21年招标师考试题目下载9卷.docx

21年招标师考试题目下载9卷21年招标师考试题目下载9卷 第1卷关于土地“招标、拍卖、挂牌”，下列说法错误的是()。A、招标的底价由委托人决定B、招标的报价方式是填写投标书C、挂牌不设立决策组织D、拍卖的报价方式是现场举牌答案：A解析：土地“招标、拍卖、挂牌”的区别如表2-1所示。图根据招标投标法实施条例的规定，投标联合体没有提交共同投标协议的，评标委员会应当（）A.否决其投标 B.要求其补交C.按牵头人投标处理 D.按资质高的投标人投标处理答案：A解析：招标投标法实施条例第51条规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。关于投标资格预审和资格后审两种方法，下列说法中正确的有（）。A.资格预审是在投标前审查，资格后审是在开标后审查B.资格预审的对象是潜在投标人，资格后审的对象是投标人C.资格预审和资格后审由招标人或其代理机构组织D.资格预审和资格后审均可以采用合格制和有限数量制两种办法E. 资格预审和资格后审是同一招标先后两个必经的程序答案：A,B解析：风险自留属于()措施。A、规避风险B、减轻风险C、转移风险D、接受风险答案：D解析：招标采购与合同制订风险控制的常用方法主要有：规避风险；减轻风险；转移风险；接受风险。风险自留是指在招标采购过程中，招标人面临的不可避免的风险，只能自己承担，或因转移风险成本太高而由自己承担，属于接受风险的措施。下列关于装运条款中装运地和目的地的说法中，正确的有()。A、装运地一般由卖方提出，经买方同意后确定B、目的地一般由买方提出，经卖方确认后确定C、装运地和目的地可由买房或卖方任意一方决定D、装运地和目的地应明确具体，注意装卸地的具体条件E、选择港口不宜过多，并尽量在一条航线上答案：A,B,D,E解析：装运地是指货物起始装运的地点。装运地一般由卖方提出，经买方同意后确定。目的地是指货物到达卸货的地点。目的地一般由买方提出，经卖方确认后确定。装运地和目的地应明确具体，注意装卸地的具体条件，选择港口不宜过多，并尽量在一条航线上。根据招标投标法实施条例，招标人认为中标候选人的特定行为已影响其履约能力，原评标委员会应当再行审查确认的有()。A、中标候选人未提交履约保证金B、中标候选人经营状况发生较大变化C、中标候选人财务状况发生较大变化D、中标候选人组织机构发生较大变化E、中标候选人存在违法行为答案：B,C,E解析：招标投标法实施条例第五十六条规定，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。21年招标师考试题目下载9卷 第2卷项目管理是通过合理运用与整合各个()来实现的。A、项目板块B、项目周期C、项目管理过程组D、项目资源答案：C解析：在项目生命周期的每个阶段中都需要开展项目管理工作，都需要建立至少一个完整的项目管理过程组。项目管理是通过合理运用与整合各个项目管理过程组来实现的。时间成本意味着客户在等待交付或寻求替代品时必须承受的()。A、原始成本B、变动成本C、附加成本D、风险成本答案：C解析：在采购当中，时间是极为重要的一个变量。如何在供应链中将浪费的时间减少到最少，一直是优化绩效中最为重要的主题之一。尽管价格通常是影响采购决策的最重要的要素，但是决定选择供应商的主要因素中仍然包括时间成本。时间成本意味着客户在等待交付或寻求替代品时必须承受的附加成本。工程建设项目招标范围和规模标准规定规定，国家融资项目必须招标的范围是( )。A、使用国家发行债券所筹资金的项目B、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目C、使用国家政策性贷款的项目D、国家授权投资主体融资的项目E、使用国家对外借款所筹资金的项目答案：A,C,D,E解析：招标代理机构代理招标业务时，应当遵守相关法律法规的规定。下列属于违法违规行为的是()。A、招标代理机构甲拥有多项资质，受托为某工程项目代理招标，同时，甲参加了该工程监理投标B、招标代理机构乙承担某工程招标控制价的编制工作，同时，乙向参加该工程投标的某外地投标人提供当地有关招标投标规定的咨询服务C、招标代理机构丙为了承担外地业务，将其资格证书授权当地一家造价咨询公司使用，并向其收取一定比例的管理费用D、招标代理机构丁承担某工程的设计招标工作。参加该项目的某投标人向丁询问编制投标文件的有关问题，丁的工作人员向该投标人和其他所有投标人答复编制投标文件应当注意的有关问题E、招标代理机构戊更换了法定代表人，营业执照已变更，资质证书还未更改。在某项目招标代理机构的投标中，其业务人员为避免节外生枝，将资质证书中的原法定代表人的姓名自行改写为新法定代表人的姓名答案：A,B,C,E解析：招标代理机构应当在招标人委托的范围内承担招标事宜，不得无权代理、越权代理，不得明知委托事项违法而进行代理。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询；未经招标人同意，不得转让招标代理业务。招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务时，任何单位和个人不得非法干涉。根据国务院有关部门已经制定发布的工程施工、货物、服务以及机电产品国际招标投标等管理办法的规定，除了招标投标法规定之外，招标文件中的实质性要求和条件还应当包括( )。A、明确规定招标文件中的评标标准、方法和中标条件B、明确规定对投标文件的签署及密封要求C、明确规定是否允许对非主体、非关键工作或货物进行分包及相应要求D、明确规定货物交货期和提供服务的时间E、明确规定是否要求提交备选方案及备选方案的评审办法答案：B,C,D,E解析：按法律规范的渊源划分，招标投标法律体系由()构成。A、法律、法规、规章、制度B、法律、规章、行政规范性文件、制度C、法律、法规、制度、规章D、法律、法规、规章、行政规范性文件答案：D解析：招标采购法律体系，是指全部现行的与招标采购活动有关的法律法规和政策组成的有机联系的整体。按照法律体系的渊源划分，招标采购法律体系由有关法律、法规、规章及规范性文件构成。按照法律体系内容的相关性划分，招标采购法律法规体系包括两个方面：招标采购专业法律规范；相关法律规范。21年招标师考试题目下载9卷 第3卷某项目招标公告和招标文件中规定，投标人应具有在本地区承担过5个以上同类项目的业绩。这种规定违反了招标投标的（ ）原则。A.公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用答案：B解析：招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公平原则是指每个潜在投标人都享有参与平等竞争的机会和权利，不得设置任何条件歧视排斥或偏袒保护潜在投标人，招标人与投标人应当公平交易。在招标投标过程中，某行政监管部门工作人员存在违法行为，其主管部门将其开除，该做法属于（）。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚答案：B解析：工程项目招标人选择工程建设项目管理方式和承包方式的依据包括()。A、特许经营权出让人B、工程管理或承包能力C、投融资方式D、产权归属E、项目开始组织融资的阶段答案：A,B,C,E解析：招标人应当依据以下几点来研究选择工程建设项目管理方式和承包方式：工程建设项目的投融资方式；特许经营权出让人的工程管理能力和对投资（或融资）人承包能力的要求；项目开始组织融资的阶段；市场响应竞争情况。建设工程勘察合同示范文本（二）针对岩土工程设计、治理、监测等勘察成果验收的复杂性进行的专门约定，主要包括()。A、由发包人负责组织对勘察人交付的报告、成果、文件进行检查验收B、发包人逾期未检查验收的，视为接受勘察人的报告、成果、文件C、隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检合格后，书面通知发包人检查D、工程未经验收，发包人提前使用，由此发生的质量、安全问题，由勘察人承担责任E、完工工程经验收合格并移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担答案：A,B,C,E解析：针对岩土工程设计、治理、监测等勘察成果验收的复杂性，建设工程勘察合同示范文本（二）进行了专门约定，主要包括以下几个方面：由发包人负责组织对勘察人交付的报告、成果、文件进行检查验收。发包人收到勘察人交付的报告、成果、文件后应在约定的天数内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务。逾期未检查验收的，视为接受勘察人的报告、成果、文件。隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包人检查；发包人接到通知后，当天组织检验，经检验合格，发包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接到通知后24小时内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停工、窝工的损失。工程完工，勘察人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在合同规定的天数内组织验收。如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应采取有效补救措施。工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起在合同规定的天数内，勘察人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如勘察人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。研究与开发的方法中，生产制造型企业主要采用( )研究。A、应用B、开发C、基础D、系统答案：B解析：下列各项中，影响产品维护和停工持续时间内所发生成本的指标是()。A、性能B、可维护性C、可靠性D、适用性答案：C解析：可靠性质量指标反映产品在一段时间内运行和发生故障的可能性，它将影响产品维护和停工持续时间内所发生的成本。21年招标师考试题目下载9卷 第4卷国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，当排名第一的中标候选人出现下列情形时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有（）。A. 放弃中标B.被查实存在挂靠行为C.中标价与招标人预期差距较大D.因不可抗力不能履行合同E.未按招标文件规定的期限提交履约保证金答案：A,B,D,E解析：货物投标文件中必须有投标一览表，其作用与工程投标文件中的投标函附录相类似c 投标一览表的主要内容包括（ ）。A.货物名称 B_投标报价 C.工程预付款 D.投标保证金E.项目负责人答案：A,B,D解析：货物投标文件中必须有投标一览表，其作用与工程投标文件中的投标函附录相 类似。投标一览表主要内容包括货物名称、数量、规格和型号、制造商名称、投标报 价、投标保证金、交货期等。 关于评标过程中标人对投标文件的澄清，下列说法正确的是（? ）。A.投标人可以主动对投标文件中同类问题表述不一致的部分进行澄清B.应评标委员会要求，投标人可以对投标文件含义不明确的部分进行多次澄清C.投标人的澄清可以超出招标文件的范围D.投标人可以主动对投标文件中的重大遗漏和重大错误进行澄清 答案：B解析：招标投标法第39条规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。招标投标实施条例第53条规定投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。依据安全生产法的规定，生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报（)备案。A、有关地方人民政府公安部门B、有关地方人民政府劳动管理部门C、有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门D、有关地方人民政府公安部门和安全生产监督管理部门答案：C解析：安全生产法第37条规定，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。制订项目管理方案应留有一定余地，以便在实施过程中根据实际反馈随时调整，这反映了项目具有_的特点。 （）A.特定目标的唯一性 B.临时任务的一次性C.不断完善的渐进性 D.资源需求的多样性答案：C解析：目的属性包括：（1)具有特定目标的唯一性；（2)具有临时的一次性；（3)具有不断完善的渐进性；（4)具有风险与不确定性。其中.项目具有不断完善的渐进性包括如下：项目的实施过程体现为向实现目标逐渐完善的推进过程，即从项目刚刚提出到完成，项目拟实现的目标、采用的方法手段等，均会呈现从不够具体到具体、从不太完善到日益完善的渐进特点。因此，在项目的初期，对项目的理解和管理均是较为笼统模糊的，而随着项目团队的策划与执行，对项目的理解和管理将会越来越完善，项目产品的特征也会越来越具体清晰。根据政府采购信息公告管理办法，中标公告应该包括的内容有（ ）。A.评标价格 B.定标日期C.本项目招标公告日期 D.本项目开标时间E.采购人、采购代理机构的名称和地址答案：B,C,E解析：财政部发布的政府采购信息公告管理办法第12条规定，中标公告应当包括下列内容：采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；采购项目名称、用途、数量、简要技术要求及合同履行日期；定标日期（注明招标文件编号）；本项目招标公告日期；中标供应商名称、地址和中标金额；评标委员会成员名单；采购项目联系人姓名和电话。21年招标师考试题目下载9卷 第5卷设备监造与施工监理的共同点不包括 （）A.设备监造与施工监理的目的和要求一致B.设备监造与施工监理的安全监督与管理的责任一致C.设备监造与施工监理的主要工作内容一致D.设备监造与施工监理工作开展的程序一致答案：B解析：解析 设备监造与施工监理的共同点包括：（1）设备监造与施工监理的目的和要求一致，都是为了提高项目的经济效益和社会效益，确保工程施工和设备制造达到项目业主要求目标、合同和法律法规、标准、规范的要求。按照公平、公正、独立的原则实施监理。（2）设备监造与施工监理的主要工作内容是一致的，即“四控制，二管理，一协调”。四控制包括质量、进度与投资控制及安全控制，二管理即合同管理和信息管理，一协调即组织协调。（3）设备监造与施工监理工作开展的程序是一致的，即通过制定监理规划大纲、编制监理实施细则，并据此实施监理工作。根据当事人的申请，人民法院应当再审的情形包括( )。A、原判决、裁定适用法律确有错误的B、有新的证据的C、原判决、裁定认定事实的主要证据不足的D、人民法院违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的E、审判人员在审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的答案：A,C,D,E解析：甲公司投标某项目，对其招标文件中有关提交投标保证金的说法正确的有()。A、甲公司提交投标保证金应在投标文件提交截止时间之前送达B、甲公司与其他主体组成联合体投标，投标保证金应由联合体各方共同提交C、工程货物招标项目，应招标人要求甲公司以自己的名义提交了投标保证金D、若该项目因技术复杂分两阶段进行招标，甲公司应在第一阶段提交投标保证金E、依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出答案：A,C,E解析：A项，投标人应在投标截止时间前将投标保证金递交给招标人，或按规定将投标保证金汇入招标人指定银行账户。BC两项，投标联合体应按照招标文件规定递交投标保证金，无论以联合体各方共同递交或者联合体一方名义单独递交的投标保证金，均对联合体各方具有约束力。D项，采用两阶段招标的，招标人应要求投标人在第二阶段投标时递交投标保证金。E项，依法必须招标项目的境内投标人（自然人除外），以支票、银行汇票、电汇等形式提交的投标保证金，应从其基本银行账户转出，否则投标保证金无效。下列海洋运输货物保险类别中，保险公司承担责任范围最广的是 （）A.平安险 B.水渍险C.一切险 D.般附加险答案：C解析：平安险（简称F.P.A).英文字面意思是“不负责单独海损”，但已经不能准确反应此险种的实际责任范围。该险种承保保险货物由于自然灾害造成的全部损失及意外事故造成的全部或部分损失及相关费用。水渍险（简称W.A)，英文字面意思是“负责单独海损”。除包括上列平安险的各项责任外.还负责赔偿被保险货物由于恶劣气候、雷电、海啸、地震、洪水自然灾害所造成的部分损失：一切险（简称A.R)并不是承保所有的风险。其责任范围除包括上列平安险和水渍险的各项责任外.还包括被保险货物在运输途中由于外来原因所致的全部或部分损失。一般认为，一切险的责任范围在水渍险责任范围基础上，增加了11种一般附加险的责任范围。一般附加险承保可能导致货物损失的海上自然灾害和意外事故以外的外来风险.包括11种。按照我国海洋货物运输保险条款的规定，下列险别属于特殊附加险的有()。A、偷窃、提货不着险B、战争险C、短量险D、舱面货物险E、罢工险答案：B,E解析：除基本险别外，在海运保险业务中，投保人还可根据货物的特点和实际需要再选择投保适当的附加险别。附加险别包括一般附加险和特殊附加险以及另行加保的其他附加险。特殊附加险包括战争险和罢工险。AC两项均属于一般附加险；D项属于另行加保的其他附加险。下列各项不属于项目管理咨询合同所具有的特点的是()。A、合同主体具有较强的专业属性B、合同标的具有特殊性C、合同服务方式的特殊性D、合同具有创造性答案：C解析：除具备工程咨询合同的一般特点外，项目管理咨询合同还具有以下特点：项目管理咨询合同主体具有较强的专业属性；项目管理咨询合同标的具有特殊性；项目管理咨询合同具有创造性。C项，合同服务方式的特殊性为项目前期咨询合同所具有的特点。21年招标师考试题目下载9卷 第6卷根据政府采购货物和服务招标投标管理办法的规定，属于综合评估法的有 （）A.最低评标价法B.综合评分法C.经评审的最低投标价法 D.性价比法E.栅栏评标法答案：B,D解析：解析 根据政府采购货物和服务招标投标管理办法的规定，常用的评标方法分为以下两类：（1）经评审的最低投标价法；（2）综合评估法。其中，经评审的最低投标价法包括：（1）政府采购项目的最低评标价法；（2）栅栏评标法；（3）全寿命周期成本计算法；（4）合理低价法。综合评估法包括：（1）世行、亚行的最低评标价法；（2）性价比法；（3）投票法；（4）排序法。施工合同管理中，利用合同的正当手段防范风险、维护自身的正当利益的是施工合同的( )管理。A、合同B、计划C、财务D、成本答案：A解析：招标采购项目信息管理的特点体现在()。A、招标采购信息仅涉及招标过程B、招标采购信息管理是项目管理中信息管理的组成部分C、招标采购信息涉及各个项目相关方D、招标采购信息具有协调性E、招标采购信息具有动态性答案：B,C,D,E解析：本题的考点为招标采购项目信息管理的特点。沟通的基础在于信息管理。招标采购项目信息管理是沟通管理的基础，信息管理具有如下特点：(1)关注招标采购信息管理的生命期。信息不仅涉及招标过程，而且涉及项目合同履行的全过程。(2)招标采购信息管理是项目管理中信息管理的组成部分。招标采购信息管理不是孤立的信息处理，而是必然影响和涉及项目信息管理的其他部分。(3)招标采购信息涉及各个项目相关方。招标是一个复杂的利益协调过程，因此各方的信息必然需要传递、交换、汇总、整合。(4)招标采购信息的动态性和协调性。招标活动的风险因素较多，导致信息变化的动态性强，需要与沟通管理等相互协调。与工程建设项目相类似，工程咨询服务项目也具有完整的生命周期，该类项目生命周期的起点是（ ）。A.成立项目服务团队 B.服务企业接受客户的委托洽商C.签订委托服务合同 D.任命服务项目经理答案：B解析：工程咨询服务项目的生命周期可以分为六个阶段：服务项目获取阶段；详细需求调研阶段；服务方案提出阶段；可交付成果提交阶段；指导实施阶段；追踪和评价阶段。因此工程咨询服务项目生命周期的第一个阶段是服务项目获取，生命周期的起点是与客户接触，初步需求调研。某政府投资项目依法必须进行招标，业主委托某招标代理公司甲代理施工招标。甲公司确定该项目采用邀请招标方式进行。投标邀请书中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式，同投标文件一起在投标截止日2022年10月29日之前送达招标人。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。共有A、B、C、D四家施工单位进行投标，开标后发现：（1）A投标人的投标保证金采用支票形式，因银行操作系统失误，投标保证金于2022年11月2日划拨到甲公司指定账户；（2）B投标人的投标盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章；（3）开标后发现C投标人投标报价最高，故其在开标后第二天声明撤回其投标文件。经过标书评审，D投标人被确定为中标候选人。问题：1.分析A、B投标人的投标文件是否有效？并说明理由。2. B公司的投标文件应包括哪些内容？3. C投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？答案：解析：1. （1）A公司的投标文件无效。理由是：支票是指由出票人签发的，委托办理支票业务的存款银行或者其他金融机构在见票时无条件从其账户支付确定的金额给收款人或持票人的票据。投标保证金采用支票形式，应该在招标文件规定的截止时间之前能够将投标保证金划拨到招标人指定账户，否则，视为投标保证金无效。（2）B公司的投标文件有效。理由是：招标投标法第27条规定，招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。因此，无须项目负责人的印章，B投标人投标文件有效。2.标准施工招标文件中要求投标文件必须包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书（如有）；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。3. C投标人的投标文件在开标时视为有效。其声明撤回投标文件是在开标以后投标有效期以前，因此对于撤回投标文件的行为，招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，招标人可以要求赔偿。甲乙双方签订买卖合同的情形是：2022年6月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；6月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同寄还甲，6月30日甲收到该合同书；合同书约定合同于2022年7月10日生效，则该合同成立的时间是()。A、2022年6月10日B、2022年6月20日C、2022年6月30日D、2022年7月10日答案：B解析：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。21年招标师考试题目下载9卷 第7卷下列依法必须公开招标的工程建设项目中，经核准可以采取邀请招标方式的项目有()。A.环境资源条件特殊，符合条件的潜在投标人仅有3家B.项目的技术性、专业性较强，只有几家潜在投标人可供选择C.公开招标所需费用占工程建设项目总投资的20%D.主要技术采用专有技术的施工项目E.因工期急迫需邀请招标并经过主管领导指示的商品住宅项目答案：A,B解析：按照招标投标法实施条例第8条的规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大。中国公司甲与美国公司乙签订空调进口采购合同，采用的价格术语为CIP项目现场。在中国境内运至项目现场的途中，因司机不慎造成货车翻入河中，导致不能如期供货，中国公司甲损失严重。下列关于损失赔偿的说法，正确的是（）。A.中国公司甲自行承担货物损失，但有权向保险公司索赔B.中国公司甲有权向美国公司乙索赔，也有权向保险公司索赔C.应先由美国公司乙向运输公司索赔，再由中国公司甲向美国公司以索赔D.应先由中国公司甲向美国公司乙索赔，再由美国公司向运输公司索赔答案：A解析：某技术复杂，采购金额为1000万元的政府采购货物招标项目，其评标委员会的组成正确的是( )。A. 采购人代表1人，专家4人 B. 采购人代表2人，专家3人C. 采购人代表2人，专家5人 D. 采购人代表1人，专家6人答案：C解析：在性质上，国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知属于()。A、法律B、法规C、规章D、行政规范性文件答案：D解析：行政规范性文件，是指各级政府及其所属部门和派出机关在其职权范围内，依据法律、法规和规章制定的具有普遍约束力的具体规定。国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知是依据招标投标法第7条第3款的授权作出的有关职责分工的专项规定。关于企业的生产能力及生产能力计划，下列说法错误的有()。A、生产能力是反映企业现有加工能力的技术参数，反映企业可能的最大生产规模B、生产能力计划分为长期计划和短期计划C、长期生产能力计划的时间跨度在3年以上D、长期生产能力计划主要的内容是调节生产能力与生产计划数量之间的平衡E、市场需求不足时，应通过调整生产能力计划，缩小生产规模，减少供给，避免生产能力过剩答案：C,D解析：C项，长期生产能力计划的时间跨度在2年以上；D项，短期生产能力计划主要的内容是调节生产能力与生产计划数量之间的平衡。机电产品国际招标投标实施办法规定，对招标文件中的重要商务和技术条款(参数)要加注星号(*)，并注明若不满足任何一条星号(*)的条款(参数)将( )。A、影响中标B、要求予以澄清C、导致废标D、继续评标答案：C解析：21年招标师考试题目下载9卷 第8卷在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()。A、抵押B、留置C、保证D、质押答案：B解析：本题的考点为留置。按照担保法、物权法的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。建设项目订立合同的基本内容有( )。A、当事人的名称或者姓名和住所B、履行的期限、地点和方式C、项目的规模、复杂程度D、解决争议的方法E、违约责任答案：A,B,D,E解析：某机电产品国际招标项目采用综合评价法评标，招标文件的下列规定中，错误的是（ ）。A.价格权重30%,技术权重50%,商务权重10%，服务权重10%B.有效投标人中最低的评标价格为评标基准价C.超出资格预审文件规定的基本项目业绩要求的，每个合同金额1000万元以上项目得1分，最高得5分D.综合得分相同的，评标价格低者排名优先答案：D解析：D项，评标委员会根据综合得分对各投标人进行排名。综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了19周。根据企业伤亡事故分类(GB6441-1986)，该工人的伤害程度为()。A、轻伤B、重伤C、职业病D、失能伤害答案：A解析：本题的考点为职业伤害事故的分类。按事故后果严重程度，职业伤害事故分类为：(1)轻伤事故：轻度损伤，休息1105个工作日；(2)重伤事故：器官、功能等严重损伤，损失105年工作日以上的失能伤害；(3)死亡事故：一次死亡12人；(4)重大伤亡事故：一次死亡3人以上（含3人）；(5)特大伤亡事故：一次死亡10人以上（含10人）；(6)急性中毒事故：生产性毒物中毒事故，发病快，一般不超过1个工作日。国际贸易结算中所使用的主要支付方式不包括()。A、交付B、托收C、汇付D、信用证答案：A解析：汇付与托收都是国际贸易中经常采用的支付方式。自信用证出现以来，这种支付方式发展很快，并在国际贸易中被广泛应用，已成为国际贸易中一种重要的支付方式。我国的招标投标活动应当遵循()的原则。A、公开、独立、自主和诚实信用B、公开、自主、公正和维护公共利益C、公开、公平、公正和诚实信用D、公开、平等、公正和维护公共利益答案：C解析：招标投标法依据国际惯例的普遍规定，在总则第5条中明确规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标投标法通篇以及相关法律规范都充分体现了这些原则。21年招标师考试题目下载9卷 第9卷行政监督部门工作人员在对依法必须招标的项目进行监督时，下列行为符合法律规定的是（）。A.对投标人进行资格审查B.检查投标文件密封情况，并在确认表上签字C.参加开标会，监督开标过程D.参加开标会，在开标记录上签字确认开标的合法性答案：C解析：在实际的招标投标活动中，招标人经常邀请行政监督部门、纪检监察部门等参加开标，对开标程序进行监督。关于工程建设项目招标投标投诉，下列说法正确的有()。A、对招标文件、开标、评标结果等事项投诉的，应当先向招标人提出异议B、有权提出投诉的主体是潜在投标人、投标人和其他利害关系人C、对国家重大建设项目招标投标活动的投诉，有关行业行政监督部门已经受理的应移交国家发展改革委处理D、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料E、行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内决定是否受理投诉答案：A,B,D解析：C项，对国家重大建设项目招标投标活动的投诉，有关行业行政监督部门已经受理的，应当通报国家发展改革委，国家发展改革委不再受理。E项，招标投标法实施条例规定，行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉。招标采购项目管理方案的基本内容不包括()。A、招标采购项目沟通管理B、招标采购管理保障措施C、质量、价格、进度需求目标分解D、目标、任务、范围、进度等分解、难点分析及对策答案：A解析：招标采购项目管理方案的基本内容包括：项目概况、背景；招标采购的总体规划，包括目标、任务、范围、进度等分解、难点分析及对策等；实现招标采购目标的相关内容：a.标段标包划分、投标人资格条件；b.招标采购标的、技术标准和要求、批次、时机和顺序；c.质量、价格、进度需求目标分解及计划；d.招标方式、组织形式的方法和原则；e.合同管理的规划、框架和原则，计价形式的选择和原则；招标采购管理保障措施：a.组织管理体系、制度、人力资源及费用计划；b.沟通、标准化、信息、风险防范等计划；c.有关服务及保证措施；其他事项等。招标采购目标制定的其他成果，如采购工作说明书、招标文件、评标办法等，从广义来说，也是招标采购项目管理方案的组成部分。按照国家有关规定，需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的内容有()。A、招标范围B、招标内容C、投标形式D、招标方式E、招标组织形式答案：A,D,E解析：按照国家有关规定，需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。招标采购项目费用控制方法不包括 （）A.类比估计法B.费用计划曲线C.甘特图 D.自下而上估计法答案：C解析：解析 甘特图又称横道图，是以二维平面图为特征的管理工具，横维表示进度或活动起始时间和活动过程，纵维表示工作内容，因此，甘特图并不是招标采购项目费用的控制方法。固定总价合同适用于（ ）。A.规模较小，技术比较简单，工期较短的工程B.规模较大，技术比较复杂，工期较长的工程C.人工、材料、机械市场价格可能发生较大变化的工程D.工程范围难以界定的工程答案：A解析：固定总价合同是指合同的工程数量、单价及合同总价固定不变，由承包人包干， 除非发生合同内容范围和工程设计变更及约定外的风险。这种合同计价方式一般适用 于工程规模较小、技术比较简单、工期较短，且核定合同价格时已经具备完整、详细 的工程设计文件和必需的施工技术管理条件的工程建设项目。