2022监理工程师预测试题8章.docx

2022监理工程师预测试题8章2022监理工程师预测试题8章 第1章工程监理单位依据建设单位的委托，履行监理职责、承担监理责任，这体现了建设工程监理的()原则。A.严格监理B.实事求是C.权责一致D.公平诚信答案：C解析：建设工程监理实施原则包括权责一致原则，工程监理单位履行监理职责、承担监理责任，需要建设单位授予相应的权力。同样，由于总监理工程师是工程监理单位履行建设工程监理合同的全权代表，由总监理工程师代表监理单位履行建设工程监理、承担建设工程监理责任，因此，工程监理单位应给予总监理工程师充分授权，这体现了权责一致原则。可调总价合同较固定总价合同多考虑的可调值因素是（）。A.设计变更B.工程范围变更C.通货膨胀D.不可抗力答案：C解析：本题考查合同价格分类。可调总价合同与固定总价合同的不同之处在于，它对合同实施中出现的风险做了分摊，发包方承担了通货膨胀的风险，而承包方承担合同实施中实物工程量、成本和工期因素等的其他风险。建设工程质量管理条例规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位( )。A.低于市场的价格竞标B.违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量C.改进施工组织方案D.低于预算的价格竞标答案：B解析：建筑工程质量管理条例规定，建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期;不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。在FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()A、工程维修B、清理施工现场C、报送竣工报表D、财务结算答案：D解析：履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。但此时仅意味着承包商与合同有关的实际义务已经完成，而合同尚未终止，剩余的双方合同义务只限于财务和管理方面的内容。 在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是( )阶段的工作。A.建设准备B.施工安装C.生产准备D.竣工验收 答案：C解析：生产准备的主要工作有：组建生产管理机构，制定管理有关制度和规定；招聘和培训生产人员，组织生产人员参加设备安装、调试、工程验收工作；落实原材料、协作产品、燃料、水、电、气等的来源和其他需协作配合的条件，并组织工具、器具、备品、备件等的制造或订货等。在项目监理机构组织形式中，易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是（ ）。A.职能制监理组织形式B.直线职能制监理组织形式C.矩阵制监理组织形式D.直线制监理组织形式答案：B解析：单位(子单位)工程质量竣工验收记录表中，验收记录由（）填写，验收结论由监理(建设)单位填写。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.质监站答案：B解析：考点: “单位工程质量竣工验收记录”。根据单位（子单位）工程质量竣工验收记录规定单位（子单位）工程质量竣工验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。因此，本题的正确答案为B。 在施工阶段，下列关于工程款支付管理说法错误的有()。A.因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效B.索赔金额属于在通用条款中要求进度付款申请单的内容C.质量保证金是用于因施工原因修复缺陷工程的开支项目D.因承包人原因未在约定工期内竣工，后续支付要按照原约定竣工日价格指数E.通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，应视为监理人已同意承包人完成的工作 答案：D,E解析： 本题考查的是工程款支付管理。选项D错误，因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数；选项E错误，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。2022监理工程师预测试题8章 第2章招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.7B.14C.15D.20答案：C解析：2022版教材P37-51招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3 日前，或者投标截止时间至少15 日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3 日或者15 日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。建筑工程的评标工作应当由（）来实施。A.建设单位B.市招标办公室C.监理单位D.评标委员会答案：D解析：（一）评标委员会的组成1、工程勘察、设计评标由评标委员会负责。2、评标委员会人数为5人以上单数。3、由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。（1）其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。（2）建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3。建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有（）。A.检验数量少，比较经济B.适合于需要进行破坏性试验的检验项目C.不需要复杂设备D.检验结果准确性高E.检验所需时间较少答案：A,B,E解析：本题考查重点是“抽样检验的优点”。与全数检验相比较，抽样检验具有如下优点：检验数量少比较经济；适合于需要进行破坏性试验(如混凝±抗压强度的检验)的检验项目；检验所需时间较少。所以，选项A、B、E符合题意。抽样检验与全数检验的区别只是检验数量上的区别，对设备复杂程度上的要求是一样的。所以，选项C 的叙述是不正确的。单就被抽检的样品来说，其检验结果准确度与全数检验相比，应该是一样的，但从整体上来说，用所抽检样品的检验结果来代表整体的质量，其准确度当然不如全数检验高。所以，选项D的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为ABE。建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有建设单位签署的工程结算书答案：A,B,C,D解析：考点:行政法规。建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。 按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（ ）的人民法院管辖。A工程所在地B被告住所地C原告住所地D合同签字地正确答案：A施工图预算的方法中，简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题，但问题出现的原因尚需继续审查的方法是（）。A.全面审查法B.对比审查法C.“筛选”审查法D.重点审查法答案：C解析：2022教材P125-128“筛选”审查法优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题，但问题出现的原因尚需继续审查。该方法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。（2022年真题)某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.36D.54答案：B解析：本题考查的是成倍节拍流水施工。施工过程数目n=3，施工段数目m=4，流水步距等于流水节拍的最大公约数，K=min6，6，9=3，专业工作队数=（6/3）+（6/3）+（9/3）=7（个），流水施工工期=（4+7-1）×3=30（天）。某堤防工程包括新建堤防及堤顶道路约33km,新建水闸2 座，改建交通涵闸27 处，改建水闸及泵站9 处，新建上堤辅助道路35 条，土方填筑约860 万m3。工程规划总投资约22 亿元，其主要工程量为土方工程和混凝土工程。建设单位与施工单位A 签订了施工合同，与监理单位B 签订了监理合同。施工过程发生如下事件：事件1:混凝土浇筑完成后，施工单位按照规范进行了检测，检测结果为合格?同时，监理单位进行了平行检测，检测结果为不合格。为此，监理单位提出将该部分混凝土拆除。事件2:在施工过程中，监理单位发现施工单位使用了不合格的水泥，并且该批水泥已经使用在了浇筑完成的混凝土工程中。监理单位发现后立即指示施工单位将其拆除。事件3:由于工期较紧张，施工单位在所有混凝土浇筑开仓前未提交监理审批，待高峰期过后，进行事后确认。事件4:土方填筑施工过程中，施工单位按照施工经验确定了碾压参数，并未经监理审批，直接采用了该碾压参数进行施工。事件5:建设单位要求监理单位对土方工程、混凝土工程全部施工过程进行旁站。1.请指出事件1?事件5 的不妥之处，并说明理由。2.事件1 中监理平行检测不合格后，应采取何种措施？3.针对事件5，请列出土方工程和混凝土工程需要旁站的部位。答案：解析：问题1:不妥之处如下。事件1:监理单位平行检测不合格提出混凝土拆除。理由：当平行检测试验结果与承包人的自检试验结果不一致时，监理单位不能直接提出拆除，应分析后再做处理，不同情况处理方式不同。事件2:监理人发现施工单位使用了不合格的水泥，指示拆除混凝土工程。理由：对已经使用了不合格原材料、中间产品的工程实体，监理机构应提请发包人组织相关参建单位及有关专家进行论证，提出处理意见。事件3:混凝土开仓未经监理人审批。理由：施工单位混凝土开仓应向监理机构报送混凝土浇筑开仓报审表进行审批。符合开仓条件后，方可开仓建筑。事件4:土方填筑施工碾压参数未进行工艺试验，未经监理人审批。理由：根据技术条款及监理规范要求，施工单位应进行碾压工艺试验；现场工艺试验完成后，承包人应将工艺试验成果提交给监理机构确认。事件5:建设单位要求全过程旁站。理由：监理机构应按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序实行旁站。问题2:根据水利工程施工监理规范（SL2882022)，由于受随机因素的影响，平行检测结果与承包人的自检结果存在偏差是必然的。“平行检测试验结果与承包人的自检试验结果不一致”，应区分正常误差和系统偏差。只有发现系统偏差，才需要分析原因并采取措施。若原材料平行检测试验结果不合格，承包人应双倍取样，如仍不合格，则该批次原材料定为不合格，不得使用；若不合格原材料已用于工程实体，监理机构应要求承包人进行工程实体检测，必要时可提请发包人组织设代机构等有关单位和人员对工程实体质量进行鉴定。问题3:根据水利工程施工监理规范（SL2882022)，需要旁站的部位：土石方填筑工程的土料、砂砾料、堆石料、反滤料和垫层料压实工序；普通混凝土工程的混凝土浇筑工序。2022监理工程师预测试题8章 第3章(2022年)在建设工程设计阶段，会对进度造成影响的因素之一是（）。A.可行性研究B.建设意图及要求C.工程材料供货洽谈D.设计合同洽谈答案：B解析：本题考查的是影响设计进度的因素。影响设计进度的因素包括：（1）建设意图及要求改变的影响；（2）设计审批时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。授予代理权的形式（）。A.可以用书面形式，也可以用口头形式B.可以用书面形式，不可以用口头形式C.不可以用书面形式，但可以用口头形式D.不可以用书面形式，也不可以用口头形式答案：A解析：考点:“代理关系”。授予代理权的形式可以用书面形式，也可以用口头形式。如果法律法规规定应当采用书面形式的，则应当采用书面形式。因此，本题的正确答案为A。某工程，签约合同价为25000万元，其中暂列金额为3800万元，合同工期24个月，预付款支付比例为签约合同价（扣除暂列金额）的20%，自施工单位实际完成产值达4000万元后的次月开始分5个月等额扣回。工程进度款按月结算，项目监理机构按施工单位每月应得进度款的90%签认，企业管理费率12%（以人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数），利润率7%（以人工费、材料费、施工机具使用费和管理费之和为基数），措施费按分部分项工程费的5%计，规费综合费率8%（以分部分项工程费、措施费和其他项目费之和为基数），综合税率3%（以分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费之和为基数）。施工单位在前8个月的计划完成产值见表6-1。施工单位计划完成产值表6-1工程实施过程中发生如下事件：事件1：基础工程施工中，由于相邻外单位工程施工的影响，造成基坑局部坍塌，已完成的工程损失40万元，工棚等临时设施损失3.5万元，工程停工5天。施工单位按程序提出索赔申请，要求补偿费用43.5万元、工程延期5天。建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。事件2：工程在第4月按计划完成后，施工至第5个月，建设单位要求施工单位搭设慰问演出舞台，项目监理机构确认该计日工项目消耗人工80工日（人工综合单价75元/工日）；消耗材料150m2（材料综合单价100元/m2）。事件3：工程施工至第6个月，建设单位提出设计变更，经确认，该变更导致施工单位增加人工费、材料费、施工机具使用费共计18.5万元。事件4：工程施工至第7个月，专业监理工程师发现混凝土工程出现质量事故，施工单位于次月返工处理合格，该返工部位对应的分部分项工程费为28万元。事件5：工程施工至第8个月，发生不可抗力事件，确认的损失有：在建永久工程损失20万元；进场待安装的设备损失3.2万元；施工机具闲置损失8万元；工程清理花费5万元。1.本工程预付款是多少万元？按计划完成产值考虑，预付款应在开工后第几个月起扣？2.针对事件1，指出建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。3.针对事件2至事件4，若施工单位各月均按计划完成施工产值，项目监理机构在第47个月应签认的进度款各是多少万元？4.针对事件5，逐条指出各项损失的承担方（不考虑工程保险），建设单位应承担的损失是多少万元？（计算结果保留2位小数）答案：解析：1.工程预付款=（25000-3800×1.08×1.03）×20%=4154.58（万元）；16月份计划完成产值=350+400+650+800+900+1000=4100（万元）4000（万元），所以预付款应从开工后第7个月起扣。2.不妥之处：建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。正确做法：建设单位应补偿工程实体损失和临时设施损失共计43.5万元，工期顺延5天。3.第4月应签认的进度款=800×90%=720（万元）；第5月应签认的进度款=9000000+（80×75+150×100）×（1+8%）×（1+3%）/10000×90%=812.10（万元）；第6月应签认的进度款=1000+18.5×（1+12%）×（1+7%）×（1+8%）×（1+3%）×90%=922.20（万元）；第7月应签认的进度款=1200-28×（1+5%）×（1+8%）×（1+3%）×90%-4154.58/5=219.65（万元）。4.在建永久工程损失20万元应由建设单位承担；进场待安装的设备损失3.2万元应由建设单位承担；施工机具闲置损失8万元应由施工单位承担；工程清理花费5万元应由建设单位承担；建设单位应承担的损失=20+3.2+5=28.20（万元）。下列关于排列图各部分组成意义的描述中，正确的有（）。A.左边的纵坐标表示影响质量的各种因素 B.横坐标表示频率 C.矩形表示影响质量因素的项目或特性 D.矩形高度表示该因素频数的高低 E.曲线表示各因素依次的累计频率答案：B,C,D解析：本题考查的是常用的质量分析方法。A错误，横坐标表示影响质量的各种因素；B错误，右边的纵坐标表示频率。通常情况下，下列建设工程承包价格方法中，最少被采用的是（）。A.固定单价B.可调总价C.最高限额成本加固定最大酬金D.成本加固定百分比酬金答案：D解析：考点:合同价格分类。成本加固定百分比酬金的合同计价方式，其工程总价及付给承包方的酬金随工程成本而水涨船高，这不利于鼓励承包方降低成本，正是由于这种弊病存在，使得这种合同计价方式很少被采用。下列选项中，有关监理工程师注册的表述错误的有()。A.监理工程师每人最多可以申请三个专业注册B.延续注册的有效期为4年C.延续注册时，申请人需提交延续注册申请表D.初始注册不需要提供继续教育要求的证明材料E.变更注册时，需提供继续教育要求的证明材料答案：A,B,D,E解析：考点:监理工程师资格考试和注册。选项A，正确的表述应为“监理工程师每人最多可以申请两个专业注册”；选项B，正确的表述应为“延续注册的有效期为3年”。选项D，正确的表述应为“初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。”选项E，正确的表述应为“变更注册时，不需提供继续教育要求的证明材料”。 根据招标投标法中规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A.14B.15C.20D.30 答案：C解析：考点:招标投标法主要内容。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（）的原则。A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖B.开槽支撑，边撑边挖，分层开挖，严禁超挖C.开槽支撑，先撑后挖，分层夯实，严禁超挖D.开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖答案：A解析：审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。2022监理工程师预测试题8章 第4章跟踪检测和平行检测工作都应由（）承担。A.发包人 B.监理人 C.承包人 D.检测机构答案：D解析： 本题考查的是施工阶段质量控制概述。跟踪检测和平行检测工作都应由具有国家规定的资质条件的检测机构承担。建设工程监理招标准备工作包括（）。A.确定招标组织B.明确招标范围C.明确招标内容D.编制招标方案E.发出招标公告答案：A,B,C,D解析：考点:建设工程监理招标方式和程序。建设工程监理招标准备工作包括：确定招标组织、明确招标范围和内容、编制招标方案等内容。在组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为（ ）。 A.流水节拍 B.施工段 C.工作面 D.施工过程答案：D解析：工程的( )使得质量目标和水平具体化。A设计B施工C决策D可行性研究工程的（ ）使得质量目标和水平具体化。设计施工决策可行性研究正确答案：A兴通监理公司通过投标承担了某高速公路项目A-1监理合同段施工监理工作,并与业主签订了监理合同。该监理公司任命了总监理工程师,并按以下程序开展了监理工作：（一）建立项目监理机构1、确定项目质量控制目标,并作为项目监理工作的目标。2、确定监理工作范围和内容：包括设计阶段和施工阶段。3、进行项目监理机构的组织结构设计。4、由驻地监理工程师主持组织专业监理工程师编制项目监理计划。（二）制订监理细则1各专业监理工程师仅以监理计划为依据编制监理细则。2驻地监理工程师批准监理细则。3监理细则仅包括监理工作的流程、监理工作的方法及措施。（三）规范化地开展监理工作（四）参与交、竣工验收,签署监理意见（五）向建设单位提交工程竣工档案资料（六）进行监理工作总结,编写监理工作报告；3、试述监理工作报告的主要内容。答案：解析：3、监理工作报告的主要内容：（1）工程基本情况；（2）监理工作概况,包括监理机构组织形式、管理结构,监理工作起止时间及投入监理人员、监理设备和设施的情况；（3）工程质量管理,包括质量管理措施,施工过程中质量检查情况汇总,质量问题和事故处理总结,工程质量评定情况；（4）计量支付、工程进度和合同管理情况；（5）安全与环保监理情况；（6）设计变更情况；（7）交工验收中存在问题及处理情况；（8）对设计单位、施工单位和建设单位评价；（9）工程建设中存在问题的处理意见和建议。 监理工程师在工程质量控制中应遵循的原则包括（ ）。A.质量第一，坚持标准B.以人为核心，预防为主C.旁站监督，平行检测D.科学、公正、守法的职业道德E.审核文件、报告、报表正确答案：ABD某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为( )个。 A. 3 B. 4C. 6 D. 10答案：D解析：下列项目监理机构组织形式中，易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是()监理组织形式。A.职能制B.直线职能制C.矩阵制D.直线制答案：B解析：直线职能制组织形式既保持了直线制组织实行直线领导、统一指挥、职责分明的优点，又保持了职能制组织目标管理专业化的优点。缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息。2022监理工程师预测试题8章 第5章在我国建设投资的构成中，下列不属于建设单位经费的是（ ）。A.工程监理费B.业务招待费C.工程招标费D.竣工验收费答案：A解析：2022版教材P31-35建设单位经费：包括工作人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、审计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估等费用。选项BCD均属于建设单位经费。建设单位经费属于建设单位管理费，选项A，工程监理费同建设单位管理费并列属于与项目建设有关的其他费用。某混凝土工程计划进度与实际进度如下图所示，以总量的百分比计，该图表明本工程()2022-10-29_223813.jpgA、第1周内实际进度超前5%B、第3周内实际进度超前2%C、第4周内实际进度拖后1%D、第5周内实际进度拖后2%答案：B解析：第1周内实际进度拖后2%；第四周内实际进度拖后8%；第5周内实际进度拖后l%。对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。A.1B.2C.3D.5答案：D解析：招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。大型拌和场不得设在饮用水水源保护区，应距环境敏感点（）以上。 A.100mB.200mC.300mD.400m答案：C解析：本题考查的是施工准备阶段的环境保护监理。稳定土拌和场、水泥混凝土拌和场、沥青混凝土拌和场等各种拌和场以及砂石场、软石场等不得设在饮用水源地保护区内，距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于300m。小型临时拌和场地应离敏感点大于100m，并应尽量避开下风向有人群的地段。在合同履行过程中，委托人未能按合同约定的时间支付相应酬金超过（）天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。A.7B.14C.28D.30答案：C解析：考点:建设工程监理合同履行。委托人未能按合同约定的时间支付相应酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。工程进度动态比较的内容包括（）。A.工程进度目标值的预测分析B.工程预算值与概算值C.工程合同价与工程预算值D.工程进度目标分解值与合同价比较答案：A解析：考点:“监理规划主要内容工程进度控制”。施工进度计划在实施过程中受各种因素的影响可能会出现偏差，项目监理机构应对施工进度计划的实施情况进行动态检查，对照施工实际进度和计划进度，判定实际进度是否出现偏差。发现实际进度严重滞后且影响合同工期时，应签发监理通知单，召开专题会议，要求施工单位采取调整措施加快施工进度，并督促施工单位按调整后批准的施工进度计划实施。工程进度动态比较的内容包括：工程进度目标分解值与进度实际值的比较；工程进度目标值的预测分析。因此，本题的正确答案为A。下列选项中，属于监理工程师常规工作方法的有()。A.旁站B.巡视C.指令文件D.见证取样E.平行检测答案：A,B,D,E解析：2022教材P125-129监理工程师通过旁站、巡视、见证取样、平行检测等监理方法，对专业工程作全面监控，除上述四种常规方法外，监理工程师还可采用指令文件、监理通知、支付控制手段等方法实施监理。下列内容属于监理单位进度控制的主要任务的是（）。A.为工程施工的顺利进行开创条件 B.编制施工进度计划 C.定期地通过实际进度与计划进度的检查比较并实施调整 D.审批施工计划是否符合施工合同工期管理约定答案：D解析：本题考查的是进度监理的作用和任务。监理工程师的任务是审批施工单位编制的施工进度计划是否符合施工合同工期管理约定，阶段性施工进度计划是否满足总体进度目标控制要求；主要工程项目是否有遗漏，劳动力、材料、机械设备等是否满足进度要求;是否适合建设单位提供的资金、施工场地等条件，并对批准的施工进度计划执行情况进行监督，从全局出发控制实际进度与计划进度的差距，根据差距情况及时发布调整施工进度计划的命令，并向建设单位报告工期延误风险。2022监理工程师预测试题8章 第6章下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是( )。A.设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件B.简明合同格式C.土木工程施工分包合同条件D.施工合同条件答案：C解析：土木工程施工分包合同条件CConditions of Subcontract for Work of Civil Engineering Construction ) （1994 年第1版) ，又称"褐皮书"，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。某监理单位承担了某工程的施工监理认为，工程实施过程中发生以下事件：事件1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写入监理通知单，通知甲施工单位执行。事件2：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。 、请指出事件1中总监理工程师上述行为的不妥之处并说明正确做法。总监理工程师应如何正确处理？ 、指出事件2中的不妥之处，写出正确做法。答案：解析：1.事件1中总监理工程师的行为有下列不妥之处：（1）总监理工程师直接致函设计单位不妥。正确做法：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出更改要求。（2）总监理工程师在取得设计变更前签发变更指令不妥。正确做法：取得设计变更文件后，总监理工程师应结合实际情况对变更费用和工期进行评估，并就评估情况和建设单位、施工单位协调后签发变更指令。（3）总监理工程师进行设计变更不妥。正确做法：总监理工程师应组织专业监理工程师对变更要求进行审查、通过后报建设单位转交设计单位，当变更涉及安全、环保等内容时，应经有关部门审定。2.（1）甲施工单位组织工程竣工预验收不妥。工程竣工预验收应由项目监理机构组织。（2）项目监理机构组织工程竣工验收不妥。工程竣工验收应由建设单位组织。（3）项目监理机构在工程竣工验收后向建设单位提交工程质量评估报告不妥。项目监理机构应在工程竣工验收前向建设单位提交工程质量评估报告。材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（）。A.供货方提供的装箱单B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准D.产品检验单E.双方当事人共同封存的样品答案：A,C,D,E解析：考点:交货验收。按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括：双方签订的采购合同；供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证；合同内约定的质量标准(应写明执行的标准代号、标准名称)；产品合格证、检验单；图纸、样品或其他技术证明文件；双方当事人共同封存的样品。选项B，施工合同是发包人与承包人签订的，而材料采购合同一般是发包人或承包人与材料供应商签订的，材料采购合同不涉及施工合同对材料的要求。专业监理工程师巡视施工现场时，发现正在施工的部位存在安全事故隐患，立即签发监理通知单，要求施工单位整改，施工单位拒不整改，总监理工程师拟签发工程暂停令，要求施工单位停止施工，建设单位以工期紧为由不同意停工，总监理工程师没有签发工程暂停令，也没有及时向有关主管部门报告。最终因该事故隐患未能及时排除而导致严重的生产安全事故。问题：指出建设单位、施工单位和总监理工程师对该生产安全事故是否承担责任，并说明理由。答案：解析：（1）建设单位有责任理由：建设单位不同意总监理工程师签发工程暂停令。（2）施工单位有责任理由：施工单位收到监理通知单后拒不整改。（3）总监理工程师有责任理由：总监理工程师没有签发工程暂停令，也没有向有关主管部门报告。根据建筑工程施工质量验收统一标准，属于检验批质量验收合格条件的有（）。A、主控项目的质量经抽样检验合格 B、般项目的质量经抽样检验合格 C、具有完整的质量验收记录 D、具有完整的施工操作依据 E、观感质量应符合要求答案：A,B,C,D解析：考点:检验批质量验收。检验批质量验收合格的规定：（1）主控项目的质量经抽样检验均应合格。（2）一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷。（3）有完整的施工操作依据、质量验收记录。参见教材P144。# 根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2022)，安全文明施工费包括（）A.环境保护费B.临时设施费C.施工降水费D.二次搬运费E.冬雨季施工增加费 答案：A,B解析：安全文明施工费包括：环境保护费；文明施工费；安全施工费；临时设施费。资格预审申请文件包括（）。A.联合体协议书B.申请人须知C.近年财务状况D.资格审查方法E.正在施工的和新承接的项目情况表答案：A,C,E解析：考核标准资格预审文件的组成。选项BD是资格预审文件中的内容，不是资格预审申请文件的内容。资格预审文件招标人向投标人提出的要求。资格预审申请文件投标人向招标人提交的资料。参见教材P51。以下有关招标方式的说法中，正确的是（）。A.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力，但仅在由于客观条件限制无法进行纸质招标时适用B.设计招标可以分为设计方案招标和设计团队招标C.实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包D.邀请招标应向三家以上具备条件的投标人发出投标邀请E.勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须公开招标答案：B,C,D解析：本题考查的是勘察设计招标的方式。选项A，国家鼓励采用电子招标方式，不是在没有纸质招标条件时适用。选项E，勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须招标，不是必须公开招标。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目才必须公开招标。2022监理工程师预测试题8章 第7章招标准备阶段招标人的主要工作包括（）。A.向建设行政主管部门办理申请招标手续B.选择招标方式C.发布招标公告或投标邀请书D.编制招标有关文件E.资格预审答案：A,B,C解析：2022版教材P40-49本题考查重点是“施工招标程序”。施工招标准备工作包括成立招标机构及备案、确定招标方式和发布招标公告(或投标邀请书)。这些准备工作应相互协调，有序实施。因此，本题的正确答案为ABC。在网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后T，而未超过该工作的自由时差，则()。A.不影响总工期，影响后续工作B.不影响后续工作，影响总工期C.对总工期及后续工作均不影响D.对总工期及后续工作均有影响答案：C解析：2022教材P103本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差小于该工作的自由时差，则此进度偏差对其后续工作不产生影响，也不影响总工期。按费用构成要素划分的建筑安装工程费的人工费中，属于特殊情况下支付的工资的有（）。A、计划生育假 B、停工学习 C、婚丧假 D、探亲假 E、特殊地区施工津贴答案：A,B,C,D解析：本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。特殊情况下支付的工资是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。选项E属于津贴补贴。参见教材P13。某工作的计划进度与实际进度情况如图4-24所示，从图中可以看出()。A.在第1月内，本工作按计划进行B.到第2月末，本工作拖欠5的任务量C.在第4月内，本工作没有进行D.到第5月末，本工作拖欠5的任务量E.本工作已按计划完成答案：C,D,E解析：考点:横道图比较法。在第1月，本工作没有按计划进行，拖欠5的任务量；第2个月末，本工作超前5的任务量。在工程建设的（ ）阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A.项目建议书B.可行性研究C.项目决策D.勘察、设计答案：B解析：2022版教材P2-3项目可行性研究是在项目建议书和项目策划的基础上，运用经济学原理对投资项目的有关技术、经济、社会、环境及所有方面进行调查研究，对各种可能的拟建方案和建成投产后的经济效益、社会效益和环境效益等进行技术经济分析、预测和论证，确定项目建设的可行性，并在可行的情况下，通过多方案比较从中选择出最佳建设方案，作为项目决策和设计的依据。在此过程中，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。因此，项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是（）。A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行C.若财务净现值大于等于零，方案可行D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行答案：B解析：若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，不方案可行。某施工单位通过投标获得高架输水管道工程共20组钢筋混凝土支架的施工合同。每组支架的结构形式及工程量相同，均由基础、柱和托梁三部分组成，如图5-27所示。合同工期为1 9 0天。开工前施工单位向监理工程师提交了施工方案及网络进度计划。(1)施工方案。施工流向：从第1组支架依次流向第20组。劳动组织：基础、柱、托梁分别组织混合工种专业队。