21年招标师考试题目下载8辑.docx

21年招标师考试题目下载8辑21年招标师考试题目下载8辑 第1辑项目的造价控制目标不包括（ ）。A.投资控制B.质量控制 C.反馈控制 D.进度控制答案：C解析：在项目建设过程中，项目的造价控制紧紧围绕着三大目标：投资控制、质量控制和进度控制。这种目标控制在项目实施过程中往往是动态变化的。根据招标投标法的规定，下列关于招标人的说法中，正确的是（ ）。A.招标人必须是法人 B.招标人可以按照约定程序进行招标C.招标人可以是其他组织 D.招标人提出招标项目的资金必须落实答案：C解析：根据招标投标法第8条规定，招标人是提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。第9条第2款规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。此外，招标程序属于法定的程序，招标人不得 通过约定的方式予以改变。在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以()的日期为准。A、需方收货戳记B、承运单位签发C、供方向承运单位提出申请D、货物送达交货地点答案：B解析：本题的考点为建筑材料采购合同中的交货期限。建筑材料采购合同中的交货日期可以按照下列方式确定：(1)供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；(2)采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准；(3)凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。下列关于投标文件的表述，错误的是()。A、投标人应对照招标文件的资格条件要求全面准备相关材料B、货物招标项目在制作技术参数偏离表时，应对照招标文件的要求逐项作出响应C、投标文件中，投标函及其附录（投标一览表）、工程施工组织设计（供货方案或技术建议书）、报价文件等既是投标文件的重要组成部分，也是投标人竞争实力的具体表现D、投标文件可以不按照招标文件提供的格式和要求编制答案：D解析：A项，投标人应对照招标文件的资格条件要求全面准备相关材料；商务技术标书中的商务条件和技术条件应满足招标文件的实质性要求。B项，货物招标项目在制作技术参数偏离表时，应对照招标文件的要求逐项作出响应，并详细标明具体性能参数，不得以“满足、达标、响应”等含糊字眼表述。C项，投标文件中，投标函及其附录（投标一览表）、工程施工组织设计（供货方案或技术建议书）、报价文件等既是投标文件的重要组成部分，也是投标人竞争实力的具体表现。D项，投标文件应按照招标文件提供的格式和要求编制，用不褪色墨水书写或打印，字迹端正、装订整齐，附件资料齐全，扫描件要清晰不得涂改；如有必要，可增加附页，作为投标文件的组成部分，并按招标文件要求签字盖章，注重文本编排等细节。某商场工程建设项目招标，比较合理的招标顺序是（ ）。A.扶梯及电梯采购、工程施工、工程设计、灯具采购B.工程施工、工程设计、扶梯及电梯采购、灯具采购 C.工程设计、扶梯及电梯采购、工程施工、灯具采购D.工程设计、灯具采购、工程施工、扶梯及电梯采购 .答案：C解析：根据工程施工总体进度顺序确定工程招顿序，其施工顺序为：施工准备工程在前，主体工程在后；制约工期关键线路的工程在前，施工时间比较短的工程在后；土建工程在前，设备安装在后；结构工程在先，装饰工程在后；制约后续工程在前，紧前工程在后；工程施工在前，工程货物采购在后，但部分主要设备采购应在工程施工之前招标，以便据此确定工程设计或施工的技术参数。货物招标文件应明确投标人对招标文件的异议，投标人对招标文件提出异议的，应当 在截止时间至少（ ）日前提出。A. 7 B. 10 C. 15 D. 20答案：B解析：投标人对招标文件提出异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当 自收到异议之日起3日内作出答复。答复内容影响投标文件编制的，按影响时间顺延 投标截止时间甲公司参加某项目的投标，该项目招标文件开始发出之日为2022年9月1日，开标时间为2022年9月26日上午9点30分，投标有效期为90天。甲公司修改投标文件应在()进行。A、2022年12月25日上午9点30分前B、2022年9月26日上午9点30分前C、2022年9月26日上午9点30分后D、2022年11月31日前答案：B解析：投标人在投标截止时间前，可以修改和补充投标文件，并书面通知招标人，这些修改和补充文件也应当按照招标文件的要求签署、盖章，并密封送达，补充修改的内容构成投标文件的组成部分。投标人不得在投标截止时间后对投标文件进行补充和修改。下列关于招标方式的说法，正确的有（ ）。A.立项时履行审批手续的工程建设项目必须采用公开招标方式B.依法必须进行招标的项目必须采用公开招标方式C.机电产品国际招标项目采用邀请招标方式的，应当向商务部备案D.政府采购服务项目采用邀请招标方式的，应当获得省级人民政府财政部门批准E.招标分为公开招标和邀请招标答案：C,E解析：A项，根据招标投标法第9条规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。BE两项，按照招标投标法第10 条规定，招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。C项，机电产品国际招标项目。按照机电产品国际招标投标实施办法规定，采用邀请招标方式的项目，应当向商务部备案。D项，按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第4条规定，货物服务采购项目达到公开招标数额标准的，必须采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以外方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。21年招标师考试题目下载8辑 第2辑关于资格预审，下列说法正确的是 （）A.资格预审的办法包括合格制和有限数量制B.资格预审是招标人向特定的潜在投标人发出投标邀请C.资格预审方法比较适合于技术难度较大或投标文件编制费用较高，且潜在投标人数量较多的招标项目D.资格预审缩短了招标投标的过程E.资格预审减少了评标阶段的工作量答案：A,C,E解析：解析 B项，资格预审是招标人通过发布招标资格预审公告，向不特定的投标人发出投标邀请函；D项，资格后审缩短了招标投标过程。关于依法必须招标项目的规模标准，下列说法正确的是（）。A.机电产品国际招标一次采购产品合同估算价在120万元人民币以下的，可以不招标B.中央预算单位政府采购货物，单项采购金额在100万元人民币以上的，必须招标C.工程建设项目勘察服务采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，必须招标D.施工单项合同估算价在300万元人民币以下的，可以不招标答案：C解析：根据合同法，下列对于要约的理解，不正确的是()。A、要约是由特定人做出的意思表示B、要约的内容是既定的C、要约必须具有订立合同的意图D、要约人不得随意撤回或者撤销要约答案：B解析：本题的考点为对要约的理解。合同法中对于要约的性质及其构成要件做出明确的规定，主要可从以下几个方面理解：(1)要约是由特定人做出的意思表示。(2)要约的内容应当具体确定。(3)要约必须具有订立合同的意图。要约人应当受其发出要约内容的约束，不得随意撤回或者撤销要约，也不得对要约内容随意变更，应承担相应的义务。与发包人采购相比，由承包人采购工程材料设备具有 的特点。 （） A.便于实现采购和工程的系统化管理B.采购和结算操作管理相对复杂C.仅适合简单的工程D.适合于材料设备技术相对复杂的工程答案：A解析：在工程承包方式中，工程材料设备通常有三种采购供应方式：（1）招标人自行采购供货。招标人为了控制工程建设项目中某些大宗的、重要的、新型特殊材料设备的质量和价格，通常采取自行采购供货的方式，与供货商签订供货合同，供货商按照承包人提出并经招标人审核批准的供货计划定期供货。这种供货方式加大了招标人的采购控制权，也加大了招标人的责任和风险，材料设备价格的市场波动、规格匹配、质量控制、按计划供应以及与承包人的衔接等责任风险也随之由招标人承担，从而减轻了承包人相应的责任和风险。（2）承包人采购。这种方式与招标人采购供货方式的利弊关系正好相反，责任风险均由承包人承担，采购和结算操作管理简单：这种方式比较适用于工期比较短、规模较小或材料设备技术规格简单的工程。工期较长的大型工程,如由承包人采购材料设备，宜在合同条款中设置相应材料设备的价格调整条款，以减少价格波动给承包人带来的过多风险。（3）招标人与承包人联合采购供货。招标人联合承包人以招标方式组织材料、设'备采购，或由承包人选择、招标人决策，承包人与供货商签订并履行货物采购合同。定金合同自()之日起生效。A、签订B、实际交付定金C、登记D、当事人签字盖章答案：B解析：担保法第90条规定，定金合同自定金实际交付之日起生效。因此，当事人仅签订定金合同而未交付定金的，定金合同并不生效，主合同一方当事人不履行主合同的，对方当事人无权根据定金合同主张适用定金罚则或者其他相关权利。招标投标法规定，对于投标者串通投标、抬高标价或者压低标价等，监督检查部门可以根据情节处( )的罚款。A、5万元以下B、5000元以上10万元以下C、10万元以上30万元以下D、1万元以上20万元以下答案：D解析：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法，不属于政府采购货物项目的投标文件必须包括的内容是()。A、商务部分B、功能部分C、价格部分D、技术部分答案：B解析：政府采购服务招标项目投标文件目前尚无统一的范本，投标文件一般由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成，通常按照招标文件提供格式进行编制。下列不属于仲裁的典型特点的是()。A、仲裁具有自愿性和灵活性B、仲裁具有程序性C、仲裁具有保密性D、仲裁具有国际性答案：B解析：仲裁作为一种独立的争议解决方式，与诉讼相比具有诸多不同。仲裁的典型特点如下：仲裁具有自愿性和灵活性；仲裁具有专业性；仲裁具有保密性；仲裁具有快捷性；仲裁具有经济性；仲裁具有独立性；仲裁具有国际性。21年招标师考试题目下载8辑 第3辑下列关于造成意外短缺的因素的说法，错误的是()。A、采购人员预定生产量，并增加催交人员B、买卖双方之间的障碍引起C、采购人的管理失误D、采购人的设计更改答案：A解析：意外短缺指的是由于偶然性的因素而引发的短缺。意外短缺可能由供应商的原因造成，可能由买卖双方之间的障碍引起，也可能源于采购人的管理失误、设计更改、生产计划的变更等因素。下列各项中属于编制国外贷款备选项目规划主体的是 （ ）A.国家发展改革委 B.财政部C.中国人民银行 D.商务部答案：A解析：国家发展改革委负责按照国民经济和社会发展规划、产业政策、外债管理及国外贷款使用原则和要求，编制国外贷款备选项目规划，并据此制定、下达年度项目签约计划。世界银行、亚洲开发银行贷款和日本政府贷款备选项目规划由国家发展改革委提出，商财政部后报国务院批准。行政复议机关于2022年6月2日收到行政复议申请后，应当在( )之前进行审查，对不符合法律规定的行政复议申请，决定不予受理，并书面告知申请人。A、2022年6月6日B、2022年6月8日C、2022年6月11日D、2022年6月26日答案：A解析：合同拟定的工作人员应当具备的条件包括()。A、了解相关市场环境B、文字能力强、沟通能力良好C、熟悉招标人内部管理现状、管理水平及职责分工D、精通具体交易活动，了解具体交易活动的特征，并具有相关经历经验E、了解相关法律法规答案：A,B,C,D解析：合同拟定的工作人员组成，其知识结构、项目经验以及对具体交易活动的认知水平，直接关系着合同文本的质量。招标人在确定人员时，应结合具体交易活动的特点及自身人才储备情况，从招标人内部选任合适人员，或邀请第三方专业机构加入团队，如招标代理机构、律师事务所等。通常而言，理想的团队成员应当具备以下条件：熟悉招标人内部管理现状、管理水平及职责分工；精通具体交易活动，了解具体交易活动的特征，并具有相关经历经验；了解相关市场环境；熟悉相关法律法规；文字能力强、沟通能力良好。投融资服务项目生命周期的策划阶段的工作内容不包括()。A、了解业主需求B、明确研究范围C、进行财务测算分析D、制订整体工作计划答案：C解析：投融资服务项目生命周期的策划阶段的主要工作内容有：了解业主需求；明确研究范围；制订项目管理方案；制订整体工作计划。C项属于实施阶段的主要工作内容。某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施工合同（示范文本）。某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件。事件1：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。事件2：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。事件3：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。事件4：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。问题1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。答案：解析：1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元合理。理由：按照建设工程施工合同（示范文本）规定，承包方应在收到设计变更后14d内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。2.中央空调设备在结算时应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。理由：因为投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金不合理。理由：合同中关于5%即163万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程以达到合同约定的合格标准。所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。下列对行政诉讼中举证责任的理解不正确的是()。A、人民法院可责令双方当事人中任何一方负主要举证责任B、在行政机关不能提供主要证据时，应当径行判其败诉C、举证责任由被告一方承担D、被告一方在第一审庭审结束前，不提供或者不能提供作出具体行政行为的主要证据和所依据的规范性文件的，人民法院可以判决撤销被诉具体行政行为答案：A解析：行政诉讼法第34条规定，被告对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据。为实现招标采购流程的标准化，招标人、招标代理人可应用()软件达到目的。A、系统B、专用C、网络D、视频答案：B解析：项目管理专用软件的应用是指由于招标的流程是标准的，因此开标前需要准备的各种文件、表格的种类、格式也是基本相同的。因此，招标人可以购买或利用数据库平台。即招标人或招标代理人可以通过专用软件的应用达到招标采购流程的标准化管理。21年招标师考试题目下载8辑 第4辑连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起()个月内要求保证人承担保证责任。A、12B、8C、10D、6答案：D解析：本题的考点为保证责任的规定。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。某世行贷款项目下的货物采购，于2022年10月10日通过国际竞争性招标采购方式签订过金额为180万美元的货物采购合同。2022年6月20日需追加采购，采购数量为上批货物的25%且单价保持不变。采购合同签订后，借款人在一份英文报纸及一个知名的且能免费进入的英文网站上公布了供货人的名称、报价、期限及合同的范围。问题：本案中的货物采购应采用何种采购方式。答案：解析：本案中的货物采购应采用直接签订合同的采购方式。因为在以往通过ICB程序签订的合同基础上的追加订货，追加采购的货物单价应保持不变，时间间隔不超过18个月，数量不超过原合同数量的30%的采购可采用直接签订合同的合同方式。某工程项目，建设单位通过招标选择了一家具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。 在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。 评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人，建设单位代表1人，政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。 评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D 施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。 建设单位最终确定G施工单位中标，并按照建设工程施工合同（示范文本）与该施工单位签订了施工合同。问题：1.指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。2.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。3.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。4.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。答案：解析：1.对建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处及理由具体分析如下：(1)不妥之处：在监理中标通知书发出后第45天签订委托监理合同。理由：依照招标投标法的规定，建设单位和监理单位应于监理中标通知书发出后30天内签订委托监理合同。(2)不妥之处：在签订委托监理合同后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。理由：依照招标投标法的规定，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。2.(1)在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是正确的。(2)理由：以所处地区作为确定投标资格的依据是一种歧视性的依据，是招标投标法明确禁止的行为。3.(1)不妥之处：施工招标评标委员会组成中有招标投标管理办公室主任。(2)理由：招标投标管理办公室主任的职责是监督招标活动，不得担任评标委员会成员。评标委员会成员应该由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。(3)正确做法：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。根据以上规定，本案例中，评标委员会的组成应该是，1位建设单位代表，4位技术经济方面的专家。4.对B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标及理由具体分析如下：(1)B施工单位的投标为无效标。理由：B施工单位的情况可以认定为低于成本。(2) D施工单位的投标是有效标。理由：D施工单位的投标报价大写金额小于小写金额属于细微偏差。(3)F施工单位的投标为无效标。理由：F施工单位的情况可以认定是明显不符合技术规格和技术标准的要求，属于重大偏差。(4) H施工单位的投标是有效标。理由：H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项，属于细微偏差。根据工程建设项目施工招标投标办法，下列各项中，可以不进行施工招标的是()。A、地震灾区恢复重建项目B、施工企业自行投资开发的商品房项目，该施工企业资质等级符合工程要求的C、某特级施工企业承建的大型商场竣工验收后追加的入口围栏D、涉及国家秘密不适合公开招标的项目答案：C解析：根据工程建设项目施工招标投标办法，工程建设项目可以不进行招标的情形有：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的且不适宜进行招标的项目；属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况且不适宜进行招标的项目；需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目；采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的项目；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的项目；国家规定的可以不进行招标的其他特殊情形。根据招标投标法的规定，下列主体中，可以作为工程建设项目招标人的是（ ）。A.股份制公司 B.自然人 C.国家机关 D.司法机关E.社会团体答案：A,C,D,E解析：根据招标投标法第8条的规定，招标人是提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。据此，招标人只能是法人或者其他组织，自然人不得作为招标人进行招标。根据相关法律的规定，当事人可以解除合同的情形有()。A、因不可抗力致使合同目的不能实现B、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的D、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务E、一方中止履行合同义务的答案：A,B,C,D解析：根据合同法的规定，当事人可以行使法定解除权的情形包括：因不可抗力致使合同目的不能实现而解除合同；因预期违约解除合同，即在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方当事人可以解除合同；因迟延履行解除合同，指当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方当事人可以解除合同；因迟延履行或者有其他违约行为不能实现合同目的而解除合同；法律规定的其他情形。关于土地“招、拍、挂”的报价次数，以下说法正确的是 （）A.招标可以是多次报价 B.招标只能有一次报价机会C.拍卖可多次报价 D.挂牌可以是多次报价E.挂牌只能有一次报价机会答案：B,C,D,E解析：解析 土地“招、拍、挂”的报价次数分别为：（1）招标只有一次报价机会；（2）拍卖可多次报价；（3）挂牌可多次报价。采用综合评分法评审的政府采购货物招标项目，中标候选人评审得分相同时，其排名应（ ）顺序排列。 A.按照投标报价由低到高B.按照技术指标优劣C.由评标委员会综合考虑投标情况自定D.按照投标报价得分由高到低答案：A解析：采用综合评分法的，评审得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列;得分且 投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列。采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到髙顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。21年招标师考试题目下载8辑 第5辑符合民事诉讼法证据规定的有()。A、当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民检察院申请延长期限，人民检察院根据当事人的申请适当延长B、当事人对自己提出的主张，有责任提供证据C、人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据D、人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限E、当事人对自己提出的主张应当及时提供证据答案：B,C,D,E解析：本题的考点为民事诉讼法关于证据的规定。民事诉讼法证据的规定包括：(1)当事人对自己提出的主张，有责任提供证据；(2)当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集；(3)人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据；(4)当事人对自己提出的主张应当及时提供证据；(5)人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。下列关于产品质量社会（公众）监督的表述，正确的有()。A、监督的主要依据是产品质量法以及消费者权益保护法B、消费者有权就产品质量问题，向产品的生产者、销售者查询C、以合同或订单方式购买产品的企业依合同约定方式而进行的特定质量监督D、保护消费者权益的社会组织可以就消费者反映的产品质量问题建议有关部门负责处理E、消费者有权就产品质量问题向产品质量监督部门、工商行政管理部门及有关部门申诉答案：A,B,D,E解析：社会监督的依据主要是产品质量法以及消费者权益保护法，具体方式包括：单位和个人对违反产品质量法规定的行为，向产品质量监督部门或者其他有关部门检举，产品质量监督部门和有关接受举报的部门应负责调查处理；消费者有权就产品质量问题，向产品的生产者、销售者查询，或向产品质量监督部门、工商行政管理部门及有关部门申诉，接受申诉的部门应当负责处理；保护消费者权益的社会组织可以就消费者反映的产品质量问题建议有关部门负责处理或支持消费者对因产品质量造成的损害向人民法院起诉。C项表述的是当事人监督。根据2022年国际贸易术语解释通则的规定，C组贸易术语包括()。A、货交承运人B、成本加运费C、边境交货D、运费付至E、运费、保险费付至答案：B,D,E解析：按其共同特性，2022年国际贸易术语解释通则将11种贸易术语归纳为E、F、C和D四组。其中，C组贸易术语包括：CFR(CostandFreight)成本加运费；CIF(CostInsuranceandFreight)成本加保险费、运费；CPT（CarriagePaidto）运费付至；CIP(CamageandInsurancePaidto)运费、保险费付至。工程建设项目招标评标过程中，下列关于评标委员会对投标报价的评审做法中，正确的有()。A、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准B、总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准C、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准D、发现投标人的报价明显低于其他投标报价的，作废标处理E、投标文件中的投标报价低于标底合理幅度的，作废标处理答案：A,C解析：ABC三项，评标委员会和评标方法暂行规定第十九条规定，投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。DE两项，若评标委员会发现投标人的投标价或主要单项工程报价明显低于同标段其他投标人报价或者在设有参考标底时明显低于参考标底价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。如果投标人不能提供材料证明该项报价有效，评标委员会应当认定低于成本价竞标，否决其投标。如果投标人提供了证明材料，且评标委员会无法证明其无效的，评标委员会应当接受该项投标报价。空负荷试车和带负荷试车的交叉应注意的事项不包括()。A、有些项目的单项工程较多，并受生产工艺逻辑关系的顺序约束，必须按“单元排序”中的紧前单项工程完成带负荷试车B、不同的项目采用的项目管理方式不同，承发包职责分工不尽一致C、强化项目各参与方职责协调，相互合作是关键D、检查空负荷试车和带负荷试车的确认文件和试车中出现的问题是否已经纠正答案：D解析：空负荷试车和带负荷试车的交叉，应注意的事项包括：有些项目的单项工程较多，并受生产工艺逻辑关系的顺序约束，必须按“单元排序”中的紧前单项工程完成带负荷试车，方能进行紧后单项工程的无负荷试车（竣工试验）。不同的项目采用的项目管理方式不同，承发包职责分工不尽一致。强化项目各参与方职责协调，相互合作是关键。投标人将数据电文形式的投标文件通过互联网递交交易平台且自动接收，在投标截止时间前，任何单位和个人不得()。A、补充投标文件B、修改投标文件C、撤回投标文件D、解密、提取投标文件答案：D解析：投标人将数据电文形式的投标文件通过互联网递交交易平台且自动接收。交易平台在投标截止时间前收到的投标文件，应当自动即时向投标人发出回执确认通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。按规定缴入财政专户和经财政部门批准留用的未纳入财政预算收入管理的财政性资金，称为()。A、预算外资金B、政府基金C、预算资金D、社会保障资金答案：A解析：本题的考点为预算外资金的概念。预算外资金，是指按规定缴人财政专户和经财政部门批准留用的未纳入财政预算收入管理的财政性资金。关于仓库和货位数据的作用，下列说法错误的是()。A、物料追溯B、控制资金流动安全性C、说明在制品库存与工序之间的关系D、说明物料存在的位置情况答案：B解析：在库存的信息化管理中，重视仓库和货位基础数据的作用包括：说明物料存在的位置、数量、状态和资金占用情况；说明在制品库存与工序之间的关系；物料追溯。21年招标师考试题目下载8辑 第6辑某煤矿工程项目经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和进行施工图设计，项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，其中自筹资金已经全部到位，银行贷款预计于2022年7月30日到位。2022年3月18日设计单位完成了初步设计图纸，22日进人施工图图纸设计阶段，预计5月8日完成施工图设计，考虑到该项目要在年底前竣工。遂决定于2022年4月2日进行施工招标，招标方式采用邀请招标方式，并于4月5日在与其合作过的施工单位中选择了五家并向其发出了投标邀请书。问题：1.经批准采用邀请招标方式进行招标有哪些情形？2.招标文件的内容有哪些？3.编写工程招标文件应注意哪些问题？答案：解析：1.有下列情形之一的，经批准可以选择邀请招标：（1）建设项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；（2）受自然地域环境限制的；（3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；（4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；（5）法律法规规定不宜公开招标的工程项目。2.招标文件是对招标投标活动具有法律约束力的最主要文件。招标文件的组成内容包括：（1）招标公告（或投标邀请书，视情况而定）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条件及格式；（5）工程量清单；（6）设计图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。3.编写招标文件应注意的问题有：（1）招标文件应体现工程建设项目的特点和要求；（2）招标文件必须明确投标人实质性响应的内容；（3）防范招标文件中的违法、歧视性条款；（4）保证招标文件格式、合同条款的规范一致；（5）招标文件语言要规范、简练。使用国外贷款的机电产品国际招标项目，当投标截止时，投标人少于3家的，招标人()。A.应重新组织招标B-应发布变更公告，延期开标C.应修改招标文件后，重新组织招标D.可通过中国国际招标网上进行备案申请确认后，直接进入两家开标或直接采购程序答案：D解析：使用国外贷款的机电产品国际招标项目，当投标截止时，投标人少于3家的， 招标代理机构可于开标当日通过中国国际招标网上进行备案申请确认后，直接进入两家开标或直接采购程序。根据机电产品国际招标投标实施办法、进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定的规定，不得担任评标委员会成员的情况有( )。A、评审专家任职单位与招标人单位为同一法人代表的B、评审专家在某投标人单位或制造商单位任职、兼职的C、评审专家在某投标人单位或制造商单位持有股份的D、评审专家的近亲属在某投标人单位或制造商单位担任领导职务的E、同一评标项目，来自同一法人单位的评审专家为评标委员会总数的1/4答案：A,B,C,D解析：关于完全竞争市场的一般特征，下列说法正确的是()。A、竞争主体相互依存程度较高B、供应产品的差异性C、供应产品具有高度的同质性D、市场主体彼此影响不大，相对独立答案：C解析：完全竞争市场一般有如下特征：市场中存在着大量的买方和卖方；供应产是具有高度的同质性；资本具有高度的流动性；市场信息的完全性。A项属于寡头垄断型市场的特征；BD两项属于垄断竞争形态市场中的特征。根据工程咨询成果质量评价办法的规定，下列不属于经济分析子目标的是()。A、产品成本估算依据可靠性B、销售收入估算可靠性C、投资估算编制的准确性D、财务及金融风险分析的可靠性答案：D解析：本题的考点为确定实现质量目标必需的过程及必需的资源。在工程咨询成果质量评价办法中，规定工业建设项目可行性研究报告的质量目标体系如下：(1)贯彻宏观调控政策子目标；(2)市场调查分析子目标；(3)多方案比选子目标；(4)经济分析子目标；(5)风险分析子目标；(6)生态环境影响论证子目标。其中，经济分析子目标要考虑的因素包括：投资估算编制的准确性、产品成本估算依据可靠性、销售收入估算可靠性、效益估算可靠性、资金落实论证情况等。工程建设投资可行性研究是项目前期的重要工作内容，可行性研究报告是项目（） 的依据。A.投资决策 B.规划设计 C.核准 D.组织实施 E.备案答案：A,B,D解析：工程建设投资可行性研究的主要作用包括：作为投资项目决策的基本依据；作为编制投资项目规划设计及组织实施的依据；作为向银行等金融组织、风险投资机构和社会筹集资金的依据；作为政府有关部门审批项目的依据；作为签订有关项目各类合同或协议的依据；构成项目后评价的重要依据。直接与财产有关的具有财产内容的民事法律关系属于民事法律关系中的()。A、相对法律关系B、权利性民事法律关系C、财产法律关系D、复合民事法律关系答案：C解析：本题的考点为财产法律关系的概念。财产法律关系是指直接与财产有关的具有财产内容的民事法律关系。下列关于评标方法的说法中，正确的是（）。 A.采用综合评估法的工程建设项目，需量化的因素及其权重可以由评标委员会在评标时确定B.采用最低评标价法的机电产品国际招标项目，如招标文件允许以多种货币投标，应当换算成美元评标C.工程建设项目的各种奖项可以额外计分D.非专门面向小型微型企业项目，对于小型微型企业的投标，给予6%-10%的价格扣除，用扣除后价格参与评审。答案：D解析：21年招标师考试题目下载8辑 第7辑招标进度计划是表达招标采购工作中各项工作的开展顺序、开始和完成时间以及相互衔接关系的计划，首要的编制步骤为()。A、平衡各工作管理因素的相互关系B、估计出各工作的延续时间C、确定招标采购工作的时间进度D、根据招标采购工作内容的分解，确定各项工作的先后顺序答案：D解析：本题的考点为招标进度计划的编制。招标进度