2022监理工程师经典例题7辑.docx

2022监理工程师经典例题7辑2022监理工程师经典例题7辑 第1辑工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是()。A.直接费减少，间接费增加B.直接费和间接费均增加C.直接费增加，间接费减少D.直接费和间接费均减少答案：C解析：.在施工质量管理的工具和方法中，直方图一般用来（ ）。A.了解产品质量的波动情况B.掌握质量特性的分布规律，对质量状况进行分析判断C.估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力D.影响质量主次因素E.找出影响质量问题的主要因素答案：A,B,C解析：直方图法，参见教材 P68。标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现的特点有（）。A.担保期限B.担保方式C.担保金额D.担保当事人E.担保事项答案：A,B解析：考点:“施工合同标准文本”。标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现为以下两个方面的特点：担保期限；担保方式。因此，本题的正确答案为AB。下列说法中，符合标底价格编制原则的是（）。A.标底价格应由成本、税金组成，不包含利润部分B.一个工程可根据投标企业的不同编制若干个标底价格C.标底的计价依据可由编制单位自主选择D.标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化相吻合答案：D解析：根据中华人民共和国招标投标法，设置标底进行招标的，在标底的编制过程中，应遵循以下原则：根据国家统一工程项目划分、计量单位、工程量计算规则以及设计图纸、招标文件，并参照国家、行业或地方批准发布的定额和国家、行业、地方规定的技术标准规范以及要素市场价格确定工程量和编制标底。标底作为招标人的期望价格，应力求与市场的实际变化相吻合，要有利于竞争和保证工程质量。标底应由直接费、间接费、利润和税金等组成，一般应控制在批准的建设工程投资估算或总概算(修正概算)价格以内。标底应考虑人工、材料、设备、机械台班等价格变化因素，还应包括措施费、间接费、利润和税金以及不可预见费等。采用固定价格的还应考虑工程的风险金等。一个工程只能编制一个标底。招标人不得以各种原因任意压低标底价格。工程标底价格完成后应及时封存，在开标前应严格保密，所有接触过工程标底价格的人员都负有保密责任，不得泄露。下列不属于招标公告与投标邀请书应当载明的内容是（）。A.建设单位的名称和地址B.招标项目的性质C.招标项目的实施地点D.投标邀请函答案：D解析：2022版教材P66招标公告与投标邀请书应当载明：建设单位的名称和地址；招标项目的性质；招标项目的数量；招标项目的实施地点；招标项目的实施时间；获取招标文件的办法等内容.某施工单位通过施工投标方式，承包了某中桥工程施工项目并与项目法人签订了施工承包合同。建设单位通过公开招标方式选择某监理单位承担该项目的施工监理工作。施工合同约定：（1）合同总价为420万元。（2）工程于2022年9月25日开工，工期为12个月。（3）工程预付款按10%计，并在各月工程进度款内平均扣回。（4）质量保证金按当月工程进度款5%的比例预留。在施工过程中发生如下事件：事件1：2022年10月初，左侧桥台基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符，桥台地基为风化岩，且破碎严重。监理单位指示施工单位暂停施工，并要求施工单位尽快提交处理方案。施工单位提交了开挖清除风化岩和水泥固结灌浆两种处理方案。监理单位确定采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知。事件2：2022年11月，施工单位完成并经监理工程师审核的工程量清单项目费用为50万元，水泥固结灌浆工程费用为10万元。事件3：2022年9月6日，合同工程已全部完成，并具备交工验收条件。施工单位向监理单位提出了合同工程交工验收申请报告，随后监理单位主持进行了交工验收。4.指出事件3中的不妥之处并改正。答案：解析：4.事件3中的不妥之处：监理单位主持进行了验收。正确做法：应由建设单位主持进行验收。质量问题处理是否达到预期的目的，是否留有隐患，需要通过（）来作出结论。A.专家论证 B.目测观察 C.实验数据 D.检查验收答案：D解析：本题考查的是工程质量事故处理方案的确定及鉴定验收。质量问题处理是否达到预期的目的，是否留有隐患，需要通过检查验收来作出结论。(2022年真题)某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的(）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费答案：C解析：本题考查的是工程量清单编制。计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。下列项选中，属于初步设计工作时间目标的是()。A.方案设计时间目标B.基础设计时间目标C.结构设计时间目标D.装饰设计时间目标答案：A解析：2022教材P113本题考查的是设计进度控制分专业目标。为了有效地控制建设工程设计进度，还可以将各阶段设计进度目标具体化，进行进一步分解。例如：可以将初步设计工作时间目标分解为方案设计时间目标和初步设计时间目标；将施工图设计时间目标分解为基础设计时间目标、结构设计时间目标、装饰设计时间目标及安装图设计时间目标等。2022监理工程师经典例题7辑 第2辑某实施监理的工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件1：招标代理机构提出：评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席，当地招标投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事件2：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20。事件3：施工中因地震导致施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料（施工单位负责采购）损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场有8人受伤，施工单位承担了全部医疗费24万元（其中建设单位受伤人员医疗费3万元，施工单位受伤人员医疗费21万元）；施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件4：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备的一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。?、指出事件1中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。?、指出事件2中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。?、根据建设工程施工合同（示范文本），分析事件3中建设单位和施工单位各自应承担哪些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各为多少？（不考虑工程保险）?、就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由谁承担？并说明理由。答案：解析： 事件1中：（1）按照招标投标法规的规定，评标委员会应由5人以上单数的评标委员组成，其中专家人数不少于2/3。由7人组成的评标委员会从评标专家库抽取技术、经济专家应不少于5人，因此只抽取了4位专家不符合规定的数量。（2）当地招投标管理办公室主任作为评标委员不正确，违反了行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员的规定。 事件2中：（1）投标保证金的作用是约束投标人在投标截止日期后不能违反招标文件的规定。投标人购买招标文件后退出投标竞争不构成违约，因此要求投标人在购买招标文件时提交投标保证金不妥，应在递交投标文件时提交；（2）中标人与招标人签订合同后即表明中标人在招标投标阶段没有违约行为，投标保证金应予退还。因此在招标文件中规定不退还中标人投标保证金不妥；（3）履约保证金不得超过中标合同金额的10%，因此要求中标人提交履约保证金为合同总额的20%过高。 事件3中：（1）建设单位应承担的损失责任包括：工程本身的损害；因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失；运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害；建设单位人员的伤亡损失。因此，现场堆放的工程材料损失；建设单位人员医疗费；损坏工程修复费用应由建设单位承担。（2）施工单位应承担的损失包括：承包人机械设备损坏；停工损失；施工单位现场人员的伤亡损失。因此，施工机械损坏修复费用；施工单位人员医疗费应由施工单位承担；（3）项目监理机构应批准施工单位的费用补偿金额为：5031063（万元）；（4）停工损失应由施工单位承担，但工期相应顺延。因此，项目监理机构应批准工程延期1个月。 事件4中：施工合同的当事人是建设单位和施工单位，设备供货方不是本合同的当事人。设备运抵施工现场后进行的清点移交，不能解除采购方的质量责任。因此，建设单位应首先就其采购设备的质量对施工单位承担责任，再依据设备采购合同追究供货方的责任。关于单价合同的说法，正确的有（ ）。A.投标报价单中总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价B.对于投标书中出现明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评C.采用单价合同时，业主和承包人都不担心存在工程量方面的风险D.采用变动单价合同时，承包人的风险相对较小E.采用固定单价合同时，业主招标准备时间较长答案：A,B,C,D解析：单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式。某工程,建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。按照施工总承包合同约定,建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购,施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中,发生如下事件：事件1：在桩基施工时,专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查,施工总承包单位为保证施工进度,擅自增加了一家桩基施工分包单位。事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时,发现施工现场混凝土试块的强度不合格,拒绝签认。施工单位认为,建设单位提供的商品混凝土质量存在问题；建设单位认为,商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检验,结果为商品混凝土质量不合格。事件3：空调设备安装前,监理人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解,由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务,所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后,与设备供货单位订了供货和安装合同。事件4：在给水管道验收时,专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查,是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。3、事件3中,分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处,说明理由,写出正确做法。答案：解析：3、不妥之处：建设单位与设备供货单位签订的合同中包括安装工作。理由：建设单位违约,未经施工总承包单位同意将设备安装发包给供货单位。正确做法：建设单位应通过项目监理机构征求施工总承包单位意见,若同意,变更合同；若不同意,仍应按原合同执行。不妥之处：分包单位书面同意建设单位变更合同。理由：设备安装分包单位与建设单位无合同关系。正确做法：变更合同应与施工总承包单位洽商。总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目施工的总体方案B.总进度规划C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施答案：B,C,D,E解析：某高速公路经招标后签订了施工承包合同，于2022年9月开工，施工中发生了以下5个事件，施工单位均按规定提出了费用或工期索赔。事件1：招标时，建设单位提供了砂石料料场。施工单位进场后，经检验发现该料场砂石料不合格。经监理工程师同意，施工单位重新选择料场，但运距有较大增加。事件2：在某隧道一段仰拱施工中，施工单位在仰拱钢筋绑扎结束后通知监理工程师进行检查，经监理工程师检查后同意浇筑混凝土。两个月后，有人举报该段仰拱钢筋数量不足。建设单位指令监理工程师，要求施工单位对该段仰拱进行破体检查，检查后发现钢筋数量与设计相符，质量符合要求。该段仰拱重新施工。事件3：2022年8月1日实施的公路桥涵施工技术规范（JTG/T F502022）中规定，后张法预应力孔道压浆，水胶比为0.260.28。为满足新规范的要求，建设单位要求施工单位更换设备和压浆料，为此施工单位增加了费用。事件4：某桥进行桩基础施工，附近村民称桩机作业将房屋震裂，要求施工单位给予补偿。施工单位认为房屋产生的裂缝不是桩机振动引起的，不同意补偿。为此村民聚众阻止施工，造成停工7天。施工单位提出延长工期和费用索赔要求。事件5：2022年6月10日，施工单位发现一座控制工期的大桥施工图有误，并经监理工程师确认。为此建设单位要求设计单位进行修改，并暂停该桥施工。6月25日，建设单位通过总监办将修改后的图纸提交施工单位；6月23日到6月29日，该地区连续下了几场罕见的特大暴雨；6月30日，施工单位准备施工时，发现拌和站出现故障，经维修于7月5日恢复工作。为此，施工单位提出延长工期24天和成本损失费2.5万元/天（此费率已经核准）和利润损失0.25万元/天的索赔要求，共计66万元。问题：1.请分别说明事件1至事件5中，施工单位提出的费用索赔或工期索赔是否合理?说明理由。2.若事件5索赔成立，试计算延长工期天数和费用索赔额，并说明理由。答案：解析：事件1的索赔项是不合理的。理由：因为，投标阶段业主提供的料场为参考资料，仅供参考。所以不是建设单位责任所至，施工单位自己负责。事件2的索赔项是合理的。理由：承包人履行了报检程序，监理工程师已验收合格并签字同意转序。破体检查合格。事件3的索赔项是合理的。理由：因国家法规、规范发生变化，导致工艺发生变化。事件4的索赔项是不合理的。理由：这是施工单位自身原因造成的停工，所以该项索赔不成立。事件5的索赔项是合理的。理由：这是业主方的原因造成的停工，监理工程师应同意承包人所出的索赔要求。2.事件5索赔成立。可批准延长工期19天，费用索赔额35万元。理由：图纸修改（6月11日到6月24日），为业主应承担的风险，应延长工期14天，索赔金额14×2.5=35万元。但不应考虑承包人的利润要求。6月25日6月29日的特大暴雨属于不可抗力，应延长工期5天，但不应考虑承包人的费用索赔要求。6月30日7月5日，施工单位拌和站出现故障，为施工单位应承担的风险。不应考虑施工单位的延长工期和费用索赔要求。下列选项中，签订监理合同是业主在工程()阶段的工作。A.设计B.施工安装C.建设准备D.生产准备答案：C解析：2022版教材P11-13工程项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括:(1) 征地、拆迁和场地平整;(2) 完成施工用水、电、通信、道路等接通工作;(3) 组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商;(4) 准备必要的施工图纸;(5) 办理工程质量监督和施工许可手续。设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。A.承包人是总承包合同的另一当事人B.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成答案：C解析：2022版教材P120-121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项C，对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同 。关于项目总经理职权的表述中，错误的是()。A.编制项目财务预算、决算B.负责生产准备工作和培训有关人员C.审定偿还债务计划和生产经营方针D.组织项目后评价，提出项目后评价报告答案：C解析：2022版教材P6-7本题考查的是建设工程监理相关制度。选项C属于项目董事会的职权。作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为答案：C解析：2022版教材P 7本题考查的是合同法律关系的构成。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。2022监理工程师经典例题7辑 第3辑项目监理机构编制的工程质量评估报告应包括的内容有()。A.工程参建单位B.工程质量验收情况C.竣工验收情况D.监理工作经验与教训E.工程质量事故处理情况答案：A,B,E解析：工程质量评估报告的主要内容包括：工程概况；工程参建单位；工程质量验收情况；工程质量事故及其处理情况；竣工资料审查情况；工程质量评估结论。某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排：(1)总监理工程师代表负责审批监理实施细则，进行监理人员的绩效考核，调配监理人员；(2)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。事件2：施工单位向项目监理机构提交了分包单位资格报审材料，包括营业执照、分包单位业绩。项目监理机构审核时发现，分包单位资格报审材料不全，要求施工单位补充提交相应材料。事件3：深基坑分项工程施工前，施工单位项目经理审查该分项工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送，在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场施工，并安排质量员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督。事件4：项目监理机构在整理归档监理文件资料时，总监理工程师要求将需要归档的监理文件直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。问题：1、事件1中，总监理工程师对工作安排有哪些不妥之处分别写出正确做法。2、事件2申，施工单位还应补充提交哪些材料3、事件3中，施工单位项目经理的做法有哪些不妥之处分别写出正确做法。4、事件4中，指出总监理工程师对监理文件归档要求的不妥之处，写出正确做法。答案：解析：问题1： (1)安排总监理工程师代表负责审批监理实施细则不妥；正确做法：由总监理工程师负责审批监理实施细则。(2)安排总监理工程师代表调配监理人员不妥：；正确做法：由总监理工程师调配监理人员。(3)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔不妥；正确做法：由总监理工程师处理合同争议和工程索赔。问题2：还应补充材料：企业资质等级证书；安全生产许可文件；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。问题3：(1)施工单位项目经理审查该深基坑分项工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送不妥；正确做法：施工单位项应当组织专家组对深基坑工程的专项施工方案进行论证、审查，经施工单位技术负责入审核签字后报送项目监理机构。(2)在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场施工不妥；正确做法：应在总监理工程师签字批准后组织队伍进场施工。(3)安排质量员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督不妥；正确做法：由专职安全生产管理人员对现场施工安全进行监督。问题4：要求将需要归档的监理文件直接移交城建档案管理机构保存不妥；正确做法：将需要归档的监理文件及时移交建设单位，由建设单位收集和汇总后移交移交城建档案管理机构保存。施工阶段进度控制的主要任务有（）。A.编制施工总进度计划，并控制其执行B.编制单位工程施工进度计划，并控制其执行C.编制详细的出图计划，并控制其执行D.编制专业工程进度计划，并控制其执行E.编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行答案：A,B,E解析：本题考查的是进度控制的措施和主要任务。施工阶段进度控制的主要任务包括：（1）编制施工总进度计划，并控制其执行；（2）编制单位工程施工进度计划，并控制其执行；（3）编制年、季、月实施计划，并控制其执行。工程质量事故发生后，（）应提交质量事故书面报告，并经完整的质量事故处理记录整理归档。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.事故调查组答案：C解析：考点:工程质量事故处理。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。为减少设计变更的发生、保证工程质量，监理工程师在设计变更控制方面应()A、加强对可行性研究的质量控制B、加强设计阶段的质量控制C、及时掌握国家政策及相关规范变化，并将信息通知设计单位D、杜绝设计中的“错、漏、碰、缺”现象E、对建设单位和施工单位所提出的设计变更采取不同的态度答案：B,C解析：为保证建设工程质量，监理工程师应对设计变更进行严格控制，并应注意：应随时掌握国家政策法规的变化，特别是有关设计、施工的规范、规程的变化，有关材料或产品的淘汰或禁用，并将信息尽快通知设计单位和建设单位，避免产生设计变更的潜在因素。加强对设计阶段的质量控制。对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性。要严格控制设计变更的签批手续。关于现金流量绘制的说法，正确的有（）。A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况C.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异E.箭线与时间轴韵交点即为现金流量发生的时点答案：A,B,E解析：本题考查的是现金流量。根据现金流量图的作图方法和规则，对于对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流入、箭线的长度大致反映数额的大小即可。招标投标法规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。A.自招标文件开始发出之日起不少于15日B.自招标文件停止发售之日起不少于15日C.自招标文件开始发出之日起不少于20日D.自招标文件停止发售之日起不少于20日答案：C解析：依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20 日。下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.总包和分包职责不明造成的质量事故C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D.地下管线资料不准造成的质量事故答案：D解析：考点: “建设单位的质量责任”。建设单位的质量责任包括建设单位要根据工程特点和技术要求，按有关规定选择相应资质等级的勘察，设计单位和施工单位，在合同中必须有质量条款，明确质量责任，并真实、准确、齐全地提供与建设工程有关的原始资料。凡建设工程项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关重要设备材料等的采购，均实行招标，依法确定程序和方法，择优选定中标者。不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解成若干部分发包给几个承包单位；不得迫使承包方以低于成本的价格竞标；不得任意压缩合理工期；不得明示或暗示设计单位或施工单位违反建设强制性标准，降低建设工程质量。建设单位对其自行选择的设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。建设单位应根据工程特点，配备相应的质量管理人员。对国家规定强制实行监理的工程项目，必须委托有相应资质等级的工程监理单位进行监理。建设单位在工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底；在工程施工中，应按国家现行有关工程建设法规、技术标准及合同规定，对工程质量进行检查，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或者相应资质等级的设计单位提出设计方案，经原审查机构审批后方可施工。工程项目竣工后，应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。建设单位按合同的约定负责采购供应的建筑材料、建筑构配件和设备，应符合设计文件和合同要求，对发生的质量问题，应承担相应的责任。根据第点可知，地下管线资料的提供属于建设单位责任范围。所以，选项D符合题意。选项A、B、C属于施工单位的责任。因此，本题的正确答案为D。下列质量事故中，属于施工单位责任的有（）。A.未确定工程项目的项目经理、技术负责人B.地下管线资料不准确造成的质量事故C.总包和分包单位职责不明造成的质量事故D.隐蔽工程验收未通知监理单位E.未经设计单位允许，擅自修改工程设计答案：A,C,D,E解析：本题考查的是施工单位的质量责任。选项B属于建设单位的责任。2022监理工程师经典例题7辑 第4辑热拌沥青混合料配合比设计采用沥青混合料马歇尔试验方法，通过配合比设计决定沥青混合料的材料品种、矿料级配及沥青用量，包括配合比设计的阶段（）。A.目标配合比设计B.生产配合比设计C.生产配合比验证D.目标配合比确认E.目标配合比复核答案：A,B,C解析：本题考查的是沥青面层施工质量监理。热拌沥青混合料配合比设计采用沥青混合料马歇尔试验方法，包括目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证等三个阶段总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件是项目监理机构实施（）的一项重要工作。A.事前质量控制B.事中质量控制C.事后质量控制D.施工质量控制答案：A解析：2022版教材P108-109本题考查的是图纸会审与设计交底。总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件是项目监理机构实施事前质量控制的一项重要工作。高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和（）m高的护身栏杆。A.1.0 B.1.5 C.1.8 D.2.0答案：A解析：本题考查的是施工不安全因素分析。高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和1m高的护身栏杆。按照统计抽样检验的目的分为（ ）。A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.全数检验E.抽样检验答案：A,B,C解析：按照统计抽样检验的目的分为预防性抽样检验、验收性抽样检验、监督抽样检验。在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（）。A.投标人提供投标保函B.中标人提供担保公司出具的履约保证书C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函D.医院提供的担保E.承包人提交的预付款保函答案：A,B,C,E解析：在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式，如施工投标保证、施工合同的履约保证、施工预付款保证等。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，建设工程中的保证人往往是银行，也可能是信用较高的其他担保人，如担保公司。这种保证应当是采用书面形式的。在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函，而把其他保证人出具的书面保证称为保证书。项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患且情况严重时，应该做的工作有()。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.及时报告建设单位D.及时向有关主管部门报送监理报告E.要求施工单位整改答案：B,C解析：2022版教材P143-144本题考查的是安全生产管理。项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。关于违约金的说法，正确的是()A、约定违约金必须明确具体的数额B、约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C、约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D、只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少答案：B解析：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的有（）。A.建设工程勘察合同B.工程施工承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同E.施工分包合同答案：B,E解析：考点:建设工程合同的种类。选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有()A、施工单位B、设计单位C、监理单位D、劳务单位E、供货单位答案：A,B,C解析：建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。单位工程由分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按规定的程序检查评定，总包单位应派人参加，分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位。建设工程经验收合格的，方可交付使用。2022监理工程师经典例题7辑 第5辑设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A.以投标报价低的优先B.以设计方案得分高的优先C.以综合评分高的优先D.按照评标办法前附表的规定确定答案：C解析：4、推荐中标候选人（1）推荐能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人。（2）推荐的中标候选人应当限定在13人，并标明排列顺序。（3）推荐顺序确定：第一，按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；第二，综合评分相等时，以投标报价低的优先；第三，投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；第四，如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。高速公路项目为某市政府重点投资建设的项目，建设单位根据有关规定采用公开招标的形式选择施工单位，现有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2022年10月20日下午17：30为提交投标文件截止时间。在提交投标文件的同时，投标单位需提供投标保证金20万元。在2022年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，E单位在次日上午8：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金，在10月20日上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F承包人的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人授权评标委员会直接确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。2.B单位向招标人递交的书面说明是否有效？答案：解析：2.B单位向招标人递交的书面说明有效。根据招标投标法的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目招标时应具备的以下条件中，（）不正确。A.按照国家有关规定需要履行工程项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准B.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成C.建设所需资金已经落实D.法律法规规定的其他条件答案：C解析：一、工程勘察设计招标应具备的条件1、招标人已经依法成立；2、按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或者备案手续的，已经履行；3、勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实；4、所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；5、法律法规规定的其他条件。下列工作内容中，属于项目监理组织结构设计的有（）。 A.确定项目监理机构目标B.选择组织结构形式C.确定管理层次与跨度D.划分项目监理机构部门E.制定监理工作和信息流程答案：B,C,D解析：本题考查的是项目监理机构的设立。项目监理机构组织结构设计包括：（1）选择组织结构形式；（2）确定管理层次与管理跨度；（3）设置项目监理机构部门；（4）制定岗位职责及考核标准；（5）选派监理人员。在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（）。A.必定影响其紧后工作的最早开始时间B.必定变为关键工作C.不会影响其后续工作的正常进行D.不会影响工程总工期答案：A解析：本题考查的是网络计划时间参数的概念。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。如果超过自由时差则会影响其紧后工作的最早开始时间。下列关于全等节拍流水施工特点的说法中，正确的有（）。A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等C.专业工作队的数量等于施工过程的数量D.各施工段之间没有空闲时间E.流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积答案：A,C,D解析：本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。稳定流水也称为全等节拍流水，是指各道工序的流水节拍在各个施工段上完全相等，且工序之间的流水节拍也完全相等。注册监理工程师的权利有（）。A.对本人执业活动进行解释和辩护B.努力提高执业水准C.获得相应的劳动报酬D.执行技术标准规范E.使用本人的注册证书答案：A,C,E解析：考点:“注册监理工程师执业”。注册监理工程师享有下列权利：使用注册监理工程师称谓；在规定范围内从事执业活动；依据本人能力从事相应的执业活动；保管和使用本人的注册证书和执业印章；对本人执业活动进行解释和辩护；接受继续教育；获得相应的劳动报酬；对侵犯本人权利的行为进行申诉。所以，选项A、C、E符合题意。选项B、D均属于监理工程师的义务。因此，本题的正确答案为ACE。 下列不属于保证合同包括的内容的是()。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围 答案：B解析： 本题考查的是担保方式。保证合同应包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是( )。A确定百分比的数值B确定工程规模大小采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是（ ）。确定百分比的数值确定工程规模大小确定监理工作范围确定计算监理费的基数正确答案：D2022监理工程师经典例题7辑 第6辑对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是()A、分析法B、量测法C、试验法D、目测法答案：D解析：目测法包括“看、摸、敲、照”等。喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀等需要用“看”的检验方法，而油漆的光滑度则可以通过“摸”的方法检验。在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作()。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作答案：A解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等。用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，采用的是（）。A.预算定额手册中的价格B.国家计划价格C.调价文件公布的价格D.当时当地的实际市场价格答案：D解析：实物法编制施工图预算是指按工程量计算规则和预算定额确定分部分项工程的人工、材料、机械消耗量后，按照资源的市场价格计算出各分部分项工程的工料单价，以工料单价乘以工程量汇总得到直接工程费，再按照市场行情计算措施费、间接费、利润和税金等，汇总得到单位工程费用。这里所说的工料单价是指当时当地的市场实际价格。某工程发生质量事故，造成15人死亡，150人重伤，此次质量事故属于（ ）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故答案：A解析：本题考查重点是“工程质量事故等级划分”。关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知(建质201O111号)中指出，工程质量事故是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失