2022一级建造师每日一练9节.docx

2022一级建造师每日一练9节2022一级建造师每日一练9节 第1节陆上爆破开挖施工程序应满足设计要求，严禁上下层同时()作业、弃渣堆集过高。A.垂直B.水平C.交差D.分步答案：A解析：施工成本控制要以（）为依据，围绕降低工程成本这个目标，从预算收入和实际成本两方面，研究节约成本、增加收益的有效途径，以求获得最大的经济效益。A.施工成本计划B.合同C.进度报告D.工程变更答案：B解析：2022/2022教材P85 施工成本控制要以合同为依据，围绕降低工程成本这个目标，从预算收入和实际成本两方面，研究节约成本、增加收益的有效途径，以求获得最大的经济效益。某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。A.变更的效力仅及于变更的部分B.未变更部分效力不确定C.已履行部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权答案：A解析：2022版教材P142 / 2022版教材P141如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同，即变更的效力仅及于变更的部分。某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时()。A.必须再次审查，审查合格延期3年B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止C.按照初始条件重新申请办理D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年答案：D解析：2022版教材P225 / 2022版教材P224按照安全生产许可证条例的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。调节阀中的电动执行机构的输出方式不包括（ ）。A.直行程B.角行程C.步进式D.多转式答案：C解析：本题考核的是建筑设备自动监控系统的现场主要输出装置。电动调节阀由电动 执行机构和阀体组成，将电信号转换为阀门的开度。电动执行机构输出方式有直行程、角行 程和多转式类型，分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。 A、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B、未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C、施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D、施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E、施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的答案：C,D,E解析：本题考查的是合同的终止。下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。下列各项核算中，其目的在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整的是（）。A.会计核算B.业务核算C.统计核算D.资金核算答案：B解析：2022/2022教材P103 业务核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。工程勘察报告关于不良地质现象的描述中应包括：不良地质现象的性质、分布与发育程度、形成原因及（ ）。A.防治措施与建议B.设计方案C.施工方案D.科研方案答案：A解析：若购入不需要安装的设备一台，价款85470元，支付的增值税14350元，支付的包装费、运杂费1000元，价款及包装费、运杂费均以银行存款支付。该项固定资产的价值为（ ）。A、85470元B、99820元C、100820元D、14350元答案：C解析：2022版教材P102 / 2022版教材P99外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使用固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。固定资产的价值=设备价款+增值税款+运杂费=85470+14350+1000=100820元备注： 请按考试题目给定的税率计算，若题目无税率，请参考下图2022版税率2022一级建造师每日一练9节 第2节微波天线的基本参数不包括（）。A.极化去耦B.半功率角C.信噪比D.天线增益答案：C解析：微波天线的基本参数为天线增益、半功率角、极化去耦、驻波比。由于微波天线大部分采用抛物面式天线，所以天线还应采取一定的抗风强度和防冰雪的措施。施工预算的人工数量及人工费比施工图预算一般要低()左右。A.6%B.12%C.18%D.24%答案：A解析：2022/2022教材P78 本题考核的是人工量及人工费的对比分析。施工预算的人工数量及人工费比施工图预算一般要低6%左右。这是由于两者使用不同定额造成的。下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（ ）。（2022 年真题）A孔深B孔径C桩身完整性D承载力E沉渣厚度答案：A,B,E解析：CD是成桩后检查的内容。# 65建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（ ）A申请行政复议或提起行政诉讼 B。申请仲裁或提起民事诉讼C申请行政复议后提起行政诉讼 D。申请仲裁后提起民事诉讼正确答案：B（2022年真题）根据工程建设用电的规定，需要提交用电申请资料的是（ ）A.用电线路 B.用电档案 C.用电规划 D.用电变更答案：D解析：任何单位或个人需新装用电或增加用电容量、变更用电都必须按电力法规定，事先到供电企 业用电营业场所提出申请，办理手续。港口与航道工程混凝土建筑物按不同标高划分为不同区域，其中海水环境中的水位变动区是指（ ）的部位。A设计高水位至设计低水位之间B设计高水位至设计低水位以下1.0m 之间C设计高水位以下1.0m 至设计低水位之间D设计高水位以下1.0m 至设计低水位以下1.0m 之间答案：D解析：当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（ ）。A.业主资金不到位B.工程量发生较大的变化C.承包商自身成本发生较大的变化D.国家相关政策发生变化E.通货膨胀达到一定水平答案：B,D,E解析：2022教材P294 / 2022教材P290当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整；当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发牛变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。建设工程事故处理的原则一般不包括（ ）。A.事故单位未受到处理不放过B.事故原因未查清不放过C.事故责任人未受到处理不放过D.事故未制定整改措施不放过答案：A解析：根据建设工程质量管理条例的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是()。A.屋面防水工程最低保修期限为5年B.供热与供冷系统最低保修期限为3个采暖期、供冷期C.房间和外墙面的防渗漏工程最低保修期限为4年D.给水排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年E.房屋建筑的地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限答案：A,D,E解析：2022版教材P327 / 2022版教材P326本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。2022一级建造师每日一练9节 第3节项目管理信息系统中成本控制的功能是()。A.绘制网络图和计划横道图B.投标估算的数据计算和分析C.编制资源需求量计划D.查询和统计合同执行情况答案：B解析：本题考核的是项目管理信息系统成本控制的功能。成本控制的功能包括：(1)投标估算的数据计算和分析；(2)计划施工成本；(3)计算实际成本；(4)计划成本与实际成本的比较分析；(5)根据工程的进展进行施工成本预测等。进行年度成本分析，可以更有效地管理项目成本，年度成本分析的重点是()。A.分析上一年度的三材节约率B.分析上一年度的成本管理薄弱环节C.规划下一年度的成本管理措施D.预测下一年度的成本降低水平答案：C解析：2022/2022教材P109年度成本分析的依据是年度成本报表。年度成本分析的内容，除了月（季)度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况制定切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。 根据中华人民共和国建筑法的相关规定，监理单位代表建设单位对承包单位所实施的监督主要体现的方面有（ ）。A组织协调B施工质量C建设工期D施工方案E建设资金使用正确答案：BCE根据建筑工程质量管理条例，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字，（）。A、建筑材料、构配件不得在工程上使用 B、建设单位不得进行竣工验收 C、施工单位不得更换施工作业人员 D、建筑设备不得在工程上安装 E、施工单位不得进行下一道工序的施工答案：A,D,E解析：建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法。“工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收”。1背景材料：某公路施工项目部在施工前进行了施工组织设计，其中需要确定施工的组织形式。上级公司要求采用的组织形式能体现下列特点：项目经理权力集中，干预少，决策及时，指挥灵便。各专业人才集中在现场办公，专业技术人员在项目施工中协同工作，可以取长补短，有利于培养一专多能的人才并充分发挥其作用；减少了扯皮和等待时间，办事效率高，解决问题快。2问题：（1）按照劳动力组合管理的要求，施工的组织形式有哪几种？根据材料中上级公司的要求宜采用哪种形式？（2）对施工人员的管理方法有哪些？答案：解析：（1）有混合工作队式、部门控制式和矩阵式管理组织形式。根据材料中上级公司的要求宜采用混合工作队式。（2）施工人员管理的方法有：按劳动效率确定、按设备确定、按岗位确定、按比例确定：根据生产工人的比例，确定服务人员和辅助生产人员的数量；按组织机构的职责、范围和业务分工确定。（2022年真题）按照国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负责的是( )A.业主B.监理方C.指定分包商D.施工总承包管理方答案：D解析：按国际工程的惯例，当采用指定分包商时，不论指定分包商与施工总承包方，或与施工总承包管理方，或与业主方签订合同，由于指定分包商合同在签约前必须得到施工总承包方或施工总承包管理方的认可，因此，施工总承包方或施工总承包管理方应对合同规定的工期目标和质量目标负责。我国北方某受冻区海港，实测的高、低潮位累积频率关系如表1 和2 所列。港口所在海域的理论深度基准面与黄海平均海平面相差1.0m。该港口新建离岸沉箱重力式码头及钢管桩梁板式栈桥，预制沉箱的尺寸为长×宽×高=12m×10m×12m，沉箱基础采用抛石明基床，基床厚1.5m。钢管桩混凝土桩帽顶标高为+2.3m、底标高为-0.6m。当地地形测量标定海底标高为-12.0m。预制沉箱水位变动区部位采用高抗冻性的引气混凝土，配合比为1:0.6:1.93，水灰比为0.38，引气剂掺量为水泥用量的0.01%，混凝土的含气量为4.5%。预制沉箱混凝土所用材料的相对密度如表3 所列。沉箱安放地的波浪、水流条件很复杂。沉箱下水出运压载后的稳定吃水为10.8m，乘潮安装时沉箱底距基床顶至少留有0.5m 的富裕高度。问题：乘潮安装沉箱，潮高至少要多少才能安全进行安装？答案：解析：当地地形测量标定海底标高为-12.0m，基床厚1.5m，则基床地形测量的顶面标高为-10.5m，相对于理论深度基准面的顶面标高为-10.5+1.0=-9.5m。设乘潮安装沉箱需要的潮高为H，则该时刻水深为：H+9.5m。沉箱下水出运需要的水深为：10.8m+0.5m=11.3m。H+9.5m11.3m，求得H1.8m；潮高H 至少要1.8m 才能安全进行安装。下列建设工程投资费用中，属于工程建设其他费用中的场地准备及临时设施费有（ ）。A.办公及生活家具购置费 B.环境影响评价费C.遗留设施拆除清理费 D.施工单位临时设施费答案：C解析： 统计混凝土模板工序质量评定表中各“项次”实测值合格点数，计算各“项次”实测值合格率，写出评定表中“检测结果”栏内相应数据。正确答案：项次 允偏差项目 实测点数 合格点数合格率（）（1） 模板平整度：相邻两板面高差 10 8 80 （1分）（2） 局部不平（用2m直尺检查） 8 6 75 （1分）（3） 板面缝隙10 8 80 （1分）（4） 结构物边线与设计边线12 12 100 （1分）检测结果：共检测40点（1分），其中合格34点（1分），合格率85.0%（2分）。2022一级建造师每日一练9节 第4节 沿河路堤河岸冲刷防护工程中，属于间接防护的是（ ）。A石笼 B挡土墙 C砌石 D顺坝正确答案：D财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括()。A.担保权B.使用权C.占有权D.收益权E.处分权答案：B,C,D,E解析：本题考核的是财产所有权的权能。财产所有权的权能是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用权、收益权、处分权。根据建设工程项目管理规范，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目管理机构负责人协商制定的文件是（ ）。A.施工组织设计 B.施工总体规划C.工程承包合同 D.项目管理目标责任书答案：D解析：钢管的（ ）等应符合设计规定和国家标准的要求。A、标识B、材质C、椭圆度D、壁厚E、规格答案：B,D,E解析：2022/2022教材P217（二）物资设备准备（1）钢管的材质、规格和壁厚等应符合设计规定和现行国家标准要求，材料的合格证书、质量证明书及复验报告齐全、完整。某重力式码头基础长200m，分两段施工，基槽开挖要求风化岩层以上的黏土及淤泥层要全部挖除，抛泥区距施工现场6km。该基床施工的主要工序为：基槽开挖、基床抛石、夯实、整平，每道工序只各安排一班作业，各工序工期分别为60d、15d、5d、 20d。由于工作面受限，在同一段内各工序不能同时作业。问题：(1)开挖基槽应选用何种挖泥船？应有哪些主要配套船舶？(2)本工程的开工报告已经批准。施工作业前还需办理何种手续？何时、向何机关申报办理？(3)绘出该基床施工主要工序作业的双代号网络图，指出关键线路，确定总工期。(4)当第一段基槽开挖完成时，业主要求将总工期缩短30d，承包商应采取何种措施予以满足？说明总工期缩短30d后关键线路有无变化？答案：解析：(1)选抓扬式或铲斗式或链斗式挖泥船。主要配套船舶有自航泥驳或泥驳、拖轮组。(2)应在拟开始施工作业次日20d前，向海事局提出通航安全水上水下施工作业的书面申请。(3)(4)从第二段挖泥开始，配足两班船员，进行两班挖泥作业，可将挖泥2的60d工期缩短为30d，总工期可提前30d，满足业主要求。此时关键线路不变，总工期130d。下列关于短期借款还款方式的说法中，正确的是（ ）。A、采取利随本清法的时候。名义利率低于实际利率B、采取收款法的时候，名义利率高于实际利率C、采用加息法的时候，名义利率高于实际利率D、采用贴现法的时候，名义利率低于实际利率答案：D解析：2022版教材P153 / 2022版教材P147款利息的支付方法。一般来讲，借款企业可以用以下三种方法支付银行贷款利息：收款法。收款法是在借款到期时向银行支付利息的方法。银行向工商企业发放的贷款大都采用这种方法收息。贴现法。贴现法是银行向企业发放贷款时，先从本金中扣除利息部分，而到期时借款企业则要偿还贷款全部本金的一种计息方法。采用这种方法，企业可利用的贷款额只有本金减去利息部分后的差额，因此贷款的实际利率高于名义利率。加息法。加息法是银行发放分期等额偿还贷款时采用的利息收取方法。在分期等额偿还贷款的情况下，银行要将根据名义利率计算的利息加到贷款本金上，计算出贷款的本息和，要求企业在贷款期内分期偿还本息之和的金额。由于贷款分期均衡偿还，借款企业实际上只平均使用了贷款本金的半数，却支付全额利息。这样，企业所负担的实际利率便高于名义利率大约1倍。多芯交联聚氯乙烯电力电缆的最小弯曲半径是电缆外径的()倍。A.10B.15C.20D.25答案：B解析：关于矿山工程中防火措施，正确的要求有（）。A矿山工程无论井上或井下，都必须制定有经批准的防火措施B无论矿山井上或井下，都必须设置消防系统 C工业场地内的井口房、通风机房附近20m内不得有烟火或用火炉取暖D井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作 E失效期后的消防器材应在使用前检查其是否失效或更换答案：A,B,C,D解析：背景资料某工程公司项目部承担位于南方某省的铁路桥梁工程项目施工，该桥由3联3跨327m的预应力混凝土连续箱梁组成，箱梁采用支架现浇施工。施工期在69月份。劳务队由一直担任隧道施工任务的劳务人员组成。项目部口头承诺劳务费按考勤工天结算。劳务队进场后，项目部技术人员组织召开过一次劳务骨干人员会议，对技术要求和质量标准进行了宣讲。在施工过程中，水泥采用普通硅酸盐水泥，混凝土采用集中拌合，混凝土坍落度实测值范围为1224cm，箱梁浇筑后自然通风养护。在第1联箱梁浇筑完毕拆模后，经检查发现腹板部位有3处金属波纹管存在堵孔，腹板表面存在裂纹、蜂窝现象。问题1.根据背景资料，指出该项目施工质量控制要点。2.为防止金属波纹管堵孔，应采取哪些技术防范措施3.指出背景资料中可能导致质量缺陷的不妥做法，并说明理由。答案：解析：1.(1)支架基底处理；(2)支架架立与受力检算；(3)预拱度设置；(4)预应力管道安装及张拉；(5)混凝土浇筑；(6)混凝土养护。此题主要考查对桥梁支架法施工质量管理和控制方面知识的掌握。支架法连续梁施工要点包括：支架设计应满足承载力、刚度和稳定性的要求；支架的地基承载力应符合要求，必要时，可采用碾压或换填处理；在支架上浇筑混凝土时，应根据混凝土和支架产生的弹性和非弹性变形，设置预拱度等。解题思路是根据支架法施工连续梁施工工序，找出需加强质量控制的相关工序进行回答。2.(1)波纹管接口采用密封加固处理；(2)控制捣固部位防止触及波纹管；(3)防止钢筋焊接火花烧破波纹管；(4)预应力束提前预穿或用硬塑料管提前预穿。此题主要考查预应力施工波纹管漏浆堵管的原因分析及应采取的防治措施，需要一定的现场实践经验。首先分析堵管的原因，主要在于：波纹管接头处脱开漏浆，流入孔道；波纹管破损漏浆或在施工中被踩、挤、压瘪；波纹管有孔洞。再就是根据形成原因制定相应的防治措施，可以采用的措施有：保证使用波纹管具有足够的承压强度和刚度，禁止使用有破损管材；波纹管连接应根据其号数，选用配套的波纹套管，连接时两端波纹管必须拧至相碰为止，然后用胶布或防水包布将接头缝隙封闭严密；浇筑混凝土时应保护波纹管，不得碰伤、挤压、踩踏。发现破损应立即修补；施工时应防止电焊火花灼烧波纹管的管壁；波纹管安装好后，宜插入塑料管作为内衬，以加强波纹管的刚度和顺直度，防止波纹管变形，碰瘪、损坏。3.(1)质量经济责任制未落实。理由：实行的是按出勤工天来进行劳务费结算。(2)劳务队伍选择不规范。理由：使用的是一直承担隧道施工的劳务人员。(3)箱梁施工降温措施采取不当。理由：夏天温度高，箱室未采取降温措施。(4)水泥规格品种选择不当。理由：选用的普通硅酸盐水泥水化热大，极易造成表面裂纹。(5)混凝土拌合水灰比控制不严。理由：混凝土坍落度波动性大。(6)技术交底不彻底。理由：只以会议形式进行口头技术交底。此题主要考查对质量管理相关要求的掌握。解题思路是根据质量管理规定，查找背景资料中的错误做法，分别从制度落实、队伍管理、技术管理、材料管理、工艺控制等方面进行归纳和总结。2022一级建造师每日一练9节 第5节下列属于钢梁制作安装质量验收主控项目的有（）A.平整度B.钢材C.高强度螺栓D.焊缝探伤E.涂装材料答案：B,C,D,E解析：钢梁制作安装质量验收主控项目： (1)钢材、焊接材料、涂装材料应符合国家现行标准规定和设计要求。(2)高强度螺栓连接副等紧固件及其连接应符合国家现行标准规定和设计要求。(3)高强度螺栓的栓接板面(摩擦面)除锈处理后的抗滑移系数应符合设计要求。(4)焊缝探伤检验应符合设计要求和城市桥梁工程施工与质量验收规范(CJJ 2-2022)的有关规定。(5)涂装检验应符合城市桥梁工程施工与质量验收规范(CJJ 2 -2022)第1431条规定。施工组织设计的主要技术经济指标包括()。A.工期指标B.质量指标C.安全指标D.成本指标E.业绩(形象)工程指标答案：A,B,C,D解析： 履约保函通常是合同金额的( )A2B3C5D10正确答案：D下列关于边坡渗沟施工要求的说法，正确的有（）。A.沟底铺砌应置于稳定地层上B.沟内底部填料块径不小于15cmC.台阶连接处应砌筑密贴防止漏水D.采用土工合成材料作渗沟反滤层E.顶面应预留地表水流入槽口答案：A,C,D解析：某水轮机型号为 HL220-LJ-200，其中“220”表示（ ）。A.转轮型号 B.工作水头 C.主轴型号 D.转轮标称直径答案：A解析：“220”表示转轮型号，“200”表示转轮标称直径。若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是( )。（2022）A. 有权进行修改B. 可以按照规范施工C. 有权拒绝施工D. 应当及时提出意见和建议答案：D解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。6 承包商可索赔的费用有多种，其中人工费的可索赔费用中应包括（ ）。A施工人员工资B现场工人加班费C现场施工管理人员工资D企业施工管理人员工资E施工人员保险费正确答案：AB根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF20220214)，劳务分包人在 施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由（）.办理，并支付保险费用 A.发包人 B.工程承包人 C.劳务分包人 D.工程师答案：C解析：按照建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF20221214)的规定，劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。下列权利中，属于用益物权的是()。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权答案：D解析：本题考核的是用益物权的种类。用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。2022一级建造师每日一练9节 第6节排水固结法加固地基分为堆载预压法和真空预压法，适用于加固（）。A.砂土地基B.软土地基C.碎石地基D.粉土地基答案：B解析：关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。 2022A、因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任 B、因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款 C、工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修 D、未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担答案：C解析：本题考查的是竣工工程质量争议的处理。建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。所以选项A错误，选项C正确；因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。所以选项B错误；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。所以选项D错误。建设工程合理使用年限是指程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限,从()之日起算。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束答案：C解析：2022版教材P311 / 2022版教材P310工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。 市建委的下列行为中，如当事人不服，可以申请行政复议的包括（ ）。A限制某项目经理的人身自由B查封某建筑公司的主要财产C给其内部某公务员行政处分D冻结某建筑公司的银行账户E向某建筑公司摊派赞助费用正确答案：ABDE单项疏浚工程建设项目概算中其他费用包括（ ）等费用。A.联合试运转费 B.生产职工培训费C.扫海费 D.实船停滞E.航道整治效果观察费答案：B,C解析： 关于选矿性质的说法，正确的是()。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集 答案：D解析：选矿是利用矿物的物理化学性质的差异，借助各种分离、加工的手段和方法将矿石中有用矿物和脉石分离的工作，达到有用矿物相对富集的目的，以便于进一步加工、利用。冶炼是选矿的后续工作内容是将矿物变为有用的材料或原料，两者不同。选矿也不是将贫矿变为富矿石，所谓贫矿或富矿石是指矿石含有用矿物的固有含量多少。甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（ ）。A.效力待定 B.自动解除C.失效 D.继续有效答案：D解析：本题考核的是用人单位发生变动不影响劳动合同的履行。用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合 并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。分部分项工程清单不包括（ ）。A. 项目金额B. 项目编码C. 计量单位D. 工程数量答案：A解析：本题主要考查了分部分项工程量清单的编制。分部分项工程量淸单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个部分，应根据计价规范附录中规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制，因此，分部分项工程量清单中不包括项目金额。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A项。关于业主方项目管理目标和任务的说法中，不正确的有（ ）。A：业主方项目管理是建设工程项目管理的核心B：业主方项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作C：业主方项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标D：业主方项目管理目标包括影响项目运行的环境质量答案：B解析：2022一级建造师每日一练9节 第7节关于模板、支架和拱架拆除的说法中，正确的有()。A.钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除B.现浇混凝土拱圈的拱架，拆除期限应符合设计规定；设计未规定时，应在拱圈混凝土强度达到设计强度的75后，方可拆落拆除C.跨径小于10m的小拱桥，宜在护拱砌完后卸架D.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的顺序E.承包人应在拟定拆模时间的12h以前，向监理工程师报告拆模建议，并应取得监理工程师同意答案：A,E解析：本题考核的是模板、支架和拱架的拆除。现浇混凝土拱圈的拱架，拆除期限应符合设计规定；设计未规定时，应在拱圈混凝土强度达到设计强度的85后，方可拆落拆除，故B选项错误。跨径小于10m的小拱桥，宜在拱上建筑全部完成后卸架；中等跨径的实腹式拱，宜在护拱砌完后卸架，故C选项错误。模板拆除应按设计的顺序进行，设计无规定时，应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，故D选项错误。 开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分向商有权( )。A以自己的名义向人民法院请求开发商付款B以承包商的名义向人民法院请求开发商付款C以自己的名义向政府行政主管部门请求付款D以承包商的名义向开发商请求付款正确答案：A粉煤灰水泥的特性主要是（ ）。A.水化热较小B.抗冻性好C.抗裂性较高D.干缩性较大E.耐腐蚀性较好答案：A,C,E解析：2022/2022版教材P36考查的是常用水泥的主要特性 表1A414011-3中内容，粉煤灰水泥主要特性凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快水化热较小抗冻性差耐热性较差耐蚀性较好干缩性较小抗裂性较高。下列属于精密水准测量的是()。A.国家五等水准测量B.国家四等水准测量C.国家三等水准测量D.国家二等水准测量E.国家一等水准测量答案：D,E解析：2022/2022教材P3常用测量仪器水准仪的作用和分类。水准仪按精度不同划分为4个等级，分为普通水准仪（DS3、DS10) 和精密水准仪（DSO5、DS1)。普通水准仪用于国家三、四等水准及普通水准测量，工程测量中一般使用DS3型微倾式普通水准仪，精密水准仪用于国家一、二等精密水准测量。 当复测与定测成果的不符值在规范规定的限差范围内时，应采用()。A.复测成果B.定测成果C.复测和定测的符合成果D.局部范围内改动复测成果 答案：B解析：下列计划中，不属于资源计划的是（）。A、劳动力计划B、施工进度计划C、材料计划D、施工机械设备计划答案：B解析：教材P283本题考查的是公路工程施工组织的特点与主要内容。各项资源，根据已确定的施工进度计划，编制各项资源需求及进场计划，主要有：劳动力需求计划；材料需求计划；施工机械设备需求计划；资金需求计划。为了排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油，管道敷设时应有一定坡度，以便在低处设（ ），将汇集的水或油排出。A、凝水缸B、过滤器C、调压器D、引射器答案：A解析：2022教材P240 / 2022教材P241（）凝水缸（1）凝水缸的作用是排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油。（2）管道敷设时应有一定坡度，以便在低处设凝水缸，将汇集的水或油排出。指令标记牌包括（ ）标记牌。A.跑道号码B.跑道等待位置C.禁止进入D.脱离跑道E.飞机机位号码答案：A,B,C解析：A、B、C见民航机场工程管理与实务1D415033和民用机场飞行区技术标准题50012022中6. 3. 2的规定。指令标记牌是用来传达一个必须照办的指令。关于影响土体抗剪强度因素的说法，正确的是()。A.超固结土受剪过程类似松砂，无明显的峰值B.当土中没有排水条件时，土体受压时就会使孔隙水压增加而降低土体的抗剪强度C.紧砂的初始孔隙比大，颗粒间排列紧密，其内摩擦角值较大D.松砂的摩擦角较大，其强度随土的紧密程度增加而趋于增大答案：B解析：本题考核的是影响土体抗剪强度的因素。超固结土受剪过程类似紧砂，有明显的峰值；故选项A错误。当土中没有排水条件或来不及排水时，土体受压时就会使孔隙水压增加而降低土体的抗剪强度；故选项B正确。紧砂的初始孔隙比小，颗粒间排列紧密，其内摩擦角值较大；故选项C错误。松砂的表现则不同，内摩擦角近于休止角，其强度随土的紧密程度增加而趋于增大；故选项D错误。2022一级建造师每日一练9节 第8节 施工成本管理的环节相互作用，由此，施工成本决策的前提是（ ）。A施工成本预测B施工成本计划C施工成本规划D施工成本控制正确答案：A水工建筑物施工，在施工前及施工过程中应按要求测设一定数量的（ ），并应定期检测。A.永久控制点B.水位观测站C.沉降观测点D.位移观测点E.地下水观测点答案：A,C,D解析： 某机场所在地雨水丰沛，为预防洪涝灾害造成的系统瘫痪，航站楼计算机信息管理系统主服务器的主机与备机应进行（ ）备份。A冷B异地C集群D在线正确答案：B在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同（ ）的标识。A. 计划层B. 计划对象C. 工作类别D. 计划方式E. 计划目标答案：A,B,C解析：本题主要考查项目总进度目标论证中工作编码。项目的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码时应考虑对不同计划层、不同计划对象（如不同子项目）、对不同工作（如设计工作、招标工作和施工工作）的标识等。综上所述，本题正确答案为ABC项。关于融资租赁的说法，正确的有()。A.租赁期限长B.租赁费中的利息、手续费以及融资租赁设备的折旧费必须在税后支付C.承租人作为融资活动的债务人，应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧D.租赁合同稳定，租赁双方一般不得提出提前解除租赁合同E.融资租赁能够迅速获得所需长期资产的使用权答案：A,C,D,E解析：本题考核的是融资租赁。选项B错误，租赁费中的利息、手续费以及融资租赁设备的折旧费均可在税前支付，可以减轻所得税负担。在洞室开挖的围岩类型中，类围岩的特点是（ ）。A.同岩不能自稳，变形破坏严重B.围岩自稳时间很短，规模较大的各种变形和破坏都可能发生C.围岩整体稳定，不会产生塑性变形，局部可能产生掉块D.围岩总评分T：45T25，同岩强度应力比S：S2E.支护类型为喷混凝土、系统锚杆加钢筋网，并浇筑混凝土衬砌答案：B,D,E解析：2022版教材P76 / 2022版教材P75通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器（DC/DC）答案：B解析：（1）交流工作接地可保证相间电压稳定。（2）直流工作接地可保证直流通信电源的电压为负值。（3）保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。（4）防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备。下列工程建设标准，属于强制性标准的是（ ）。A. 工程建设通用的综合标准B. 工程建设通用的安全标准C. 工程建设重要的通用的制图方法及标准D. 工程建设行业专用的试验标准E. 工程建设行业专用的信息技术标准答案：A,B,C解析：20