一级建造师考试真题及详解8节.docx

一级建造师考试真题及详解8节一级建造师考试真题及详解8节 第1节 石质隧道相向开挖，当两掌子面距离接近l5 米时，按规定应（ ）施工。A加强联系按原方法B采用单向掘进C采用短台阶法D缩短进尺两端掘进正确答案：B 建设工程项目质量控制系统，一般情况下形成多层次的结构形态，负责建立第一层面质量控制控制系统的是（ ）。A建设单位的建设工程项目管理机构B建设工程项目的设计总负责单位C建设工程项目的施工总承包单位D工程设计、施工安装、材料设备供应单位正确答案：A下列质量风险对策中,属“减轻”对策的是（）。A、设立质量事故风险基金 B、正确进行项目规划选址 C、依法实行联合体承包 D、制定并落实施工质量保证措施答案：D解析：教材P157项目质量风险分析和控制。针对无法规避的质量风险，研究制定有效的应对方案，尽量把风险发生的概率和损失量降到最低程度，从而降低风险量和风险等级。例如，在施工中有针对性地制定和落实有效的施工质量保证措施和质量事故应急预案，可以降低质量事故发生的概率和减少事故损失量。建筑业企业的主营业务收入是指（ ）。A. 建造（施工）合同收入B. 让渡资产使用权收入C. 因合同变更产生的收入D. 销售产品收入答案：A解析：本题主要考查了收入分类。按企业营业的主次分类，企业的收入分为主营业务收入和其他业务收入。建筑业的主营业务收入主要是建造（施工）合同收入。其他业务收入也称附营业务收入，是指企业非经营性的、兼营的业务所产生的收入。建筑业企业的其他业务收入主要包括产品销售收入、材料销售收入、机械作业收入 、无形资产出租收入、固定资产出租收入。综上所述，本题正确答案为A项。一背景资料某施工单位承担一矿井采区巷道的施工任务，建设单位要求的工期为15个月，施工单位根据该矿井采区巷道的关系，编制了采区巷道施工网络进度计划（如图1所示），安排了4个施工队伍进行施工，各施工队伍的施工内容分别为：甲队A、C、J，乙队：B、G、K，丙队D、H，丁队：E。 图1采区巷道施工网络进度计划监理单位在审查施工单位进度计划时发现其施工队伍安排不合理，建议只安排3个施工队伍，将J队的施工任务交由丙队去完成，施工单位通过研究，采纳了监理的意见。在施工进行到12个月末检查发现，甲队施工进度超前，C工程已完成，且J工程已施工1个月，乙队因遇含水地层施工进度拖延，G工程完成，K工程尚未开始，丙队施工进度正常。问题1、施工单位编制的原网络进度计划计算工期是多少为确保工期施工中应重点控制哪些工程2、针对监理单位的建议，施工单位应如何调整丙队的施工任务安排3、针对G工程施工中出现的突出水事故，说明施工单位可获得索赔的具体内容及理由。4、乙队施工进度发生拖延后，如果施工进度不变，考虑K工程可安排对头掘进，则应当如何安排方能确保建设单位的施工工期要求答案：解析：1、施工单位编制的原网络进度计划计算工期是15天。为确保工期施工中应重点控制A、C、J工程或答成-、-、-。2、监理单位建议只安排3个施工队伍，将J队的施工任务交由丙队去完成，故丙队施工任务是D、E、H。施工顺序为DEH。3、针对G工程施工中出现的突出水事故，如在建设单位提供的地质资料中已明确，则施工单位不能索赔费用和工期。如在建设单位提供了地质资料中没有明确，则可索赔。可索赔内容包括工期和费用。原因是此突出水事故不是施工单位原因，所以给施工单位造成费用增加和工期损失是可以索赔的。4、乙队在12月末完成G工作，施工进度拖延2个月，乙队独立完成K工作（4个月），需工期16个月，比要求工期增加1个月。因甲队可提前一个月完成任 务，且K工作可对头掘进。甲队用1个月时间施工K工程。这样乙队用3个月完成K工程。总工期15个月不变。可满足建设单位的施工工期要求。关于通信设备中电力设备避雷的说法，正确的是( )。A.通信局(站)内交直流配电设备及电源自动倒换控制架，应选用机内有分级防雷措施的产品B.在市电油机转换屏的输入端的三根相线及零线应对地加装避雷器C.在整流器输入端、不间断电源设备输入端、通信用空调输入端均应增装避雷器D.在直流配电屏输出端可不加浪涌吸收装置E.交流配电屏输入端的三根相线及零线应分别对地加装避雷器答案：A,B,E解析：本题考核的是机房电力设备避雷的措施。电力设备避雷：(1)通信局(站)内交直流配电设备及电源自动倒换控制架，应选用机内有分级防雷措施的产品，即交流屏输入端、自动稳压稳流的控制电路，均应有防雷措施；(2)在市电油机转换屏(或交流稳压器)的输入端、交流配电屏输入端的三根相线及零线应分别对地加装避雷器，在整流器输入端、不间断电源设备输入端、通信用空调输入端均应按上述要求增装避雷器；(3)在直流配电屏输出端应加浪涌吸收装置。 #下列合同类型中， 适用于灾后重建或对施工内容、 经济指标不确定的工程项目的是（ ）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同答案：D解析：成本加酬金合同的合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。成本加酬金合同适用于灾后重建、新型项目或对施工内容、经济指标不确定的工程项目。一级建造师考试真题及详解8节 第2节大型预制件吊运采用的吊具应经设计，并满足（ ）要求。A.耐久性B.强度C.刚度D.通用性E.稳定性答案：B,C,E解析：根据招投标法,由建设单位指定的5名行政领导和1名技术专家组成的评标委员会,存在的错误有（）。A、人数不是奇数 B、缺少经济专家 C、技术和经济专家未达到2/3以上 D、未从专家库随机抽取 E、总的人数不足答案：A,B,C,D解析：教材P247施工投标条件与程序。选项A，评委应由5人以上奇数组成；选项B，评标成员中必须有经济专家；选项C，技术和经济专家人数必须超过评委总人数的2/3；选项D，专家应从国家专家库或招标代理机构专家库随机抽选。 在通信网的网络拓扑结构中，不适合提供双向通信业务是( )。A.线形B.树形C.环形D.网孔形 答案：B解析：由于树形的网络拓扑结构存在传输容量的瓶颈，因此不适于提供双向通信业务。关于法的效力层级的说法，正确的是（）。2022真题A、当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B、地方性法规的效力高于本级地方政府规章C、特殊情况下，法律法规可以违背宪法D、行政法规的法律地位仅次于宪法答案：B解析：本题考查的是法的效力层级。A选项错误，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定；选项C错误，任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，无论是维护社会稳定、保障社会秩序，还是规范经济秩序，都不能违背宪法的基本准则。选项D错误，行政法规的法律地位次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。根据水利部关于废止和修改部分规章的决定（水利部令第49号），工程竣工验收前，质量监督机构应对工程质量进行（）。A.核备 B.核定 C.备案 D.报验答案：A解析：本题考查的是水利工程竣工验收的要求。根据2022年12月水利部关于废止和修改部分规章的决定（水利部令第49号），将上述内容调整为：“工程竣工验收前，质量监督机构应对工质量等级进行核备。未经质量核备的工程，法人不得报验，主管部门不得验收”。为了光爆效果，要求周边孔“平、直、齐、准”。关于“平、直、齐、准”的说法错误的是（）。A周边眼方向要水行B周边眼要垂直于工作面C炮孔底部要落在同一平面上D开孔位置要准确答案：A解析：对钻孔要求的“平”，即周边眼相互平行。而不是要水平。故A不正确。此题选A。（2022年真题）为保障施工机械正常运转所需的随机配备工具附具的摊销和维护费用，属于施工机具使用费中的()A.折旧费B.经常修理费C.施工仪器使用费D.安拆费答案：B解析：P161-166经常修理费，是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。一级建造师考试真题及详解8节 第3节某电力公司承接 2×1000MW 电厂建设工程的总承包任务。考虑工期和专业特长的要求，辅助工程采用分包的方式组织建设。在工程建设中，发生如下情况：汽轮机安装过程中，施工单位在气缸“扣大盖”过程中在零件装齐后使用压缩空气吹扫气缸内各部件机器空隙，确保气缸内部清洁无杂物、结合面光洁，然后对汽轮机低压缸采用 100%的规定力矩进行冷紧，监理工程师发现后立即对其制止。公司在中标后随即成立了项目部，编制了施工组织设计，施工组织设计内容包括：工程概况、编制依据、施工进度计划、施工方法及工艺、进度管理计划，并按施工总平面布置的原则编制了施工总平面布置。包经监理工程师签字时被监理工程以“方案内容不全且部分资料内容不对”为由退回，施工单位经整改后得到监理批准。该厂采用型号为 THDF125/67 型发电机，定子外形尺寸为 10m×5m×4.35m，总重 443t，发电机定子到场后，项目部对发电机定子及时的进行了进场验收，随后项目部采用专用吊装架吊装的方法对发电机定子吊装就位。问题：1.施工单位“扣大盖”的方法存在哪些错误？并指出正确做法。2.施工单位编制的施工组织设计应如何整改？施工总平面布置的原则有哪些？3.吊装方案的选择步骤都有哪些？4.设备的验收应包括哪几项内容？组织单位和参加单位分别是哪些单位？答案：解析：1.施工单位存在的错误有：1.未进行试扣，2.直接采用 100%的规定力矩进行紧固，3.未进行封堵。正确做法：1.应在内部零部件全部装齐后进行试扣，2.应先采用 50%60%的规定力矩对汽缸螺栓左右对称进行预紧，然后再用 100%的规定力矩进行紧固，3.应保证各孔洞通道部分通畅，需堵塞隔绝部分应隔绝。2.(1)施工单位编制的施工组织设计应补充施工部署、施工准备与资源配置计划，应将施工方法及工艺改为主要施工方法，进度管理计划改为主要施工管理计划；(2)施工总平面布置的原则有：总体布局合理，施工场地占用面积少，符合节能、环保、安全、消防和文明施工等相关规定。合理组织运输，减少二次搬运。施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰。充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用。临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置。3.吊装方案的选择步骤有：技术可行性论证、安全性分析、进度分析、成本分析、综合选择。4.设备的验收应包括：核对验证、外观检查、运转调试、技术资料验收。设备的验收的组织单位是建设单位，参加单位由：建设单位、监理单位、设备供货厂商、施工方有关代表。 可供分配的利润应首先考虑（ ）。A提取任意盈余公积金B应付优先股股利C应付普通股股利D转作资本的普通股股利正确答案：B1背景材料：某高速公路隧道为双线分离式隧道，左线起讫桩号为ZK9 680ZK10 303，全长623m，右线起讫桩号为YK9 683YK10 305，全长622m。隧道净空宽度为10m，净空高度为6.49m，该隧道右线（地质）纵断面图如下图所示。图中水文、地质概况如下图所示：A 段：围岩为中风化灰岩，岩质坚硬，岩体破碎，属浅埋段。BQ 280330。存在少量裂隙水。B 段：围岩为弱风化灰岩，岩质坚硬，岩体呈块状，完整性好。BQ 396440。存在裂隙水，以渗水为主。C 段：围岩为中、弱风化灰岩，岩质坚硬，岩体呈块状、破碎状。存在F1 断裂破碎带。BQ 220245。以渗水为主，可能产生瞬时涌水。根据围岩分级的综合评判方法，该右线隧道围岩分布有、级围岩。为确定YK9 730YK9 790（B 段中前部分）施工方法，承包人对预裂爆破和光面爆破的工艺特点进行了比较（见下表），结合本段的地质特点，决定采用预裂爆破方案施工。根据水文、地质条件以及开挖断面的宽度，承包人拟对YK9 790YK9 974 段采用全断面开挖施工，初次支护采用“钢筋网片喷射混凝土锚杆”方案。2问题：（1）改正上表中的错误描述，按“××（方案）的××（比较项目）应为”描述。（2）承包人拟对YK9 790YK9 974 段采用全断面开挖的做法是否合理？结合水文、地质概况及断面说明理由。（3）结合本项目的水文、地质条件，指出该隧道施工中可能存在的安全事故。（4）该隧道施工中突然大量涌水时，可以采取哪些辅助施工处理方法？答案：解析：（1）将上表中的错误描述改正为： 预裂爆破的起爆顺序应为“周边眼掏槽眼辅助眼”。 光面爆破的钻眼工作量应为“小”。 预裂爆破的钻眼工作量应为“大”。（2）不合理。理由：根据地质水文条件，有渗水，隧道前方有破碎带，全断面开挖振动大可能引发地质灾害。根据背景资料所给出的条件可知本隧道断面大于50m2，而围岩等级为级，全断面开挖对断面要求为50m2 以下。（3）可能存在的安全事故有：涌水、塌方、突泥、岩爆、突水、洞内泥石流、塌方冒顶等。（4）可采取的辅助施工处理方法有超前钻孔和辅助坑道排水、超前小导管预注浆、超前围岩预注浆、井点排水和深井降水。用户终端移动的无线接入有( )。A.蜂窝移动通信系统B.卫星通信系统C.集群调度系统D.无线市话E.无绳电话答案：A,B,C,D解析：用户终端移动的无线接入有蜂窝移动通信系统、卫星通信系统、集群调度系统、无线市话以及用于短距离无线连接的蓝牙技术等。北方某港口，每年需要依靠疏浚来维护进港航道水深。该港口每年有95 天的封冻期不能施工，近3 年的资料统计显示，客观影响时间率为40%，自然影响时间为60 天，则施工的其他客观影响时间为（ ）天。A24 B48 C60 D84答案：B解析：机场管制服务由（ ）来完成。A.空中交通服务报告室B.塔台管制室C.进近管制室D.区域管制室（区域管制中心）答案：B解析：机场管制的管制范围包括起落航线与最后进近定位点以后的空间及机场活动区，负责提供塔台管制区域内航空器的开车、滑行、起飞、着陆和与其有关的机动飞行的管制服务。根据工程建设项目施工招投标法，工程施工项目招标信息发布时候，正确的有（ ）。A.指定媒介可以酌情收取额外费用B.招标文件售出后不予退还C.招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告D.招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用答案：B解析：一级建造师考试真题及详解8节 第4节建设工程项目总承包的核心是()。A.项目目标的控制B.通过编制施工方案论证总进度目标实现的可能性C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性D.通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的答案：D解析：本题考核的是建设工程项目总承包的核心。建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。?适合于小面积场地清理和平整的施工机械是()。A.推土机B.铲运机C.单斗挖土机D.装载机答案：A解析：本题考核的是推土机的应用。推土机适合于小面积场地清理和平整的施工机械。当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量（ ）应满足要求A.针入度指数PIB.软化点C.40延度D.针入度（25，5s，100g）E.溶解度答案：A,B,D,E解析：2022版教材P80/2022版教材P75当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足针入度指数PI、软化点、60动力黏度、10延度、15延度、蜡含量（蒸馏法）、闪点、溶解度、密度、质量变化、残留针入度比（10）、残留延度（15）等指标要求关于在工程施工过程中抹灰工不得不补上偶然遗留墙洞等工作所耗费时间的说法，正确的是（ ）。A、属于多余的工作时间，拟定定额时不需考虑B、属于违背劳动纪律造成的工作时间损失，在定额中予以考虑C、该工作能获得一定产品，拟定定额时要适当考虑其影响D、由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间，在定额中予以考虑答案：C解析：2022版教材P194 / 2022版教材P188“偶然工作也是工人在任务外进行的工作，但能够获得一定产品。如抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞等。由于偶然工作能获得一定产品，拟定定额时要适当考虑它的影响。” 导致水体富营养化的物质包括（ ）。A氮B磷C重金属D致病微生物E可溶性无机物正确答案：ABE环境管理体系要求及使用指南（GB/24001-2022)中的“环境”是指:（ ）。A.组织运行活动的外部存在B.各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体C.废水、废气、废渣的存在和分布情况 D.周边大气、阳光和水分的总称答案：A解析：环境管理体系要求及使用指南(GB/T 240012022)中，认为环境是指“组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它（他）们之间的相互关系”，这个定义是以组织运行活动为主体，其外部存在主要是指人类认识到的、直接或间接影响人类生存的各种自然因素及它（他）们之间的相互关系。根据仲裁法和民事诉讼法的相关规定，被申请人提出证据证明裁决，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行的情形包括( )。A. 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的B. 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的C. 认定事实的主要证据不足的D. 适用法律确有错误的E. 当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的答案：A,B,C,E解析：本题考核的是仲裁裁决的不予执行。根据仲裁法、民事诉讼法的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所依据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。#一级建造师考试真题及详解8节 第5节某施工项目6月份因异常恶劣的气候条件停工3天，停工费用8万元；之后因停工待图损失3万元，因施工质量不合格，返工费用4万元。根据标准施工招标文件，施工承包商可索赔的费用为（）万元。A、15 B、11 C、7 D、3答案：D解析：教材P274本题考查的是施工索赔。对于承包商而言由于施工质量不合格的返工费是其自身原因造成的不可得到索赔；恶劣天气，仅可以得到工期索赔；所以只能得到停工待图的索赔金额即3万元。根据建设工程项目管理规范GB/T503262022，项目经理的权限有()。A.参与项目招标.投标和合同签订B.代表本企业与业主签订承包合同C.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度D.参与选择并直接管理具有相应资质的分包人E.负责组建项目经理部答案：A,C,D解析：2022/2022教材P56页4.6.2 项目管理机构负责人应具有下列权限:1.参与项目招标、投标和合同签订;2.参与组建项目管理机构;3.参与组织对项目各阶段的重大决策;4.主持项目管理机构工作;5.决定授权范围内的项目资源使用;6.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度;7.参与选择并直接管理具有相应资质的分包人;8.参与选择大宗资源的供应单位;9.在授权范围内与项目相关方进行直接沟通;10.法定代表 人和组织授子的其他权利。项目管理信息系统中进度控制的功能包括（ ）。A. 计算和分析投标估算数据B. 编制投资使用计划C. 查询和统计合同执行情况D. 编制资源需求量计划答案：D解析：本题主要考查项目信息管理。项目管理信息系统的功能包括投资控制、成本控制、进度控制、合同管理四个功能。项目管理信息系统中进度控制的功能包括： 计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线； 绘制网络图和计划横道图； 编制资源需求量计划； 进度计划执行情况的比较分析； 根据工程的进展进行工程进度预测。D项：编制资源需求量计划属于项目管理信息系统中进度控制的功能。所以D项正确。A项：计算和分析投标估算数据属于项目管理信息系统中成本控制的功能，而非进度控制的功能。所以A项错误。B项：编制投资使用计划属于项目管理信息系统中投资控制的功能，而非进度控制的功能。所以B项错误。C项：查询和统计合同执行情况属于项目管理信息系统中合同管理的功能，而非进度控制的功能。所以C项错误。综上所述，本题正确选项是D项。根据标准施工招标文件，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有()。 (2022)A.发包人原因导致工程缺陷和损失B.承包人遇到不利物质条件C.发包人要求向承包人提前交付工程设备D.施工过程发现文物E.承包人遇到异常恶劣的气候条件答案：B,D解析：根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB 503002022)的规定，单位工程质量验 收合格应符合（ ）等规定,A.所含分部（子分部）工程的质量均验收合格.B.质量控制资料及所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整C.建设、设计、勘察、监理和施工单位已签署质量合格文件D.主要功能项目检测结果符合相关验收规范的规定E.工程保修协议已签订答案：A,B,D解析：解析建筑工程施工质量验收统一标准（GB 503002022)规定：主控项目必须 符合本规范合格质量标准的要求；一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点 (值）符合本规范合格质量标准的要求，I且最大值不应超过其允许偏差的1.2倍；质量 检查记录、质量证明文件等资料应完整。金属储罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是( )A.先焊长焊缝 B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法C.焊工均匀分布，对称施焊D.沿面一方向进行分段焊接答案：B解析：控制焊接变形的主要工艺措施包括：（1）中幅板采用搭接接头时，先焊短焊缝，后焊长焊缝，初层焊道应采用分段退焊或跳焊法；（2）弓形边缘板对接焊缝的初层焊，宜采用焊工均匀分布、对称施焊的方法；（3）罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝，第一层焊接，采用分段退焊法或跳焊法，罐底与罐壁连接的角焊缝，由数对焊工对称均匀分布，从罐内、外沿同一方向进行分段焊接。（ ）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流接地B.直流接地C.保护接地D.防雷接地答案：C解析：接地系统有交流工作接地、直流工作接地，保护接地和防雷接地等，现一般采取将这四者联合接地的方式。1.交流工作接地可保证相间电压稳定。2.直流工作接地可保证直流通信电源的电压为负值。3.保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。4.防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备。一级建造师考试真题及详解8节 第6节特种设备检验检测机构从事检验、检测工作，应当经负责特种设备安全监督管理的部门（ ）。A.口头同意B.备案C.考察D.核准答案：D解析：教材P4571.特种设备检验检测机构应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准，方可从事检验、检测工作。工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有（）。2022年A . 检验项目B . 施工单位检验结果C . 设计单位验收结论D . 监理单位验收结论E . 建设单位验收结论答案：A,B,D,E解析：分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写，验收结论由建设（监理)单位填写。填写的主要内容：检验项目；施工单位检验结果；建设(监理) 单位验收结论。结论为“合格” 或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人；建设单位专业技术负责人；监理工程师。隧道拱顶下沉和净空变化的量测断面间距中，级围岩不得大于()m，V级围岩不得大于()m。A.20；15B.15；10C.10；5D.20；10答案：C解析：关于建设各方主体强制性标准实施的规定，说法错误的是（ ）。A.建设单位不得明示或按时施工单位降低工程质量B.建筑设计单位对建设单位提出的降低工程质量的要求，不得拒绝C.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工D.建筑材料未经检验的，施工单位不得使用答案：B解析：建筑设计单位对建设单位提出的降低工程质量的要求，应当拒绝港口与海岸工程施工专业承包三级资质企业应具有（ ）施工机械和质量检测设备。A. 2m3斗容的挖泥船 B.打桩船或起重船C.水上混凝土搅拌船 D. 500t以上驳船E.水上定位仪(GPS)测深仪答案：A,B,E解析：人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（ ）。A. 一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判B. 一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判决C. 一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审D. .判决适用法律错误的依法改判E. 当事人对第二审案件的判决，不可以上诉答案：B,C,D,E解析：ABCD项：根据民事诉讼法第一百七十条的规定， 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。B项属于（一）；C项属于（三）；D项属于（二）；A项应以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定，而不能发回重判，故A项错误。E项：根据民事诉讼法的规定，我国民事诉讼实行两审终审制，当事人对人民法院作出的二审判决不可以提起上诉，只能在判决生效后六个月内申请再审。因此，E项正确。综上所述，本题的正确答案为BCDE。关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的有（）。A、失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B、基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C、生育保险费，由职工自行缴纳D、基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E、工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳答案：B,D,E解析：教材P165本题考查的是劳动者的社会保险与福利。用人单位和职工共同缴纳的保险包括养老、医疗和失业三种，工伤和生育险均由用人单位缴纳，职工不承担。一级建造师考试真题及详解8节 第7节隧道监控量测中，属于选测的检测项目是（ ）。A.拱顶下沉B.净空变化C.围岩压力D.洞口段地表下沉答案：C解析：单位工程预验收时，可不参加的是( )。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.施工单位项目负责人D.勘察单位项目负责人答案：D解析：2022教材P353 / 2022教材P354总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收，施工单位项目负责人、项目技术负责人参加。仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。（2022）A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之曰起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销答案：C解析：仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的， 仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。根据仲裁法的规定，当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决1-2项目结构的编码和用于()等管理工作的编码有紧密的有机联系。A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.成本控制E.合同管理答案：A,B,C,E解析：2022/2022教材P17 项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系，但它们之间又有区别。项目结构图和项目结构的编码是编制上述其他编码的基础。下列立井施工采用吊桶提升的安全要求，说法正确的是（）。A吊桶上的关键部件，每班应检查一次B吊桶内的岩渣应高于桶口边缘0.1mC吊盘下吊桶无导向绳的长度不得少于40mD乘桶人员必须面向桶内，不得向桶外探头张望答案：A解析：吊桶上的关键部件，每班应检查一次。故A正确。某土石坝枢纽工程，总库容为0.3 亿m3，引水隧洞布置在右岸，在左岸设有开敞式溢洪道。在建设过程中，发生了如下事件：事件1：该工程围堰为均质土围堰，根据水文资料及相关规定，施工期上游围堰设计静水位32.3m，波浪高度1.2m。事件2：土坝基坑开挖过程中，为加快施工进度，施工单位一次性将基坑挖至坑底设计高程，此时遭遇深层淤泥层，该情况在发包人提供的地质资料中未能反映。施工单位及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理，工期增加2 个月，费用增加12 万元。事件3：在导流工程施工前，施工单位在围堰工程位置进行了补充地质勘探，支付勘探费2 万元。施工单位按程序向监理单位提交了索赔意向书和索赔申请报告。事件4：施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位抽检，项目法人核定。单位工程验收质量结论报工程质量监督机构核备。问题：1. 事件1 中，请判断此围堰的级别；计算上游围堰的最小堰顶高程；该围堰的洪水标准多少？2. 事件2 中施工单位做法有何不妥，应如何处理？施工单位能否提出索赔工期2 个月，费用12 万元的要求。3. 事件3 中，索赔的费用为多少？4. 指出事件4 中分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由。改正单位工程质量评定错误处。答案：解析：1.（1）该大坝总库容为0.3 亿m3，可判断大坝工程规模为中型，大坝级别为3 级，根据临时性水工建筑物级别，5 级围堰的保护对象为“3、4 级永久性水工建筑物”，故本围堰的级别为5 级。（2）5 级土石围堰的最小安全超高为0.5m，故上游围堰的最小堰顶高程=32.3m1.2m0.5m34.0m。（3）5 级土石围堰的洪水标准（重现期）为10-5 年。2.（1）施工单位一次性将基坑挖至坑底设计高程不妥；理由：临近设计高程时，应留出0.20.3m 的保护层暂不开挖，待上部结构施工时，再予挖除。（2）遭遇局部深层淤泥层为不利物质条件，发包人应承担工期和费用补偿。3.施工单位不能索赔。因为该补充地质勘探的对象是围堰工程，为临时工程。4.（1）主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定不妥。本枢纽工程为中型枢纽工程（或应报工程质量监督机构核备）。大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。（2）单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。单位工程验收的质量结论由工程质量监督机构核定。根据水工建筑物地下开挖工程施工规范SL378-2022，特大断面洞室（或大断面隧洞）采用先拱后墙法施工时，拱脚下部岩石开挖应符合的要求有（ ）。A.拱脚线的最低点至下部开挖面的距离，不宜小于1.5mB.拱脚线的最低点至下部开挖面的距离，不宜小于2.5mC.顶拱混凝土衬砌强度不应低于设计强度的75%D.顶拱混凝土衬砌强度不应低于设计强度的65%E.顶拱混凝土衬砌强度不应低于设计强度的55%答案：A,C解析：2022版教材P394 / 2022版教材P3935.5.5当特大断面洞室设有拱座，采用先拱后墙法开挖时，应注意保护和加固拱座岩体。拱脚下部的岩体开挖，应符合下列条件：1拱脚下部开挖面至拱脚线最低点的距离不应小于1.5m。2顶拱混凝土衬砌强度不应低于设计强度的75%。一级建造师考试真题及详解8节 第8节关于炸药消耗量的说法错误的是（）。A按每一循环掘进的进尺计算B周边孔中底孔装药量最多C周边帮眼装药量仅次于周边底孔D周边顶眼装药量最少答案：A解析：单位耗药量的确定方法：通过普氏公式计算或按单位耗药量定额选取。单位耗药量确定后，每一循环所使用的装药量可按每循环掘进的岩石体积计算。故A说法不正确。选A。地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当由（）备案。2022 A.上一级人民政府 B.国务院安全生产监督管理部门 C.同级安全生产监督管理部门 D.同级人民政府答案：D解析：本题考查的是应急预案的备案。地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案。起重吊装工程中，多台起重机联合起吊设备，作为吊装计算依据的计算载荷为（ ）的乘积。A.风载荷B.设备及索吊具重量C.动载系数D.吊索安全系数E.不均衡载荷系数答案：B,C,E解析：教材P33该题主要考察的是：吊装计算荷载。动载荷系数K1，不均衡载荷系数K2，吊装计算荷载的一般计算公式为Qj=K1×K2×Q其中Qj计算荷载；Q分配到一台起重机的吊装荷载，包括设备及索吊具重量。根据铁路运输安全保护条例，下穿铁路桥梁、涵洞的道路，应按国家有关标准设置车辆通过（）标志。A.限高、限宽B.限宽、限重C.限重、限速D.限速、限高答案：A解析：此题主要考查对铁路运输安全保护条例知识的掌握。条例相关规定是下穿铁路桥梁、涵洞的道路应当按照国家标准设置车辆通过限高、限宽标志和限高防护架。城市道路的限高、限宽标志由当地人民政府指定的部门设置并维护，公路的限高、限宽标志由公路管理部门设置并维护。根据以上规定可知选项“A”符合题意。施工总进度计划的内容应包括()。A.编制说明B.施工总进度计划表C.分批工程施工工期一览表D.效益量化指标E.资源需求量及平衡表答案：A,B,C,E解析：关于楼梯空间尺度要求的说法，正确的是()。A.梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应大于梯段净宽B.楼梯休息平台宽度应小于或等于梯段的宽度C.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于4mD.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m答案：D解析：2022/2022版教材P5(3)梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时，应再适量加宽。(4)楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度。(5)楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。(6)室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。 工程竣工验收的基建文件包括（ ）。A.规划许可证及附件、附图B.审定设计批复文件C.质量监督注册登记表D.施工许可证或开工审批手续E.工程质量保修书正确答案：ABCD本题涉及的考点是竣工验收备案应提供的基建文件。竣工验收备案应提供的基建文件包括：(1)规划许可证及附件、附图。(2)审定设计批复文件。(3)施工许可证或开工审批手续。(4)质量监督注