二级建造师历年真题和解答9卷.docx

二级建造师历年真题和解答9卷二级建造师历年真题和解答9卷 第1卷根据建设工程项目管理规范（GB/T503262022），制定项目管理目标责任书的主要依据有（ ）。A.图纸会审记录B.项目合同C.组织管理制度D.组织的经营方针E.项目管理实施规划答案：B,C,D解析：下列关于施工成本控制步骤的说法，正确的是（）。A.分析是施工成本控制最具实质性的一步B.纠偏是施工成本控制工作的核心C.施工成本控制的步骤是比较、分析、预测、纠偏和检查D.确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工成本控制过程中比较阶段要解决的问题答案：C解析：某公路工程，合同价4000万元，合同工期270天。合同条款约定：（1）工程预付款为合同价的10，开工当月一次性支付；（2）工程预付款扣回时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60的当月起，分两个月平均扣回；（3）工程进度款按月支付；（4）工程质量保证金按月进度款的5扣留；（5）钢材、水泥、沥青按调值公式法调价，权重系数分别为02、01、01，其中钢材基期价格指数为100。施工合同签订后，施工单位向监理提交了如图所示的进度计划，并得到监理批准。前6个月（即16月份）每月完成的工作量见表。6月份钢材的现行价格指数为 110，其余材料价格无变化。施工过程中，在第三个月末检查时发现：E工作延误20天，C工作延误10天，F工作按计划进行，G工作提前10天。为满足业主坚持按合同工期完工的要求，在不改变网络计划逻辑关系的条件下，施工单位根据表条件按经济性原则进行计划调整。在G工作进行到一半左右，出现了合同中未标明的硬质岩石导致施工艰难。施工单位及时采取合理措施进行处理并通知了监理。因处理硬质岩石导致增加费用20万元、G工作延误20天，对此，施工单位在规定时间内提出了工期及费用索赔。1列式计算本工程预付款及其起扣点金额。工程预付款在哪两个月扣回？每月扣多少万元？2列式计算4月份及5月份的的工程进度支付款。3列式计算6月份的调价款。答案：解析：1（1）本工程工程预付款：4000×10400（万元）；（2）工程预付款起扣点：4000×602400（万元）；（3）按月支付至5月份的工程款（含预付款）累计2450万元。从5月份开始扣工程预付款，在5、6两个月扣200万。2（1）4月份支付工程款：600×（15）570（万元）。（2）5月份支付工程款：800×（15）200560（万元）。36月份因钢材价格变动引起的调价款为：800×0.6（0.2×110/1000.10.1）1800×0.0216（万元）。影响施工质量的环境因素主要包括()。 A.施工现场自然环境因素B.施工质量管理环境因素C.施工作业环境因素D.施工周边环境因素E.施工技术环境因素答案：A,B,C解析：影响施工质量的环境因素主要包括施工现场自然环境因素、施工质量管理环境因素、施工作业环境因素三类。按照装饰装修专业工程规模标准，下列幕墙工程属于中型规模的是( )。A.幕墙高70mB.面积6000C.幕墙高50m，面积5000D.幕墙高40m答案：C解析：2022版教材P331页 (二)幕墙工程大型:单体建筑幕墙高度不小于60m或面积不小于6000m2;中型:单体建筑幕墙高度小于60m且面积小于6000m2;小型:无。在某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解解决，该项调解应当由下面哪个单位主持比较合适（）。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院答案：C解析：#关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（ ）。A. 企业首次申请资质应当申请最低等级资质B. 施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级C. 被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6 个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D. 资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为拒绝延续E.企业遗失资质证书，在补办前要在公众媒体刊登遗失声明答案：A,B,E解析：建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是()。A、建设单位安全管理的投入是否到位B、施工企业安全管理和安全技术是否到位C、监理单位对安全管理的重视程度D、政府部门对项目施工安全监管是否到位答案：B解析：安全管理目标。实现安全管理目标需要多方面的共同努力。施工安全技术措施是在施工项目生产活动中，根据工程特点、规模、结构复杂程度、工期、施工现场环境、劳动组织、施工方法、施工机械设备、变配电设施、架设工具以及各项安全防护设施等，针对施工中存在的不安全因素进行预测和分析，找出危险点，为消除和控制危险隐患，从技术和管理上采取措施加以防范，消除不安全因素，防止事故发生，确保施工项目安全施工。可见，正确选项是B。某高层建筑，针对其屋面防水等级及设防要求的说法，正确的有( )。A.级防水B.级防水C.级防水D.一道防水设防E.两道防水设防答案：A,E解析：2022版教材P91页屋面与室内防水工程施工技术一、屋面防水工程施工技术(一）屋面防水等级和设防要求屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级，并应按相应等级进行防水设防；对防水有特殊要求的建筑屋面，应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表2A3120413的规定。重要建筑和高层建筑级防水等级，两道防水设防；一般建筑级防水等级，一道防水设防。二级建造师历年真题和解答9卷 第2卷钢制储罐的常见焊接方法有()。A.手工电弧焊接B.角焊缝二氧化碳半自动焊接C.氩氟焊D.环缝埋弧自动焊E.立缝气电焊答案：A,B,D,E解析：2022版教材P94页 常见钢制储罐的焊接方法：1.焊条电弧焊（手工焊）；2.钢制储罐的角焊缝半自动焊，主要指半自动二氧化碳气保焊；3.钢制储罐环缝埋弧自动焊；4.双丝埋弧自动角缝焊；5.钢制储罐立缝气电焊；6.磁性角焊缝埋弧焊。降低机电工程项目成本的合同措施不包括（）。A.建立成本管理体系B.选择适当的合同结构模式C.必要的合同风险防控对策D.全过程的合同控制答案：A解析：2022版教材P277页 4.降低项目成本的合同措施 选用适当的合同结构模式。在施工项目组织的模式中，有多种合同结构模式，在使用时，必须对其进行分析、比较，要选用适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式。 (2) 合同风险防控。在合同条文中应细致考虑一切影响成本、效益的因素。特别是潜在的风险因素，通过对引起成本变动的风险因素的识别和分析，采取必要的风险对策。 (3) 全过程的合同控制。采取合同措施控制项目成本，应贯穿在从合同谈判、合同签署、合同履行到合同终结的整个过程中。施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有（ ）。A.先拟订施工方案，再编制施工总进度计划B.先编制施工总进度计划，再编制资源需求量计划C.先确定施工总体部署，再拟定施工方案D.先计算主要工种工程的工程量，再拟定施工方案E.先计算主要工种工程的工程量，再确定施工总体部署答案：A,B解析：2022版教材P26施工组织总设计的编制程序中有些顺序必须这样，不可逆转，如：拟订施工方案后才可编制施工总进度计划（因为进度的安排取决于施工的方案）；编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划（因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求）。沉井下沉出现倾斜偏差时，可采用( )措施进行纠偏。A.高压射水B.调整开挖顺序和方式C.抽水减浮D.炮振答案：B解析：本题涉及的考点为沉井下沉控制技术。沉井下沉应平稳、均衡、缓慢，发生偏斜应通过调整挖顺序和方式“随挖随纠、动中纠偏”。某建设单位与某施工单位订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。工程施工中发生如下几项事件：事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3。事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？简述其理由。2.每项事件的工期补偿是多少天？总工期补偿多少天？3.该工程实际工期为多少天？工期奖罚款为多少元？4.人工工日单价为25元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少？答案：解析：1.事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。事件1：可以提出工期和费用补偿要求，因为提供可靠电源是甲方责任。事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。事件2：不可以提出工期和费用补偿要求，因为保证工程质量使乙方的责任，其措施费由乙方自行承担。事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3， 经协商调整全费用单价为58元/m3。事件3：可以提出工期和可以提出费用补偿要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60m3， 工程量增加量超过了10%的约定。事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。事件4：不可以提出工期和费用补偿要求，因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理。2.事件1：工期补偿1天，因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期。但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期。事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。事件2：工期补偿为0天。因为不是甲方的责任事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3。事件3：工期补偿为0天，因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加 E原来是5天（360-300）m3/300m3=x/5天 增加了1天，工作量增加了五分之一，总工是5天，增加到6天了，不影响工期。事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。事件4：工期补偿0天。总计工期补偿：1天+0天+0天+0天=1天。3.将每项事件引起的各项工作持续时间的延长值均调整到相应工作的持续时间上，计算得：实际工期为：23天 B D G H 方向见下图 知道是23天工期提前奖励款为：（25原来工期+1总工期补偿-23实际工期）天 ×3000元/天奖励=9000元4.首先，事件1：可以提出工期和费用补偿要求，因为提供可靠电源是甲方责任。事件1：多用人工8个和10个工日，作业时间分别拖延2天和1天；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元所以人工费补偿：（8+10）工日×25元/工日=450元机械费补偿：2台班×560元/台班+1台班 ×280元/台班=1400元事件2：不可以提出工期和费用补偿要求，因为保证工程质量使乙方的责任，其措施费由乙方自行承担。事件3：可以提出工期和费用补偿要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60m3， 工程量增加量超过了10%的约定。题目说：每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3， 经协商调整全费用单价为58元/m3。事件3：工期补偿为0天，因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加，E原来是5天（360-300）m3/300m3/5天=1天，工作量增加了五分之一，总工是5天，增加到6天了，不影响工期。事件3：按原单价结算的工程量：300m3×（1+10%）=330m3事件三的工作是从300到360，360大于330，说明了超过了百分之十了，所以必须调整单价。（因为题目说：每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。）按新单价结算的工程量：360m3-330m3=30m3（超过百分之十的工作量要按照调整的单价算）结算价：30m3×65元/m3（此部分是没有超过百分之十的工作量）+30×58元/m3（此部分是超过百分之十的工作量）=3690元合计追加工程款总额为：450元（事件一）+1400元（事件一）+3690元（事件三）+9000元（奖励提前三天完成的钱）14540元可由矿业工程专业注册建造师担任施工项目负责人的专业工程是()。A疏浚工程B热源工程C窑炉工程D送电工程答案：C解析：本题考核的是矿业工程注册建造师的执业范围。发电机转子穿装，不同的机组有不同的穿转子方法，常用的方法有（）。A.滑道式方法B.接轴方法C.液压顶升方法D.用后轴承座作平衡重量的方法E.用两台跑车的方法答案：A,B,D,E解析：本题考查的是发电机的安装技术要求。发电机转子穿装，不同的机组有不同的穿转子方法，常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。土石方工程施工方法选择的内容包括()。A.确定土石方平衡调配方案B.确定放坡坡度系数或土壁支撑形式和打设方法C.确定脚手架搭设方法及安全网的挂设方法D.选择排除地面、地下水的方法，确定排水沟、集水井或井点布置E.计算土石方工程量，确定土石方开挖或爆破方法，选择土石方施工机械答案：A,B,D,E解析：2022版教材P158土石方工程施工方法选择的内容包括：（1）计算土石方工程量，确定土石方开挖或爆破方法，选择土石方施工机械；（2）确定确定放坡坡度系数或土壁支撑形式和打设方法；（3）选择排除地面、地下水的方法，确定排水沟、集水井或井点布置；（4）确定土石方平衡调配方案。以下措施中，不是预防路基边缘压实度不足的措施是（ ）。A.路基施工应按设计的要求超宽填筑B.控制碾压工艺，保证机具碾压到边C.采用强夯措施D.提高路基边缘带压实遍数，确保边缘带碾压频率高于或不低于行车带答案：C解析：2022版教材P43 1）路基施工应按设计的要求进行超宽填筑2）控制碾压工艺，保证机具碾压到边3）认真控制碾压顺序，确保轮迹重叠宽度和段落搭接超压长度4）提高路基边缘带压实边数，确保边缘带碾压频率高于或不低于行车带。二级建造师历年真题和解答9卷 第3卷我国建设工程安全生产管理条例规定，实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故后，负责向当地安全生产监督管理部门上报事故的责任人是（）。A.总承包单位B.分包单位C.事故现场工人D.事故现场管理人员答案：A解析：2022新版教材P242页建筑工程安全生产管理条例规定：施工单位发生安全生产事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。给水管道水压试验在进行实际渗水量测定时，宜采用（ ）进行。A. 渗水法B. 注浆法C. 搅拌法D. 注水法答案：D解析：给水管道的水压试验分为预试验和主试验两个阶段，主试验阶段有允许压力降值和允许渗水量值两种判据。采用允许渗水量值判据时，宜采用注水法进行。利用低倍放大镜观察焊缝表面，目的是检查焊缝是否有()等表面缺陷。A、余高B、气孔C、焊瘤D、凹陷答案：B解析：焊后外观检验：利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷；用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等；检验焊件是否变形。（2022年真题）关于建、构筑实物内部的燃气管道安装，说法正确的有（ ）。A.不得穿过配电室，变电室、电缆沟B.敷设在有腐蚀性介质的房间内必须采取防腐措施C.穿过地下室时必须采取焊接连接D.在有车通行的地方，敷设高度不应小于3.5mE.当使用铜管时应采用承插式硬纤焊连接答案：A,B,C,E解析：本题考查的是室内燃气管道安装。选项D，正确的说法是“在有车通行的地方，敷设高度不应小于4.5m”。某房地产开发公司与某施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款约定如下：(1)工程预付款为合同价的10%。(2)工程预付款扣回的时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两个月扣回。(3)工程质量保修金为工程结算总价的5%，竣工结算时一次性扣留。(4)工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。每月完成的工作量如下表：工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元，因施工单位保管不力罚款1万元。问题：1.列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开始起扣？2.7、8月份开发公司应支付工程款多少万元？截止8月末累计支付工程款多少万元？3.工程竣工验收合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累计支付工程款是多少万元？本工程竣工结算是多少万元？本工程保修金是多少万元？（保留小数点后两位）4.根据建设工程价款结算暂行办法（财建2022369号）的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？本工程竣工结算属于哪种类型？答案：解析：1.工程预付款：1000*10%=100（万元）；起扣点：1000*60%=600（万元）；五月累计工程款：80+160+170=410（万元）；六月累计工程款：410+180=590（万元）；七月累计工程款：590+160=750（万元）600（万元），所以工程预付款从7月份起扣。2.7月份应支付工程款：160-50=110（万元）；8月份应支付工程款：130-50=80（万元）；截止8月末累计支付工程款：590+110+80=780(万元)。3.工程竣工结算之前累计支付工程款：1000*90%=900（万元）；竣工结算为：1000+5-1=1004（万元）；保修金：1004*5%=50.2（万元）。4.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，工程竣工结算方式分别有单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工结算。本工程竣工结算属于建设项目竣工总结算。本案例第1、2问主要考查预付款的计算。本案例第3、4问主要考查工程竣工结算。工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工结算。关于设计单位的项目管理，以下说法错误的是（）。A. 设计单位的项目管理是指矿业工程设计单位受业主委托承担工程项目的设计任务后，根据设计合同所界定的工作目标及责任义务，对建设项目设计阶段的工作所进行的自我管理B. 设计单位通过设计项目管理，对建设项目的实施在技术和经济上进行全面而详尽的安排，引进先进技术和科研成果，形成设计图纸和说明书，以便实施，并在实施过程中进行监督和验收C. 设计项目管理不仅仅局限于工程设计阶段，而是延伸到了施工阶段和竣工验收阶段D. 设计项目管理的目标体系包括工程施工质量(Quality)、成本(Cost)、工期(Delivery)、安全和现场标准化(Safety)，简称QCDS目标体系答案：D解析：选线D所描述的内容，是施工单位的项目管理。关于施工成本控制的说法，正确的有（）。A、 采用合同措施控制施工成本，应包括合同谈判直至合同终结的全过程B、 施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至竣工验收的全过程C、 现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理D、 合同条件和成本计划是成本控制的目标E、 成本控制可分为事先控制，事中控制和事后控制答案：A,B,D,E解析：建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程。施工成本控制可分为事先控制、事中控制（过程控制）和事后控制。在项目的施工过程中，需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制合同文件和成本计划是成本控制的目标，合同措施A采用合同措施控制施工成本，应贯穿整个合同周期，包括从合同谈判开始到合同终结的全过程仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的土方路堤的填筑方法是( )。A.混合填筑法B.碾压法C.竖向填筑法D.分层填筑法答案：C解析：2022版教材P8页从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑。填土过厚，不易压实。仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤。某商务中心由四幢大楼（百货楼、宾馆、办公楼和综合楼）组成，A公司承包了某商务中心的机电工程，机电工程内容有建筑给水排水，建筑电气、通风空调、消防工程和电梯安装工程。商务中心还建设一个地下变电所、水泵房和锅炉房，机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均由业主采购。合同约定：百货楼、宾馆应分别提早竣工验收，A公司项目部按业主要求编制了施工总进度计划，项目部编制了合理的施工方案。为确保质量，进行了质量策划，编制了质量预控方案，在施工中设置了质量控制点，使工程质量验收合格。问题：1.商务中心的哪几个工程应先施工并通过质量验收，早日投入运行？2.商务中心的百货楼能否单独竣工验收？竣工验收应具备哪些必备文件？3.A公司的质量策划应包括哪些内容？4.A公司项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？5.已完工的工程项目质量验收控制有哪些内容？答案：解析：1.在商务中心的地下变电所、水泵房和锅炉房应先施工并通过质量验收，投入运行。2.商务中心的百货楼可以单独竣工验收。因为百货楼是一个单位工程，具备独立施工条件并能形成独立使用功能，可单独进行竣工验收。竣工验收的必备文件：（1）验收规范及质量验收标准；主管部门审批、修改、调整的文件；（2）完整并经核定的工程竣工资料；（3）勘察、设计、施工、监理等单位签署确认的工程质量合格文件；（4）工程中使用的主要材料和构配件的进场证明及现场检验报告；（5）施工单位签署的工程保修书。3.质量策划的内容：确定质量目标、建立组织机构、制定项目经理部各级人员、部门的岗位职责、建立质量保证体系和控制程序、编制施工组织设计（施工方案）与质量计划。4.A公司项目部应在对工程的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序设置质量控制点。如地下变电所的高压电器和电力变压器；如冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备安装的水平度和垂直度偏差等；隐蔽工程等。5.已完工的工程项目质量检验验收控制内容有：（1）竣工质量检验控制：包括联动试车及运行，验收文件审核签认，竣工总验收、总交工。（2）工程质量评定：包括单位工程、单项工程、整个项目的质量评定控制。（3）工程质量文件审核与建档。（4）回访和保修。二级建造师历年真题和解答9卷 第4卷某新建仓储工程，建筑面积8000m2，地下1层，地上1层，釆用钢筋混凝土筏板基础，建筑高度12m；地下室为钢筋混凝土框架结构，地上部分为钢结构，外墙采用外保温体系。地下室结构现浇结构有部分外观质量严重缺陷，采用回弹法进行强度检验，出现个别部位C35混凝土强度不足，项目部质量经理随机安排公司实验室检测人员采用钻芯法对该部位实体混凝土强度进行检测，并将检测报告报监理工程师。监理工程师认为其做法不妥，要求整改。整改后钻芯取样的强度分别为28.5MPa、31MPa、32MPa。屋盖网架采用Q390GJ钢，因钢结构制作单位首次采用该材料，施工前，监理工程师要求其对首次采用的Q390GJ钢及相关的接头形式、焊接工艺参数、预热和后热措施等焊接参数组合条件进行焊接工艺评定。屋盖与立柱连接采用高强度螺栓连接，制作完成并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。项目部编写了地下防水混凝土施工方案，部分内容如下：防水混凝土试配混凝土的抗渗等级与设计要求一致；骨料粒径不大于50mm；防水混凝土应分层连续浇筑，分层厚度不得大于600mm；终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于7d；混凝土入模温度不应低于0，采用电热法或蒸汽直接加热法养护。由于基坑工程工程采用新技术，现行验收规范中对该新技术的质量验收标准未作出相应规定，设计单位制定了“专项验收”要求。由于该专项验收标准涉及到结构安全，建设单位要求施工单位就此验收要求组织专家论证。监理单位认为程序错误，提出异议。该工程采用新型保温材料，按规定进行了材料评审，鉴定并备案，同时施工单位完成相应程序性工作后，经监理工程师批准投入使用。施工完成后，由施工单位项目负责人组织总监理工程师、建设单位项目负责人、施工单位技术负责人、相关专业质量员和施工员进行了节能工程部分验收。工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总，施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。问题：1.说明混凝土结构实体检验管理的正确做法。该钻芯检验部位C35混凝土实体检验结论是什么？并说明理由。现浇结构外观质量严重缺陷如何验收？2.除背景资料已明确的焊接参数组合条件外，还有哪些参数的组合条件也需要进行焊接工艺评定？试分析本案例中从钢构件运至现场到拼装完毕共有哪些不妥之处?并简述理由。3.指出防水混凝土施工方案不妥之处，并写出正确做法。4.基坑工程专项验收要求与论证程序是否妥当，请说明理由。5.新型保温材料使用前还应有哪些程序性工作？节能分部工程的验收组织有什么不妥？并写出正确做法。6.分别指出资料移交过程不妥之处，并写出相应的正确做法。答案：解析：1、结构实体检验应由监理单位见证下，由施工单位项目技术负责人组织实施。施工单位应制定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目，应由具有相应资质的检测机构完成。最大值与中间值偏差(32-31)/31=3.2%15%最小值与中间值偏差(31-28.5)/31=8%15%该组强度代表值=(28.5+31+32)/3=30.5MPa检测样本强度不满足35MPafcuk40MPa，所以实体检测不合格。对已经出现的现浇结构外观质量严重缺陷，由施工单位提出技术处理方案，经监理(建设)单位认可后进行处理。对裂缝、连接部位出现的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。2.还应有：首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接位罝等也需要进行焊接工艺的评定。不妥之处一：所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场不妥；理由：安装高强度螺栓前，应作好接头摩擦面清理，除设计要求外摩擦面不应涂漆。不妥之处二：直接用高强度螺栓作为临时螺栓使用不妥理由：应先用临时螺栓或冲钉定位，对其结构架设调整完毕，对接合件进行矫正，消除接合件的变形、错位和错孔，接合部摩擦面贴紧后，才能安装高强度螺栓。不妥之处三：高强度螺栓的拧固顺序从四周向中心进行不妥理由：一个接头上的高强度螺栓，初拧、复拧、终拧都应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧。3.防水混凝土施工方案不妥之处：不妥之一：防水混凝土试配混凝土的抗渗等级与设计要求一致；正确做法：试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。不妥之二：骨料粒径不大于50mm；正确做法：骨料粒径不大于40mm。不妥之三：分层厚度不得大于600mm；正确做法：分层厚度不得大于500mm。不妥之四：养护时间不得少于7d；正确做法：养护时间不得少于14d。不妥之五：混凝土入模温度不应低于0，采用电热法或蒸汽直接加热法养护。正确做法：混凝土入模温度不应低于5，应采取保温保湿养护措施，但不得采用电热法或蒸汽直接加热法。4.基坑工程专项验收要求与论证程序不妥当。理由：(1)当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。(2)涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。5.新型保温材料使用前应按照规定进行评审、鉴定及备案，施工前对首次使用或新的施工工艺进行评价，并制定专门的施工技术方案。节能分部工程验收组织不妥之处：(1)施工单位项目负责人组织不妥。正确做法：由总监理工程师组织。(2)组织参加的人员不妥当。正确做法：设计单位节能设计人员和施工单位技术、质量部门负责人也应参加节能分部工程验收。6.资料不妥之处：(1)工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总正确做法：工程竣工验收前，设计单位、监理单位、施工单位分别将档案资料向建设单位移交。(2)施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。正确做法：建设单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。下列资料中，属于电梯制造资料随机文件的有（）A.出厂合格证B.设备装箱单C.土建交接验收记录D.安装使用维护说明书E.动力电路和安全电路的电气原理图答案：A,B,D,E解析：随机文件包括土建布置图，产品出厂合格证，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全的主要部件的型式检验证书复印件，设备装箱单，安装使用维护说明书，动力电路和安全电路的电气原理图。目测法用于施工现场的质量检查，其手段可概括为“看、摸、敲、照”。下列检查项目中采用“看”手段检查的有()。A.油漆的光滑度B.清水墙面是否洁净C.浆活是否牢固D.喷涂的密实度是否良好E.内墙抹灰的大面及口角是否平直答案：B,D,E解析：2022新版教材P163页 目测法：即凭借感官进行检查.也称观感质量检验。其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字。所谓看，就是根据质量标准要求进行外观检查。例如，清水墙面是否洁净，喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀，工人的操作是否正常，内墙抹灰的大面及口角是否平直，混凝土外观是否符合要求等。选项AC采用的是“摸”的手段。根据水利部办公厅关于印发水利工程营业税改征増值税计价依据调整办法的通知（办水总2022132号），采用水利工程施工机械台时费定额计算施工机械使用费时，修理及替换设备费应除以（）的调整系数。A、1 B、1.1 C、1.15 D、1.2答案：B解析：2022版教材P165根据水利部办公厅关于印发水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知（办水总2022132号)，施工机械台时费定额的折旧费除以1.15调整系数，修理及替换设备费除以1.10调整系数，安装拆卸费不变。双管法高压喷射注浆中喷射的介质是（ ）。A.水泥浆液和高压水流B.水泥浆液和压缩空气C.压缩空气和高压水流D.水泥浆液和固化剂答案：B解析：高压喷射单管法：喷射高压水泥浆液一种介质；双管法：喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质；三管法：喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是（）。A.石灰石粉B.硅灰C.钢渣粉D.粒化高炉矿渣答案：A解析：用于混凝土中的掺合料可分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料两大类。非活性矿物掺合料一般与水泥组分不起化学作用，或化学作用很小，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣之类材料。活性矿物掺合料虽然本身不水化或水化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2反应，生成具有水硬性的胶凝材料。如粒化高炉矿渣，火山灰质材料、粉煤灰、硅粉、钢渣粉、磷渣粉等。关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（ ）。A、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持 B、施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持 C、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 D、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案：A解析：本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。参见#某混凝土结构工程施工完成两个月后，发现表面有宽度0.25mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是（ ）。A.返修处理B.加固处理C.返工处理D.不作处理答案：A解析：2022版教材P180页当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。比如对混凝土结构出现的裂缝，经分析研究后如果不影响结构的安全和使用时，也可采取返修处理。例如，当裂缝宽度不大于0.2mm时，可采用表面密封法，当裂缝宽度大于0.3mm时，可采用嵌缝密闭法。城市中施工地铁车站盖挖法中采用最多的施工方法是（）A.半盖挖法B.盖挖顺作法C.盖挖逆作法D.盖挖半逆作法答案：C解析：(3)盖挖法可分为盖挖顺作法、盖挖逆作法及盖挖半逆作法。目前，城市中施工采用最多的是盖挖逆作法。二级建造师历年真题和解答9卷 第5卷 施工质量检验，可以分为自检、互检、专检和交接检验，这是按照（ ）进行的分类。A.检验方式B.检验对象C.检验方法D.检验内容正确答案：A 对供热管道焊接施工单位提供的焊接检验设备的要求是（）。A.符合焊接工艺要求B.精度等级符合要求C.性能稳定可靠D.灵敏度可靠E.配备相应的操作工答案：A,C解析：本题考查的是城镇供热管网工程施工及质量验收的有关规定。有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠。电气装置通电检查及调整试验的具体内容