21年监理工程师考试真题及答案7章.docx

21年监理工程师考试真题及答案7章21年监理工程师考试真题及答案7章 第1章某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务。在施工过程中，发生如下事件：事件1：专业监理工程师检查钢筋电焊接头时，发现存在质量问题（见表1），随即向施工单位签发了监理通知单要求整改。施工单位提出，是否整改应视常规批量抽检结果而定。在专业监理工程师见证下，施工单位选择有质量问题的钢筋电焊接头作为送检样品。经施工单位技术负责人负责封样后，由专业监理工程师送往预先确定的试验室，经检测，结果合格。于是，总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊接头整改。事件2：专业监理工程师在检查混凝土试块强度报告时；发现下部结构有一个检验批内的混凝土试块强度不合格，经法定检测单位对相应部位实体进行测定，强度未达到设计要求。经设计单位验算，实体强度不能满足结构安全的要求。事件3：对于事件2，相关单位提出了加固处理方案得到参建各方的确认。施工单位为赶工期，采用了未经项目监理机构审批的下部结构加固、上部结构同时施工的方案进行施工。总监理工程师发现后及时签发了工程暂停令，施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工，造成上部结构倒塌，导致现场施工人员1死2伤的安全事故。 、根据表1，采用排列图法列表计算质量问题的累计频率，并分别指出哪些是主要质量问题、次要质量问题和一般质量问题。 、指出事件1中施工单位的提法及施工单位与项目监理机构做法的不妥之处，写出正确做法或说明理由。 、按建设工程监理规范的规定，写出项目监理机构对事件2的处理程序。 、按建设工程安全生产管理条例的规定，分析事件3中监理单位、施工单位的法律责任。答案：解析：1.采用排列图法列表（见下表）计算质量问题的累计频率：质量问题项目数量频率统计表主要质量问题是咬边和夹渣。次要质量问题是气孔。一般质量问题是焊瘤和裂纹。2.（1）不妥之处：施工单位提出，是否整改应视常规批量抽检结果而定。正确做法：施工单位应该进行整改。（2）不妥之处：送检样品经施工单位技术负责人负责封样。正确做法：送检样品由负责见证取样的专业监理工程师负责封样。（3）不妥之处：施工单位选择有质量问题的电焊接头作为送检样品不妥。正确做法：应随机抽样。（4）不妥之处：送检样品由专业监理工程师送往预先确定的试验室。正确做法：送检样品由施工单位送往预先确定的试验室。（5）不妥之处：总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊接头整改。正确做法：总监理工程师应要求施工单位对出现质量问题的电焊接头整改。3.按建设工程监理规范的规定，项目监理机构对事件2的处理程序：监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定求后，总监理工程师应及时签署工程复工令。4. 按建设工程安全生产管理条例的规定，事件3中监理单位不承担法律责任。施工单位的法律责任是：作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要负责人、项目负责人违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处理；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。某工程网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天，该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天，第19天和第20天，则工作E的总时差是()天。A.1B.2C.3D.6答案：B解析：2022教材P46-55本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作E的最早开始时间ESE=max16，19，20)=20天，工作E的总时差TFE=28-6-20=2天。某双代号网络计划如下图（图中粗实线为关键工作），若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于 总时差且不为零的工作有（ ）。A.1-2B.3-5C.2-7D.4-5E.6-8答案：D,E解析：这道题用闭合线路可以快速准确的确定答案。符号条件只有：工作4-5，工作6-8，工作7-8。工 作1-2，很明显是没有自由时差的，而其总时差=本工作的自由时差+紧后各线路波形线和的最小值。工程建设其他费用划分的第一类是（）。A.土地使用费B.与项目建设有关的费用C.与未来企业生产经营有关的费用D.设备及工器具购置费答案：A解析：考点: “建设工程项目投资的概念”。工程建设其他费用，是指未纳入设备及工器具购置费和建筑安装工程费的费用。根据设计文件要求和国家有关规定应由项目投资支付的、为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。工程建设其他费用可分为三类：第一类是土地使月费包括土地征用厦迁移补偿费和土地使用权出让金，第二类是与项目建设有关的费用，包括建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、建设工程监理费等；第二类是与未来企业生产经营有关的费用，包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费等。因此本题的正确答案为A。建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示答案：D解析：1、发包人代表（1）发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14 天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。（3）发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。（4）发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。（5）发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。（6）被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。（7）紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示。（8）发包人代表应在临时书面指示发出后24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。（9）更换发包人代表第一，发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。第二，发包人收到通知后7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应该在下列（ ）处危险部位设置明显的安全警示标志。A.施工现场入口处B.十字路口C.脚手架D.分叉路口E.电梯井口答案：A,C,E解析：根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的( )。A.工程延期估计值B.延期意向通知C.阶段性详情报告D.临时延期申请书答案：C解析：2022教材P133-135当延期事件具有持续性，承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告。 监理单位在施工阶段应收集的信息是（ ）。A.设备安全试运行及测试信息B.工程地质、水文地质勘察报告C.工程所在地工程建设标准及招投标相关规定D.施工图设计审批文件 答案：A解析：BCD选项，属于建设工程施工招标阶段需要收集的信息。设备安装试运行及测试信息，属于施工阶段需要收集的信息，故本题答案为A选项。下列选项中，属于工程监理企业经营活动准则的有( )、诚信。A.守法B.敬业C.公平D.科学E.公正答案：A,C,D解析：2022版教材P59-61工程监理企业从事工程监理活动，应当遵循"守法、诚信、公平、科学"的准则。21年监理工程师考试真题及答案7章 第2章对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书答案：D解析：对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。建设工程监理规范规定，监理员应当履行的职责有（）。A.负责专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证B.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况C.检查工序施工结果D.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收E.发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告答案：B,C,E解析：考点:“建设工程监理规范一一监理人员职责”。建设工程监理规范第324条规定，监理员应履行下列职责：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；进行见证取样；复核工程计量有关数据；检查工序施工结果；发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。所以，选项B、C、E符合题意。选项A、D均属于专业监理工程师的职责。因此，本题的正确答案为BCE。某分部工程中各项工作间逻辑关系见下表，相应的双代号网络计划如下图所示，图中错误有（）。A.多个终点节点B.多个起点节点C.工作代号重复D.不符合给定逻辑关系E.节点编号有误答案：B,D,E解析：本题考查的是双代号网络计划图的绘制。1、2均为起点节点。G的紧后仅有J，不符合给定逻辑关系。节点6、5指向，节点编号错误。 执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按 ( )执行。A原价格B新价格C市场价格D原价和新价的平均价格正确答案：B某实施监理的工程项目，建设单位通过招标选择了工程施工单位和工程监理单位，并分别签订了工程施工合同和委托监理合同。该工程项目在实施过程中，形成了许多建设工程文件和档案。以下是该工程项目实施过程中形成的部分工程文件和档案：(1)建设项目列入年度计划的申报文件。(2)分包单位资质报审表。(3)原材料、成品、半成品、构(配)件设备出厂质量合格证及试验报告。(4)项目建议书审批意见及前期工作通知书。(5)施工组织设计(方案)报审表。(6)单位工程质量评定表及报验单。(7)建设单位工程项目管理部、工程项目监理部、工程施工项目经理部及各自负责人名单。(8)工程款支付申请表。按照建设工程档案编制质量与组卷方法，工程项目参与各方对该工程项目实施过程中形成的文件资料进行了收集、组卷、验收和移交。1建设工程文件档案资料所具有的特点是什么?2工程参建单位填写的建设工程档案应以什么为依据?3地方城建档案管理部门的职责有哪些?4以上哪些工程文件和档案应分别属于工程准备阶段文件、监理文件和施工文件?5请归纳工程准备阶段的文件有哪几类?答案：解析：问题1 建设工程文件档案资料的特点：分散性和复杂性、继承性和时效性、全面性和真实性、随机性、多专业性和综合性。问题2工程参建单位填写的建设工程档案应以施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收统一标准等为依据。问题3地方城建档案管理部门的职责：(1)负责接收和保管所辖范围应当永久和长期保存的工程档案和有关资料。(2)负责对城建档案工作进行业务指导，监督和检查有关城建档案法规的实施。(3)列入向本部门报送工程档案范围的工程项目，其竣工验收应由本部门参加并负责对移交的工程档案进行验收。问题4(1)工程准备阶段的文件：建设项目列入年度计划的申报文件；项目建议书审批意见及前期工作通知书；建设工程项目管理部、工程项目监理部、工程施工项目经理部及各自负责人名单。(2)监理文件：分包单位资质报审表；施工组织设计(方案)报审表；工程款支付申请表。(3)施工文件：原材料、成品、半成品、构(配)件设备出厂质量合格证及试验报告；单位工程质量评定表及报验单。问题5工程准备阶段的文件可归纳为：立项文件；建设用地、征地、拆迁文件；开工审批文件。以下（ ）属于AIA合同的管理模式。A.传统模式B.生产设备和设计施工合同条件模式C.CM模式D.设计建造模式E.集成化管理模式答案：A,C,D,E解析：AIA系列合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，该合同条件下确定了传统模式、CM模式、设计建造模式和集成化管理模式等不同类型的工程管理模式。对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解答应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要答案：A,E解析：2022版教材P47本题考查的是招标程序。选项B，必须书面；选项C给每一位投标人，不仅仅限于提出问题的人；选项D，解答不必说明问题的来源。在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时问超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度计划的方法是()。A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差B.缩短该线路上该工作后续工作的持续时间C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差答案：B解析：考点:进度计划的调整方法。在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的。我国建设工程施工合同(示范文本)GF20220201规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：A解析：考点:工程建设涉及的主要险种。采用建设工程施工合同(示范文本)GF20220201应当由发包人投保建筑工程一切险。21年监理工程师考试真题及答案7章 第3章箱形梁段的移运、搭设临时支架、安装顺序、浇筑梁段接头混凝土等施工细节，施工单位应至少在安装施工前（）d报监理工程师批准。A.26 B.27 C.28 D.29答案：C解析：本题考查的是桥梁工程上部构造施工质量监理。箱形梁段的移运、搭设临时支架、安装顺序、浇筑梁段接头混凝土等施工细节，施工单位应至少在安装施工前28d报监理工程师批准。(2022年真题)编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用标准施工招标资格预 审文件和标准施工招标文件中的（ ）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告答案：B解析：一、工程施工招标方式 施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。为了保障建筑市场的公开公平竞争，通常应采用公开招标。 对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占 项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。 （一）公开招标 招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申 请投标。公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可 靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长，费用高。 （二）邀请招标 招标人向预先选择的若干具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函，邀请他们参加投标竞争。邀 请对象的数目以57家为宜，但不应少于3家。 邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投标人以往的业 绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力 最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（通 常称为资格后审）。 邀请招标的缺点是，由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标 人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。委托监理合同法律关系的客体是()A、监理工程B、监理服务C、监理规划D、监理投标方案答案：B解析：合同法律关系的客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为和智力成果。物。是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料。如建筑材料、建筑设备、建筑物等。行为。指人的有意识的活动。在合同法律关系中，多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。智力成果。是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密等。建设工程实施阶段所签订的其他合同，如勘察设计合同、施工承包合同、物资采购合同、加工承揽合同的标的物是产生新的物质成果或信息成果，而监理合同的标的是服务。公路通信设施提供服务业务主要分为（）。 A.语音B.数据C.视频图像D.多媒体E.数据资料答案：A,B,C,D解析：本题考查的是公路通信工程质量监理。公路通信设施提供服务业务主要分为语音、数据、视频图像和多媒体建设项目组织流水施工时，划分施工段的主要目的有()。A.可增加更多的专业队B.决定单位时间的资源供应量C.有利于各专业队在各施工段组织流水施工D.有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工E.充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期答案：C,E解析：2022教材P22-26本题考查的是流水施工参数。划分施工段的目的是为了组织流水施工，是为组织流水施工提供足够的空间，专业队在一个施工段上完成任务后，遵循施工顺序到另一个施工段作业，产生连续流动的效果，从而充分利用工作面，避免窝工，尽可能缩短工期。招标公告或投标邀请书应当载明的内容有（）。A.招标人名称B.招标人地址C.招标项目的基本要求D.获取招标文件的办法E.投标人名称答案：A,B,C,D解析：考核工程勘察设计招标方式。招标公告或投标邀请书应当载明招标人名称和地址、招标项目的基本要求、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法等事项。选项E是投标文件中应载明的内容。参见教材P26。在建立项目监理机构的工作步骤中，最后需要完成的工作是()。A.制定工作流程和信息流程B.制定岗位职责和考核标准C.确定组织结构和组织形式D.安排监理人员和辅助人员答案：A解析：项目监理机构设立的步骤确定项目监理机构目标建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，项目监理机构的建立应根据建设工程监理合同中确定的目标，制定总目标并明确划分项目监理机构的分解目标。确定监理工作内容根据监理目标和建设工程监理合同中规定的监理任务，明确列出监理工作内容，并进行分类归并及组合。设计项目监理机构组织结构选择组织结构形式。组织结构形式选择的基本原则：有利于工程合同管理，有利于监理目标控制，有利于决策指挥，有利于信息沟通。确定管理层次与管理跨度。管理层次是指组织的最高管理者到最基层实际工作人员之间等级层次的数量。管理层次可分为3个层次，即决策层、中间控制层(协调层和执行层)和操作层。组织的最高管理者到最基层实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增。管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越大，管理难度也越大。项目监理机构中管理跨度的确定应考虑监理人员的素质、管理活动的复杂性和相似性、监理业务的标准化程度、各规章制度的建立健全情况、建设工程的集中或分散情况等。设置项目监理机构部门。制定岗位职责及考核标准。选派监理人员。制定工作流程和信息流程根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002022），分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费C.人工费、材料费、施工机具使用费、规费、利润、税金D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费答案：A解析：2022版教材P19-23综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润以及一定范围的风险费用。项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患且情况严重时，应该做的工作有（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.及时报告建设单位D.及时向有关主管部门报送监理报告E.要求施工单位整改答案：B,C解析：考点:安全生产管理。项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。21年监理工程师考试真题及答案7章 第4章关于项目监理机构巡视的说法，正确的有()。A.总监理工程师应根据施工组织设计对监理人员进行巡视交底B.总监理工程师进行巡视交底时应明确巡视检查要点、巡视频率C.总监理工程师进行巡视交底时应对采用巡视检查记录表提出明确要求D.总监理工程师应检查监理人员的巡视工作成果E.监理人员的巡视检查应主要关注施工质量和安全生产答案：B,C,D,E解析：考点:巡视。选项A错误，总监理工程师应根据经审核批准的监理规划和监理实施细则对现场监理人员进行交底。总监理工程师应根据经审核批准的监理规划和监理实施细则对现场监理人员进行交底，明确巡视检查要点、巡视频率和采取措施及采用的巡视检查记录表；合理安排监理人员进行巡视检查工作；督促监理人员按照监理规划及监理实施细则的要求开展现场巡视检查工作；总监理工程师应检查监理人员巡视的工作成果，与监理人员就当日巡视检查工作进行沟通，对发现的问题及时采取相应处理措施。监理人员在巡视检查时，应主要关注施工质量、安全生产两个方面情况。关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。 A.发包人只能发包给法人B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，处合同约定的勘察费1倍以上3倍以下的罚款D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款E.使用不可替代专有技术的工程勘察任务可直接发包答案：A,B,E解析：二、建设工程勘察合同当事人及内容 （一）建设工程勘察合同当事人 1、建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人。 2、发包人通常可能是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位。 3、勘察人必须具备以下条件：以下（）的质量管理理论和实践的发展，促使世界各发达国家和企业纷纷制定新的国家标准和企业标准，以适应全面质量管理的需要。A.质量检验B.预防缺陷C.统计质量管理D.抽查质量管理E.全面质量管理答案：A,C,E解析： 本题考查的是工程质量监理概述。质量检验、统计质量管理和全面质量管理三个阶段的质量管理理论和实践的发展，促使世界各发达国家和企业纷纷制定新的国家标准和企业标准，以适应全面质量管理的需要。根据建筑工程施工质量验收统一标准GB503002022，下列属于分部工程的有（ ）。A.地基与基础工程B.主体结构工程C.建筑装饰装修工程D.钢筋工程E.装配式结构工程答案：A,B,C解析：本题考核的是分部工程的划分。对于建筑工程，分部工程应按专业性质、工程部位确定。建筑工程划分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯十个分部工程。(2022年真题)采用工程总承包模式的优点是（ ）。A.建设单位选择承包单位的范围大B.工程招标发包工作难度小C.总承包单位承担的风险小D.发包人组织协调工作量小答案：D解析：本题考查的是建设工程监理委托方式。在建设工程施工阶段，为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应做好的工作有()。A.选择合适的时机下达工程开工令B.及时提供施工场地C.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责D.及时支付工程进度款E.妥善处理工程延期事件答案：A,C,E解析：考点:工程延期的控制。发生工程延期事件，不仅影响工程的进展，而且会给业主带来损失。因此，监理工程师应做好以下工作，以减少或避免工程延期事件的发生：(1)选择合适的时机下达工程开工令；(2)提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责；(3)妥善处理工程延期事件。 当采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按（）确定的。A.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价D.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价 答案：B解析：估算工程量单价合同通常是由发包方提出工程量清单，列出分部分项工程量，由承包方以此为基础填报相应单价，累计计算后得出合同价格。但最后的结算价应按照实际完成的工程量来计算，即按合同中分部分项工程单价和实际工程量，计算得出工程结算和支付的工程总价格。某混凝土重力坝工程采用公开招标方式进行施工招标，有A、B、C、D、E 五家投标人参加投标。采用资格后审，五家投标人初步审查均通过，进人详细评审阶段。详细评审采用两阶段评标法评标，招标文件规定采用经评审的合理低价法进行评标，具体的评标标准如下：1.第一阶段评技术标技术标共计100 分，其中施工方案60 分，总工期10 分，工程质量10 分，项目班子10 分，企业信誉10 分。技术标各项内容的得分，为七名评委评分中去除一个最高分和一个最低分后的算术平均数。技术标合计得分不满75 分者，不再进人商务标的评审。施工方案评分的汇总表、各投标人总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表见下表。施工方案评分汇总表总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表2.第二阶段评商务标商务标不计分。根据计算的合理低价，将低于合理低价的报价视为低于成本竞价，不进行排序，将高于合理低价的报价，按照报价由低到高进行排序，评标委员会推荐排名前3 名的投标人作为中标候选人，供招标人确认中标人。合理低价的计算方法：(1)技术标得分最高的报价占30%权重。(2)技术标得分次高的报价占20%权重。(3)剩余的投标报价的算术平均值占50%权重。(4)合理低价等于上述三类投标报价加权求和后，再下浮5%。各投标人报价汇总表单位：万元1.根据事件所述招标文件的评标标准和方法，计算各投标人技术标的得分。2.确定二名中标候选人，并排出顺序。答案：解析：问题1:(1)计算各投标人施工方案的得分，见下表。施工方案得分计算表(2)计算各投标人技术标的得分，见下表。技术标得分计算表问题2:由于所有投标人的技术标均超过75 分，故均可进人商务标评审。计算合理低价：(1)技术标得分最高的报价占30%权重：投标人A 的技术标得分最高，其报价为12548 万元，这部分权重值为12548×30%=3764.4(万元）。(2)技术标得分次高的报价占20%权重：投标人B 的技术标得分次高，其报价为13546 万元，这部分权重值为13546×20%=2709.2(万元)。（3）剩余的投标报价的算数平均值占50%权重：投标人C、D、E 的报价算数平均值为（11548+12486+13001)÷3×50%=6172.5(万元）。（4）加权求和再下浮5%后的合理低价为(3764.4+2709.2+6172.5) ×(1-5%)=12022.8(万元）。（5）由于投标人C 的报价11548 万元低于合理低价12022.8 万元，视为低于成本竞价，不进人排序。（6）高于合理低价的投标人的报价由低到高排序为：D(12486 万元）、A(12548 万元）、E(13001万元）、B(13546 万元）。（7）确定的三名中标候选人及顺序依次是D、A、E。下列选项中，关于总监理工程师的说法错误的是()。A.总监理工程师应由注册监理工程师担任B.一名注册监理工程师最多同时担任三项建设工程监理合同的总监理工程师C.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师D.需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意答案：B解析：考点:建设工程监理规范GBT 503192022的主要内容。总监理工程师应由注册监理工程师担任。一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项。#21年监理工程师考试真题及答案7章 第5章(2022年真题)卓越绩效标准作为质量管理奖的评审，强调(）。A.关键顾客的偏好B.“大质量”观C.标准化D.过程创新答案：B解析：卓越绩效模式的基本特征可以归纳为：1. 强调大质量观；2. 强调以顾客为中心和重视组织文化；3.强调系统思考和系统整合；4. 强调可持续发展和社会责任；5. 强调质量对组织绩效的增值和贡献。当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( ) 为准。A.现场考察时招标人口头解释 B.书面回函解答C.招标文件规定 D.仲裁机构决定答案：B解析：下列监理工程师权利和义务中，属于监理工程师义务的是（）。A.使用注册监理工程师的称谓B.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字.加盖执业印章C.保管和使用本人的注册证书和执业印章D.依据本人能力从事相应的执业活动答案：B解析：本题考查重点是“监理工程师义务”。监理工程师应当履行下列义务：遵守法律、法规和有关管理规定；履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；接受继续教育，努力提高执业水准；在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；协助注册管理机构完成相关工作。根据第点可知，选项B符合题意。选项A、C、D均属于监理工程师应享有的权利。因此，本题的正确答案为B。实现建设工程价值和使用价值的主要阶段是()A、设计阶段B、招标阶段C、施工阶段D、验收阶段答案：C解析：施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段。下列关于保证方式的说法中，正确的有()。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行答案：A,C,E解析：考点:担保方式。选项B，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项D，一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证，连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人( )。A.组织工程建设B.策划工程项目C.负责生产经营D.承担投资风险答案：D解析：2022版教材P6-7项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险，项目法人要对工程项目的建设及建成后的生产经营实行一条龙管理和全面负责。工程实施过程中发生如下事件：事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令，当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请： 基坑围护工程损失33万元；工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元； 受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工和机械费用7.8万元。事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔事件由原定的3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。问题：3、逐项指出事件2发生的费用是否应给予补偿并说明理由。项目监理机构应批准的费用补偿总额是多少万元？5、事件4中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿申请？说明理由。答案：解析：3、事件2中，项目监理机构应批准的费用补偿及总额如下：（1） 基坑围护工程损失33万元，应给予费用补偿；理由：由于未探明的古墓原因，地方文物保护部门进驻施工现场开展考古工作而导致基坑维护工程损失，非施工单位原因造成的损失，费用应由建设单位承担；工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元，应给予费用补偿；理由：由于未探明古墓的原因而导致施工机械闲置，非施工单位原因造成的损失，费用应由建设单位承担；受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工和机械费用7.8万元，不应给予费用补偿；理由：由于受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作，非建设单位原因造成的支出; 相关的人工与机械费用应由文物保护部门承担。（2）费用补偿总额33 + 5.7 = 38.7万元。5、项目监理机构不应批准施工单位的吊车台班窝工费用补偿申请；理由：施工单位要考虑工程材料的堆放、保管使用，当工程材料堆放占用施工场地时，机械窝工损失是由施工单位原因造成的；因此，监理机构不应批准施工单位的费用补偿申请。下列费用中，应列入其他项目清单的是（ ）。A、专业工程暂估价B、安全文明施工费C、二次搬运费D、夜间施工增加费答案：A解析：（三）其他项目清单编制（1）暂列金额（2）暂估价暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价。（3）计日工（4）总承包服务费关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（）。A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行B.认证是书面保证，认可是正式承认C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力答案：A解析：本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。选项A关于认证与认可的说法反了。认可是能力的认可，认证需要通过一系列的程序。21年监理工程师考试真题及答案7章 第6章 因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的小时未及时作出任何答复，此时承包人应（ ）。继续后续工作的施工向发包人发出请求复工的通知向工程师再次发出请求复工的通知向发包人发出解除合同的通知正确答案：A某高速公路收费站机电项目，在项目实施过程中发生以下事件：事件1：在机电施工准备阶段，前一天下大雨，第二天监理、承包人组织对全路段房建、管线缺陷进行考察，在考察了4个收费站后监理工程师赶到现场，承包人用数字万用表对各处机房联合接地母线端子进行了测量，发现接地电阻有两处大于1，其余均不大于1。监理工程师审核后要求机电承包人对不符合要求的两处进行改造，费用由机电承包人承担。其余房建提供的联合接地母线端子都符合要求。同时机电承包人申请了一笔通信管道试通试压费用，监理工程师审核后批准了这一笔费用。