22年二级建造师考试试题题库7卷.docx

22年二级建造师考试试题题库7卷22年二级建造师考试试题题库7卷 第1卷工业安装分部工程的质量验收应由（）负责组织。2022A建设单位项目负责人B建设单位专业技术负责人C监理工程师D施工单位项目负责人答案：A解析：分部（子分部）工程应在各分项工程验收合格的基础上，由施工单位向建设单位提出报验申请，由建设单位项目负责人（总监理工程师）组织施工单位和监理、设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。围堰是保护水工建筑物干地施工的必要( )。A.挡水建筑物B.泄水建筑物C.过水建筑物D.不过水建筑物答案：A解析：2022版教材P63页 围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物，一般属临时性工程，但也可与主体工程结合而成为永久工程的一部分。某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。根据标准施工招标文件的规定，除专用合同条款另有约定外，该项目的实际竣工日期应是（ ）。A.再次验收的日期B.第一次竣工验收的日期C.再次验收合格的日期D.再次提交竣工验收申请报告的日期答案：D解析：根据标准施工招标文件的规定，监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 业主方和项目参与各方，可根据各自的项目管理的需求确定其信息管理的分类，但为了信息交流的方便和（ ），应尽可能作一些统一分类的规定。A信息完整性B信息加工处理C信息分类汇总D实现部分信息共享正确答案：D承包人必须在发出索赔意向通知后的( )天内，提交一份详细的索赔文件和有关资料。A.7天B.14天C.21天D.28天答案：D解析：2022新版教材P264页 承包人必须在发出索赔意向通知后28天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。 路基施工挖方路段必须根据测量中线、两侧边桩开挖，一般每侧要比路面宽出（ ）mm。A100300B300500C500700D7001000正确答案：B（2022年） 基坑验槽应由（ ）组织。A.勘察单位项目负责人 B.设计单位项目负责人 C.施工单位项目负责人 D.总监理工程师答案：D解析：P52。考查内容：基坑验槽程序。 （1）在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请；（2）由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、 技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。 如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（ ）。A原告的姓名、住所B被告的姓名、住所C诉讼请求D代理律师的基本情况E诉讼事实及理由正确答案：ABCE成本加酬金合同的形式有（ ）。A.成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.成本加奖金合同D.最大成本加费用合同E.最小成本加固定费用合同答案：A,B,C,D解析：成本加酬金合同的形式1.成本加固定费用合同2.成本加固定比例费用合同这种方式的报酬费用总额随成本加大而增加，不利于缩短工期和降低成本。一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。3.成本加奖金合同在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用这种形式。4.最大成本加费用合同在工程成本总价基础上加固定酬金费用的方式，即当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金（包括各项管理费、风险费和利润）。在非代理型（风险型）CM 模式的合同中就采用这种方式。22年二级建造师考试试题题库7卷 第2卷主要用于石油化工耐腐蚀耐压容器及管道的非金属制品是（ ）。A.水泥制品B.陶瓷制品C.塑料制品D.玻璃钢制品答案：D解析：2022版教材P9玻璃钢制品主要用于石油化工耐腐蚀耐压容器及管道等。公路工程流水施工按施工段在空间分布形式可分为（）A.等节拍流水B.流水线法流水施工C.流水段法流水施工D.异节拍流水E.无节拍流水答案：B,C解析：2022版教材P202页2、按施工段在空间分布形式的流水施工分类：流水段法流水施工、流水线法流水施工。下列工程建设项目中，除()以外均属于依法必须招标的范围。A.关系社会公共利益和安全的基础设施项目B.关系公众利益和安全的公用事业项目C.使用国有企业事业单位自有资金且资金不控股的项目D.使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目答案：C解析：2022版教材P72页第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：（一）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目(D选项，；（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。依法必须招项的包括大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益，公众安全的项目；AB符合这一条。燃气管道的附属设备有（ ）。A.阀门B.波形管C.补偿器D.排水器E.排气管答案：A,C,D解析：燃气管道的附属设备有：阀门、补偿器、排水器、放散管等。 承包商可以提起索赔的事件通常有（ ）。A发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B因工程变更造成的时间、费用损失C发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加D发包人延误支付期限造成承包人的损失E贷款利率上调造成贷款利息增加正确答案：ABCD当长距离斜井下山施工时的涌水量较大时，排水工作的正确做法是()。A.利用坡度排水B.设置多级排水系统C.采用大功率水泵一次性排水D.分段设置水仓答案：B解析：长距离下山施工的排水问题是下山施工的一项重要工作。要处理好该项工作，必须先要清楚该项工作的特点及其影响。下山施工由于坡度的关系，会使工作面大量积水，和利用坡度排水的关系正好相反，涌水越大工作面积水越严重。工作面积水会影响钻眼施工的质量、放炮工作的可靠性和安全性、装矸运输的施工效率以及工作面的施工条件和环境。下山施工排水工作的另一个特点是随工作面推进涌水点也不断推进、涌水量不断增加，于是需要工作面水泵不断前移，排水系统要不断延长。所以一次性水泵解决不了问题，必须采用多级系统。因为水仓只能储水不能排水，所以本题合理的答案应为B。单位工程质量验收合格，建设单位应在规定时间内报建设行政管理部门()。A.核验B.核查C.备查D.备案答案：D解析：2022版教材P342页 6、单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。下列工程中，不属于市政公用专业注册建造师执业范围的是()。A、 城市交通工程中的防撞设施工程B、 住宅区采暖工程C、 城市水处理厂的泵房建设工程D、 城市垃圾处理场的机电设备安装工程答案：B解析：城市供热工程包括热源、管道及其附属设施（含储备场站）的建设与维修工程，不包括采暖工程。建设工程项目作为一个系统，它与一般的系统相比，具有明显的特征，主要体现在（）。A.建设项目都是一次性的，没有两个完全相同的项目B.建设项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和保修期组成C.建设项目各阶段的工作任务和工作目标不同，其参与或涉及的单位也不相同，它的全寿命周期持续时间短D.一个建设项目的任务往往由多个，甚至许多个单位共同完成，它们的合作关系多数是固定的，并且一些参与单位的利益不尽相同，甚至相对立答案：A解析：2022新版教材P7页 建设工程项目作为一个系统，它与一般的系统相比，有其明显的特征，如：(1)建设项目都是一次性的，没有两个完全相同的项目；(2)建设项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成，各阶段的工作任务和工作目标不同，其参与或涉及的单位也不相同，它的全寿命周期持续时间长；(3)个建设项目的任务往往由多个，甚至许多个单位共同完成，它们的合作关系多数不是固定的22年二级建造师考试试题题库7卷 第3卷根据建设工程质量管理条例，最低保修期限不低于2年的工程有（）。A.外墙防渗漏 B.设备安装 C.给排水管道D.防水工程 E.装修工程答案：B,C,E解析：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为： （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； （三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； （四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。#房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是( )。A、建设单位B、建筑施工企业C、建设监理单位D、政府安监部门答案：B解析：房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法规定，建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排直治理工作制度，并落实到每个工程项目。故选项 B 正确。承揽合同在履行过程中，允许当事人一方解除合同的情况是()。A.定作人没有协助承揽工作B.发生不可抗力致使合同目的无法实现C.承揽人没有妥善保管定作人提供工作成果D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求答案：B解析：2022新版教材P154页根据合同法“总则”的规定，双方当事人可以协商解除合同。当事人一方解除合同的，只限于两种情况：一是发生不可抗力致使合同目的无法实现；二是对方当事人严重违约。除此之外，当事人擅自解除合同的，应当承担违约责任。选项A、C、D分别属于承揽人和定做人没有履行合同应尽的义务，不属于允许单方解除合同的情况，根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2022，对涉及混凝土结构安全重要部位的结构实体检验由（）组织。 A.项目经理B.监理工程师C.施工项目技术负责人D.建设单位技术负责人答案：B解析：根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2022条文说明第1011条之规定：结构性能检验应由监理工程师组织并见证，混凝土强度、钢筋保护层厚度应由具有相应资质的检测机构完成，结构位置与尺寸偏差可由专业检测机构完成，也可由监理单位组织施工单位完成。为保证结构实体检验的可行性、代表性，施工单位应编制结构性能检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施。结构实体混凝土同条件养护试件强度检验的方案应在施工前编制，其他检验方案应在检验前编制。施工专业分包合同中，属于分包人的工作有()。A.按合同约定的时间，完成规定的设计内容，报工程师确认后在分包工程中使用B.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续C.协调与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合D.已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作E.在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计答案：B,D,E解析：2022新版教材P245页 (1)按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。(2)按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。(3)在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。(4)在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。(6)分包人应允许承包人、发包人、工程师（监理人）及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。(7)已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。A为设计方的工作；B满足第（5）条；C为承包人的工作；D满足（7）,E满足（4）按我国城镇道路技术标准要求，( )应设置分隔带。A.刚性路面B.主干路C.次干路D.支路答案：B解析：2022版教材P1页 表2k311011-1快速路是必须设，主干路是应设，次干路是可设，支路是不设。题干要求应设中央分隔带的是主干路. 在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制。项目经理岗位是保证工程项目建设（ ）的重要岗位。A投资B安全C工期D质量E环保正确答案：BCD以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象和以扩大的分部分项工程为对象编制的定额分别是()。A.概算定额，预算定额B.预算定额，概算定额C.概算指标，概算定额D.预算定额，投资估算指标答案：B解析：预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额；概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的。投标人中标某建设工程项目，合同金额6850万元，则履约保证金额应为( )。A.685万元B.700万元C.750万元D.800万元答案：A解析：2022版教材P88页招标投标法实施条例进一步规定，履约保证金不得超过中标合同余额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。#22年二级建造师考试试题题库7卷 第4卷买卖合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是（）。A.订立合同时履行地的市场价格B.订立合同时履行地的政府定价C.订立合同时履行地的政府指导价D.履行合同时履行地的市场价格答案：A解析：按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。合同法规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故选项A正确。关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A、原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖 B、有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖 C、两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉 D、人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖答案：C解析：2022版教材P 348本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项A，同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉；选项B，有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖；选项D，人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的,报请其共同上级人民法院指定管辖。下列关于水泥混凝土路面设置的垫层说法正确的是（）。A.垫层主要用作调节土基湿度和温度，因此，垫层应该采用强度高的材料，水稳定性不一定要好。B.水文地质条件不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置半刚性垫层C.碾压混凝土基层应设置与混凝土面层错开的接缝。D.排水垫层材料宜采用砂、砂砾等颗粒材料；半刚性垫层宜采用低剂量水泥、石灰或粉煤灰等无机结合料稳定粒料或土答案：D解析：2022版教材P6页 在温度和湿度状况不良的城镇道路上，应设置垫层，以改善路面结构的使用性能。1.在基层下设置垫层的条件：季节性冰冻地区，路面总厚度小于最小防冻厚度要求时，根据路基干湿类型、土质的不同，其差值即是垫层的厚度；水文地质条件不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置排水垫层；路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设半刚性垫层。3.防冻垫层和排水垫层材料：宜采用砂、砂砾等颗粒材料；半刚性垫层宜采用低剂量水泥、石灰或粉煤灰等无机结合料稳定粒料或土。根据标准施工招标文件，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（ ）。A.按专用合同条款约定提供施工场地B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者产损失答案：C解析：发包人义务包括(1)遵守法律(2)发出开工通知发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。(3)提供施工场地(4)协助承包人办理证件和批件(5)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。(6)支付合同价款(7)组织竣工验收(8)其他义务 。关于高处作业的说法，错误的是()。A、在坠落高度基准面2m处有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业B、高处作业分为一级高处作业、二级高处作业、三级高处作业、四级高处作业C、强风高处作业、雪天高处作业、带电高处作业均属于特殊高处作业D、进行三级高处作业时，应事先制订专项安全技术措施答案：B解析：高处作业的标准(1)凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。高处作业的级别：高度在25m时，称为一级高处作业；高度在515m时，称为二级高处作业；高度在1530m时，称为三级高处作业；高度在30m以上时，称为特级高处作业。（显然，B选项错误）(2)高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。其中特殊高处作业又分为以下几个类别：强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。二、安全防护措施(14)进行三级、特级、悬空高处作业时，应事先制订专项安全技术措施。施工前，应向所有施工人员进行技术交底。支架法现浇预应力混凝土连续梁，各种支架和模板安装后，采取预压方法消除( )变形。A.支架弹性B.拼装间隙非弹性C.地基沉降非弹性D.地基弹性E.梁体弹性答案：B,C解析：2022版教材P65页 支架法现浇预应力混凝土连续梁的各种支架和模板安装后，宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。钢筋混凝土结构中，板、次梁与主梁交叉处，当无圈梁或垫梁时，钢筋安装位置正确的是()。A.板钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下B.板钢筋在下，次梁钢筋居中，主梁钢筋在上C.次梁钢筋在上，板钢筋居中，主梁钢筋在下D.次梁钢筋在下，板钢筋居中，主梁钢筋在上答案：A解析：主要考核混凝土结构中梁、板钢筋绑扎时相对位置关系的知识点。 根据结构常识，板的受力支撑为梁，次梁的受力支撑为主梁，所以相关规范作出如下规定：板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。故本题的正确项为“A板钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下”。变压器根据每相绕组数的不同有（ ）。A.单相变压器B.三绕组变压器C.双绕组变压器D.自耦变压器E.三相变压器答案：B,C,D解析：2022版教材P20根据每相绕组数的不同，有双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600 ，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，经公开招投标，某施工单位中标，制定了项目部责任成本，摘录数据如下：计算本项目的直接成本、间接成本各是多少万元在成本核算工作中要做到哪“三同步”答案：解析：（1）直接成本=人工费+材料费+机械费+措施费=477+2585+278+220=3560万元间接成本=企业管理费+规费=280+80=360万元（2）项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集的三同步原则。22年二级建造师考试试题题库7卷 第5卷（2022年）某企业新建办公楼工程，地下 1 层，地上 16 层，建筑高度 55m，地下建筑面积 3000m2，总建筑面积21000m2，现浇混凝土框架结构。一层大厅高 12m，长 32m，大厅处有 3 道后张预应力混凝土梁。合同约定：“.工程开工时间为 2022 年 7 月 1 日，竣工日期为 2022 年 10 月 31 日。总工期 488 天；冬期停工 35 天，弱电、幕墙工程由专业分包单位施工.”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成 25 天后，生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉。预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处？并说明理由。答案：解析：（P220、P193）不妥之处一：生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆模。理由：生产经理应该向项目技术负责人申请拆模，项目技术负责人批准后才能拆模。不妥之处二：安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉。理由：后张预应力混凝土结构构件，预应力筋张拉时，混凝土强度必须符合设计要求，设计无要求时，不低于设计混凝土立方体抗压强度标准值的 75%（侧模）（2022 版教材在技术中删掉了预应力的内容，但是管理中依然有提及预应力的内容），且底模支架不应在结构构件建立预应力前拆除。( )属于细部点的平面位置测设方法。A.经纬仪测设法B.极坐标法C.直角坐标法D.距离交会法E.水准仪测设法答案：B,C,D解析：2022版教材P47页（一）建筑物施工平面控制网，应根据建筑物的设计形式和特点布设，一般布设成十字轴线或矩形控制网，也可根据建筑红线定位。平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。沥青混凝土路面不平整的预防措施有（ ）。A.压路机用较小的振频、振幅进行碾压B.控制混合料局部集中离析C.严禁在未成型的油面表层急刹车D.不得随意调整摊铺机的行驶速度E.先摊铺沥青混凝土面层，再做构造物伸缩缝答案：B,C,D,E解析：2022版教材P99沥青混凝上路面不平整的防治 沥青混凝土路面不平整病害及防治措施。 2、预防措施（1）控制基层标高和平整度，控制混合料局部集中离析（B正确）。 （2）在摊铺机及找平装置使用前，、应仔细设置和调整，使其处于良好的工作状态，并根据实铺效果进行随时调整。 （3）用拉力器校准基准线拉力，保证基准线水平，防止造成波动。 （4）现场应设置专人指挥运输车辆，每次摊铺之前，应由不少于5部载料车在摊铺机前等候，以保证摊铺机的均匀连续作业，摊铺机部不得中途停顿，不得随意调整摊铺机的行驶速度（D正确）。 （5）应严格控制载料车卸时撞击摊铺机，使摊铺机的均匀连续作业，不形成跳点。 （6）针对混合料中沥青性能特点，确定压路机的机型及重量，并确定出施工的初压温度，合理选择碾压速度，严禁在未成型的油面表层急刹车及快速起步（C正确），并选择合理的振频、振幅（A错误）。 （7）在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料及摊铺机履带下的混合料。 （8）为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺，先摊铺沥青混凝土面层，再做构造物伸缩缝。（E正确）( )不是企业通过职工健康安全健康体系的运行。实行事故控制的开端。A.危险源识别B.风险评价C.生命周期评价D.风险控制策划答案：C解析：2022新版教材P185页 危险源识别、风险评价和风险控制策划，是企业通过职业健康安全管理体系的运行，实行事故控制的开端。沥青路面中封层的作用有()。A、 防水B、 层间过渡C、 防止反射裂缝D、 层间联结E、 结构受力答案：A,B,D解析：封层的作用：一是封闭某一层起着保水防水作用；二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用；三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强；四是基层在沥青面层铺筑前，要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁。封层可分为上封层和下封层；就施工类型来分，可采用拌和法或层铺法的单层式表面处治，也可以采用乳化沥青稀浆封层。封层厚度较薄，不能防止反射裂缝，也不作为受力结构层，选项C、E错误。本题正确选项应为“ABD”。在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时，其表面应做（）。2022A.绝热处理B.防水处理C.防火处理D.防腐处理答案：B解析：本题考查的事耐火陶瓷纤维施工技术。在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时，其表面应做防水处理。小导管注浆，浆液宜采用( )。A.石灰砂浆B.混合砂浆C.环氧砂浆D.水泥浆或水泥砂浆答案：D解析：2022版教材P114 二、技术要点（二）注浆材料注浆材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥-水玻璃双液浆、超细水泥四种注浆材料。一般情况下改性水玻璃浆适用于砂类土，水泥浆和水泥砂浆适用于卵石地层下列各项中，需要编制分部（分项）工程施工组织设计的是（）。A. 高速公路上的一座桥梁B. 一个烟囱C. 混凝土垫层工程D. 定向爆破工程答案：D解析：局部修补主要用于管道内部的结构性破坏以及裂纹等的修复，目前，进行局部修补的方法主要有（ ）。A密封法 B铰接管法C灌浆法 D机器人法E内衬法答案：A,B,C,D解析：22年二级建造师考试试题题库7卷 第6卷关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议B.招标人对问题的答复函件须注明问题来源C.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间D.标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准E.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个获得投标文件的投标意向者答案：A,C,E解析：2022版教材P228选项B错误，招标人对问题的答复函件不需要说明问题来源。选项D错误，会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件，都是招标文件的有效组成部分，与招标文件具有同等法律效力。当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。背景：某框架剪力墙结构，框架柱间距9m，普通框架结构，采用预拌混凝土，钢筋现场加工，采用多层板模板碗扣支撑。施工过程中，发生如下事件：事件一：项目部编制施工组织设计中规定：钢筋焊接方法采用搭接焊；钢筋机械连接采用钢筋套筒挤压连接；钢筋接头位置设置在受力较大处；柱中的竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩应与模板成45°；箍筋的接头（弯钩叠合处）应交错布置在四角纵向钢筋上；墙的垂直钢筋每段长度不得超过4m（钢筋直径不大于12mm）或6m(直径大于12mm)，水平钢筋每段长度不得超过10m;板、次梁与主梁交叉处，主梁的钢筋在上，次梁的钢筋居中，板的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在下。监理工程师审查时，认为存在诸多错误，指令修改后重新报审。事件二：模板安装使用具有足够承载力和刚度的碗扣式钢管脚手架作模板底支撑，模板拼接整齐、严密。梁板模板安装完毕后，用水准仪抄平，保证整体在同一个平面上，不存在凹凸不平问题。事件三：当时市场上HPB300级直径12mm(间距200mm)的钢筋紧缺，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，按等强度折算后（设计按最小配筋率配筋），用HRB335级直径12mm(间距250mm)的钢筋进行代换，以保证整体受力不变，并按此施工。事件四：砌筑施工时，监理工程师现场巡查，发现砌筑工程中留设脚手眼位置不符合相关规范规定，下发监理通知书，责令施工单位整改后复工。问题：1指出事件一中不妥之处，并分别写出正确做法。2指出事件二中不妥之处，说明理由。3指出事件三中不妥之处，说明理由。4.针对事件四中监理通知书的事项，写出砌体工程不能设置脚手眼的部位。答案：解析：1事件一中不妥之处和正确做法分别如下：不妥之一：钢筋接头位置设置在受力较大处；正确做法：钢筋接头位置设置在受力较小处。不妥之二：水平钢筋每段长度不得超过10m;正确做法：水平钢筋每段长度不得超过8m。不妥之三：板、次梁与主梁交叉处,主梁的钢筋在上,次梁的钢筋居中,板的钢筋在下；正确做法：板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。不妥之四：当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在下正确做法：当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。2事件二中不妥之处：梁板模板安装完毕后,用水准仪抄平,保证整体在同一个平面上,不存在凹凸不平问题。理由：对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/10003/1000。本工程框架柱间距9m,设计无具体要求,则梁板模板应按跨度的1/10003/1000起拱。3事件三中不妥之处有两处：不妥之一：按等强度折算后（设计按最小配筋率配筋）,用HRB335级直径12mm(间距250mm)的钢筋进行代换,以保证整体受力不变。理由：当设计按最小配筋率配筋时,应按照等面积代换的原则进行钢筋代换,即钢筋间距不应增大。不妥之二：施工单位征得监理单位和建设单位同意后,进行钢筋代换,并按此施工。理由：钢筋代换首先应征得设计单位同意,并办理变更后方可按此进行施工。4事件四中砌体工程不能设置脚手眼的部位有：(1)120mm厚墙；(2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围；(3)过梁净跨度1/2的高度范围内；(4)宽度小于1m的窗间墙；(5)砌体门窗洞口两侧200mm范围内；(6)转角处450mm范围内；(7)梁或梁垫下；(8)梁或梁垫左右500mm范围内；(9)设计不允许设置脚手眼的部位。 某项目经理与某大学生签订了一份用工合同，合同中规定，该大学生的主要任务是依靠实验数据。在工作的过程中，由于该大学生没有很好完成任务，该项目经理依据签订的劳务合同要求其承担了违约责任，对此，说法正确的是（ ）A该大学生违约，应该承担违约责任B该合同内容违反了法律，该合同无效C如果该大学生是因为不可抗力的原因而没有完成任务，则可以免责D如果是大学生非主观原因没有完成任务，则可以酌情减免违约责任正确答案：B下列不属于安全玻璃的是( )。A.钢化玻璃B.防火玻璃C.平板玻璃D.夹层玻璃答案：C解析：2022版教材P 40安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。关于保证模板安装施工安全基本要求的说法，正确的是（）。A.雨期施工，高耸结构的模板作业，要安装避雷装置B.操作架子上、平台上严禁堆放模板C.六级以上大风天气，不宜进行大块模板拼装和吊装作业D.模板工程作业高度在1.8m以上时，要有安全可靠的操作架子或操作平台答案：A解析：2022版教材P220页保证模板安装施工安全的基本要求(1)模板工程作业高度在2m及2m以上时，要有安全可靠的操作架子或操作平台，并按要求进行防护。(2)操作架子上、平台上不宜堆放模板，必须短时间堆放时，一定要码放平稳，数量必须控制在架子或平台的允许荷载范围内。(3)冬期施工，对于操作地点和人行通道上的冰雪应事先清除。雨期施工，高耸结构的模板作业，要安装避雷装置，沿海地区要考虑抗风和加固措施。(4)五级以上大风天气，不宜进行大块模板拼装和吊装作业。(5)在架空输电线路下方进行模板施工，如果不能停电作业，应采取隔离防护措施。(6)夜间施工，必须有足够的照明。平原地区建水闸，其基坑降排水的目的主要有（）。A.增加边坡的稳定性B.防止基坑底部隆起C.保持基坑土体干燥D.对下卧承压含水层的黏性土基坑E.施工用水答案：A,B,C,D解析：2022版教材P32页 软土基坑排水的目的主要有：增加边坡的稳定性；对于细砂和粉砂土层的边坡，防止流砂和管涌的发生；对下卧承压含水层的黏性土基坑，防止基坑底部隆起；保持基坑土体干燥，方便施工。当桥梁总体风险评估等级达到（）级及以上时，需将其中高风险的施工作业流动做专项风险评估。A.B.C.D.答案：B解析：2022版教材P345页专项风险评估：当桥梁或隧道工程总体风险评估等级达到级(高度风险)及以上时，将其中高风险的施工作业活动(或施工区段)作为评估对象，根据其作业风险特点以及类似工程事故情况，进行风险源普查，并针对其中的重大风险源进行量化估测，提出相应的风险控制措施。(2022年)分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后 3 天内，应由（ ）报送质量 监督机构备案。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.设计单位答案：A解析：对工程项目建设中的结构主要部位(如桩基、基础、主体结构等)除进行常规检查外，监督机构还 应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工，建设单位应将施工、设 计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报送工程质量监督机构备案。下列情况中不能进行合同变更的是（）A.增加合同中的工作B.取消合同中工作，转由他人实施C.改变合同中工作的质量标准D.改变工程的尺寸答案：B解析：合同变更范围（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由其他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置或尺寸等设计特性。22年二级建造师考试试题题库7卷 第7卷井下作业场所空气粉尘中游离Si02含量超过10%时，总粉尘的最高允许浓度不 得大于（ ）。A. 1 mg/m3B. 2 mg/m3C.5mg/m3D.10mg/m3答案：B解析：钢筋在运输、储存、加工过程中应防止()。A.锈蚀B.污染C.浸水D.变形E.冷冻答案：A,B,D解析：2022版教材P37 钢筋在运输、储存、加工施工组织总设计的主要内容包括()。A.建设项目的工程概况B.作业区施工平面布置图设计C.全场性施工准备工作计划D.质量保证措施和安全施工措施E.施工部署及其核心工程的施工方案答案：A,C,E解析：本题涉及的考点是施工组织总设计的主要内容。施工组织总设计的主要内容如下：(1)建设项目的工程概况;(2)施工部署及其核心工程的施工方案;(3)全场性施工准备工作计划;(4)施工总进度计划;(5)各项资源需求量计划;(6)全场性施工总平面图设计;(7)主要技术经济指标。关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。A.民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D.自然人之间的借款行为属于不要式法律行为答案：C解析：本题考查要式法律行为和不要式法律行为的识别根据民事法律行为的成立是否必须采用特殊形式，民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为。要式法律行为是指法律规定应当采用特殊形式的民事法律行为。民法通则第56条规定：“民事法律行为可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定是特定形式的应当依照法律规定”；不要式法律行为是指法律没有规定特定形式，当事人选择采用书面、口头或其他任何形式均可成立的民事法律行为。本题是指出错误的选项，可以用排除法解题。民事法律行为分为要式法律行为和不要式法律行为，A选项表述正确，不符合题干要求；合同法第270条规定建设工程合同应当采用书面形式，即订立建设工程合同的行为属于要式法律行为，B选项表述正确，不符合题干要求；合同法第197条规定“借款合同采用书