2022监理工程师历年真题和解答9卷.docx

2022监理工程师历年真题和解答9卷2022监理工程师历年真题和解答9卷 第1卷监理工程师应对施工过程中的（）等工作质量进行监控。A、技术复核B、材料取样送检C、级配、计量D、控制点设置E、质量记录资料答案：A,B,C,E解析：监理工程师应对施工单位施工过程中的技术复核、材料取样送检、级配、计量、质量记录资料等工作质量进行监控。D项属作业技术准备状态的控制，应在施工作业开始前完成。根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（ ）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。A.发包人名义B.承包人名义C.发包人和承包人的共同名义D.承包人和保证人的共同名义答案：C解析：2022版教材P95-96无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.12B.13C.14D.15答案：D解析：2022版教材P141-142分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。极差的作用是（?）。A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值B.反映数据变异程度的特征性C.表示数据的相对离散波动程度D.表示数据的代表性答案：A解析：本题考查重点是“极差的作用”。极差是数据中最大值与最小值之差，是用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值。极差计算简单、使用方便，但粗略，数值仅受两个极端值的影响，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。因此，本题的正确答案为A。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（ ）的客观现象。A、合同法律关系产生B、合同法律关系变更C、合同法律关系消灭D、合同法律关系转移E、合同法律关系冻结答案：A,B,C解析：考点:合同法律关系的产生、变更与消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。参见教材 P7。2022监理工程师历年真题和解答9卷 第2卷 根据建设工程监理规范GBT 503192022，专业监理工程师应具有中级以上专业技术职称、（ ）年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。A.1B.2C.3D.5 答案：B解析：本题考核的是专业监理工程师的担任要求。专业监理工程师是指由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（）。A.合同开工日期 B.合同完工日期 C.竣工结算日期 D.进度款结算日期答案：A解析：本题考查的是施工阶段质量控制概述。开工通知中应载明合同开工日期。某公司拟投资一项目，希望在4 年内(含建设期)收回全部贷款的本金与利息。预计项目从第1 年开始每年末能获得60 万元，银行贷款年利率为6%。则项目总投资的现值应控制在()万元以下。A.262.48B.207.91C.75.75D.240.00答案：B解析：某实行监理的工程，施工合同采用建设工程施工合同（示范文本）GF-2022-0201，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图2-19所示（时间单位：月）。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现该设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。问题：1.确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作E的总时差。2.事件1发生后，吊装机械闲置补偿费为多少？工程延期为多少？说明理由。3.事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少？应批准的工程延期为多少？说明理由。4.指出事件3中建设单位的不妥之处，说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题？说明理由。5.事件4发生后，预计工程实际工期为多少？项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确？说明理由。答案：解析：1.主要考核考生对工程网络计划总工期、关键线路及工作总时差判别方法的掌握程度。对双代号网络计划，可用标号法快速确定总工期及关键线路。2.考核考生是否掌握工程延期及费用补偿审批的原则和计算方法。3.考核考生是否掌握不可抗力出现后费用索赔和工期索赔的处理原则和计算方法。4.考核考生是否掌握施工现场建设单位供应设备的移交和保管责任，以及由此造成费用索赔和工期索赔的处理原则及计算方法。5.考核考生对实际工期及工程进度计划调整方法的掌握程度。答题要点：1.（1）对于初始计划，总工期为20个月；（2）关键线路为ADFIKM（或 ）；（3）借助于关键工作D、F和I，即可分析得到工作E的总时差为2个月。2.事件1发生后，项目监理机构应批准：（1）吊装机械闲置补偿费：600×30=18000（元）；（2）工程延期为零。理由：因建设单位原因造成承包商设备闲置和工程延期，应给予施工单位费用和工期补偿，但由于工作E不是关键工作且持续时间延长不影响总工期，因此，工期延期审批为零。3.事件2发生后，项目监理机构应批准：（1）补偿费用为零；（2）工程延期1个月。理由：因不可抗力原因造成承包商损失时，损失费用不补偿；又由于工作G为关键工作，影响工期1个月，因此，工期可顺延1个月。4.事件3中：（1）建设单位未通知施工单位共同清点并移交设备不妥，要求施工单位承担部件损坏的责任不妥。因建设单位未将设备移交施工单位保管，由此造成的损失由建设单位负责。（2）项目监理机构应批复补偿费用1.6万元，工程不予延期，因损失是由于建设单位责任造成的，但工作I为非关键工作，且延长1个月不影响总工期。5.由于：（1）事件1发生后，工作E延期2个月，因E工作总时差为2个月，不影响总工期；原非关键工作G变为关键工作；（2）事件2发生后，工作G延期1个月，造成总工期延长1个月；原关键工作I变为非关键工作，总时差1个月；（3）事件3发生后，工作I延期1个月，不影响总工期；（4）事件4发生后，K工作提前2个月，故总工期缩短1个月。因此：事件4发生后，预计工程实际工期为19个月；项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是正确的，因总工期仅比原合同工期缩短1个月。可行性研究阶段投资估算的主要方法是（）。A.比例估算法B.指标估算法C.朗格系数法D.生产能力指数法答案：B解析：2022版教材P76-82为了保证编制精度，可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用指标估算法。2022监理工程师历年真题和解答9卷 第3卷按费用构成要素划分的建筑安装工程费的人工费中，属于特殊情况下支付的工资的有（）。A、计划生育假 B、停工学习 C、婚丧假 D、探亲假 E、特殊地区施工津贴答案：A,B,C,D解析：本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。特殊情况下支付的工资是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。选项E属于津贴补贴。参见教材P13。建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括()检查。A、质量资料B、允许偏差项目C、主控项目D、观感质量E、一般项目答案：A,C,E解析：检验批的质量验收包括了质量资料的检查、主控项目和一般项目的检验、检验批的抽样方案和检验批的质量验收记录四方面的内容。采用建设工程施工合同(示范文本)GF20220201应当由（）投保建筑工程一切险。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：A解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。采用建设工程施工合同(示范文本)GF20220201应当由发包人投保建筑工程一切险。 已知各工作的逻辑关系如表所示，依表所绘制的单代号网络计划如图所示，其中绘制错误的有（ ）。 工作名称 A B C D E G 紧后工作 D、E D、E E G G - 持续时间 11 12 14 13 12 15A.节点编号错误 B.出现多余的虚箭线 C.逻辑关系错误 D.存在多个起点节点 E.存在多个终点节点 答案：B,D解析：本题考查的是网络图的绘制。在单代号网络图中不存在虚箭线；工作A、B、C均为开始工作，应 增设一项虚拟的工作，作为该网络图的起点节点。以下属于监理投标文件编制依据的有（ ）。A.有关建设工程监理投标的法律法规及政策B.建设工程监理招标文件C.监理企业现有的设备、人力、技术、管理资源D.监理规划和实施细则E.监理大纲答案：A,B,C解析：本题考查的是建设工程监理投标工作内容。投标文件编制依据：（1）国家及地方有关建设工程监理投标的法律法规及政策；（2）建设工程监理招标文件。工程监理投标文件必须对招标文件作出实质性响应；（3）企业现有的设备资源；（4）企业现有的人力及技术资源；（5）企业现有的管理资源。2022监理工程师历年真题和解答9卷 第4卷(2022年)施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间答案：B解析：本题考查的是工程延期的申报与审批。只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作总时差而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上B.可以最少为3人投保C.保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定D.保险期间自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的次日零时起E.保险期间至约定的终止日的次日24时止答案：C,D解析：（1）按照被保险人人数计收保险费的：第一，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。第二，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。（2）按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的：第一，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起；第二，至施工合同规定的工程竣工之日止。（3）提前竣工的，保险责任自行终止。（4）延长工期的，应当办理保险顺延手续。（5）因故停工的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定。已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（ ）。A. 总时差为零B. 自由时差等于总时差C. 自由时差为零D. 自由时差小于总时差答案：B解析：2022版教材P54本题考查的是网络计划的总时差和自由时差。以关键节点为完成节点的工作，其总时差与自由时差必然相等。下列关于投标价格的编制原则说法正确的有（ ）。A、执行工程量清单招标的，投标人必须按已标价工程量清单填报价格B、投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C、投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价D、为了提高中标的可能性，投标人的投标报价可低于工程成本E、投标人的投标报价低于招标控制价的应予废标答案：B,C解析：编制原则（1）投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。（2）投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价。（3）执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。（4）投标人的投标报价不得低于工程成本。（5）投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标。工程施工中发现工程质量缺陷时，可不做专门处理的情形有（）。A、不影响结构安全和正常使用 B、经过后续工序可弥补 C、经法定检测单位鉴定合格 D、处理缺陷会影响工期 E、经原设计单位核算满足要求答案：A,B,C,E解析：考点:工程质量事故处理。通常不做处理的情况有以下几种：（1）不影响结构安全和正常使用。（2）有些质量缺陷，经过后续工序可以弥补。（3）经法定检测单位鉴定合格。（4）出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能。参见教材P170。2022监理工程师历年真题和解答9卷 第5卷 某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万和3000万。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为（ ）万元。A.8948.5B.8140C.8940D.9748.5 答案：B解析：固定资产投资可分为静态技资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。 基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费十工程建设其他费)×基本预备费率。 静态投资=建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用+基本预备费=（7000+400）×（1+10%）=8140万元公路机电工程施工质量监理，经单独招标组建驻地监理工程师办公室的监理机构或总监办根据监理工作需要批准的驻地办，由驻地（）根据监理合同或总监的要求完成监理细则的编制工作。A.监理工程师 B.监理员 C.技术员 D.技术主管答案：A解析： 本题考查的是公路机电工程概述。公路机电工程施工质量监理，经单独招标组建驻地监理工程师办公室的监理机构或总监办根据监理工作需要批准的驻地办，由驻地监理工程师根据监理合同或总监的要求完成监理细则的编制工作。某项目投资方案的现金流量如图33所示，从投资回收期的角度评价项目，如基准投资回收期Pe为75年，取基准收益率为10，则对该项目的分析正确的是（）。A.静态投资回收期大于基准投资回收期，项目不可行B.动态投资回收期小于基准投资回收期，项目可行C.动态投资回收期大于基准投资回收期，项目不可行D.静态投资回收期小于基准投资回收期，项目可行答案：C解析：考点:方案经济评价主要指标的计算。计算过程如下：现金流量如表3-20所示。Pt=(81)+|-30|200=715；=(9-1)+|-86319754=888故静态投资回收期基准回收期动态投资回收期，该方案不可行。在中外合资经营监理企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不得低于()A、25%B、30%C、40%D、50%答案：A解析：中华人民共和国中外合资经营企业法第四条规定，合营企业的组织形式为有限责任公司。在合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不低于25%。道路建设项目对社会环境的影响应从整个社会角度出发，评述项目对地区社会经济发展带来的影响，以下不属于对居民生活质量和房屋拆迁的影响的是（ ）A.居民生活收人B.公共卫生C.房屋拆迁D.对社区的影响答案：D解析：对居民生活质量和房屋拆迁的影响包括对居民生活收人、公共卫生、文化设施、房屋拆迁等的影响。2022监理工程师历年真题和解答9卷 第6卷单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格之外，还包括()A、质量控制资料完整B、所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整C、主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定D、施工操作依据、检查记录完整E、观感质量验收符合要求答案：A,B,C,E解析：单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量应验收合格。质量控制资料应完整。单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整。主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。观感质量验收应符合要求。加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A、影响因素多B、波动大C、终检局限性D、评价方法特殊性答案：C解析：工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠终检来判断产品质量，或将产品拆卸、解体来检查其内在的质量，或对不合格零部件可以更换。而工程项目的终检（竣工验收）无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。这就要求工程质量控制应以预防为主，防患于未然。价值工程活动中，按功能的重要程度不同，产品的功能可分为（ ）。PA.基本功能 B.必要功能 C.辅助功能 D.过剩功能 E.不是功能答案：A,C解析：考查功能分类，常规考点。某工程双代号网络计划中各项工作最早开始时间和最迟开始时间如下图所示。该计划表明()A、工作13的自由时差为1B、工作24的自由时差为1C、工作26的总时差为2D、工作36为关键工作E、工作57的总时差为5答案：A,C,D,E解析：关键线路为，所以工作36为关键工作；工作的总时差等于该工作完成节点的最迟时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减去其持续时间，工作的且由时差等于工作完成节点的最早时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间，所以：FF13=4-0-3=1.TF26=6-4=2，FF24=10-4-6=0，TF57=13-8=5。所以本题选ACDE项。合同法律关系的要素有（）。A.合同法律关系权利B.合同法律关系义务C.合同法律关系主体D.合同法律关系客体E.合同法律关系内容答案：C,D,E解析：考点:“合同法律关系的构成”。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。这三个要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。因此，本题的正确答案为CDE。2022监理工程师历年真题和解答9卷 第7卷在项目融资活动中，SPV是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPV的是()。A.BOT和TOTB.ABS和TOTC.BOT和PFID.ABS和BOT答案：B解析：2022版教材P52-63本题考查的是项目融资的主要方式。ABS和TOT需要组建SPV。TOT：项目发起人设立SPC或SPV，发起人把完工项目的所有权和新建项目的所有权均转让给SPC或SPV，以确保有专门机构对两个项目的管理、转让、建造负有全权，并对出现的问题加以协调。ABS：组建特殊目的机构SPV，该机构可以是一个信托机构，由于SPV是进行ABS融资的载体，成功组建SPV是ABS能够成功运作的基本条件和关键因素。关于分期交付买卖合同的说法，正确的是（ ）。A.出卖人允许买受人试验其标的物，认可后再支付价款.B.出卖人交付一批标的物不能实现合同目的，买受人可以就该批标的物解除C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D.出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费答案：B解析：2022版教材P141-142本题考核的是分期交付买卖。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。选项A属于试用买卖，选项C属于货样买卖，选项D属于分期付款买卖。某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A、合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B、合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C、诉讼解决合同争议D、合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议答案：B解析：合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。工程网络计划费用优化的目标是()A.在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡B.在满足资源限制的条件下使工期保持不变C.在工期最短的条件下使工程总成本最低D.寻求工程总成本最低时的工期安排答案：D解析：1、概念：费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，规定工程招标承发包的范围、类型、条件，对招投标承发包活动依法监督属于（）的管理职能。A.建设单位B.政府C.监理单位D.施工单位答案：B解析：考点:工程质量管理制度体系。工程质量政府监督管理职能包括建立和完善工程质量管理法规、建立和落实工程质量责任制、建立活动主体资格的管理、工程承发包管理、工程建设程序管理。2022监理工程师历年真题和解答9卷 第8卷某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由( )承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确答案：B解析：如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。 A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿 B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿 C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿 D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿 E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿答案：A,C,D,E解析：2022版教材P 15本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：(1)抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；(2)抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构 工程综合单价为550元/ m3，实际工程量超过估计工程量10以上时，单价调整 为540元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为4000 m3，则该项 工程结算款为( )万元。 A216.0 B219.0 C219.3 D220.0答案：C解析：依法必须招标的工程，建设单位采用公开招标方式选择监理单位承担施工监理任务，工程施工过程中发生如下事件：事件1：编制监理招标文件时，建设单位提出投标人除应具备规定的工程监理资质条件外，还必须满足下列条件：（1）具有工程招标代理资质；（2）不得组成联合体投标；（3）已在工程所在地行政辖区内进行工商注册登记；（4）属于混合股份制企业。事件2：经评审，评标委员会推荐了3名中标候选人，并进行了排序。建设单位在收到评标报告5日后公示了中标候选人，同时，与中标候选人协商，要求重新报价。中标候选人拒绝了建设单位的要求。事件3：监理单位投标文件中的监理大纲包括以下主要内容：工程概述；监理依据和监理工作内容。事件4：拟投标的某监理单位在进行投标决策时，组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析，确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表1.1。评价指标、权重及竞争力分值 表1.1事件5：若选A标段投标，监理单位经研究有高、中、低三个报价方案，根据过去类似工程的投标经验，相应的中标概率分别为0.3、0.6、0.9。编制投标文件的费用为5万元，其余信息见表1.2。1.逐条指出事件1中建设单位针对投标人提出的条件是否妥当，说明理由。2.指出事件2中建设单位做法的不妥之处，说明理由。3.监理大纲还应包括那些内容？4.针对事件4，根据表1.1，分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分，并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。5.针对事件5，试运用决策树法进行投标决策。答案：解析：1.（1）具有工程招标代理资质的要求不妥当。理由：招标人不得以投标人是否具有工程招标代理资质的要求排斥潜在投标人。（2）不得组成联合体投标的要求妥当。在招标投标法实施条例第三十七条规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。（3）投标人在工程所在地行政辖区内进行了工商注册登记的要求不妥当。理由：招标人不得以地区限制排斥潜在投标人。（4）投标人属于混合股份制企业的要求不妥当。理由：招标人不得对潜在投标人实行歧视政策。2.不妥之处：5日后公示；理由：依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。不妥之处：与中标候选人协商，要求重新报价。理由：招标人和中标人应当依照法律法规的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。3.还应当包括：（1）工程监理实施方案；（2）工程监理难点、重点及合理化建议。4.针对事件4（1）相对于A标段的加权得分：25、17、20、9、10、8；综合评价得分：89（2）相对于B标段的加权得分：20、20、16、15、7、6；综合评价得分：84（3）应优先投标A标段。5.画出决策树如图1-1所示。图1-1中各机会点的期望值（将计算结果标在各机会点上方）机会点的期望利润：150×0.6+123×0.4=139.2（万元）机会点的期望利润：105×0.6+78×0.4=94.2（万元）机会点的期望利润：60×0.6+33×0.4=49.2（万元）机会点的期望利润：139.2×0.3-5×0.7=38.26（万元）机会点的期望利润：94.2×0.6-5×0.4=54.52（万元）机会点的期望利润：49.2×0.9-5×0.1=43.78（万元）因为机会点的期望利润最大，故应投中标。标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现的特点有（）。A.担保期限B.担保方式C.担保金额D.担保当事人E.担保事项答案：A,B解析：考点:“施工合同标准文本”。标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现为以下两个方面的特点：担保期限；担保方式。因此，本题的正确答案为AB。2022监理工程师历年真题和解答9卷 第9卷对于发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的( )。A.发生B.变更C.消灭D.转移E.冻结答案：A,B,C解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，能够引起法律关系的发生、变更、消灭。下列工程文件中，建设单位和监理单位均应长期保存的监理文件有（）。A.工程竣工总结B.质量评估报告C.费用索赔报告及审批意见D.监理规划E.分包单位资质材料答案：A,B,C解析：考点:“监理文件档案资料归档”。建设单位和监理单位均应长期保存的监理文件有：监理月报中的有关质量问题(建设单位长期保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；监理会议纪要中的有关质量问题(建设单位长期保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；进度控制：a工程开工复工审批表(建设单位长期保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；b工程开工复工暂停令(建设单位长期保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；质量控制：a不合格项目通知(建设单位长期保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；b质量事故报告及处理意见(建设单位长期保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；监理通知：a有关进度控制的监理通知(建设单位、监理单位长期保存)；b有关质量控制的监理通知(建设单位、监理单位长期保存)；c有关造价控制的监理通知(建设单位、监理单位长期保存)；合同与其他事项管理：a费用索赔报告及审批(建设单位、监理单位长期保存)；b合同争议、违约报告及处理意见(建设单位永久保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；c合同变更材料(建设单位、监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；监理工作总结：a工程竣工总结(建设单位、监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；b质量评估报告(建设单位、监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)。因此，选项A、B、C符合题意。监理规则由建设单位长期保存，监理单位短期保存，送城建档案管理部门保存。所以，选项D不符合题意。分包单位资质材料由建设单位长期保存。所以，选项E不符合题意。因此，本题的正确答案为ABC。以下各项中，属于委托合同的是（）。A.设计合同B.施工合同C.勘察合同D.监理合同答案：D解析：2022版教材P20-37本题考查的是法律。合同法中合同分为15类，即：买卖合同，供用电、水、气、热力合同，赠与合同，借款合同，租赁合同，融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同，居间合同。其中，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。项目监理机构对施工单位申请的费用索赔事项进行审核并签署意见，经（）批准后方可作为支付索赔费用的依据。A.总监理工程师B.法定代表人C.建设单位D.技术负责人答案：C解析：考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。费用索赔报审表，项目监理机构对施工单位的申请事项进行审核并签署意见，经建设单位批准后方可作为支付索赔费用的依据。工程事故发生后，总监理工程师应要求施工单位（）小时内写出书面报告。A.7B.14C.20D.24答案：D解析：工程质量事故发生后，总监理工程师应签发工程暂停令，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24h内写出书面报告。