21年二级建造师历年真题解析5卷.docx

21年二级建造师历年真题解析5卷21年二级建造师历年真题解析5卷 第1卷下列属于建设工程施工合同中，发包人义务的是()。A.自行完成建设工程主体结构施工B.及时检查隐蔽工程C.不得违法分包工程D.交付竣工验收合格的建设工程答案：B解析：2022新版教材P110页建设工程施工合同中发包人的主要义务：(1)不得违法发包；(2)提供必要施工条件；(3)及时检查隐蔽工程；(4)及时验收工程；(5)支付工程价款。 # 当桩孔附近有管线时，护筒的埋人深度（ ）超过管线深度，确保管线在钻孔桩成孔过程中的安全。A宜B应C可D必须正确答案：A以下不属于发包人请求解除合同的条件是（）。A.不履行合同约定的协助义务的B.将承包的建设工程非法转包、违法分包的C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的答案：A解析：2022新版教材P125页 承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。 工期索赔，一般指（ ）要求延长工期。A分包人向业主或者分包人向承包人B承包人向业主或者分包人向承包人C承包人向业主或者承包人向分包人D业主向承包人或者分包人向承包人正确答案：B砂土按粒径由大到小排列的是( )。A.砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂B.粗砂、砾砂、中砂、粉砂和细砂C.砾砂、粗砂、中砂、粉砂和细砂D.粗砂、砾砂、中砂、细砂和粉砂答案：A解析：2022版教材P73页 砂土可分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂；关于施工平面控制网的说法，不符合规范规定的是( )。 A.坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同B.当利用原有的平面控制网时，应进行复测C.场地大于1km2时，宜建立一级导线精度的平面控制网D.场地为重要工业区时，宜建立二级导线精度的平面控制网答案：D解析：本题涉及的考点为施工平面控制网应符合的规定。(1)坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。(2)当利用原有的平面控制网时，应进行复测，其精度应符合需要；投影所引起的长度变形，不应超过140000。(3)当原有控制网不能满足需要时，应在原控制网的基础上适当加密控制点。控制网的等级和精度应符合下列规定：1)场地大于1km2或重要工业区，宜建立相当于一级导线精度的平面控制网。2)场地小于1km2或一般性建筑区，应根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是()A、由丙承担赔偿责任B、由甲承担赔偿责任C、甲不承担任何责任D、由甲和丙承担连带赔偿责任答案：D解析：劳动合同法规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任。根据民法总则，非营利法人包括()等。A.事业单位B.社会团体C.基金会D.合伙企业E.社会服务机构答案：A,B,C,E解析：2022版教材P7页非营利法人包括事业单位，社会团体，基金会，社会服务机构 施工单位应采取措施（ ）施工现场各种粉尘、废气、废水、废弃物、噪声及振动对环境的污染。A禁止B消除C杜绝D控制正确答案：D21年二级建造师历年真题解析5卷 第2卷工程竣工后，委托具有资格的消防设施检测单位进行技术测试的单位是( )。A.监理单位B.建设单位C.总承包单位D.施工安装单位答案：D解析：2022版教材P256页 按规定要求，工程竣工后，施工安装单位必须委托具备资格的建筑消防检测单位进行技术测试，取得建筑消防设施技术测试报告，合格才能申请验收。（2022年案例二）根据下列材料，请回答：某新建工业厂区，地处大山脚下，总建筑面积16000m2，其中包含一幢六层办公楼工程，摩擦型预应力管桩，钢筋混凝土框架结构。在施工过程中，发生了下列事件：事件二：连续几天的大雨引发山体滑坡，导致材料库房垮塌，造成1人当场死亡，7人重伤。施工单位负责人接到事故报告后，立即组织相关人员召开紧急会议，要求迅速查明事故原因和责任，严格按照“四不放过”原则处理；4小时后向相关部门递交了1人死亡的事故报告，事故发生后第7天和第32天分别有1人在医院抢救无效死亡、其余5人康复出院。事件二中，施工单位负责人报告事故的做法是否正确？应该补报死亡人数几人？事故处理的“四不放过”原则是什么？答案：解析：（1）（P266）不正确。理由：施工单位负责人接到事故报告后，应当在1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。（2）（P266）应该补报人数为1人（第7天抢救无效死亡的这一名死者）。理由：事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（3）（2022版教材已删）“四不放过”原则：事故原因不清楚不放过；事故责任者和人员没有受到教育不放过；事故责任者没有处理不放过；没有制定纠正和预防措施不放过。下图是某项目的一个组织工具，该图的矩形框有（ ）可填写。A.项目经理 B.主体结构工程C.施工分包单位 D.投资控制部答案：C解析：（2022年案例三）某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作？答案：解析：核对混凝土配合比、确认混凝土强度等级、核查混凝土运输时间、测定混凝土坍落度等。 在审查与受理仲裁申请过程中，以下说法正确的是（ ）。A仲裁委员会认为仲裁申请不符合受理条件的，应当书面通知当事人B仲裁委员会应在收到仲裁申请书之日起10日内确认是否受理C申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决D被申请人经书面通知，无正当理由不到庭可以缺席裁决E仲裁委员会受理仲裁申请后，应当将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人正确答案：ADE因工作需要在距电力设施周围500m范围内进行爆破作业时，除采取可靠的安全防范措施外，还需（），报经政府有关部门批准。A.征得附近居民的同意B.经过与建设单位讨论后同意C.专家研究D.征得当地电力设施产权单位的书面同意答案：D解析：2022版教材P330页 任何单位和个人不得在距电力设施周围500m范围内（指水平距离）进行爆破作业，因工作需要必须进行爆破作业时，应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规，采取可靠的安全防范措施，确保电力设施安全，并征得当地电力设施产权单位的书面同意，报经政府有关管理部门批准。 工程进度款结算可以采用（ ）方式进行结算。A按月结算B按季度结算C按年结算D按形象进度分段结算E竣工后一次性结算正确答案：ADE 土坝地基开挖过程中，两岸边坡应开挖成（ ）。A大台阶状B顺坡，且变坡系数不超过025C顺坡，变坡系数没有限制D小台阶状正确答案：B关于会审施工图纸，以下说法正确的是（）。A. 图纸审査的内容包括确定拟建工程在总平面图上的坐标位置及其正确性；检査地质(工程地质与水文地质)图纸是否满足施工要求，掌握相关地质资料主要内容及对工程影响的主要地质(包括工程地质与水文地质)问题，检查设计与实际地质条件的一致性；掌握有关建筑、结构和设备安装图纸的要求和各细部间的关系，要求提供的图纸完整、齐全，审查图纸的几何尺寸、标高，以及相互间关系等是否满足施工要求；审核图纸的签发、审核是否有效B. 通常图纸会审由施工单位主持，由设计单位和施工单位参加，三方进行设计图纸的会审C. 设计单位说明拟建工程的设计意图和一些设计技术说明D. 施工单位对设计图纸提出意见和建议E. 由施工单位形成正式文件的图纸会审纪要，作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据，同时也是建设单位与施工单位进行工程结算的依据答案：A,C,D解析：对于选项B，通常图纸会审由建设单位主持，由设计单位和施工单位参加，三方进行设计图纸的会审。对于选项E，由建设单位形成正式文件的图纸会审纪要，作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据，同时也是建设单位与施工单位进行工程结算的依据。21年二级建造师历年真题解析5卷 第3卷 测设己知高程，是根据（ ），将设计高程在地面上标定出来。A已知高差B已知坐标C已知设计高程D已知水准点正确答案：D施工现场临时用电管理说法错误的是()。A.施工现场临时用电设备5台及以上时应编制用电组织设计B.电工作业应持有效证件,电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应C.电工作业由二人以上配合进行,并按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用绝缘工具,严禁带电作业和带负荷插拔插头等D.特别潮湿场所导电良好的地面、销炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于24v答案：D解析：2022版教材P224页特别潮湿场所导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。#合同分析的内容中，关于合同价格的内容还应包括计价方法和（）。A.工程范围B.工期要求C.合同变更D.价格补偿条件答案：D解析：2022版教材P176页 (2) 合同价格，计价方法和价格补偿条件。行政处罚案件中，组织听证的费用由（）承担。A.当事人 B.受益人 C.行业协会 D.行政机关答案：B解析：根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022，关于计日工的说法，正确的是()。A、 计日工表中需详细列出人工、材料、机械的名称和消耗量B、 计日工表应列在措施项目清单中C、 计日工由投标人自主确定综合单价D、 计日工表中的人工只需报总价答案：C解析：(3)计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各综综合单价并计算费用当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照（）计息。A.中国人民银行的国债利率B.中国人民银行发布的活期存款利率C.中国人民银行发布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率答案：D解析：2022版教材P115最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息施工现场临时用水包括( )。A.生产用水B.动力用水C.机械用水D.生活用水E.消防用水答案：A,C,D,E解析：2022版教材P174页施工现场临时用水管理：（1）现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。梁的正截面破坏形式与（）有关。 A.配筋率B.混凝土强度等级C.截面形式D.设计水平E.试验水平答案：A,B,C解析：梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关，影响最大的是配筋率。随着纵向受拉钢筋配筋率p的不同，钢筋混凝土梁正截面可能出现适筋、超筋、少筋等三种不同性质的破坏。适筋破坏为塑性破坏，适筋梁钢筋和混凝土均能充分利用，既安全又经济，是受弯构件正截面承载力极限状态验算的依据。超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏，既不安全又不经济。为避免工程中出现超筋梁或少筋梁，规范对粱的最大和最小配筋率均作出了明确的规定。某土方队（乙方）于2022 年4 月20 日与某厂（甲方）签订了挖基础土方的施工合同，甲方提供的土方工程量清单为4500m3，清单的工作内容包括挖土、运土和验槽。乙方经估算，拟采用租赁一台挖掘机（租赁费800 元/台班）挖土、自卸汽车运土（自有机械，工作台班600 元/台班，折旧200 元/台班）、钎探法验槽，经估算基坑放坡后的方案挖土方量为4560m3，该土方清单全费用综合单价为29.13 元/m3，乙方依此报价获得了甲方的同意，双方签订了施工合同。合同约定，如实际开挖量超过（或低于）清单量的15%，超出（或低于）部分的综合单价按0.9（或1.1）系数计算。甲、乙双方合同约定5 月11 日开工，5 月20 日完工。合同约定工期每提前（或拖延）1 天奖（罚）1000 元（含综合税费）。在实际施工中发生如下几项事件：事件一：因租赁的挖土机大修，晚开工2 天造成人员窝工10 个工日；事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5 月15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工15 个工日，5 月19 日接到监理工程师于5 月20 日复工的指令，；事件三：5 月19 日还收到了基坑开挖深度加深2m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；事件四：5 月20 日5 月22 日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10 个工日；事件五：5 月23 日用30 个工日修复冲坏的永久道路，5 月24 日恢复挖掘工作，最终基坑于5 月30 日挖坑完毕。问题：1.该合同的土方工程总报价为多少？（以元为单位，保留小数点后两位）2.除事件三外，乙方针对上述哪些事件可以向厂方（甲方）要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。3.事件三如何进行工期及费用的结算？4.除事件三外每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？5.假设人工费单价为80 元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，不考虑由此产生的其他费用。窝工工日单价按30 元/天，不考虑其他费用。机械增加台班时应按20%计管理费，其他费用不计，闲置时不考虑管理费、利润、规费与税金。除事件三外每项事件合理的费用索赔是多少？6.该工程的实际工期是多少天？工期奖罚款多少元？答案：解析：1.土方合同价29.13×4500131085.00 元2.事件一：索赔不成立。因为租赁的挖土机大修延迟开工属于承包商的自身责任。事件二：索赔成立。因为施工地质条件变化是一个有经验的承包商所无法预见的。事件四：索赔成立。这是因特别的恶劣天气或不可抗力造成的工期延误，业主应承担责任。事件五：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。3.事件三属于设计变更，所以施工单位可提出顺延工期2 天，费用结算25561.58元。理由：（1）工期：900m3 /450m3 =2 天；（2）费用：考虑15%的超出量为：4500×15%=675m3675×29.13+（900-675）×29.13×0.9=25561.58 元4.事件二：可索赔工期5 天（15 日19 日）事件四：可索赔工期3 天（20 日22 日）事件五：可索赔工期1 天）（23 日）共计索赔工期5 + 3 + 1=9 天。5.施工单位可索赔的费用如下：事件二：人工费：1580×（1+30%）=1560 元机械费：800×5+200×5=5000 元事件五：人工费：30×80×（1+30%）=3120 元机械费：800+200=1000 元6.实际工期为20 天（5 月11 日开工，30 日完工），比原合同工期（10 天，5 月11 日开工，20 日完工）延长了10 天，但业主同意顺延工期为9+211 天，所以工期奖励1 天，即资金1000 元。21年二级建造师历年真题解析5卷 第4卷影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括（ ）。A.地下障碍物的影响B.施工现场交通运输条件C.质量管理制度D.施工工艺与工法E.施工通风、安全防护设施答案：B,E解析：背景某施工单位在2022年承接一项水泥厂安装工程项目，该施工项目于2022年2月开工，进行到第8个月时，施工单位对前7个月的工作进行了统计检查，统计数据如案例表2G320220 3所示。工作完成情况统计表 案例表2G320220-3问题(1)根据题中所给出的数据，求出费用偏差、进度偏差、费用绩效指数、进度绩效指数，分析该工程目前的成本和进度状况。(2)项目部可采用哪些方法控制目前的项目成本最有效的方法是什么对材料成本如何控制(3)试述降低施工项目成本的措施。答案：解析：(1)本工程前7个月的已完工程计划成本及第7个月末的已完工程计划成本计算结果如案例表2G320220-31所示。工程项目成本计算结果案例表2G320220-31第7个月末时，已完工程实际成本为2580万元，已完成产值为2516万元，计划完成产值为3450万元。费用偏差=已完产值-实际成本=25162580=-64万元，说明成本超支进度偏差=已完产值-计划产值=25163450=-934万元，说明进度延误费用绩效指数=已完产值实际成本=251625801，表示超支，即实际费用高于预算费用进度绩效指数=已完产值计划产值=251634501，表示进度延误，即实际进度比计划进度拖后(2)项目成本控制方法1)项目成本的控制方法主要有：以目标成本控制成本支出；用工期一成本同步的方法控制成本。2)在施工项目成本控制中，按施工图预算，实行“以收定支”，或者“量人为出”，是最有效的方法之一。3)材料成本可从材料采购和材料消耗两个方面进行控制。材料采购成本的控制，从量和价两个方面控制。尤其项目含材料费的工程，如非标设备的制作安装。材料消耗数量的控制，采用限制领料和有效控制现场施工耗料。(3)为了降低施工项目成本管理，应当从多方面采取措施实施管理，这些措施主要有：组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。 某高等院校要对学生餐厅进行装修改造，该工程的主要施工项目包括，拆除非承重墙体，内墙抹灰，吊顶，墙面涂料,地面砖铺设，更换旧门窗等。某装饰工程公司承接了该项工程的施工，并对抹灰工程质量进行重点监控，为了保证抹灰工程的施工质量，制定了措施，其中包括： 1.抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于10d，罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应小于2d。 2.抹灰前的基层处理要符合要求。 3.抹灰施工应分层进行，当抹灰总厚度大于或等于40mm时，应采取加强措施。 4.有排水要求的部位应做滴水线（槽），滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应外高内低，滴水线、滴水槽的宽度应不小于8mm。问题：1.以上抹灰施工质量保证措施有无不妥的地方，请指出。2.若在冬施条件下，对墙面抹灰工程施工要有何种技术措施？3.抹灰工程中需对哪些材料进行复验，复验项目有哪些？正确答案：1.抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于15d，罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应小于3d。 2.抹灰工程应分层进行，当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。 3.抹灰前基层的处理应符合规范的规定。 4.滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。 5.若在冬施条件下，则抹灰应符合下列规定： A抹灰温度不低于5，室内环境温度不低于5。 B冬施要注意室内通风换气工作，排除室内湿气并设专人负责开闭门窗和测温工作保证抹灰不受冻。 6.一般抹灰和装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格，砂浆的配合比应符合设计要求。 施工进度控制总结内容：合同工期目标及计划工期目标完成情况，( )。A.施工进度控制经验与体会B.施工进度控制中存在的问题及分析C.施工进度计划科学方法的应用情况D.施工进度计划E.施工进度控制的改进意见答案：A,B,C,E解析：2022版教材P255256页 施工进度控制总结应包括的内容有：1.合同工期目标及计划工期目标完成情况；2.施工进度控制经验与体会；3.施工进度控制中存在的问题及分析；4.施工进度计划科学方法的应用情况；5.施工进度控制的改进意见。背景A公司承建一项DN400mm应急热力管线工程，采用钢筋混凝土高支架方式架设，利用波纹管补偿器进行热位移补偿。在进行图纸会审时，A公司技术负责人提出：以前施工过钢筋混凝土中支架架设DN400mm管道的类似工程，其支架配筋与本工程基本相同，故本工程支架的配筋可能偏少，请设计予以考虑。设计人员现场答复：将对支架进行复核，在未回复之前，要求施工单位按图施工。A公司编制了施工组织设计，履行了报批手续后组织钢筋混凝土支架施工班组和管道安装班组进场施工。设计人员对支架图纸复核后，发现配筋确有问题，此时部分支架已施工完成，经与建设单位协商，决定对支架进行加固处理。设计人员口头告知A公司加固处理方法，要求A公司按此方法加固即可。钢筋混凝土支架施工完成后，支架施工班组通知安装班组进行安装。安装班组在进行对口焊接时，发现部分管道与补偿器不同轴，且对口错边量较大。经对支架进行复测，发现存在质量缺陷（与支架加固无关），经处理合格。问题：1.列举图纸会审的组织单位和参加单位，指出会审后形成文件的名称。2.针对支架加固处理，给出正确的变更程序。3.指出补偿器与管道不同轴及错边的危害。4.安装班组应对支架的哪些项目进行复测？答案：解析：1.图纸会审的组织单位是建设单位，参加单位有建设单位、设计单位、施工单位、监理单位。会审后形成文件的名称是图纸会审记录。2.正确的变更程序是：设计单位出具支架加固处理的变更图纸，发出设计变更通知单，建设单位同意后签发监理工程师，监理工程师签发变更指令，施工单位按照指令修改施工组织设计，并进行施工。3.补偿器与管道不同轴及错边的危害有：(1)管道产生附加应力，轻则使补偿器减弱补偿功能，寿命减短，重则使管道爆裂；(2)管道不密封，出现介质泄漏；(3)热力管道长期冲击使焊缝开裂。4.安装班组应对支架进行复测的项目有：(1)支架高程；(2)支架中心点平面位置；(3)两个固定支架间的其他支架中心线。本案例第1问主要考查图纸会审及图纸会审记录文件。图纸会审是指工程各参建单位（建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家）在收到设计院施工图设计文件后，对图纸进行全面细致的熟悉，审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录（也可请监理单位代为组织）。图纸会审记录是对已正式签署的设计文件进行交底、审查和会审。施工单位负责将设计交底内容按专业汇总、整理，形成图纸会审记录。由建设、设计、监理、施工单位的项目相关负责人签认并加盖各参加单位的公章，形成正式图纸会审记录。图纸会审记录属于正式设计文件，不得擅自在会审记录上涂改或变更其内容。本案例第2问主要考查设计变更的程序。设计变更无论是由哪方提出，均应由监理部门会同建设单位、设计单位、施工单位协商，经过确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并由监理工程师办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。设计单位出具变更图纸，发出设计变更通知单，监理工程师签发变更指令，施工单位按照指令修改施工组织设计，并重新办理施工组织设计的变更审批手续。如有重大变更，需原设计审核部门审定后方可实施。本案例第3问主要考查补偿器与管道不同轴及错边的危害。补偿器一般是用在供热管网中的。供热管网的介质温度较高，供热管道本身长度又长，故管道产生的温度变形量就比较大，其热膨胀应力也很大。为了释放温度变形，消除温度应力，确保管网运行安全，必须按设计要求设置一定数量的补偿器。当补偿器与管道不同轴或错边时，会使得管道因热胀冷缩的过程而产生“附加应力”，该“附加应力”的出现，轻则使得补偿器减弱补偿功能，导致补偿器提早损坏：重则因补偿器丧失或部分丧失补偿功能，而导致管道爆裂等重大事故。本案例第4问主要考查管道支、吊架安装质量应符合的规定。(1)支、吊架安装位置应正确，埋设应牢固，滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现行；(2)活动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求；(3)管道支、吊架安装的允许偏差及检验方法应符合下表。注：为主控项目，其余为一般项目。某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（ ）。A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书经双方当事人签收即发生法律效力D.调解书与判决书的效力不同答案：C解析：2022版教材P340页法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。所以答案C正确，答案D错误。民事诉讼法规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。所以答案A错误。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。所以答案B错误。施工质量影响因素主要有“4M1E”，其中“4M”是指()。A、 人B、 机械C、 方法D、 环境E、 材料答案：A,B,C,E解析：施工质量的影响因素主要有“人(Man)、材料(Material)、机械(Ma-chine)、方法(Method)及环境(Environment)”等五大方面，即4MIE。可见，正确选项是ABCE。如果一个进度计划系统由总进度计划,项目子系统进度计划,项目子系统的单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由()的计划组成的计划系统。A.不同功能B.不同项目参与方C.不同深度D.不同周期答案：C解析：2022新版教材P129页 由不同深度的计划构成的进度计划系统包括:总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统的单项工程进度计划。当设计对砖基础墙防潮层无具体要求时，防潮层宜采用加适量防水剂的1：2水泥砂浆铺设，其厚度宜为( )。A.10mmB.20mmC.30mmD.40mm答案：B解析：2022版教材P55（8）当设计对砖基础防潮层无具体要求时，防潮层宜采用加适量防水剂的1：2水泥砂浆铺设，其厚度为20mm。21年二级建造师历年真题解析5卷 第5卷下列属于水泥见证取样复试主要检测项目的是（）。A.强度B.安定性C.凝结时间D.比表面积E.和易性答案：A,B,C解析：2022版教材P194普通水泥见证取样后送检复试项目有安定性、强度和凝结时间及其他必要指标进行检验 某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用等分开编制，这种编制方法属于（ ）A按施工成本组成编制施工成本计划B按项目组成编制施工成本计划C按工程进度编制施工成本计划D上述AB两种方法的综合运用正确答案：D城市桥梁混凝土施工， 浇筑混凝土前， 应检查模板、 支架的（ ）， 检查钢筋及预埋件的位置、 规格，并做好记录A.承载力 B.耐磨性C.弹性 D.稳定性E.刚度答案：A,D,E解析：城市桥梁混凝土施工，浇筑混凝土前，应检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性，检查钢筋及预埋件的位置、规格，并做好记录，符合设计要求后方可浇筑。在原混凝土面上浇筑新混凝土时，相接面应凿毛，并清洗干净，表面湿润但不得有积水合理选择和使用施工机械设备，是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻()。 A.“人机分离”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 B.“人机分离”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度 C.“人机固定”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度 D.“人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度答案：D解析： 2022新版教材P166页 应贯彻：持证上岗和人机固定原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度。 依照安全生产法第20条规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）。A安全生产知识B安全技术C生产经营能力D安全经验E管理能力正确答案：AE甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（ ）。A.侵权B.无因管理C.合同行为D.不当得利E.法律行为答案：A,D解析：本题考查的是债发生的根据。第一天被甲拾得据为己有的一件颠簸掉落货物属于不当得利，第二天故意在门前洒落许多砖石，又拾得两袋车上颠落的货包属于侵权。下列( )不是沥青混凝土路面纵向接缝的防治措施。A.预热已压实部分路面，以加强新旧混合料的粘结B.采用两台或两台以上摊铺机梯队作业C.尽量采用热接缝施工D.将已摊铺混合料留1020cm暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，待后摊铺部分完成后一起碾压答案：A解析：2022版教材P100页沥青混凝土路面纵向接缝预防措施：(1)尽量采用热接茬施工，采用两台或两台以上摊铺机梯队作业。当半幅路施工或因特殊原因而产生纵向冷接茬时，宜加设挡板或加设切刀切齐，也可在混合料尚未冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式。铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青。(2)将已摊铺混合料留1020cm暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，待后摊铺部分完成后一起碾压。纵缝如为热接缝时，应以1/2轮宽进行跨缝碾压；纵缝如为冷接缝时，应先在已压实路上行走，只压新铺层的1015cm，随后将压实轮每次再向新铺面移动1015cm。(3)碾压完成后，用3m直尺检查，用钢轮压路机处理棱角。下列属于水泥混凝土面层铺筑的技术方法有( )。A.预制混凝土块铺砌B.滑模机械铺筑C.三辊轴机组铺筑D.小型机具铺筑E.碾压混凝土答案：B,C,D,E解析：2022版教材P84页 水泥混凝土面层铺筑的技术方法有小型机具铺筑、滑模机械铺筑、三辊轴机组铺筑和碾压混凝土等方法。#混凝土浇筑结束后，还需进一步取样检查，对在质检过程中发现的混凝土质量问题应及时进行处理。对极细微裂缝可用( )处理。A.水泥灌浆B.化学灌浆C.水泥砂浆D.环氧砂浆答案：B解析：2022版教材P303页 混凝土内部及表面裂缝，应根据裂缝大小、不同灌浆材料的可灌性，选择不同的灌浆材料进行灌浆。对坝内裂缝、空洞可采用水泥灌浆；对细微裂缝可用化学灌浆；对于表面裂缝可用水泥砂浆或环氧砂浆涂抹处理。