和其他有关法律法规的规定，正确分析工程招标投标过程中存在的问题。 解析 问题(1)： 招标文件内容还应该包括：招标公告、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、其他材料。 问题(2)： 设有最低投标限价并规定低于投标限价作为废标处理不妥。中华人民共和国招标投标法实施条例规定，招标人不得规定最低投标限价。 招标人不对工程量清单的正确性和准确性负责不妥。招标人应该对其编制的工程量清单的正确性和准确性负责。 招标文件规定在投标截止日后90日内完成评标和公布中标候选人工作妥当，大型项目的投标有效期是120天左右。 问题(3)： 针对事件1，招标人应该对有异议的清单进行复核，如有错误，统一修改并把修改情况通知所有投标人。 针对事件2，招标人应该在5日内退还撤回投标文件的投标人的投标保证金。 问题(4)： 针对事件3，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明和补正，仍然按照原投标文件进行评标。 针对事件4，评标委员会可认为投标人E、F串通投标，投标文件视为无效文件。下列选项中属于按泥石流的固体物质组成分类的有（）。A.黏性泥石流B.泥石流C.河谷型泥石流D.水石流E.泥流答案：B,D,E解析：本题考查的是不良地质和特殊性岩土。按泥石流的固体物质组成分类：（1）泥流。（2）泥石流。（3）水石流。在刚性基础设计时，通常要使（砖）基础大放脚与基础材料的刚性角一致，其目的是( )。A.提高地基的承载能力B.加大基底接触面积C.节约钢筋材料D.确保基础底面不产生拉应力答案：D解析：按建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022的规定，当拟建工程有重量大于40t的设备安装时，其专业工程措施项目清单可列项（ ）。A.金属抱杆安装拆除、移位B.组装平台C.现场施工图栏D.二次搬运答案：A解析：2022版教材P122施工方案、施工方法及计量，当拟建工程有大于40t的设备安装时，措施项目清单可列项“金属抱杆安装拆除、移位”。PVC-U给水管，当管外径De63mm时，宜采用的连接方式为（）A.承插式粘接B.承插式弹性橡胶密封圈柔性连接C.焊接D.法兰连接答案：B解析：PVC-U给水管宜采用承插式粘接、承插式弹性橡胶密封圈柔性连接和过渡性连接。PVC-U管外径De63mm时，宜采用承插式粘接连接；管外径De63mm时，宜采用承插式弹性橡胶密封圈柔性连接；与其他金属管材、阀门、器具配件等连接时，采用过渡性连接，包括螺纹或法兰连接。根据国务院关于投资体制改革的决定，对于企业不使用政府资金投资建设的 项目，仅需向政府提交（ ）。 A.项目建议 B.项目可行性研究报告C.项目初步设计和概算 D.项目申请报告答案：D解析：根据国务院关于投资体制改革的决定，政府投资项目实行审批制； 对于非政府投资投资项目，企业投资建设政府核准的投资项目目录中的项目时， 实行核准制，企业仅需向政府提交项目申请4艮告，不再经过批准项目建议书、可f亍性 研究报告和开工报告的程序；对于政府核准的投资项目目录以外的企业投资项 目，实行备案制。见教材第四章第一节P190。项目投资决策审批制度。2022一级造价工程师考试真题8篇 第3篇在运输各种散装材料时，既节省劳力，又有较好的经济效益，是养路道班常用的养路材料运输车。该自卸汽车是（）。A.轻型自卸汽车B.中型自卸汽车C.重型自卸汽车D.超重型自卸汽车答案：A解析：本题考查的是水平运输机械。轻型自卸汽车是养路道班常用的养路材料运输车，在进行道路修补作业时，用它运输各种散装材料，既节省劳力，又有较好的经济效益。（2022年考题）工程项目经济评价包括财务分析和经济分析,其中财务分析采用的标准和参数是（ ）。A.市场利率和净收益B.社会折现率和净收益C.市场利率和净利润D.社会折现率和净利润答案：C解析：项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。(2022年)根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用答案：A解析：当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。人工日工资单价的组成中，停工学习时支付的工资属于（ ）。A.计时工资B.特殊情况下支付的工资C.奖金D.津贴补贴答案：B解析：2022版教材P67停工学习时支付的工资属于特殊情况下支付的工资。变压器到达现场后应进行器身检查，当满足下列条件之一时，可不进行器身检查（ ）。A.制造厂规定可不进行器身检查者B.容量为1OOOkV·A及以下，运输过程中无异常情况者C.容量为2000kV·A及以下，运输过程中无异常情况者D.就地生产、仅作短途运输的变压器答案：A,B解析：2022版教材P358变压器安装，器身检查当满足下列条件之一时，可不进行器身检查：制造厂规定可不进行器身检查者；容量为1000kV·A及以下，运输过程中无异常情况者；就地生产、仅作短途运输的变压器，且在运输过程中进行了有效的监督，无紧急制动、剧烈振动、冲击、严重颠簸等异常情况者。在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失答案：A解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。费用损失的承担原则：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。2022一级造价工程师考试真题8篇 第4篇(2022年)据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2022)，预制混凝土构件工程量计算正确的是（ ）。A.过梁按照设计图示尺寸以中心线长度计算B. 平板按照设计图示以水平投影面积计算C. 楼梯按照设计图示尺寸以体积计算D. 井盖板按设计图示尺寸以面积计算答案：C解析：本题考查的是预制混凝土工程。选项A错误，预制混凝土梁包括矩形梁、异形梁、过梁、拱形梁、鱼腹式吊车梁和其他梁，以立方米计量时，按设计图示尺寸以体积计算，以根计量时，按设计图示尺寸以数量计算；选项B错误，平板、空心板、槽形板、网架板、折线板、带肋板、大型板，以立方米计量时，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积300mm×300mm的孔洞所占体积，扣除空心板空洞体积，以块计量时，按设计图示尺寸以数量计算；选项C正确，预制混凝土楼梯以立方米计量时，按设计图示尺寸以体积计算，扣除空心踏步板空洞体积，以块计量时，按设计图数量计；选项D错误，沟盖板、井盖板、井圈，以立方米计量时，按设计图示尺寸以体积计算，以块计量时，按设计图示尺寸以数量计算。它是连接因特网中各局域网、广域网的设备，具有判断网络地址和选择IP路径功能，属网络层的一种互联设备。该网络设备是（ ）。A网卡B集线器C交换机D路由器答案：D解析：路由器（Router）是连接因特网中各局域网、广域网的设备。它根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送信号的设备，广泛用于各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务。路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能，能在多网络互联环境中建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网。路由器只接受源站或其他路由器的信息，属网络层的一种互联设备。土质路堤的施工规定说法正确的是（）。A.性质不同的填料，应水平分层、分段填筑、分层压实B.填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于200mmC.对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基下层，强度较小的填料应填筑在上层D.不得在透水性较好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性不好的填料E.每种填料的松铺厚度应相同答案：A,D解析：本题考查的是路基施工技术。选项B错误，填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100mm；选项C错误，对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层，强度较小的填料应填筑在下层；选项E错误，每种填料的松铺厚度通过试验确定。某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为()元/台班。A:78.72B:81.28C:157.44D:162.56答案：D解析：本题考查的是台班人工费的计算，台班人工费=人工消耗量*（1+年工作日-年工作台班年工作台班）*人工工资单价=2*(1+254-250/250)*80=162.56。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2022)，当土方开挖底长3倍底宽，且底面积150m2，开挖尝试为0.8m时，清单项目应列为()。A:平整场地B:挖一般土方C:挖沟槽土方D:挖基坑土方答案：B解析：沟槽、基坑、一般土方的划分为：底宽7m且底长3倍底宽为沟槽；底长3倍底宽，且底面积150m2为基坑；超出上述范围则为一般土方。按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（ ）费用。A.设计变更增加的B.局部地基处理增加的C.利率调整增加的D.预防自然灾害采取的措施答案：C解析：2022版教材P30基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，主要是指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。利率调整增加属于价差预备费。2022一级造价工程师考试真题8篇 第5篇关于施工图预算的说法，错误的有（ ）。A.施工图预算是进行“两算对比”的依据B.全费用综合单价法不包括税金C.施工图预算编制应严格执行国家的建设方针和经济政策D.使用工料单价法时一般需要进行工料分析答案：B解析：全费用综合单价法包括税金。某建设项目需投资1000万元，有甲、乙、丙三个筹资方案，有关数据见下表(单位：万元)。已知银行借款年利率为6，发行债券年利率为8，普通股每股价格为10元，所得税率为30，则EBIT在（）内，乙方案最佳。A.072万元B.72万78万元C.78万元以上D.68万78万元答案：A解析：本题考查的是资金成本与资本结构。首先计算甲、乙、丙两两方案之间的每股收益无差别点，然后画出下图，在图上分析什么范围乙方案的每股收益最大，即为乙方案最佳。 电缆在室外可以直接埋地敷设，经过农田的电缆埋设深度不应小于（ ）。A. 04mB. 05mC. 08mD. 10m 答案：D解析：本题考查的是电气线路工程安装。 电缆在室外直接埋地敷设。埋设深度不应小于0.7m (设计有规定者按设计规定深度埋设)，经过农田的电缆埋设深度不应小于1m ，埋地敷设的电缆必须是铠装，并且有防腐保护层，裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。2022版教材P361-365根据建筑工程建筑面积计算规范(GBT50353-2022)，关于大型体育场看台下部设计利用部位建筑面积计算，说法正确的是（ ）。A.层高2.10m，且设计加以利用，计算1/2面积C.1.20m净高2.10m时，计算1/2面积D.层高1.20m计算全面积答案：C解析：本题考查的是建筑面积计算规则与方法。对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在2.10m 及以上的部位应计算全面积;结构净高在 1.20m 及以上至 2.10m 以下的部位应计算 1/2面积;结构净高在 1.20m 以下的部位不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的 1/2 计算面积。岩石的变形在弹性变形范围内用（ ）指标表示。A.抗压强度B.抗拉强度C.弹性模量D.泊桑比E.抗剪强度答案：C,D解析：2022版教材P10岩石受力作用会产生变形，在弹性变形范围内用弹性模量和泊桑比两个指标表示。依据合同法的规定，合同权利义务的终止，影响合同中()的效力。A.解决争议条款B.结算条款C.担保条款D.清理条款答案：C解析：参考第二章第三节内容，应选C项。 合同权利义务的终止，不影响合同中结算条款、清理条款的效力，也不影响解决争议条款的效力。2022一级造价工程师考试真题8篇 第6篇母线水平布置安装时，排列在最外边的母线应为()相序。A.AB.BC.CD.N答案：D解析：这道题的考点是母线的安装。母线排列次序及涂漆的颜色见下表。2022版教材P357-361自动控制系统中，将系统的输出信号经过变换、处理送到系统的输入端的信号称为()A.扰动信号B.偏差信号C.反馈信号D.误差信号答案：C解析：自动控制系统中，将系统(环节)的输出信号经过变换、处理送到系统(环节)的输入端的信号称为反馈信号。若此信号是从系统输出端取出送入系统输入端，这种反馈信号称主反馈信号，而其他称为局部反馈信号。使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.放弃中标B.以行贿手段谋取中标的C.因不可抗力提出不能履行合同D.明显缺乏履约能力的E.招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的答案：A,C,E解析：考点:施工评标与授标。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标单位可确定排名第二的中标候选人为中标单位。某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（ ）元/台班。A.100B.125C.200D.250答案：D解析：2022版教材P73台班人工费=2×1+（250-200）/200×100=250（元/台班）。#(2022年)关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是( )。A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描进答案：C解析：工程造价咨询人进行工程造价鉴定工作时，应收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标及其各类要素价格等。选项A工程造价咨询人收集鉴定项目的鉴定依据时，内容包括施工过程中施工组织、质量、工期和造价等工程资料。选项B，工程造价咨询人进行工程造价司法鉴，应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作。选项D工程造价鉴定书中应对鉴定过程中使用的技术手段进行描进。背景资料：某工程项目业主通过工程量清单招标确定某承包商为该项目中标人，并签订了工程施工合同。合同约定：工期为16天，工期每提前或拖延1天，奖或罚8000元/天（含税费）。因业主原因的某项工作延误致使其紧后工作开始时间的推迟，需给予人工窝工补偿。该承包商编制的初始网络进度计划（每天按一个工作班安排作业）如图4-1所示，图中箭线上方字母为工作名称，箭线下方括号外数字为持续时间（单位：天），括号内数字为该工作总用工日数（人工工资标准均为80.00元/工日，窝工补偿标准均为35.00元/工日）。该工程管理费按人工、材料、机械费之和的12%计取，利润按人工、材料、机械费、管理费之和的4.5%计取，规费费率6.82%，税金率10%。人员窝工和机械闲置时可以计取部分现场管理费（以分部分项工程人材机合价的4%计取）。事件一：由于施工工艺和组织的要求，E工作需要两种机械同时配合使用，其中一种机械A、E工作共用，现场只有一台，先A后E（该种施工机械租赁台班费800元/台班），另一种机械B、E、I工作需使用，现场也只设一台（该种施工机械运转台班费600元/台班，闲置台班费400元/台班），工作C、E需由同一班组工人完成作业，为此该计划需做出相应的调整。事件二：按事件一调整进度计划后，A工作所需的机械原计划按初始工作的最早开始时间进场，但闲置时间较长，经项目部讨论，该机械不影响计划工期的前提下按最短闲置时间安排进场。事件三：承包商使机械在现场闲置时间最短的合理安排得到监理工程师的批准。在施工过程中，由于设计变更，致使工作E增加工程量，作业时间延长2天，增加用工10个工日，材料费用1.2万元；因工作E作业时间的延长，致使工作H、I的开始作业时间均相应推迟2天。事件四：D工作完成后，因为施工质量验收不合格，数次返工，推迟了G作业开始工作时间7天，增加了相关费用800元（不含规费、税金）。最终项目按原计划工期16天完成。 、根据事件一做出相应的调整，绘制出调整后的施工网络进度计划，说明该工程计划工期是否满足合同要求。 、根据事件二，试分析A、E二项工作的开始作业时间如何安排使该种施工机械在现场的闲置时间最短？ 、事件三承包商应得到的工期和费用补偿是多少？ 、事件四承包商应得到的工期和费用索赔是多少？事件二、三、四发生后，如工程仍计划按合同工期完成，需要制定赶工方案吗？ 、列式计算该工程的工期奖罚款是多少？答案：解析：1.根据施工工艺和组织的要求，对初始网络进度计划做出调整后的网络进度计划如图4-2所示。关键线路为，关键工作为B、E、I工作，计划工期为16天，与合同工期相等，满足合同要求。2.根据图4-2所示的施工网络计划，工作A的原最早开始时间和最早完成时间分别为0、3，工作E的原最早开始时间和最早完成时间分别为5、10，说明工作A、E共用的机械最早第0天（现场一般是第1天）进场，第10天结束，即此机械呆在现场的时间为10-0=10天，而实际工作时间为35=8天，闲置10-8=2天。为使机械闲置时间最短，可让机械第2天进场（现场一般是指第3天），理由：A工作第5天最早结束后直接可进入E工作，E工作的最早完成时间依然为第10天，则此机械呆在现场的时间为10-2=8天，工作时间依然为35=8天，闲置时间为8-8=0。（也可理解为A工作的总时差为2天，所以不影响合同工期的前提下可推迟2天进场。）3.（1）工期索赔成立，因为E工作为关键工作，应索赔2天。（2）费用补偿包括：1）工作E变更增加的费用=（人工费材料费机械费）×（1管理费率）×（1利润率）×（1规费费率）×（1税金率）=（10×80.00120002×600800×2）×（112%）×（14.5%）×（16.82%）×（110%）=21453.80（元）2）工作H人工窝工引起的费用索赔=人工窝工费用×（1现场管理费率）×（1规费费率）×（1税金率）=（18/3×2×35.00）×（14%）×（16.82%）×（110%）=513.25（元）3）工作I人工窝工引起的费用索赔=（36/6×2×35.00）×（14%）×（16.82%）×（110%）=513.25（元）说明：I工作只考虑人工的补偿，机械已在E工作中计入费用索赔合计=21453.80+513.25+513.25=22480.30（元）4.索赔不成立。因为该事件属于施工方应承担的责任。需要赶工。因为事件三发生后，业主同意的合同工期可顺延为：162=18天，关键线路依然是BEI线路，而事件四发生后，A、D、G所在线路的持续时间之和为：2（推迟2天进场）3（A工作）4（D工作）7（延误7天）3（G工作）=19天，已超出合同工期，所以需制定赶工方案。5.原计划工期=16天，实际工期=16天，业主同意顺延工期为18天，所以工期提前18-16=2天，奖励8000×2=16000（元）。2022一级造价工程师考试真题8篇 第7篇当高层建筑物内的冷、热水管和蒸汽管道，采用一般无缝钢管时，其工作压力的最低标准应为（ ）。A.大于0.6Mpa B.大于0.8MpaC.大于1.0Mpa D.大于1.2Mpa答案：A解析：一般无缝钢管主要适用于高压供热系统和高层建筑的冷、热水管和蒸汽管道以及各种机械零件的坯料，一般在 0.6MPa 气压以上的管路都应采用无缝钢管。根据建筑物的防雷分类,属于第二类防雷建筑物的为（）。A.大型火车站B.国宾馆C.军用弹药库D.省级档案馆答案：A,B解析：第二类防雷建筑物国家级重点文物保护的建筑物、国家级办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物及对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物等建设工程工程量清单中，项目特征描述的意义有（ ）。A.体现对分部分项项目质量的要求B.体现履行合同义务的相应要求C.为承包人确定综合单价提供依据D.对承包人施工组织管理提出要求E.对承包人的施工作业提出具体要求答案：A,B,C解析：2022版教材P328本题考查的是工程量计算规范。从本质上讲，项目特征体现的是对清单项目的质量要求，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述。工程量清单项目特征描述的重要意义：项目特征是区分具体清单项目的依据，项目特征是确定综合单价的前提，项目特征是履行合同义务的基础。钢筋工程包括（ ）。A.支撑钢筋B.钢筋网片C.先张法预应力钢筋D.声测管E.螺旋钢管答案：A,B,C,D解析：2022版教材P397本题考查的是钢筋工程。钢筋工程包括现浇构件钢筋、预制构件钢筋、钢筋网片、钢筋笼、先张法预应力钢筋、后张法预应力钢筋、预应力钢丝、预应力钢绞线、支撑钢筋（铁马）、声测管。供配电及照明设施电缆线路的敷设要求说法正确的是（）。A.直埋电缆的埋深不应小于0.5mB.直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的碎石C.管道敷设时，电缆管内径与电缆外径之比不得大于1.5D.电缆在沟内敷设时，应遵循低压在下、高压在上的原则答案：D解析：本题考查的是交通工程施工技术。直埋电缆的埋深不应小于0.7m；直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或砂层；管道敷设时，电缆管内径与电缆外径之比不得小于1.5。根据有关规定，国有投资建设项目，其施工图建筑面积不得超过初步设计建筑面积的一定比例，该比例为()。A:3%B:5%C:7%D:10%答案：B解析：对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的5%，否则必须重新报批。2022一级造价工程师考试真题8篇 第8篇温度只能通过物体随温度变化的某些特征来问接测量，而用来量度物体的温度的标尺叫作（ ）。A.传感器B.温标C.感温器D.温度计答案：B解析：温度只能通过物体随温度变化的某些特征来间接测量，而用来量度物体的温度的标尺叫作温标。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2022)，关于金属结构工程量计算的说法，正确的是()。A:钢吊车梁工程量包括制动梁、制动桁架工程量B:钢管柱按设计力求尺寸以质量计算，扣除加强环、内衬管工程量C:空腹钢柱按设计图示尺寸以长度计算D:实腹钢柱搜图示尺寸的长度计算，牛腿和悬臂梁质量另计答案：A解析：选项A，钢梁、钢吊车梁按设计图示尺寸以质量计算，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内；选项B，钢管柱按设计图示尺寸以质量计算，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内；选项C、D，实腹柱、空腹柱，按设计图示尺寸以质量计算，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内。下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的是（ ）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析答案：D解析：2022版教材P213清标工作主要包含下列内容：（1）对招标文件的实质性响应；（2）错漏项分析；（3）分部分项工程项目清单综合单价的合理性分析；（4）措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确分析；（5）其他项目清单完整性和合理性分析；（6）不平衡报价分析；（7）暂列金额、暂估价正确性复核；（8）总价与合价的算术性复核及修正建议；（9）其他应分析和澄清的问题。计时观察法测定定额，下列表述正确的有（ ）。A.计时观察法能为进一步挖掘生产潜力提供技术依据B.计时观察前需选定的正常施工条件中包括了对工人技术等级的选定C.测时法主要用来测定定时重复的循环工作的时间消耗D.写实记录法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法E.工作日写实法可以用于检查定额的执行情况答案：A,B,C,E解析：本题考查的是计时观察方法的分类。选项D 错误，工作日写实法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法。（2022年真题）投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（ ）A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费答案：C解析：P190-195选项A错误，总价措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定; 选项B错误，专业工程暂估金额由招标人填写， 投标人应将"暂估金额"计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。选项C正确，计日工中项目名称、暂定数量由招标人填写，投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。选项D错误，规费以定额人工费为计算基础，根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。根据有关规定，国有投资建设项目，其施工图建筑面积不得超过初步设计建筑面积的一定比例，该比例为()。A:3%B:5%C:7%D:10%答案：B解析：对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的5%，否则必须重新报批。