21年一级建造师答疑精华6篇.docx

21年一级建造师答疑精华6篇21年一级建造师答疑精华6篇 第1篇港口与航道工程项目技术管理的任务中，不包括()。A.促进项目技术发展B.建立良好的技术秩序C.直接、及时向业主报送施工组织设计D.保证生产过程符合规范要求答案：C解析：某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是 （ ）。A.工期不予顺延 B.建筑物受损由施工企业承担C.施工机具损毁由施工企业自行承担 D.施工人员受伤由建设单位承担答案：C解析：因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责.并承担相应费用；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在拖工 场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。1> 、按机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？2> 、针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素？3> 、分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。4> 、事件3中，变压器空载试运行应达到几个小时？试运行中还应记录哪些技术参数？5> 、事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？答案：解析：1> 、本案例包括的项目有： （1）改建项目：原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，改成日产1000吨的干法生产线属于改建项目。（2）复建项目：因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设属于复建项目；（3）新建项目：另外征用土地，再独立建设一天日产8000吨干法生产线属于新建项目。2> 、在事件1中，选择制造商主要考虑下述情况： （1）供货商的地理位置。（2）技术能力、生产能力。（3）生产任务的饱满性。（4）供货商的信誉。3> 、索赔的费用和工期： （1）设备延期交付，不能索赔，原因是采用PC合同，B公司负责设备的采购。（2）150吨吊车发生的损失，可以索赔工期和费用，原因是大型吊车及其操作司机由建设单位提供。（3）因大暴雨成灾属于不可抗力，可以索赔工期。（4）安装工程量增加，可以索赔费用，因工程量按实核算。（5）材料涨价，不可以索赔，因为采用固定综合单价计价。 （6）设计变更增加费用，可以索赔。因此：可索赔的费用为：2+4+16=22万元，可索赔的工期为：4+3=7天。4> 、变压器空载运行24h，无异常情况，方可投入负荷运行。变压器试运行要还应记录的技术参数有：冲击电流、二次电压、温度。5> 、应检查预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁垂直度，孔中油污、碎石、泥土、积水等应清除干净，孔内应无露筋、凹凸等缺陷，孔壁应垂直。下列选项中，属于成本控制依据的有（ ）。A.投标文件 B.成本核算资料C.合同文件 D.进度报告E.工程变更与索赔资料答案：C,D,E解析：成本控制的依据包括：（1）合同文件；（2）成本计划；（3）进度报告；（4）工程变更与索赔资料；（5）各项资源的市场信息。 航向信标台场地及环境要求包括（）等。A.航向信标台的保护场地是长方形区域B.在临界区内不应有树木C.在保护区内不应停放车辆或飞机D.在保护区内修建的道路须用腐殖土E.保护区内地表应平坦 答案：B,C,E解析：1.航向信标临界区 (1)航向信标台的临界区是由圆和长方形合成的区域，圆的中心即航向信标天线中心，其半径为75m，长方形的长度为从航向信标天线开始沿跑道中线延长线向跑道方向延伸至300m 或跑道末端(以大者为准) ，宽度为120m。(2)航向信标台应设置在航向信标天线排列方向的±30°范围内，根据当地的地形、道路和电源情况，设置在航向信标天线的任意一侧，距航向信标天线中心6090m。 (3)在航向信标台临界区内除为保障飞行安全所必需的助航设施以外，不应有树木、建筑物(航向机房除外)、道路、金属栅栏和架空线缆等障碍物，临界区内的助航设施应保证对导航信号的影响降至最低。进入航向信标台的电力线缆和通信线缆应从临界区外埋入地下。临界区内不应停放车辆或航空器，不应有任何的地面交通活动。(4)临界区场地应平坦，跑道端和天线之间的纵向坡度和横向坡度均应在±1%之间，并应平缓地过渡;临界区内的杂草高度应不超过0.5m; 临界区应设置醒目的标识。根据新修订的标准化法，国务院标准化主管部门（简称为“国标委”）的职责是（ ）。A. 批准发布工程建设强制性国家标准B. 制订工程建设行业标准C. 制订工程建设推荐性国家标准D. 对工程建设强制性国家标准进行技术审查答案：C解析：关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是( )。A矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够B矿业工程必须有井上和井下系统间的联系C矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行D每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统E矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止答案：A,B,C解析：有许多矿业工程项目离不开地下，而当前地下不像地面或天空，还是处于看不见、摸不着的状态，地质勘察水平和能力达不到精细的水平，常常造成地质资料与实际情况的出入从而给矿业工程项目带来困难。最明显的一个例子就是“有疑必探”的要求正是为对付这种困难的一个措施。一般，矿业工程由常说的矿建、土建和安装三大类工程组成，并以矿山开采为中心形成整个矿山生产系统，这个生产系统由地下、地面的三大工程内容组成，并且相互间充满联系，又有一定独立性。矿业工程包括有选矿厂，也涉及矿区的公路、铁路与桥梁、场地等建设工程，但并非每个矿山都建有自己的选矿厂，也并非每个矿井都有自己的铁路系统或者桥梁等结构物。港口与航道工程现场文明施工的基本要求中，()应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。施工现场应设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。A.建设单位B.总包单位C.施工单位D.分包单位答案：C解析：某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（ ）承担。A. 发包人B. 承包人C. 监理工程师D. 承包人与发包人共同答案：B解析：2022年建设工程法规真题第43题 合同变更应当经合同双方协商一致。如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，对另一方当事人没有约束力。监理单位不属于合同的当事人，因此施工方面单方面变更的，费用自行承担。综上所述，本题正确答案为B。21年一级建造师答疑精华6篇 第2篇根据合同法，下列合同转让合法生效的是 （ ）。 A.某教授与施工企业约定培训一次,但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位答案：B解析：本题考核的是合同的转让。合同法规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。根据合同性质不得转让的权利主要是指合同是基于特定当事人的身份关系订立的，如果合同权利转让给第三人，会使合同的内容发生变化，违反当事人订立合同的目的，使当事人的合法利益得不到应有的保护。债务人不论转移的是全部义务还是部分义务，都需要征得债权人同意。未经债权人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。监理合同是不可以转让的。关于土石坝填筑作业的说法，正确的有（ ）。A.铺料宜垂直于坝轴线进行，超径块料应打碎B.按碾压测试确定的厚度铺料.整平C.黏性土含水量较低，主要应在料场加水D.石渣料压实前应充分加水E.采用气胎碾压实的土层，应刨毛处理，以利层间结合答案：B,C,D,E解析：选项A，铺料宜平行坝轴线进行，铺土厚度要匀，超径不合格的料块应打碎，杂物应剔除。甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同()。A.无效B.有效C.部分有效D.效力待定答案：B解析：2022 / 2022版教材P15(二）表见代理 表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象, 而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。 合同法规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。 表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件: (1) 须存在足以 使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。这是构成表见代理的客观要件。它要求行 为人与本人之间应存在某些事实上或法律上的联系，如行为人持有由本人发出的委任状、已加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权.的通知函告等证明类文件。 ( 2 )须本人存在过失。其过失表现为人表达了足以使第三人相信有授权意思的表示，或者实施了足以使第三人相信有授权意义的行为，发生了外表授权的事实。（3) 须相对人为善意。这是构成表见代理的主观要件。如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理。施工现场噪声的控制措施中，属于声源控制措施的是()。A.隔声B.低噪声设备代替高噪声设备C.减振降噪D.吸声答案：B解析：本题考核的是声源控制措施。声源控制措施如下：(1)声源上降低噪声，这是防止噪声污染的最根本的措施。(2)尽量采用低噪声设备和加工工艺代替高噪声设备与加工工艺，如低噪声振捣器、风机、电动空压机、电锯等。(3)在声源处安装消声器消声，即在通风机、鼓风机、压缩机、燃气机、内燃机及各类排气放空装置等进出风管的适当位置设置消声器。建设工程领域常见的刑事法律责任包括( )。A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪E.环境污染罪答案：A,B,C,D解析：2022 / 2022版教材P53在建设工程领域，常见的刑事法律责任如下：一、工程重大安全事故罪;二、重大责任事故罪;三、重大劳动安全事故罪;四、串通投标罪原选项中有串通招标罪，已经修改。集水明排法适用于（）土层。A粗粒B粉砂C细砂D渗水量大的黏土层E渗水量小的黏土层答案：A,E解析：当基坑开挖深度不很大，基坑涌水量不大时，集水明排法是应用最广泛，亦是最简单、经济的方法。集水明排宜用于粗粒土层，也用于渗水量小的黏土层。在细砂和粉砂土层中，由于地下水渗出会带走细粒、发生流沙现象，容易导致边坡坍塌、坑底涌砂，因此不宜采用。故选AE。钢筋骨架制作和组装应符合的规定包括（）。A.简支梁钢筋骨架预拱度应符合施工要求B.组装时应采取控制焊接局部变形措施C.钢筋骨架的焊接应在坚固的工作台上进行D.骨架接长焊接时，不同直径钢筋的中心线应分开放置E.组装时应按设计图纸放大样，放样时应考虑骨架预拱度答案：B,C,E解析：本题考核的是钢筋骨架制作和组装应符合的规定。钢筋骨架制作和组装应符合的规定包括：(1)钢筋骨架的焊接应在坚固的工作台上进行；(2)组装时应按设计图纸放大样，放样时应考虑骨架预拱度。简支梁钢筋骨架预拱度应符合设计和规范规定；(3)组装时应采取控制焊接局部变形措施；(4)骨架接长焊接时，不同直径钢筋的中心线应在同一平面上。改性沥青混合料是指掺加（ ）或其他填料等外掺剂（改性剂），使沥青或沥青混合料的性能得以改善的沥青混合料。A、矿粉B、橡胶C、树脂D、高分子聚合物E、粘结剂答案：B,C,D解析：2022教材P11 / 2022教材P10（1）改性沥青（Modified bitumen）混合料是指掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂（改性剂），使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青混合料。根据消防法，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收，（ ）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查答案：C解析：按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。21年一级建造师答疑精华6篇 第3篇根据关于全面推行河长制的意见，全面建立（ ）多级河长体系。A. 省B. 市C. 县D. 乡 E. 村答案：A,B,C,D解析：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于全面推行河长制的意见，全面建立省、市、县、乡四级河长体系。到2022 年底前全面建立河长制。开挖作业能连续进行、施工速度陕、作业人员少的开挖方法是()。A.盾构法B.沉管法C.明挖法D.掘进机法答案：D解析：在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ ）。A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时向开工B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C.因为发生洪灾,建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为“三通一平”工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地答案：C解析：合同法第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。洪灾是不可抗力，属于违约责任的免责情形。为了保证稳定土基础混合料的含水量接近最佳，应在（ ）调控含水量。A.摊铺作业面上B.运输车辆上C.中心搅拌站内D.料场内答案：C解析：某新挖航道长10km，宽200m，挖深至水深15m，沿航道宽度方向水深为4? 8m，高潮潮高3m，低潮潮高1. 0m，疏浚土上层为2?4m淤泥质土，下层为中密砂层。 采用满载吃水5. 5m，舱容5000m3的耙吸挖泥船施工，应怎样考虑分条施工？怎样选用耙头比较合理？是否需要高压冲水？如何调整波浪补偿器的压力？答案：解析：如图所示，将航道沿宽度方向水深5m的地段，作为一条，低潮时，施工无法进行，应在平均潮位以上时乘潮施工：4m+2m=6m5. 5m5m+2m=7m5. 5m分段施工的长度以装满一舱泥为原则。挖上层2-4m的淤泥质土时，应选用挖掘型的IHC耙头，波浪补偿器压力加大， 以减少耙头对地压力，此时无需采用高压冲水。挖下层中密实砂时，应选用冲刷型的加利福尼亚耙头，并采用高压冲水，波浪补偿器压力减小，以增大耙头对地压力。事件三中，变压器空载试运行应达到多少个小时？试运行中还应记录那些技术参数？答案：解析：变压器空载试运行应达到24h。应记录：冲击电流、二次电压、温度。生产安全事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有（）。A、疏散、撤离、安置受到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故 B、抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要 C、做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录 D、经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意 E、尽量使现场少受破坏答案：B,C,D,E解析：发生施工生产安全事故会应采取的相应措施。确因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足以下条件：（1）抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要；（2）经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门同意；（3）做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录；（4）尽量使现场少受破坏。某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。( 2022真题 ) A.对该诉讼请求全部予以支持 B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 C.对该诉讼请求全部不予支持 D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持答案：B解析：本题考查的是工程价款的支付。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。灯具和设备安装项目内容包括（ ）。A.泊位系统安装B.指点标安装C.导航系统安装D.风向标安装答案：D解析：见民航机场工程管理与实务1D435012和民用机场目视助航设施施工及验收规范MH/T 50122022中3. 5. 5。泊位系统安装属于弱电工程。指点标安装和导航系统安装属于空管工程，只有风斗安装属于灯具和设备安装项目。21年一级建造师答疑精华6篇 第4篇某分部工程双代号网络计划如下图所示，提供的正确信息有（ ）。 A. 工作B为关键工作B. 工作D的自由时差为4C. 工作F为关键工作D. 工作G、E为非关键工作E. 工作M、H为非关键工作答案：C,E解析：本题主要考查时差计算。ACDE项：节点的时间参数分别是最早开始和最迟开始时间，最早开始时间等于最迟开始时间的节点是关键节点，可以得出关键线路是F - E - G - N，工作FEGN都是关键工作，故CE项正确，AD项错误。B项：D工作的最迟完工时间是4，最早完工时间是2，所以D工作自由时差为2。因此B项错误。综上所述，本题正确答案为CE。起重作业中平衡梁形式的选用根据（ ）。A.被吊设备重量 B.被吊设备规格尺寸 C.被吊设备的结构特点 D.平衡梁尺寸 E.现场环境条件、要求答案：A,B,C,E解析：一般都是根据设备的重量、规格尺寸、结构特点及现场环境要求等条件来选择平衡梁的形式热力管道两个补偿器之间应设置（ ）。A.活动支架 B导向支架C.固定支架 D.弹簧吊架答案：C解析：热力管道两个补偿器之间（一般为20 40m)以及每一个补偿器两侧（指远的一端） 应设置固定支架。固定支架受力很大，安装时必须牢固。两个固定支架的中间应设导向支架，导向 支架应保证使管子沿着规定的方向作自由伸缩。补偿器两侧的第一个支架应为活动支架，设置在距 补偿器弯头弯曲起点0.5 Im处，不得设置导向支架或固定支架。船舶于未来48h以内，遭遇风力可能达到6级以上，称为（ ）。A.在台风威胁中B.在台风严重威胁中C.在台风袭击中D.远离台风答案：A解析：铁路隧道工程最基本的支护形式是( )。A型钢拱架支护B格栅拱架支护C锚喷支护D超前锚杆支护答案：C解析：(2022真题)投标人经复核，认为招标人公布的招标控制价未按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022的规定进行编制的，应在招标控制价公布后()d内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。A:10B:7C:5D:3答案：C解析：投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5d内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。 某工程量清单的工程数量有误，且减少量超过合同约定幅度，则进行结算时（ ）。A执行原综合单价B减少量部分的综合单价需作调整C原综合单价需作调整D幅度以外减少量部分的综合单价需作调整正确答案：C关于脚手架立杆底垫板的说法，正确的是（ ）。A.可采用具有一定强度的木质或金属垫板B.垫板至少应超出架体立杆1跨长度100mmC.采用木垫板时最小厚度不得小于50mmD.垫板的宽度至少应为100mm答案：C解析：2022教材P264 / 2022教材P266三、脚手架的搭设（1）底座、垫板均应准确地放在定位线上；垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。吊装工程选用卷扬机应考虑的基本参数有（）。A、总功率 B、额定牵引拉力 C、工作速度 D、容绳量 E、自重答案：B,C,D解析：教材P37卷扬机。卷扬机的基本参数有：额定牵引拉力，工作速度和容绳量。21年一级建造师答疑精华6篇 第5篇临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，（ ）审核，经主管部门批准后实施。A. 单位技术负责人B. 项目技术负责人C. 项目经理D. 监理工程师答案：B解析：管道系统在试压前，管道上的膨胀节按试验要求（ ）。A. 设置临时约束B. 处于自然状态C. 进行隔离D. 拆除答案：A解析： P90管道系统试验前应具备的条件1. 试验范围内的管道安装质量合格2. 试验方案已经过批准，并已进行了安全技术交底。3. 管道上的膨胀节的处理。（设置零时约束装置）4. 试验用压力表在周检期内并已经校验，试压用的压力表经校验合格，压力表不得少于两块。5. 管道的加固、回路分割、元件隔离（管道已按试验方案进行了加固。待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。）在工程建设标准违法行为应承担的法律责任中应该由建设单位违法行为承担的责任有( )。A.建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款B.建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款C.将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款D.建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，追究其刑事责任E.建设单位明示或者暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款答案：D,E解析：建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20 万元以上50 万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任： (1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的; (2)要求施工单位压缩合同约定的工期的；(3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。选项A是由勘察、设计单位违法行为应承担的法律责任；选项B是由施工企业违法行为应承担的法律责任；选项C是由工程监理单位违法行为应承担的法律责任。 下列各项中，属于由动态会计等式构成的会计报表的是（ ）。A利润分配表B资产负债表C利润表D现金流量表正确答案：C利用木材加工过程中产生的边角废料，经整形、刨光施胶、拼接、贴面而制成的一种人造板材是（ ）。A.纤维板B.胶合板C.细木工板D.刨花板答案：C解析：2022/2022版教材P58细木工板是利用木材加工过程中产生的边角废料，经整形、刨光施胶、拼接、贴面而制成的一种人造板材。 通过项目财务现金流量表，可计算项目的（ ）等评价指标。A投资收益率B财务内部收益率C财务净现值D投资利税率E投资回收期正确答案：BCE根据企业会计准则第15号-建造合同，工程成本中的其他直接费包括施工过程中发生的（ ）。A、材料二次搬运费B、临时设施摊销费C、施工机械安装.拆卸和进出场费D、工程定位复测费E、场地清理费答案：A,B,D,E解析：2022版教材P106 / 2022版教材P103其他直接费用包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、生产工具用具使用费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费等。根据全面质量管理的思想，工程项目的全面质量管理是指对（ ）的全面质量管理。 A.工程质量形成过程 B.工程建设各参与方C.工程质量和工作质量 D.工程建设所需的材料、设备答案：C解析：在会计要素中，不属于静态会计要素的是（ ）。A、费用B、所有者权益C、负债D、资产答案：A解析：2022版教材P90 / 2022版教材P88资产、负债和所有者权益是反映企业某一时点财务状况的会计要素，称为静态会计要素，构成资产负债表要素；收入、费用和利润是反映某一时期经营成果的会计要素，称为动态会计要素，构成利润表要素。选项A为动态会计要素，选项BCD为静态会计要素。21年一级建造师答疑精华6篇 第6篇 建筑施工企业应当依照安全生产许可证的管理规定向（ ）以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。A省级B市级C部级D县级正确答案：A网络计划的调整，可以定期进行，亦可根据计划检查的结果在必要时进行。其中，逻辑关系的调整只有（ ）时才可进行。调整时应避免影响原定计划工期和其他工作的顺利进行。A.被调整的工作为非关键工作B.当监理人要求改变逻辑关系C.当监理人要求改变工期，且经发包人同意D.当实际情况要求改变施工方法或组织方法答案：D解析：2022/2022教材P1454.调整逻辑关系逻辑关系的调整只有当实际情况要求改变施工方法或组织方法时才可进行。调整时应避免影响原定计划工期和其他工作的顺利进行。在水泥混凝土拌制过程中，水泥应选用（）的水泥。A.收缩性小B.耐磨性强C.抗冻性好D.含碱量低E.含水量低答案：A,B,C,D解析：关于施工成本目标控制的目标说法不正确的是（ ）。A、项目施工成本控制是项目部项目经理接受企业法人委托履约的重要指标之一B、施工项目成本控制目的在于控制预算的变化降低项目成本、提高经济效益、增加工程预算收入，为项目部负责人的管理提供与成本有关的用于决策的信息C、项目经理应对项目实施过程中发生的各种费用支出，采取一系列措施来进行严格的监督和控制D、项目经理不需要对项目实施过程中发生的各种费用支出进行管理答案：D解析：2022教材P304 / 2022教材P305施工成本控制目的：（1）施工成本控制是企业经营管理的永恒主题，项目施工成本控制是项目部项目经理接受企业法人委托履约的重要指标之一。（2）施工项目成本控制是运用必要的技术与管理手段对直接成本和间接成本进行严格组织和监督的一个系统过程，其目的在于控制预算的变化降低项目成本、提高经济效益、增加工程预算收入，为项目部负责人的管理提供与成本有关的用于决策的信息。（3）项目经理应对项目实施过程中发生的各种费用支出，采取一系列措施来进行严格的监督和控制，及时纠偏，总结经验，保证企业下达的施工成本目标实现。下列关于路基支挡结构施工要求说法正确的是（）。A.岩体完整地段修建支挡结构宜在旱季施工B.浆砌片石使用石料最小块径应大于10cmC.大块片石浆砌可以采用灌浆法施工D.支挡结构施工前应作好截排水设施答案：D解析：在全世界范围内可以同时为陆海空用户提供连续精确的三维位置、速度和时间信息的导航系统是（ ）。A.ILSB.VORC.DMED.GNSS答案：D解析：2022版教材页码P42-46全球导航卫星系统（ Global Navigation Satellite System ， GNSS） 由一个或多个卫星星座、机载接收机以及系统完好性监视等组成，构成星基导航系统。包括美国的GPS 、欧洲的Galileo 、俄罗斯的Glonass 、我国的北斗BDS 以及地基增强系统GBAS等，在全球范围内提供定位、测速和授时服务，可以同时为陆、海、空用户提供连续、精确的三维位置、速度和时间信息。关于框架剪力墙结构优点的说法，正确的有()。A.平面布置灵活B.剪力墙布置位置不受限制C.自重大D.抗侧刚度小E.侧向刚度大答案：A,E解析：2022/2022版教材P18框架-剪力墙结构是在框架结构中设置适当剪力墙的结构。 它具有_匡架结构平面布置灵活，空间较大的优点， 又具有侧向刚度较大的优点。框架-剪力墙结构中，剪力墙主要承受水平荷载，竖向荷载主要由框架承担。框架-剪力墙结构可以适用于不超过 170m 高的建筑。根据建设工程安全生产管理条例，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是（ ）。A.制造质量证明书B.起重机械的管理制度C.检验证书D.使用说明书答案：B解析：2022教材P221 / 2022教材P219 进行登记应当提交施工起重机械有关资料，包括：（1）生产方面的资料，如设计文件、制造质量证明书、检验证书、使用说明书、安装证明等；（2）使用的有关情况资料，如施工单位对于这些机械和设施的管理制度和措施、使用情况、作业人员的情况等。关于资格预审的表述，错误的是()。A.通过资格预审，可以减少多余的投标B.通过资格预审可以使招标人了解潜在投标人的资信情况C.资格预审文件必须由咨询公司编制D.投标意向者在规定的截止日期之前完成填报的内容，报送资格预审文件，所报送的文件在规定的截止日期后不能再进行修改答案：C解析：本题考核的是资格预审的相关概述。资格预审文件应由业主自行或委托咨询公司进行编制。因此选项C错误。?