监理工程师历年真题解析6辑.docx

监理工程师历年真题解析6辑监理工程师历年真题解析6辑 第1辑某工程分A、B两个监理标段同时进行招标，建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中，发生如下事件：事件1：在监理招标时，建设单位提出：（1）投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩；（2）应组织外地投标人考察施工现场；（3）投标有效期自投标人送达投标文件之日起算；（4）委托监理单位有偿负责外部协调工作。事件2：拟投标的某监理单位在进行投标决策时，组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析，确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表2022-2-1。评价指标、权重及竞争力分值 表2022-2-1问题：1逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当，并对不妥之处说明理由。2事件2中，根据表2-1，分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分，并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。答案：解析：1事件1中：（1）不妥；理由：不得以特定行政区域的监理业绩限制潜在投标人。（2）不妥；理由：没有组织所有投标人考察施工现场。（3）不妥；理由：投标有效期应自投标截止之日起算。（4）妥当。2主要考核考生对监理单位投标决策方法的掌握程度。类似于评标的综合评估法事件2中：（1）相对于A标段的加权得分；25、17、20、9、10、8；综合评价得分：89（2）相对于B标段的加权得分；20、20、16、15、7、6；综合评价得分：84（3）应优先投标A标段。对建设工程实施监理时，负责检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件的人员是()A、专业监理工程师B、材料试验员C、质量监理员D、材料监理员答案：A解析：专业监理工程师应履行以下职责：负责编制本专业的监理实施细则；负责本专业监理工作的具体实施；组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。下列属于招标文件内容组成的有（）。A.投标邀请函B.投标人须知C.评标办法D.施工单位资质E.设计资料答案：A,B,C,E解析：2022版教材P66本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。招标文件一般应由以下内容组成：投标邀请函；投标人须知；评标办法；拟签订监理合同主要条款及格式，以及履约担保格式等；投标报价；设计资料；技术标准和要求；投标文件格式；要求投标人提交的其他材料。委托人应在收到中期支付或费用结算申请后的( )天内，将应付款项支付给监理人。A.7B.14C.28D.30答案：C解析：2022版教材P84-87委托人应在收到中期支付或费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给监理人。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付或费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（）。A、中标人在签订合同时向招标人提出附加条件 B、承包人在施工过程中毁约 C、发生不可抗力导致合同无法履行 D、承包人破产、倒闭使合同不能履行 E、因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间答案：B,D解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：（1）施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；（2）承包人破产，倒闭。参见教材P14。(2022年真题)根据标准施工合同，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A会同监理人在交货地点B会同发包人代表、监理人在交货地点C会同监理人在施工现场D会同发包人代表、监理人在施工现场答案：A解析：（四）对发包人提供的材料和工程设备管理发包人在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。材料在验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。材料有质量或延期交付问题，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。某工程单代号搭接网络计划如图3-13所示，其中B和D工作的最早开始时间是()。 A.4和4B.6和7C.2和0D.2和2答案：C解析：2022教材P79-83B最早开始时间是第2天末，D最早开始时间是第0天。监理工程师历年真题解析6辑 第2辑在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同答案：B解析：知识点:英国NEC合同文本。目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。2022版教材P163。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（）。A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认E.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担答案：A,B,D解析：考核施工质量管理。监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。参见教材P103。建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有()A、工地内第三者对工程造成的损害B、与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C、与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D、工地外第三者对工程造成的损害E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害答案：B,C解析：建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。#根据建设工程监理规范GBT 503192022，需要由建设单位代表签字并加盖建设单位公章的报审表有()。A.分包单位资格报审表B.工程复工报审表C.费用索赔报审表D.工程最终延期报审表E.单位工程竣工验收报审表答案：B,C,D解析：2022教材P154-158下列表式需要建设单位审批同意:(1) B. 0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案) ;(2) B.0.2 工程开工报审表;(3) B.0. 3 工程复工报审表;(4) B. 0.11 工程款支付报审表;(5) B. 0.13 费用索赔报审表;(6) B. 0.14 工程临时或最终延期报审表。美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括（）。A.传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式E.Partnering管理模式答案：A,B,C,D解析：考点:美国AIA合同文本。美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括传统模式、CM模式、设计一建造模式和集成化管理模式。下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（）。A.工程的所在位置B.项目的复杂程度C.工程的设计工作深度D.工程期望的收益值E.工程进度要求的紧迫程度答案：B,C,E解析：本题考查的是合同价格分类。影响合同价格方式选择的因素有：项目的复杂程度；工程设计工作的深度；工程施工的难易程度；工程进度要求的紧迫程度。项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。A.基础地基的情况B.专项方案的情况C.要求发回修改的情况D.隐蔽工程的情况答案：C解析：考核施工组织设计审查。项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是要求发回修改的情况及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。参见教材P110。监理工程师历年真题解析6辑 第3辑质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为（ ）。A.简单随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.多阶段抽样答案：B解析：抽样检验方法将总体分割成互不重叠的子总体(层),或整批产品分成若干层(根据某种质量特性)。参见教材 P65。某实施监理的工程项目分为A、B两个单项工程，经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B两个单项工程合同条款中有如下规定： (1)A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定： 乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。 甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料供乙方参考使用。 乙方不能将工程转包但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。 (2)B工程合同额为9000万元，总工期为30个月工程分两期进行验收第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中出现了下列问题： 工程开工后，从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由，拒绝支付。为此承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工并要求业主承担违约责任。 工程进行到第10个月时国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工该项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。 复工后在工程后期工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。 1A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当 合同条款中有哪些不妥之处 2B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理 3合同价款调整的程序包括哪些内容 4合同争议常见的解决方法有哪些答案：解析：1A单项工程采用总价合同形式不恰当，因为A工程施工图设计尚未完成，项目工程量难以确定，双方风险较大。 合同条款中的不要之处是： 第条中乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)施工不妥。应改为按总监理工程师批准的施工组织设计(施工方案)施工。 第条中供“乙方参考使用”说法不妥。应改正为保证资料(数据)真实、准确，作为乙方现场施工的依据。 第条不妥，不允许分包单位将工程再次分包。 2对问题的处理：业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款，应承担金钱债务及违约责任，承包商提出要求付款并计利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第l5天(即l4天后)起计算，而不应是承包商所提出的第11天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。 对问题的处理：由于国家指令性计划有重大修改或政策上的原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于当事人签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的社会突发事件，属于不可抗力，这不是业主违约和单方面申止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。 对问题的处理：承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法，承包商可以不承担工期拖延的责任，业主应当给予工期顺延，但不补偿费用。 3合同价款调整应按照以下程序进行： (1)出现合同价款调增事项后的14天内，承包人向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料；承包人在14天内未提交合同价款调增报告的，视为承包人对该事项不存在调整价款请求。 (2)出现合同价款调减事项后的14天内，发包人向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料；发包人在l4天内未提交合同价款调减报告的，视为发包人对该事项不存在调整价款请求。 (3)发(承)包人应在收到承(发)包人合同价款调增(减)报告及相关资料之日起14天内对其核实，予以确认的应书面通知承(发)包人。当有疑问时，应向承(发)包人提出协商意见。发(承)包人在收到合同价款调增(减)报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承(发)包人提交的合同价款调增(减)报告已被发(承)包人认可。发(承)包人提出协商意见的，承(发)包人应在收到协商意见后的14天内对其核实，予以确认的应书面通知发(承)包人。承(发)包人在收到发(承)包人的协商意见后14天内既不确认也未提出不同意见的，视为发(承)包人提出的意见已被承(发)包人认可。 4争议解决的常用方法有协商、调解、仲裁和诉讼等。 本案例第1题主要考查合同管理的相关知识。 总价合同对承包方具有一定的风险。采用这种合同时，必须明确工程承包合同标的物的详细内容及其各种技术经济指标，一方面承包方在投标报价时要仔细分析风险因素，需在报价中考虑一定的风险费；另一方面发包方也应考虑到使承包方承担的风险是可以承受的，以获得合格而又有竞争力的投标人。总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同，无论采用哪种总价合同形式，均需要施工设计图纸完整、工程量明确，A项目采用总价合同形式签订施工合同明显不妥当。单价合同是指承包方按发包方提供的工程量清单内的分部分项工程内容填报单价，并据此签订承包合同，而实际总价则是按实际完成的工程量与合同单价计算确定，合同履行过程中无特殊情况，一般不得变更单价。 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性、安全性、可靠性负责。施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。所以，合同条款第条不妥，施工组织设计应由监理人审批。 建设工程施工合同中，发包人的义务包括发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。发包人应保证资料的真实、准确、完整，但不对承包人据此判断、推论错误导致编制施工方案的后果承担责任。所以，合同条款第条“仅供乙方参考使用”不妥，应保证资料数据的准确、真实、完整，并作为乙方现场施工的依据。 建筑法明确规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。所以，合同条款第条不妥。 本案例第2题主要考查费用索赔问题。 发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法，根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款。进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致。其中，工程量的正确计量是发包人向承包人支付进度款的前提和依据。承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。发包人应在签发进度款支付证书后的14天内，按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。若发包人逾期未签发进度款支付证书，则视为承包人提交的进度款支付申请已被发包人认可，承包人可向发包人发出催告付款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人支付申请的金额向承包人支付进度款。 发包人未按规定支付进度款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，向承包人支付合理利润，并应承担违约责任。 因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。采用FIDIC施工合同条件时，下列变更估价的说法正确的有（）。A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变动的，不应调整项目的单价B.变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格C.工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的001%，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整答案：A,C,E解析：实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变动的，不应调整项目的单价。变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整。工程师发布删减工作的变更指示后承包商不再实施部分工作，合同价格中包括的直接费部分没有受到损害，但摊销在该部分的间接费、税金和利润则实际不能合理回收。因此，承包商可以就其损失向工程师发出通知并提供具体的证明资料，工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金额加入到合同价内。工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的001%，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整。同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是（）。A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿答案：A,C,D解析：多个抵押权人之间的受偿顺序同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：（1）抵押权已登记的先于未登记的受偿；（2）抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。工程质量的特点有（）。A.影响因素多B.质量隐蔽性C.质量波动大D.检测次数多E.评价方法的特殊性答案：A,B,C,E解析：考点:工程质量形成过程与影响因素。工程质量特点包括：影响因素多、质量波动大、质量隐蔽性、终检的局限性、评价方法的特殊性。鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由（ ）对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。A.总监理工程师B.设计单位负责人C.评标委员会D.投标人推选的代表答案：C解析：本题考核的是评标方法的选择。鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由评标委员会对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。根据建设工程安全生产管理条例，下列专项施工方案中，不需要进行专家论证、审查的是（）。A.深基坑B.高大模板工程C.地下暗挖工程D.拆除.爆破工程答案：D解析：本题考查的是建设工程安全生产管理条例相关内容。涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。监理工程师历年真题解析6辑 第4辑表达流水施工在时间安排上所处状态的参数有()。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距E.流水施工工期答案：C,D,E解析：2022教材P22-26本题考查的是流水施工参数。时间参数主要包括：流水节拍；流水步距；流水施工工期。政府监督管理职能包括()。A.建立和完善工程质量管理法规B.建立和落实工程质量责任制C.建设活动主体资格的管理D.工程承发包管理E.制定工程建设程序答案：A,B,C,D解析：2022版教材P5-6政府监督管理职能包括：1. 建立和完善工程质量管理法规；2. 建立和落实工程质量责任制；3. 建设活动主体资格的管理；4. 工程承发包管理；5. 工程建设程序管理；6. 工程质量监督管理。下列工程中，宜采用扩大单价法编制单位工程概算的有()A、初步设计较完善的工程B、住宅工程C、福利工程D、建筑结构较明确的工程E、附属工程答案：A,D解析：当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，可采用扩大单价法编制建筑工程概算。 工程监理企业组织形式中，股份有限公司的设立条件有( )A.发起人符合法定人数B.有公司住所C.股份发行、筹办事项符合法律规定D.有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构E.股东共同制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过 答案：A,B,C,D解析： 股份有限公司设立的条件：发起人符合法定人数；发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额；股份发行、筹办事项符合法律规定；发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过；有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；有公司住所。在国际工程项目中，对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所花费用计入（）。A.间接费B.现场经费C.直接费D.其他直接费答案：A解析：国际工程的间接费项目较多，但并无统一的规定，经常遇到的费用项目中包括现场管理费。现场管理费一般包括管理人员和后勤服务人员工资、办公费、差旅交通费、医疗费、劳动保护费、固定资产折旧、工具用具使用费、检验试验费、其他费用。检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（ ）。A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送答案：C解析：2022版教材P127-128承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本；故选项A错误。设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度；故选项B错误。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助；故选项D错误。工程材料是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。工程材料包括()A、建筑材料B、构配件C、施工机具设备D、半成品E、各类测量仪器答案：A,B,D解析：工程材料泛指构成实体的各类建筑材料、构配件、半成品等。监理工程师历年真题解析6辑 第5辑因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（ ）。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任答案：D解析： 项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的 行为则应当由行为人自己承担。 如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的 连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。 监理合同的有效期是指（ ）。A合同约定的开始日至完成日B合同签订日至合同约定的完成日C合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D合同约定的开始日至工程验收合格日正确答案：C项目监理机构控制工程进度的主要工作包括（）。A、审查施工方案 B、审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划 C、检查施工进度计划的实施情况 D、对实际进度过快的工序下达停工令 E、比较分析工程施工实际进度与计划进度答案：B,C,E解析：考点建设工程监理规范GB/T 50319-2022的主要内容。工程进度控制的内容包括：审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划；检查施工进度计划的实施情况；比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响等。参见教材P48。 监理工程师编制的施工进度控制工作细则所包括的内容之一是()。A施工进度控制目标分解图 B施工机械进场时间安排C施工准备工作时间安排 D施工资源需求进度计划表正确答案：A某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。A、3.3568B、3.4209C、3.5687D、3.6586答案：D解析：以7%复利计算时F=P(1+i)n=(15000*8%*3+15000)*(1+7%)10=36586（元）。(2022年真题)对价值工程对象进行价值分析时，成本指数是指评价对象的(）。A.目标成本在总目标成本中所占的比率B.目标成本与现实成本的比值C.现实成本在全部成本中所占的比率D.现实成本与目标成本的比值答案：C解析：本题考查的是价值工程的应用。成本指数是指评价对象的现实成本在全部成本中所占的比率。按风险影响范围划分，建设工程风险种类有()。A.社会风险B.局部风险C.总体风险D.经济风险E.管理风险答案：B,C解析：建设工程的风险因素有很多，可以从不同的角度进行分类。按风险影响范围划分，分为局部风险和总体风险。监理工程师历年真题解析6辑 第6辑某建设单位的开发项目，建设期两年，建设投资为8000万，期初一次性投入，其中60来自于银行贷款。双方约定项目运营期的前10年，按照等额还本付息方式年末偿还贷款，年贷款利率为10。则该建设单位运营期第二年偿还的金额是（）万元。A.945.22B.781.18C.710.16D.630.15答案：A解析：2022教材P68-75贷款8000x 60%=4800万建设期两年复利计息，然后运营期10年等额还本付息偿还贷款。A=2022教材P(F2022教材P，i，2)×(A2022教材P，i，10)=8000×60%×(1+10)2 × 10(1+10)10(1+10)10-1=945.22(万元)。由多个部件组成的产品，应优先选择()的部件作为价值工程的分析对象。A.造价低B.数量多C.体积小D.加工工序多E.废品率高答案：B,D,E解析：对由各组成部分组成的产品，应优先选择以下部分作为价值工程的对象：造价高的组成部分；占产品成本比重大的组成部分；数量多的组成部分；体积或重量大的组成部分；加工工序多的组成部分；废品率高和关键性的组成部分。下列有关见证取样的要求，描述正确的有（）。A.试验室要具有相应的资质并进行备案、认可B.负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格C.施工单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任D.试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据E.见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定答案：A,C,E解析：考点:见证取样与平行检验。选项B错误，负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书；选项D错误，试验室出具的报告一式两份，分别由施工单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是工序产品质量评定的重要依据。在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有（）。A.特殊恶劣气候造成停工B.业主采购的材料不符合合同要求C.发包人提供的资料错误导致损失D.承包商采购的材料未及时供应E.施工现场发现文物答案：B,C,E解析：考点:索赔费用的计算。根据标准施工招标文件中索赔的条款，选项A，异常恶劣的气候条件造成的停工，只能索赔工期，不可索赔费用；选项D，承包商采购的材料未及时供应，属于承包商责任，损失自负，不能向业主进行索赔；选项B、C、E都属于既可索赔工期又可索赔费用的情况。风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。A、GMP为合同承包总价B、节约的GMP全部归CM承包商C、节约的GMP全部归业主D、工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担答案：D解析：考点美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B、C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的( )。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.考查报告答案：A解析：2022版教材P112-119项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样。下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有()A、编制监理进度计划B、编制工程项目总进度计划C、进行工期目标和进度控制决策D、编制详细的出图计划E、进行环境及施工现场条件的调查和分析答案：B,C,E解析：设计准备阶段进度控制任务：收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；编制工程项目总进度计划；编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；进行环境及施工现场条件的调查和分析。选项AD都是设计阶段的进度控制任务。