21年二级建造师考试真题及答案6卷.docx

21年二级建造师考试真题及答案6卷21年二级建造师考试真题及答案6卷 第1卷某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前做的工作是()。A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监班单位请假C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作答案：A,E解析：2022版教材P209页项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。按照我国现行规定，其他项目费不能包括（ ）。A. 暂列金额B. 计日工C. 总承包服务费D. 冬雨期施工增加费答案：D解析：背景资料：承包人承担某水闸工程施工，编制的施工总进度计划中相关工作如下：场内道路，水闸主体施工，围堰填筑，井点降水，材料仓库，基坑开挖，地基处理，办公、生活用房等。监理工程师批准了该施工总进度计划。其中部分工程施工网络进度计划如下图所示（单位：天）。施工中发生如下事件：事件一：工程初期排水施工中，围堰多处滑坡。承包人采取技术措施后，保证了围堰安全，但造成 A 工作时间延长 5 天。事件二：岸坡开挖过程中，遭遇局部深层淤泥层，该情况在发包人提供的地质资料中未能反映承包人及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理。 F 工作实际持续时间为 40 天，承包人以不利物质条件为缘由，提出延长工期和增加费用要求发包人认为该事件应按不可抗力事件处理，同意延长工期，补偿部分费用。1>、根据水利水电工程施工组织设计规范（SL 303-2022），指出背景资料的相关工作中属于工程准备期的工作（用编号表示）；工程施工总工期中，除工程准备期外，还应包括哪些施工时段？2>、施工网络进度计划图中，不考虑事件 1 和事件 2 的影响， C 工作的持续时间应为多少天？并说明理由。3>、事件 1 中承包人所采取的技术措施应包括哪些内容？4>、根据水利水电工程标准施工招标文件（2022 年版），对事件 2 中事件性质的界定，你认为是发包人正确，还是承包人正确？说明理由。5>、综合事件 1、事件 2，指出完成图示的施工网络进度计划的实际工期。承包人有权要求延长工期多少天？并简要说明理由。答案：解析：1> ；还包括施工期、完建期。2> 125 天，井点降水工作应从基坑开挖到基坑全部回填完毕期间一直不停止，所以伴随地基处理、土方开挖、下部混凝土施工过程。3> 采取合理坡度、设置边坡护面、基坑支护、降低地下水位等。4> 承包人正确，应该按不利物质条件处理。理由：（1）不利物质条件的界定原则水利水电工程的不利物质条件，指在施工过程中遭遇诸如地下工程开挖中遇到发包人进行的地质勘探工作未能查明的地下溶洞或溶蚀裂隙和坝基河床深层的淤泥层或软弱带等，使施工受阻。（2）不利物质条件的处理方法承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权要求延长工期及增加费用。5> 实际工期 157 天；承包人有权延长 10 天工期。理由：对于事件 1，由于是承包人本身责任，因此不能主张延长工期；对于事件 2，由于发包人提供资料原因，导致工期延长 20 天，其中只有 10天能影响总工期，因此承包人有权要求延长 10 天工期。（2022年） 关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（ ）。A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由 B.可以使尚未成立的合同归于无效 C.撤销权的行使应当以通知的方式作出 D.当事人不得自行放弃撤销权答案：A解析：选项 B 错误，合同的撤销是使已经生效的合同归于无效。C 错误，可撤销合同行使撤销权应当向 人民法院或者仲裁机构申请。D 错误，当事人可以放弃行使撤销权，撤销权消灭。 装配式桥梁构件在脱底模时，混凝土强度不应低于设计所要求的吊装强度，一般应大于设计强度的（ ）。A75%B70%C65%D60%正确答案：A (2022年真题)下列施工工序中，属于“钢筋加工”工作内容的有（）。A.机械连接B.下料切断C.搭接绑扎D.弯曲成型E.拉伸调直 答案：B,D,E解析：钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。可以提起行政复议的事项包括()。A.行政拘留B.行政警告C.没收非法财物D.行政处分E.行政机关对民事纠纷作出的调解答案：A,B,C解析：2022新版教材P345页根据行政复议法的规定，有11项可申请行政复议的情形，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：1.对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；2对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；3.对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；4.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的;5.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；6认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的；7.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。中华人民共和国合同法规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用( )订立委托监理合同。A.书面形式或口头形式B.口头形式C.其他形式D.书面形式答案：D解析：2022版教材P216 (4)监理合同是委托合同，中华人民共和国合同法第276条规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。21年二级建造师考试真题及答案6卷 第2卷关于沥青混合料摊铺的说法正确的是( )。A.开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于65B.沥青混凝土的摊铺温度一般不低于110165C.下、中面层采用平衡梁法施工，上面层采用走线法施工D.摊铺过程中不准随意变换速度，尽量避免中途停顿答案：D解析：2022版教材P75页 开铺前摊铺机的烫平板的温度不低于100，沥青混凝土的施工温度不低于125-140,摊铺过程中不准随便更换速度与中途停顿。 中、下面层采用走线发施工，表面层采用平衡梁法施工。#施工方应视施工项目的特点和施工进度控制的需要编制()等进度计划。A.施工总进度纲要B.不同深度的施工进度计划C.不同功能的施工进度计划D.不同计划周期的施工进度计划E.不同项目参与方的施工进度计划答案：B,C,D,E解析：由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统，包括不同计划深度的进度计划、不同计划功能的进度计划和不同项目参与方的进度计划和不同计划周期的进度计划。在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加( )。A.面荷载B.线荷载C.集中荷载D.可变荷载答案：B解析：2022版教材P15页（2）在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载。 后张法预应力孔道灌浆时，水泥浆的强度应符合设计规定，当设计无规定时，水泥浆的强度应不低于（ ）MPa.A . 25 B . 30 C. 35 D. 20正确答案：B根据建设工程工程量清单计价规范(GB505002022)，在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是()。A、 应采用造价信息差额调整法B、 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C、 如果没有超过15%，则不作调整D、 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者答案：D解析：（1）因发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。发电机转子安装技术要点包括（）。A.转子穿装后进行单独气密性试验B.气密性试验消除泄漏后，应再经漏气量试验C.在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后穿转子D.对定子和转子进行最后清扫检查E.转子穿装方法按设计要求进行答案：B,C,D解析：本题考查的是发电机的安装技术要求。选项A，在转子穿装前要进行气密性试验；选项E，转子穿装方法按制造厂说明书的要求。根据混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204)，预应力混凝土结构中，严禁使用()。A、减水剂B、膨胀剂C、速凝剂D、含氯化物的外加剂答案：D解析：2022版教材P 291教材原文是:预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂。整装锅炉安装的施工程序中，水压试验之后应做的工作是（）。A.报警及联锁试验B.单机试运转C.热态调试D.系统试运行答案：B解析：本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。整装锅炉安装的主要程序：锅炉基础复查锅炉设备与技术资料的核对检查锅炉设备就位找正附件安装工艺管路的安装水压试验单机试运转报警及联锁试验锅炉热态调试与试运转。21年二级建造师考试真题及答案6卷 第3卷设备采购合同通常采用的合同形式为()。A.固定总价合同B.可调单价合同C.固定单价合同D.成本加酬金合同答案：A解析：2022新版教材P251页 设备采购合同通常采用固定总价合同，在合同交货期内价格不进行调整。关于施工用电配电箱设置的说法，正确的有()。A.按照“总分开单”顺序作分级设置，形成“四级配电”模式B.动力配电箱与照明配电箱应该分别设置C.开关电器应标明用途，箱体应统一编号D.固定式配电箱应设围栏，并有防雨、防砸措施E.分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对分散区域的中心地带答案：B,C,D解析：2022版教材P224页1)施工用电配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱，并按照"总一分一开"顺序作分级设置，形成"三级配电"模式。2)施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱(配电柜)要尽量靠近变压器或外电电源处，以便于电源的引人。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中区域的中心地带，确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。3)为保证临时用电配电系统三相负荷平衡，施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路，动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。4)施工现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱。5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开关电器应标明用途，箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设围栏，并有防雨防砸措施。关于强夯置换的说法，错误的是（）。A.应在桩顶铺设一定厚度的垫层，垫层材料可与桩体材料相同B.夯点的夯击次数应通过试夯确定C.应按由外向内，隔行跳打的方式进行施工D.强夯置换的桩体材料宜采用级配良好的块石、碎石、矿渣等坚硬粗颗粒材料答案：C解析：应按由内向外，隔行跳打的方式进行施工。直接承受（ ）荷载的结构构件中，纵向钢筋不宜采用焊接接头.A.水平B.垂直C.动力D.偶然答案：C解析：2022版教材P64该题主要考察的是：钢筋的焊接 ， 直接承受动力荷载的结构构件中， 纵向钢筋不宜采用焊接接头 。我国投标担保可以采用的担保方式有（）。A.银行保函B.信用证C.担保公司担保书D.同业担保书E.投标保证金答案：A,C,D,E解析：投标担保可以采用银行保函、担保公司担保书、同业担保书和投标保证金担保方式， 多数采用银行投标保函和投标保证金担保方式。 土坝地基开挖过程中，两岸边坡应开挖成（ ）。A大台阶状B顺坡，且变坡系数不超过025C顺坡，变坡系数没有限制D小台阶状正确答案：B 管道系统试验前，管道上的膨胀节（ ），管道已按试验要求进行加固。A应处于自然状态B已设置了临时的约束装置C已隔离D已拆除正确答案：B在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位的正确做法是()。A.继续按照工程设计图纸施工B.按照技术标准修改工程设计C.及时向设计单位提出索赔D.发现设计文件图纸中确实存在错误，有义务及时向设计单位提出答案：D解析：2022新版教材P270页如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，其有义务及时向设计或建设单位提出来，以避免造成不必要的损失和质量问题。#21年二级建造师考试真题及答案6卷 第4卷根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90关于工程施工现场噪声处理的说法，正确的是()。A、打桩机施工不超过夜间22时B、施工现场的大型空气压缩机紧邻居民区设置C、夏天的早上5点挖土机可开始工作D、现场噪声较大时安排人员临时负责监测答案：A解析：(2)在人口密集区进行较强噪声施工时，须严格控制作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业；选A滑模摊铺高速公路、一级公路水泥混凝土路面时，应采用（ ）。A.单向坡双线基准线B.单向坡单线基准线C.双向坡双线基准线D.双向坡单线基准线答案：A解析：2022版教材P88滑模摊铺高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线； 依据国家标准规定，砌筑施工用机械造成的噪声限值：昼、夜间分别为（ ）。A60dB和45dBB65dB和50dBC70dB和55dBD75dB和55dB正确答案：C根据物权法的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.合同签订B.备案C.交付D.登记答案：D解析：2022版教材P31页当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立： （1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3） 以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）正在建造的建筑物。建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为（）。A.控制性施工进度计划B.指导性施工进度计划C.实施性施工进度计划D.政策性施工进度计划E.年度性施工进度计划答案：A,B,C解析：2022新版教材P130页建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为控制性施工进度计划、指导性施工进度计划、实施性施工进度计划，故选A、B、C；D和E是从其他角度对建设工程项目施工进度计划的分类，而不是从计划的功能区分角度。梁式桥的净跨径是（）。A.设计洪水位上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距B.桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离C.相邻两个桥墩（或桥台）最低点之间的水平距离D.桥跨结构一跨之间的梁长答案：A解析：2022版教材P103页 净跨径：对于梁式桥是设计洪水位上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距。(2022年)施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（ ）原则的体现。A.重点处理 B.动态处理 C.预防与减灾并重 D.冗余安全度处理答案：B解析：动态治理就是对生产过程进行动态随机安全化治理，生产过程中发现问题及时治理，既可以及时 消除隐患罗又可以避免小的隐患发展成大的隐患。常用的钢筋连接方法有( )。A.焊接连接B.铆钉连接C.化学粘接D.机械连接E.绑扎连接答案：A,D,E解析：2022版教材P62页钢筋的连接方法分为焊接、机械连接和绑扎连（搭）接三种。21年二级建造师考试真题及答案6卷 第5卷下列各项属于建设工程项目进度控制技术措施的是（）。A.编制资源需求计划B.工程进度的风险分析C.进度控制职能分工D.选用对实现进度目标有利的施工方案答案：D解析：2022新版教材P149页 A项属于建设工程项目进度控制的经济措施；B项属于建设工程项目进度控制的管理措施；C项属于建设工程项目进度控制的组织措施。#建设工程纠纷案件审理中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于（）。A.书证B.物证C.证人证言D.鉴定意见答案：A解析：2022新版教材P311页根据新修订的民事诉讼法，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。其中，书证是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。旧路改建路基加宽施工中，正确的做法有( )。A.施工前应截断流向拓宽作业区的水源，开挖临时排水沟，保证施工期间排水通畅B.老路堤高度小于2m时，老路堤坡面处理后，可直接填筑新路堤C.可以将老路基的边坡清挖物用作新路堤填料D.拓宽部分的路堤应采用非透水性填料填筑E.当加宽拼接宽度小于0.75m时，可采取超宽填筑或翻挖原有路基等工程措施答案：A,B,E解析：2022版教材P15页 路基加宽施工要求。旧路基加宽施工技术要求有：(1)应按设计拆除老路路缘石、旧路肩、边坡防护、边沟及原有构造物的翼墙或护墙等。(2)施工前应截断流向拓宽作业区的水源，开挖临时排水沟，保证施工期间排水通畅。(3)拓宽部分路堤的地基处理应按设计和规范处理。(4)老路堤与新路堤交界的坡面挖除清理的法向厚度不宜小于0.3m，然后从老路堤坡脚向上按设计要求挖设台阶；老路堤高度小于2m时，老路堤坡面处理后，可直接填筑新路堤。严禁将边坡清挖物作为新路堤填料。(5)拓宽部分的路堤采用非透水性填料时，应在地基表面按设计铺设垫层，垫层材料一般为砂砾或碎石，含泥量不大于5%。(6)拓宽路堤的填料宜选用与老路堤相同的填料，或者选用水稳性较好的砂砾、碎石等填料。当采用细粒土填筑时，应注意新老路基之间排水设计，必要时，可设置横向排水盲沟，以排除路基内部积水。(7)当加宽拼接宽度小于0.75m时，可采取超宽填筑或翻挖原有路基等工程措施。下列污染物中， 不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必需检测的项目是（ ） 。 A 氡 B 氯 C 氨 D 甲醛答案：B解析： 参见教材 P244。 民用建筑工程室内环境污染物包括： 氡、 游离甲醛、 苯、 氨、 总挥发性有机化合物（TVOC） 。双代号网络图的组成要素是指（）。A.时差、最早时间、最迟时间B.总时差、局部时差、计算工期C.工作、节点、线路D.工作、节点、关键线路答案：C解析：2022新版教材P135页 双代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图，包括：1.箭线（工作）2.节点（又称结点、事件）3.线路。浅埋暗挖法中，适用于小跨度，连续使用可扩成大跨度的是()。A、 全断面法B、 正台阶环向开挖法C、 单侧壁导坑法D、 中洞法答案：D解析：书中P59常用的单跨隧道浅埋暗挖方法选择（根据开挖断面大小）见图2K313011-5,具体做法见2K313031条。根据书中P86表中查得，小跨度，连续使用可扩成大跨度的施工方法为中洞法、侧洞法。根据题中给出选项，故选D 临时用电工程的检查验收，正确的说法是()。A.临时用电工程必须由技术人员施工B.临时用电工程安装完毕，由相关部门组织检查验收C.检查情况应做好记录，并由相关人员签字确认D.临时用电工程应定期检查E.临时用电工程安全技术档案由资料员建立并保管 答案：C,D,E解析：编制临时用电施工组织设计的要求： (1)临时用电应编制临时用电施工组织设计，或编制安全用电技术措施和电气防火措施。 (2)临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，项目部技术负责人审核，经主管部门批准后实施。 (3)临时用电施工组织设计的主要内容应包括：现场勘察；确定电源进线；变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等地点位置及线路走向；进行负荷计算；选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格；绘制电气平面图、立面图和接线系统图；制定安全用电技术措施和电气防火措施。 #当物权人的物权收到侵害时，权利人的解决途径不包括（）。A.公证B.调解C.仲裁D.诉讼答案：A解析：2022版教材P17页物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。21年二级建造师考试真题及答案6卷 第6卷 设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应（ ）。A先绑扎钢筋，后砌砖墙，最后浇注混凝土B先砌砖墙，后绑扎钢筋，最后浇注混凝土C先绑扎钢筋，后浇注混凝土，最后砌砖墙D先浇注混凝土，后砌砖墙，最后绑扎钢筋正确答案：A案卷封面标注的保管期限分为永久、长期、短期三种期限。永久是指工程档案需永久保存。长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。短期是指工程档案保存( )年以下。A.5B.10C.15D.20答案：D解析：2022新版教材P292页 短期是指工程档案保存20年以下。根据建设工程安全生产管理条例和职业健康安全管理体系GBT 28000标准规定，企业的()是安全生产的第一负责人。A.总工程师B.法定代表人C.总经理D.项目经理答案：B解析：根据建设工程安全生产管理条例和职业健康安全管理体系GBT28000标准，企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。设备基础混凝土一般应分层浇筑，下面正确的做法是( )。A.允许上下层之间留设施工缝B.保证上下层之间不留施工缝C.保证下层初凝前浇筑上层D.保证下层初凝后浇筑上层E.每层混凝土的厚度为300500mm答案：B,C,E解析：2022版教材P56页设备基础浇筑，一般应分层浇筑，并保证上下层之间不留施工缝，每层混凝土的厚度为300-500mm。每层浇筑顺序应从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑，也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种所承保的损失范围是（）。A.信用保险和意外伤害保险B.财产损失保险和第三者责任保险C.财产损失保险和意外伤害保险D.健康保险和责任保险答案：B解析：2022版教材P36页建筑工程一切险往往还加保第三者责任险 。建筑工程一切险如果加保第三者责任险，保险人对下列原因造成的损失和费用，.负责赔偿： 在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失； 被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。（三） 背景资料某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程，其编制的施工网络计划如图1所示，其中井底车场中属于主要排水系统的工程有：泵房 及变电所工程H，吸水井及配水巷工程I，水仓工程L。监理认为该网络计划的主要排水系统工程安排不合理，要求进行调整。 建设单位提供的地质资料预测，E工作需穿过一断层破碎带。在实际施工中，E工作较地质资料数据提前8m揭露该断层破碎带，造成 工作面突水。施工单位按应急方案进行了处理并顺利通过，增加费用20万元，工期延误1个月。施工单位以地质资料不准为由，向建 设单位提出索赔。 K工作因围岩破碎严重，经建设单位同意增加了钢棚支护，费用增加10万元，工期延误1个月；施工单位提出了补偿费用10万元总 工期顺延1个月的索赔要求。问题：1按照图1计算该施工网络计划工期，指出其关键线路。2调整网络计划中排水系统的施工安排，并说明理由。3施工单位对处理E工作断层破碎带提出的索赔是否合理？说明理由。4施工单位针对K工作增加钢棚支护提出的索赔是否合理？说明理由。5E工作的延误，对哪个紧后工作有影响？说明理由。答案：解析：答案：1、网络计划工期为13个月，关键线路有二条，一是A-D-G-J，另是C-F-I-L2I工作应为H工作的紧后工作，现在变更为平行关系。不合理。应H工作结束后马上施工I工作。按网络计划，间隔1个月。3不合理。在距离E断层破碎带10m前应打探眼，进行探放水作业。探眼底距离工作面应5m以上。此距离资料位置8m处出水，造成突水事故，应为施工单位责任。不能得到索赔。4合理，因为K工作因围岩破碎严重，经建设单位同意增加了钢棚支护，增加的费用和工期可以索赔。5E发生延误对紧后工作H有影响，会造成H工作拖延。如果延误工期1个月以内，对紧后工作G没有影响，如果超过1个月，同时影响HG二项工作。因为E工作有1个月的总时差。也会造成总工期拖延。背景：某省重点工程项目计划于2022年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2022年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月2022日购买了招标文件。在招投标过程中，发生以下事件：事件一：招标文件中规定，10月8日下午4时是招标文件规定的投标截止时间事件二：在投标截止时间前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是路途堵车。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。事件三：当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。问题：1业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。2事件一中招标文件规定的投标日期是否正确？说明理由。3事件二中C企业和E企业的投标文件是否有效？分别说明理由。4事件三中开标工作是否妥当？说明理由。答案：解析：1业主自行决定采取邀请招标方式招标的做法不妥当。理由：因为该项工程属省重点工程项目,依据有关规定应该进行公开招标。2招标文件规定的投标日期不正确。理由：依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20d。3C企业的投标文件应属无效标书。理由：因为C企业的投标文件是在招标文件要求提交投标文件的截止时间后才送达,为无效的投标文件,招标人应当拒收。E企业的投标文件应属无效标书。理由：因为E企业的投标文件没有法人代表签字和委托人的授权书,按照废标处理。4由当地招标投标监督管理办公室主持开标的做法不妥当。理由：按照有关规定开标应由招标人主持。道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（）高于石灰土。A.板体性B.早期强度C.抗冻性D.干缩性答案：C解析：2022版教材P16页 (2)二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。