2022年福建省监理工程师自测预测题31.docx

2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2018年真题）根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招投标情况的书面报告。A.7B.15C.20D.30【答案】 B2. 【问题】 债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.2C.3D.5【答案】 D3. 【问题】 如果要减少投资、节约费用，势必会考虑降低工程项目的功能要求和质量标准，这表明投资目标与进度目标存在（）关系。A.既不对立又不统一B.既对立又统一C.对立D.统一【答案】 C4. 【问题】 对于绿化工程监理要点，植草护坡坡面绿化是目前使用较多的一种护坡方法，尤其是应用于（）边坡，其方法是清理坡面后，播种草种或按一定密度铺植草皮。A.高路基B.低路基C.砂土路基D.盐渍土路基【答案】 B5. 【问题】 施工企业职工意外伤害险按照建筑工程项目总造价计收保险费时，关于其保险期间的说法正确的是（）。A.自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起B.自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起C.至约定的终止日的24时止D.至施工合同规定的工程竣工之日止【答案】 D6. 【问题】 （ ）又称重点选择法或不均匀分布定律法，是指应用数理统计分析的方法来选择对象的一种方法。A.ABC分析法B.强制确定法C.因素分析法D.价值指数法【答案】 A7. 【问题】 承包人的施工期从( )起算。A.监理人发出的开工通知中写明的开工日B.办理征地拆迁C.施工合同签订之日D.工程接收证书中写明的竣工日开始【答案】 A8. 【问题】 根据建设工程监理规范（GB/T50319-2013），施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应（）。 A.及时签发监理通知单B.立即报告建设单位C.及时签发工程暂停令D.立即报告政府主管部门【答案】 C9. 【问题】 建设工程质量检测业务，由（ ）委托具有相应资质的检测机构进行检测。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.建设单位【答案】 D10. 【问题】 某建设工程项目的折现率与财务净现值的关系如下表所示，则该项唇的内部收益率为（）A.14.80B.14.56C.14.33D.13.27【答案】 C11. 【问题】 在建设工程质量的适用性中，下列属于使用性能的是（）。A.建设工程的规格尺寸B.地基基础的牢固程度C.工业厂房可以满足生产活动需要D.建筑物的造型【答案】 C12. 【问题】 水利工程中，直接影响工程建设实体质量、保证工程实体质量的基础环节指的是（）。A.质量控制措施的好坏B.原材料质量的好坏C.施工技术的好坏D.施工技术的先进性【答案】 B13. 【问题】 对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由（）确定。A.项目业主自主B.监理单位C.国家行政部门D.施工单位【答案】 A14. 【问题】 某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000 万元，评标价为4990 万元。乙的投标报价为5030 万元，评标价为4980 万元，则中标人和签约合同价分别为（ ）。A.甲，5000 万元B.甲，4990 万元C.乙，5030 万元D.乙，4980 万元【答案】 C15. 【问题】 建设单位按照国家规定委托有资质的单位开展专项评价及有关验收工作发生的费用属于（ ）。A.安全文明施工费B.建设单位管理费C.生产准备费D.专项评价费【答案】 D16. 【问题】 在工程施工质量验收活动中，（ ）反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须的管理制度等。A.质量控制资料B.竣工验收记录C.阶段性验收记录D.各检验批验收记录【答案】 A17. 【问题】 钢桥施工施工质量要求种，钢桥的杆件加固法，描述错误的是（）A.钢板受到了较短和较深的创伤，不宜用电焊填补B.用增设水平加劲肋、竖向加劲肋的方法加固钢板梁C.加劲杆件，或增强各杆件间的联系D.在结合处用贴板拼接,加设短角钢加强桁架杆件与节点板的连接【答案】 A18. 【问题】 建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】 B19. 【问题】 现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（ ）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】 B20. 【问题】 一般以工序为研究对象，为分析、预测施工过程是否处于稳定状态而抽取的质量数据称为（）。A.计量数据B.计数数据C.验收性数据D.控制性数据【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有 （ ）。A.排名第一的中标候选人放弃中标B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求【答案】 ABD2. 【问题】 项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.施工总平面布置应科学合理【答案】 ACD3. 【问题】 标准设计施工总承包招标文件的组成包括（）。A.招标公告B.申请人须知C.评标办法D.技术标准及要求E.发包人要求【答案】 AC4. 【问题】 工程总承包合同通用条款对下列（ ）做出了两种可选条款。A.道路通行权和场外设施B.发包人提供的文件C.发包人要求中出现错误的责任承担D.材料和工程设备E.暂列金额【答案】 ACD5. 【问题】 下列属于危险性较大的分部分项工程范围的有（ ）。A.开挖深度为5m的基坑支护、降水工程B.搭设高度8m以上的混凝土模板支撑工程C.搭设高度20m的落地式钢管脚手架工程D.施工高度80m的建筑幕墙安装工程E.爬模工程【答案】 ABD6. 【问题】 下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（）。A.设计文件有缺陷B.由于业主原因造成临时停工C.发包人未能按时提供现场D.特殊恶劣气候造成工程暂停E.额外的样本与试验【答案】 ABC7. 【问题】 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有()。A.工程设计的建议权B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权C.施工承包单位的选定权D.工程设计变更的决定权E.工程项目协作单位协调工作的主持权【答案】 AB8. 【问题】 （2018年真题）根据建设工程监理规范，属于监理规划主要内容的有（）。A.安全生产管理制度B.监理工作制度C.监理工作设施D.工程造价控制E.工程进度计划【答案】 BCD9. 【问题】 关于资格后审和资格预审的说法正确的是（）A.邀请招标的项目，实行资格后审B.对于公开招标的项目，实行资格后审C.资格预审和资格后审二者审查的时间是不同的D.资格预审和资格后审二者审查的内容是一致的E.通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。【答案】 ACD10. 【问题】 （2015年真题）多级网络计划的编制原则包括（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.多项搭接原则D.简明适用原则E.顶层设计原则【答案】 ABD11. 【问题】 根据计价规范的规定，合同价款争议的解决方式有（ ）。A.催告B.调解C.协商D.仲裁E.暂停施工【答案】 BCD12. 【问题】 下列关于建设工程勘察合同履行中发包人代表管理说法正确的有（）。A.发包人代表在其授权范围和授权期限内行使权利B.发包人违反法律法规导致合同无法继续履行时，勘察人无权要求更换发包人代表C.发包人代表不可以向发包人其他人员指派多项工作D.发包人收到请求更换发包人代表的通知后7 天内核实完毕E.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作【答案】 AD13. 【问题】 必须进行公开招标的设计项目包括（ ）。A.对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务招标C.国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目【答案】 BC14. 【问题】 施工招标采用最低评标价法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A.推荐满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低的投标人为中标候选人B.中标候选人最多不超过3人C.按评标价由高到低的顺序推荐中标候选人D.评标价相等时，以投标报价低的优先推荐中标候选人E.当评标价和投标报价相等时，以施工方案得分高的优先推荐中标候选人【答案】 ABD15. 【问题】 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有()A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.起重吊装工程D.主体结构工程E.模板工程和脚手架工程【答案】 ABC16. 【问题】 建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以施工以前的（ ）阶段为重点。A.投资决策B.设计C.招投标D.施工E.试运行【答案】 AB17. 【问题】 （2017年真题）关于要约与承诺的说法，错误的有（）。A.要约是希望与他人订立合同的意思表示B.要约邀请是合同成立过程中的必要过程C.要约到达受要约人可以撤回D.承诺是受要约人同意要约的意思表示E.承诺的内容应当与要约的内容一致【答案】 BC18. 【问题】 以下属于流水施工作业中工艺参数的有（）。A.施工过程B.工作面C.流水节拍D.流水强度E.施工段【答案】 AD19. 【问题】 建设工程监理合同的相关条款和内容是编写监理规划的重要依据，主要包括（）。A.监理工作范围和内容B.建设单位的义务和责任C.政府批准的工程建设文件D.监理与相关服务依据E.工程监理单位的义务和责任【答案】 ABD20. 【问题】 下列属于安全生产考核指标管理类的是（）A.安全生产总目标B.安全生产管理人员到位率C.事故起数D.死亡人数E.重大事故隐患整改率【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某河道治理工程项目主要建设内容见下表，并计取独立费用（建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、其他独立费用）等。相关费用及费率见下表。（计算保留两位小数）相关费用及费率表已知建设管理费费率为2.2%,辅助参数为100万元，按照简化公式进行计算。工程建设监理费188.32万元。生产准备费为54.55万元。科研勘测设计费中工程科学研究试验费为一至四部分建安工作量的0.3%计算，工程勘测设计费为901万元。其他独立费用为一至四部分建安工作量的0.8%计算。基本预备费费率为5%。价差预备费为500万元。建设期利息为300万元。【问题】1.根据上述资料完善工程部分总概算表。2.计算工程部分静态总投资。3.计算工程部分动态总投资。【答案】问题1:(1)第一部分建筑工程：某河道工程工程部分静态总投资建筑工程=河道工程+清淤工程+河道拓宽工程+自排涵闸+永久性对外公路工程+房屋建筑工程+供电设施工程+其他建筑工程=4393.70+613.50+3870.30+774.25+98.00+289.85+100.00+62.00=10201.60(万元）(2)第二部分机电设备及安装工程：机电设备及安装工程=涵闸工程机电设备与安装工程+涵闸配电设备=12.95+219.60+96.60+5.55=334.70(万元)(3)第三部分金属结构设备及安装工程：金属结构设备及安装工程=涵闸设备及安装工程+启闭设备及安装工程=27.80+204.60+6.30+98.85=337.55(万元）(4)第四部分施工临时工程：施工临时工程=导流工程+施工交通工程+临时房屋建筑工程+其他施工临时工程=440.00+75.00+180.00+50.00=745.00(万元)2. 某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人。并与其签订了工程承包合同，工期4个月。部分工程价款条款如下：1.工程价款（1）分项工程清单中含有两个混凝土分项工程，工程量分别为甲项2300m3，乙项3200m3，清单报价中甲项综合单价为580元m3，乙项综合单价为560元m3。除甲、乙两项混凝土分项工程外的其余分项工程费用为50万元。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（1.08）。（2）单价措施项目清单，含有甲、乙两项混凝土分项工程模板及支撑和脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆等五项，总费用66万元，其中甲、乙两项混凝土分项工程模板及支撑费用分别为12万元、13万元，结算时，该两项费用按相应混凝土分项工程工程量变化比例调整，其余单价措施项目费用不予调整。（3）总价措施项目清单，含有安全文明施工、雨季施工、二次搬运和已完工程及设备保护等四项，总费用54万元，其中安全文明施工费、已完工程及设备保护费分别为18万元、5万元。结算时，安全文明施工费按分项工程项目、单价措施项目费用变化额的2%调整，已完工程及设备保护费按分项工程项目费用变化额的0.5%调整，其余总价措施项目费用不予调整。（4）其他项目清单，含有暂列金额和专业工程暂估价两项，费用分别为10万元、20万元（另计总承包服务费5%）。（5）规费率为不含税的人材机费、管理费、利润之和的6%；增值税率为不含税的人材机费、管理费、利润、规费之和的9%。2.工程预付款与进度款（1）开工之日7天之前，业主向承包商支付材料预付款和安全文明施工费预付款。材料预付款为分项工程合同价的20%，在最后两个月平均扣除；安全文明施工费预付款为其合同价的70%。（2）甲、乙分项工程项目进度款按每月已完工程量计算支付，其余分项工程项目进度款和单价措施项目进度款在施工期内每月平均支付；总价措施项目价款除预付部分外，其余部分在施工期内第2、3月平均支付。（3）专业工程费用、现场签证费用在发生当月按实结算。（4）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3.竣工结算【答案】问题1：（1）含税合同价不含税合同价×（1税率）（2300×5803200×560）/100005066541020×（15%）×（16%）×（19%）544.416×（19%）593.413（万元）（2）材料预付款（分项工程项目工程量×综合单价）×（1规费率）×（1税率）×预付率362.6×（16%）×（19%）×20%362.6×1.1554×20%83.790（万元）（3）安全文明施工费预付款费用额×（1规费率）×（1税率）×预付率×90%18×1.1554×70%×90%13.102（万元）新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，问题2：每月承包商已完工程款（分项工程项目费用单价措施项目费用总价措施项目费用其他项目费用）×（1规费率）×（1税率）第1月（1）承包商已完工程款（500×580700×560）/10000（5066）/4）×1.1554112.305（万元）（2）业主应支付工程款112.305×90%101.075（万元）（3）累计已支付工程款13.102101.075114.177（万元）第2月（1）承包商已完工程款3. 某枢纽工程是一座以防洪为主，结合灌溉、供水，兼顾发电的大型水库，控制流域面积1320k,总库容5.99亿m3;水库枢纽建筑由主坝（最大坝高90.1m，坝顶长度810m）、副坝、溢洪道、泄洪洞、排沙洞、输水洞、厂房、输变电设备等组成，总投资46亿元；分为大坝标（A标段）、泄洪排沙输水洞（B标段）、厂房标（C标段），建设单位通过招标分别将三个标段发包给了三个施工单位，并签订了施工合同。建设单位通过招标选择了一个监理单位，负责A、B、C三个施工标段的监理工作，并与之签订了监理合同。【事件】施工过程中发生了以下事件：事件1：项目划分时，项目法人将A、B、C三个施工标段分别划分为一个单位工程。项目划分完成后，由A标段施工单位报质量监督机构进行了确认。在施工过程中，监理单位认为关键分部工程划分不合理，就指示施工单位调整了项目划分，并按调整后的项目划分进行质量评定。事件2：C标段在分部工程划分时，共划分了4个分部，其中3个分部工程投资2000万元以上，1个分部投资400万元。事件3：监理人对A标段检测条件进行检查时，发现A标段复核混凝土（砂浆）试件质量资料的人员，为计算机专业【答案】问题1:不妥之处如下。事件1:将B标段划为一个单位工程不妥；由施工单位报质量监督机构确认不妥；监理单位指示施工单位调整关键分部工程的项目划分不妥。理由：泄洪洞、排沙洞、输水洞使用功能不同，不宜划分为一个单位工程；项目划分应由项目法人报相应工程质量监督机构确认；工程实施过程中，需对项目划分进行调整时，项目法人应重新报送工程质量监督机构确认。事件2:C标段划分4个分部不妥，分部之间的投资相差太大不妥。同一单位工程中，各个分部工程的工程量（或投资）不宜相差太大，每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于5个。事件3:复核混凝土（砂浆）试件质量资料的人员，为计算机专业助理工程师不妥。理由：参与中间产品及混凝土（砂浆）试件质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技术职称，并从事过相关试验工作。事件4:监理人指示将水泥作为不合格品撤离现场不妥。理由：原材料、中间产品一次抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料或中间产品应定为不合格，不得使用。问题2:检查主要内容包括：检测机构的资质等级和试验范围的证明文件；法定计量部门对检测仪器、仪表和设备的计量检定证书、设备率定证明文件；检测人员的资格证书；检测仪器的数量及种类。4. 某公路工程项目施工承包签约合同价为6500万元，工期18个月，承包合同规定：1.发包人在开工前7天应向承包人支付签约合同价10%的开工预付款。2.开工预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。3.工程进度款按月结算。工程质量保证金为承包合同价的3%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应单价调整系数为0.9。5.新增工程按现行公路工程预算定额（JTG/T3832）及公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG3830）的规定计算建筑安装工程费，以此建筑安装工程费为新增工程的单价，措施费中的施工辅助费费率为5%，其余措施费综合费率为7%，规费综合费率为35%，企业管理费费率为10%，利润率为7%，税率为9%，设备费及专项费用不计。在施工过程中，发生了以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行公路工程预算定额（JTG/T3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元），定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。（2）在工程进度至第8个月时，承包人按计划进度完成了500万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项浆砌片石挡土墙工程。经监理人计量后的该工作工程量为460m2，经发包人批准的单价为352元/m2。（3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原单价计算的该项月已完工程量结算报600万元。经监理人计量。其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为680m3（原清单工程数量为500m3，单价1200元/m3）。计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。问题：1.计算该项目的工程开工预付款。【答案】1.工程预付款=6500×10%=650（万元）2.工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行公路工程预算定额（JTG/T3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元），定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。直接费：120+310+240=670（元/m3）定额直接费：150+300+260=710（元/m3）措施费：710×0.05+410×0.07=64.20（元/m3）企业管理费：710×0.1=71（元/m3）规费：（120+40）×0.35=56（元/m3）利润：（710+64.2+71）×0.07=59.16（元/m3）税金：（670+64.2+71+56+59.16）×0.09=82.83（元/m3）建筑安装工程费（单价）：670+64.2+71+56+59.16+82.83=1003.19（元/m3）3.增加工作的工程款：5. 背景：某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位。项目监理过程中有如下事件：事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。问题：1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计？总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当？说明理由。2.事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥？写出正确的做法。3.监理单位应如何处理事件2？4.在事件3中，总监理工程师的做法是否妥当？施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准？说明理由。【答案】1.总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。对于施工组织设计内容的审批上，第一个问题的处理是不正确的，因总监理工程师无权改变设计。第二个问题的处理妥当，属于施工组织设计审查应处理的问题。2.（1）建设单位要求边施工边办施工许可证的做法不妥。正确的做法是建设单位应在自领取施工许可证起3个月内开工。（2）建设单位起草会议纪要不妥，第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。3.监理单位应要求施工单位将无安装资格证书的人员清除出场，并请有资格的检测单位对已完工的部分进行检查。4.监理工程师的做法是正确的。施工单位的费用索赔和工程延期要求不应该被批准，因为暂停施工的原因是施工单位未按技术规程要求操作，属施工单位的原因。