二级建造师考试真题及答案9章.docx

二级建造师考试真题及答案9章二级建造师考试真题及答案9章 第1章喷射混凝土在进行喷射作业时，应注意（ ）。A.气温高于5时，不应进行喷射作业B.喷射作业应分段、分片，自上而下依次进行C.分层喷射时，后一层喷射应在前一层混凝土初凝后进行D.喷射与开挖循环作业时，混凝土终凝到下一循环放炮的时间间隔应不小于3hE.喷射机司机和喷射手的操作应遵守规范和规定答案：D,E解析：喷射混凝土施工:1)喷射作业分段、分层进行，喷射顺序由下而上。2)喷头应保持垂直于工作面，喷头距工作面不宜大于1m。3)一次喷射混凝土的厚度:侧壁宜为60-100mm，拱部宜为5060mm;分层喷射时，应在前一层混凝土终凝后进行。4)钢格栅、钢架、钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20mm。5)喷射混凝土终凝2h后进行养护，时间不小于14出冬期不得洒水养护；混凝土强度低于6MPa时不得受冻。土工膜袋与坡面间应按设计要求铺设好（ ）。A.防水层B.垫层C.透层D.土工织物滤层答案：D解析：2022版教材P32土工膜袋与坡面之间按设计要求铺设好土工织物滤层。城镇道路稳定类材料基层雨期施工不宜( )。A.摊铺段过长B.当日摊铺、当日碾压成活C.未碾压的料层受雨淋后，应进行测试分析，按配合比要求重新搅拌D.及时开挖排水沟或排水坑，以便尽快排除积水答案：A解析：2022版教材P267页 （1）对稳定类材料基层，摊铺段不宜过长，应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少，当日碾压成活（2）下雨来不及完成时，要尽快碾压，防止雨水渗透。未碾压的料层受雨淋后，应进行测试分析，按配合比要求重新搅拌，及时开挖排水沟或排水坑，以便尽快排除积水一般堆石体最大粒径不应超过层厚的( )。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4答案：C解析：2022版教材P90页 一般堆石体最大粒径不应超过层厚的2/3.2022年8月经修改后公布的中华人民共和国刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑。下列刑事责任中，属于附加刑的是( )。A.罚款B.罚金C.管制D.拘役答案：B解析：2022年8月经修改后公布的中华人民共和国刑法(以下简称刑法)规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(3)没收财产；(4)驱逐出境。故选项B正确，参见考试用书2Z202294。施工文件档案管理的内容主要包括四大部分，分别是（）。A.工程施工技术管理资料B.工程合同文档资料C.工程质量控制资料D.竣工图E.工程施工质量验收资料答案：A,C,D,E解析：施工文件档案管理的内容主要包括四大部分，分别是工程施工技术管理资料、工程质量控制资料、竣工图和工程施工质量验收资料。故选项A、C、D、E正确。 施工索赔的第一步是，承包人向发包人或监理工程师提交（ ）。A索赔意向通知书B索赔报告C索赔证据D索赔文件正确答案：A二级建造师考试真题及答案9章 第2章普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。A、热轧钢筋B、热处理钢筋C、钢丝D、钢绞线答案：A解析：钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等。故选A下列关于劳务派遣的说法中正确的是()。A.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可B.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担答案：A解析：2022版教材P137(一）劳务派遣单位劳动合同法规定，劳务派遣单位经营劳务派遣业务应当具备下列条件：（1）注册资本不得少于人民币200万元；（2）有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；（3）有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度；（4）法律、行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。在债权中，属于合同之债之债的是（）。A.不当得利B.无因管理C.侵权之债D.合同之债答案：D解析：2022版教材P19页在当事人之间因产生了合同法律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债成为合同之债。 #关于暑期浇筑大体积混凝土的说法,正确的有（ ）。A.选用水化热低的水泥B.混凝土浇筑应在中午时段进行C.采用分层浇筑D.在混凝土内埋设冷却水管E.选用复合型外加剂,加快混凝土凝结时间答案：A,C,D解析：2022版教材P116（1） 大体积混凝土在选用原材料和进行配合比设计时，应按照降低水化热温升的原则 进行，并应符合下列规定： 宜选用低水化热和凝结时间长的水泥； 大体积混凝土的浇筑、养护和温度控制应符合下列规定： 大体积混凝土可分层、分块浇筑，分层、分块的尺寸宜根据温控设计的要求及浇筑 能力合理确定； 大体枳混凝土的温度控制宜按照“内降外保”的原则，；利用冷却水管中排出的降温用水在混凝土顶面蓄水保温养护时，养护水温度与混凝土表面温度的差值应不大于15°C。 根据水利水电工程等级划分及洪水标准SL252-2000，某泵站工程等别为等，其次要建筑物级别应为()级。A、 2B、 3C、 4D、 5 答案：C解析：永久性水工建筑物级别表2E311011-4工程等别主要建筑物15级对应次要建筑物的级别为33455，可见三级主要建筑物对应的次要建筑物的级别为4级，C选项正确甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求（）承担违约责任。A.请求丙承担违约责任B.请求乙承担违约责任C.请求乙和丙共同承担违约责任D.请求乙或者丙承担违约责任答案：A解析：2022新版教材P123页 合同义务转移分为两种情况：一是合同义务的全部转移，在这种情况下，新的债务人完全取代了旧的债务人，新的债务人负责全面履行合同义务；另一种情况是合同义务的部分转移，即新的债务人加入到原债务中，与原债务人一起向债权人履行义务。无论是转移全部义务还是部分义务，债务人都需要征得债权人同意。未经债权人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。 所以在征得甲同意的情况下乙将债务权利和义务一并转让给了丙，应当由丙承担违约责任。某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层,建筑面积12000m2，结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用建设工程施工合同（示范文本)GF2022-0201签订了施工合同，合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为280d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履约过程中发生了以下事件：事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m变更为4.80m,当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。事件二:在工程装修阶段,甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。1.双方签订的固定总价合同是否适当说明固定总价合同的适用范围。建筑工程合同价款的约定还有哪些形式2.事件一中,乙方的索赔是否成立结合合同索赔条款说明理由。3.事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定结合合同变更条款说明理由。答案：解析：1.双方签订的固定总价合同适当。固定总价合同适用于工程规模小、技术难度小、图纸设计完整、设计变更少、工期短（一般在一年之内)的工程项目。建筑工程合同价款形式还有单价合同和成本加酬金合同。2.事件一中,乙方的索赔成立。理由：根据合同（范本)索赔条款,承包方应在索赔事件发生后28d内向工程师（甲方或监理)提出索赔意向通知并送交最终索赔报告相关资料（或在索赔事件终了后28d内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告)。本工程连续停工25d，复工后乙方立即送交了索赔报告和相关资料,但甲方超期未答复,视为甲方已经认可,所以乙方的索赔已经生效。3.事件二中,乙方申报设计变更增加费不符合约定；理由：按照合同通用条款的规定,总承包方在确认设计变更后14内不提出设计变更增加款项的,视为该项设计变更不涉及合同价款变更。总承包方是在设计变更施工2个月后才提出设计变更报价,已超过合同约定的14d期限,因此发包方有权拒绝该项报价的签认。二级建造师考试真题及答案9章 第3章相关规范规定，高度超过()m的落地式钢管脚手架工程，应单独编制安全专项施工方案。A.6B.8C.12D.24答案：D解析：主要考核危险性较大分部分项工程安全管理办法的知识点。 根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质202287号)文件规定，下列脚手架工程均应单独编制安全专项施工方案：(1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；(2)附着式整体和分片提升脚手架工程；(3)悬挑式脚手架工程；(4)吊篮脚手架工程；(5)自制卸料平台、移动操作平台工程；(6)新型及异型脚手架工程。故本题正确选项应为“D24”。某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用的承发包模式是（ ）。A.施工总承包模式B.施工平行承发包模式C.施工总承包管理模式D.EPC承包模式答案：B解析：2022版教材P221页施工平行发承包，又称为分别发承包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。本题选B混凝土工程普遍存在的质量问题主要有( )。A.表面损坏B.裂缝C.强度低D.几何尺寸误差E.渗漏答案：A,B,E解析：2022版教材P112页考查的是混凝土工程加固技术，原文是混凝土工程普遍存在的质量问题有混凝土表层损坏，混凝土裂缝，结构渗漏、结构失稳等。所以选ABE。当代中国法的渊源是主要以（）为核心的各种制定法。A.刑法B.宪法C.民法D.行政法答案：B解析：2022版教材P2页宪法是我国的根本大法，在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力，是我国最高的法律形式。 #甲项目业主与乙监理单位签订了委托监理合同，合同中对监理范围、监理时间、报酬支付等做了详细的约定。乙监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意作出不利于业主的决定。事后乙监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。此时（）。A.业主可要求乙监理单位赔偿损失B.乙监理公司不承担任何责任C.乙监理公司承担四分之一的损失D.业主与监理公司重新签订合同答案：A解析：2022新版教材P170页有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。焊接位置不同时焊接电流也应不同，通常情况下立焊时的焊接电流应比平焊时()。A.小15%20%B.小5%10%C.大5%10%D.大15%20%答案：A解析：某建设工程采用单价合同，其投标报价单中，钢筋混凝土数量为1000m3，合同价应该是30万元，而实际只写了3万元。实际施工时，实际工程量为1500m3，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是（）万元A.30B.3C.45D.4.5答案：C解析：2022新版教材P252页 人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先。对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。业主给出的工程量清单表中的数字是参考数字，而实际工程款则按实际完成的工程量和承包商投标时所报的单价计算。二级建造师考试真题及答案9章 第4章施工单位负责人接到事故报告后，应当在()h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.4D.8答案：A解析：根据生产安全事故报告和调查处理条例等相关规定的要求，施工单位负责人接到报告后，应当在1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时，宜采用（）。A.楔形或梯形砌块B.楔形或扇形砌块C.楔形或方形砌块D.条形或扇形砌块答案：B解析：本题考查的是砌筑沟道施工基本要求。采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时，宜采用楔形或扇形砌块；当砌体垂直灰缝宽度大于30mm时，应采用细石混凝土灌实，混凝土强度等级不应小于C20。用于室内各种铺设方式的控制线路中的电缆有（ ）。 A. VV型 B. VV22型 C. KVV型 D. RVV型答案：C解析：电线、电缆符号含义 电缆下标数字与敷设场合的要求 无下标数字、下标数字第2位为0的 不能承受机械外力，适用于室内、隧道、管道内敷设 下标数字22 能承受机械外力，不能承受大的拉力，可敷设在地下 下标数字30 敷设在室内、敷设在矿井中，能承受机械损伤及较大的拉力 下标数字32 能承受机械外力，能承受相当大的拉力，可敷设在潮湿环境中 下标数字59 能承受较大的拉力，有抗腐蚀能力，可直接敷设在水中对于建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按国家规定的程序报有关部门批准，该部门是（）。A.环境保护行政主管部门B.地方政府项目审批部门C.建设项目行政主管部门D.地方政府建设主管部门答案：A解析：2022版教材P288 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程，除土建及设备安装中的主体工程自己施工外，其余工程分别分包给五个分包单位，并与之签定了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件：事件1：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。事件2：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。事件3：B公司分包了全厂机电设备安装工程（主体工程除外）。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用（人工、材料、机械）。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设单位。3按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔?答案：解析：按索赔发生的原因分析，B公司可提出：工期索赔、设计变更索赔、赶工索赔。 材料消耗定额是在（ ）的条件下，生产单位质量合格产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源消耗的数量标准。A合理和节约使用材料B保证规定生产期限内C材料供应合理D符合生产标准正确答案：A 工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有（）。A、泄漏性试验的试验介质宜采用空气B、试验压力为设计压力的1.15倍C、泄漏性试验应在压力试验前进行D、泄漏性试验可结合试车一并进行E、输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验答案：A,D,E解析：2022版教材P 84本题考查的是工业管道系统试验。选项B：试验压力为设计压力；选项C：泄漏性试验应在压力试验合格后进行。二级建造师考试真题及答案9章 第5章 冬期施工的水泥混凝土面层，宜优先采用的水泥等级、水灰比分别是（ ）。A32.5级、0.45B42.5级、0.45C52.5级、0.5D42.5级、0.48正确答案：B当计算工期不能满足要求工期时，需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求，则下列选项中不属于选择缩短工作时间应考虑的因素的是( )。A.缩短持续时间对质量影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.持续时间最长的工作答案：D解析：2022新版教材P148页 当计算工期不能满足要求工期时，可通过压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑下述因素：(1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；(2)有充足备用资源的工作；(3)缩短持续时间所需增加的费用最少的工作等。在()阶段，必须对脚手架及其地基基础进行检查和验收后方可使用。A.每搭设完68m高度后B.达到设计高度后C.五级及以上大风后D.雨雪天气过后E.作业层上施加荷载前答案：A,B,E解析：2022版教材P218页(1)脚手架的检查与验收应由项目经理组织，项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加，按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件，当脚手架分段搭设、分段使用时，应进行分段验收，在确认符合要求后，方可投人使用。(2)脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收：1)基础完工后，架体搭设前；2)每搭设完68m高度后；3)作业层上施加荷载前；4)达到设计高度后；5)遇有六级及以上大风或大雨后；6)冻结地区解冻后；7)停用超过一个月的，在重新投入使用之前。(2022年)根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当组织专家对施工方案进行论证、审查 的分部分项工程有（ ）。 A.拆除工程 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.起重吊装工程 E.深基坑工程答案：B,C,E解析：对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当 组织专家进行论证、审查。当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据的证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程是()A、证据交换B、质证C、认证D、鉴证答案：B解析：质证，是指当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据的证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程。常用不开槽管道施工方法有( )等。A.顶管法B.盾构法C.浅埋暗挖法D.螺旋钻法E.夯管法答案：A,B,C,E解析：2022版教材P136 城市管道工程不开槽施工方法的分类。原文见图2K315012，不开槽施工技术分为：顶管（含曲线）法；盾构法；浅埋暗挖法；水平定向钻法；夯管法。 在框架结构的楼层上进行大面积整体装修，应注意（ ）。A框架的柱网尺寸B框架的楼板厚度C框架梁板交接处的负弯矩D框架楼板的跨度正确答案：C在框架结构的框架梁板交接处有负弯矩的存在，楼层上的大面积整体装修将会受拉，产生裂缝，装修时应在此处进行分缝处理。二级建造师考试真题及答案9章 第6章在施工过程中，施工人员发现设计图样不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。A.继续按照工程设计图样施工B.按照技术标准修改工程设计C.追究设计单位违法责任D.及时提出意见和建议E.通过建设单位要求设计单位予以变更答案：D,E解析：2022新版教材P270页如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计或建设单位提出，通过建设单位要求设计单位予以变更。下列关于施工总承包方和施工总承包管理方任务的说法，正确的有（）A.施工总承包管理方与施工总承包方承担不同的管理任务和责任B.施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任C.施工总承包管理方不能承担施工任务D.在施工总承包模式下，分包方必须接受施工总承包方的工作指令，服从其总体的项目管理答案：D解析： (2022年真题)一般情况下，夜间施工的时段是（）。A.当日18时至午夜24时B.当日18时至次日8时C.当日20时至次日6时D.当日22时至次日6时 答案：D解析：夜间施工的(一般指当日22时至次日6时，特殊地区可由当地政府部门另行规定)，需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。 根据（ ），为实现项目的进度目标，应健全项目 管理 的组织体系。A.项目管理的组织模式B.项目目标控制的动态控制 原理c.组织与目标的关系D.网络计划技术的要求正确答案：C（2022年） 依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补 救措施予以纠正的，应（ ）。A.认定招标、投标、中标无效 B.依法重新招标 C.依法重新评标 D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作 E.依法禁止就该项目再次招标答案：A,B,C解析：依法必须进行招标的项目招标投标活动违反招标投标法和本条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标，投标，中标无效，应当依法重新招标或者评标。黏性土心墙一般布置在()。A.坝体中部稍偏向上游B.坝体中部稍偏向下游C.坝体上游侧D.坝体下游侧答案：A解析：2022版教材P3页 （2）黏土心墙和斜墙。心墙一般布置在坝体中部，有时稍偏上游并略为倾斜。施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪答案：C解析：2022版教材P41页一、工程重大安全事故罪:刑法第137 条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5 年以上10 年以下有期徒刑，并处罚金。本题中“施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死”的行为符合“工程重大安全事故罪”的规定。所以C对。二级建造师考试真题及答案9章 第7章关于工程项目投标报价技巧的说法，正确的是（ ）。A.愿意承揽的项目，报价宜高B.地区偏僻的项目，报价宜低C.施工技术复杂的项目，报价宜高D.自身有特长且竞争对手少的项目，报价宜低答案：C解析：投标报价是承包企业对招标工作的响应，是获得工程项目的主要竞争方式，是投标获胜的关键因素。投标策略主要来自投标企业经营者的决策魄力和能力，以及对工程项目实践经验的积累和对投标过程中突发情况的反应。拟定投标报价应该与投标策略紧密结合，灵活运用。投标报价的一般技巧主要有：愿意承揽的矿业工程或当前自身任务不足时，报价宜低，采用“下限标价”；对工程量大但技术不复杂的工程投标报价宜低；技术复杂、地区偏僻、施工条件艰难或小型工程投标报价宜高；竞争对手多的项目报价宜低；自身有特长又较少有竞争对手的项目报价可高。 等水闸工程建筑物覆盖范围以外水闸上、下游的管理范围是（ ）。A300500mB100300mC50100mD3050m正确答案：A缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（ ）。A.前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B.前者须主观故意，后者须主观过失C.前者是侵权责任，后者是合同责任D.前者无须约定，后者须有约定答案：A解析：考查违约责任与缔约过失责任的根本区别构成缔约过失责任应具备的条件中，此责任是发生在订立合同过程中，这是违约责任与缔约过失责任的根本区别。A项正确。对于下列规范性文件效力的比较，正确的选项是（ ）。A.宪法>法律>行政规章>行政法规B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规C.国际条约>宪法>行政规章>地方性法规D.宪法>法律>行政法规>行政规章答案：D解析：2022版教材P4页在我国法律体系中，法律的效力依次是：宪法高于其他法的形式；法律仅次于宪法；行政法规次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章；地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的较大的市人民政府制定的规章。自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定；经济特区法规根据授权对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本经济特区适用经济特区法规的规定；部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。综上规定，只有D项符合题干要求，是正确选项。考点:本题考查法的效力层级厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部200mm高度范围内应做()坎台。A、混凝土B、普通透水砖C、多孔砖D、混凝土小型空心砌块答案：A解析：在厨房、卫生间、浴室等处，当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑填充墙时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为150mm。(2022年)下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是（ ）。 A.工伤保险 B.基本医疗保险 C.意外伤害保险 D.失业保险答案：C解析：工伤保险费的征缴按照社会保险费征缴暂行条例关于基本养老保险费、基本医疗保险费、失 业保险费的征缴规定执行。自 2022 年 7 月 1 日起实施的新中华人民共和国建筑法第四十八条规定"建 筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害 保险，支付保险费。" 明确了建筑施工企业作为用人单位，为职工参加工伤保险并交纳工伤保险费是其应 尽的法定义务，但为从事危险作业的职工投保意外伤害险并非强制性规定，是否投保意外伤害险由建筑施 工企业自主决定。工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。A.支付逾期利息B.降低工程质量标准C.提高合同价款D.提前支付所有工程款答案：A解析：2022版教材P127合同法规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。可以得到利息应作为损失，二级建造师考试真题及答案9章 第8章施工过程中政府质量监督检查的内容主要包括（ ） 。A.工程实体质量 B.质量控制资料的完成情况C.施工组织设计文件 D.质量管理组织架构E.参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况答案：A,B,E解析：特种设备安装、改造、维修书面告知应提交的材料有()。A.施工单位及人员资格证件B.工程合同C.三年内的经营财务状况D.安装改造维修监督检验约请书E.机电类特种设备制造单位的资质证件答案：A,B,D,E解析：关于关键工作和关键线路，下列说法正确的是()。 A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上的工作总时差均为零答案：A解析：当关键线路和非关键线路共用一部分线路时，关键工作可以在非关键线路上出现，关键线路上也允许出现虚工作，关键线路上的工作总时差最小，关键线路上的工作全部是关键工作，故B、C、D选项均是错误的。无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任。A.王某B.建筑公司C.建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定答案：C解析：2022版教材P61页允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或个人承担连带赔偿责任。经检测，某混凝土的干表观密度大小为2500kg/m3，则该混凝土是（ ）。 A. 重混凝土 B. 普通混凝土 C. 轻混凝土 D. 干硬性混凝土答案：B解析：按表观密度的大小可分为重混凝土（干表观密度大于2800kg/m3)、普通混凝土（干表观密度在2000?2800kg/m3之间）及轻混凝土（干表观密度小于2000kg/m3)脚手架及其地基基础检查和验收阶段是()A.每搭设完810m高度后B.基础完工后，架体搭设前C.作业层上施加荷载后D.停用超过一周的，在重新投入使用之前答案：B解析：2022版教材P218页(1)基础完工后，架体搭设前；(2)每搭设完68m高度后；(3)作业层上施加荷载前；(4)达到设计高度后；(5)遇有六级及以上大风或大雨后；(6)冻结地区解冻后；(7)停用超过一个月的，在重新投入使用之前。选择质量控制点的原则通常包括()。A.施工中的薄弱环节B.对下道工序有较大影响的上道工序C.施工投入资源大的工序和部位D.施工无把握、施工条件困难的工序E.采用新技术或者新员工的部位或环节答案：A,B,D解析：2022新版教材P169页质量控制点的选择应以那些保证质量的难度大、对质量影响大或是发生质量问题时危害大的对象进行设置，选择的原则是：对工程质量形成过程产生直接影响的关键部位、工序或环节及隐蔽工程；施工过程中的薄弱环节，或者质量不稳定的工序、部位或对象；对下道工序有较大影响的上道工序；采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节；施工上无把握、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节；用户反馈指出和过去有过返工的不良记录。二级建造师考试真题及答案9章 第9章下列各项中属于施工中的技术风险的是（）A.工程物资B.气象条件C.地质水文D.事故防范措施和计划答案：A解析：2022新版教材P39页 技术风险，如：工程设计文件；工程施工方案；工程物资；工程机械等。关于一般分包的说法中，错误的有（ ）。A. 分包单位由业主或监理工程师选择B. 分包合同须事先征得监理工程师的书面批准C. 承包商不能将全部工程分包出去5D. 若因非分包商原因造成分包商的损失，分包商有权向监理工程师提出索赔要求E. 承包商在分包合同中可以转移部分责任义务给分包商，因此监理工程师应相应解除承包商承担的该部分责任和义务答案：A,D,E解析： 背景：某一桥梁构件厂，分包一批预制预应力混凝土T形梁的任务，其梁长为30m，共需要200片。分包单位负责梁的运输与施工现场梁的安装工作。在总包单位对分包单位考察时发现，该构件厂对于预应力设备与仪表管理中规定： •施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用管理，并应定期维护和校验。 •校验应在经主管部门授权的法定计量技术机构定期进行。在预应力混凝土梁张拉前规定。 •张拉前必须具备经批准的张拉程序和现场施工说明书。问题：1这些规定是否全面？还需补充哪些内容？2总包与分包各自的安全责任是什么？正确答案：1不全面。按规范JTJ 041一2000规定，在预应力设备与仪表的管理中，还应补充：(1)千斤顶与压力表应配套校验。(2)张拉机具设备与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验。(3)当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常或刚检修完，均应重新校验。(4)具备上岗证书的施工人员，安全措施到位，锚具安装正确，对后张构件而言混凝土强度在张拉前已达到设计要求。2总包与分包各自的安全责任规定为：实行总分包的项目，安全控制由承包单位负责，分包单位服从承包单位管理。承包单位对分包单位的安全生产责任包括：审查分包单位的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将T程分包给不具备安全生产条件的分包单位；在分包合同中应明确分包单位安全生产责任和义务；对分包单位提出安全要求，并认真监督、检查；对违反安全规定冒险蛮干的分包单位，应令其停工整改；承包单位应统计分包单位的伤亡事故，按规定上报，并按分包合同约定协助处理分包单位的伤亡事故。分包单位安全生产责任应包括：分包单位对本施工现场的安全负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任；遵守承包单位的有关安全生产制度，服从承包单位的安全生产管理，及时向承包单位报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。 基坑（槽）验槽应由()负责组织。A.项目经理B.项目总工C.总监理工程师D.建设单位技术负责人答案：C解析：2022版教材P53三、验槽程序2由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。（2022年） 根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工企业工程安全不良行为的是（ ）。 A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡 B.未按照节能设计进行施工 C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关资料取样检测D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重答案：A解析：BC 属于工程质量不良行为，D 属于资质不良。下列情形中，人民法院应当再审的有（）。A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的C.未经传票传唤，缺席判决的D.原判决超出诉讼请求的E.审判庭组成不合法答案：B,C,D,E解析：2022版教材P325页当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的；对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的；原判决、裁定适用法律确有错误的；审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的；无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的；违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的；原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的；据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。面层混凝土板常分为普通（素）混凝土板、（ ）和钢筋混凝土板等。A.碾压混凝土板B.高强混凝土板C.连续配筋混凝土板D.高性能混凝土板E.预应力混凝土板答案：A,C,E解析：面层混凝土板常分为普通（素）混凝土板、碾压混凝土板、连续配筋混凝土板、预应力混凝土板和钢筋混凝土板等。目前我国较多采用普通（素）混凝土板。