2022年全国二级建造师高分试卷45.docx

2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2014年真题）下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有( )。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同C.建设单位为洗钱而订立的施工合同D.显失公平的合同E.一方乘人之危与他人订立的合同【答案】 D2. 【问题】 （2018年真题）关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。A.施工现场要设置半封闭的围挡B.施工现场设置的围挡高度不得低于1.5mC.施工现场主要场地应硬化D.专职安全员为现场文明施工的第一责任人【答案】 C3. 【问题】 （2020年11月真题）防火涂料按涂层厚度可分为（ ）类。A.二B.三C.四D.五【答案】 B4. 【问题】 根据水电站基本建设工程验收规程(DL/T5123-2000)，水电站工程竣工验收由()组织。A.电网经营管理单位B.项目审批部门C.项目法人D.省级政府主管部门【答案】 B5. 【问题】 （2021年第1批真题）关于无效施工合同工程款结算说法正确的是( )。A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人【答案】 D6. 【问题】 （2021年第1批真题）关于著作权保护期的说法，正确的是( )。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者非法人组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者非法人组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受著作法保护【答案】 C7. 【问题】 （2018年真题）根据水土保持法，位于省级水土流失重点治理区的建设项目，其水土流失防治标准执行等级应为（）A.一级B.二级C.三极D.四级【答案】 B8. 【问题】 （2020年真题）对于施工现场易塌方的基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间警示灯，此措施体现了安全隐患处理中的（ ）原则。A.单项隐患综合处理B.冗余安全度处理C.预防与减灾并重处理D.直接隐患与间接隐患并治【答案】 B9. 【问题】 （2020年真题）在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是( )。A.案外人对执行标的提出确有理由的异议的B.申请人撤销强制执行申请的C.据以执行的法律文书被撤销的D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的【答案】 A10. 【问题】 （2021年第1批真题）现场加工、安装简便，安全可靠，价格低廉但占用空间大的管网补偿器是（ ）。A.波纹管补偿器B.球形补偿器C.套筒补偿器D.方形补偿器【答案】 D11. 【问题】 （2015年真题）某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付( )万元。A.13B.9C.8D.5【答案】 B12. 【问题】 （2017年真题）（考点过时）甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任【答案】 A13. 【问题】 下列哪项不是受精卵着床的必备条件A.合体滋养细胞形成B.子宫内膜蜕膜变C.囊胚和子宫内膜的发育必须同步D.有足量的孕酮支持E.透明带消失【答案】 B14. 【问题】 （2016年真题）工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（ ）。A.限制使用B.报废处理C.加固处理D.不做处理【答案】 A15. 【问题】 保修期内，建设工程质量是由于建设单位提供的设备质量不良造成的，应由（）。A.施工单位承担修理费用和负责修理B.双方商定各自经济责任，施工单位负责修理C.设计单位承担修理费用，施工单位协助修理D.建设单位承担修理费用，施工单位协助修理【答案】 D16. 【问题】 (2021年第2批真题)水土流失防治标准工分为（）级A.二B.三C.四D.五【答案】 B17. 【问题】 关于预应力钢筋混凝土拆模说法错误的是（ ）。A.承包人应在拟定拆模时间的 12h 以前，向监理工程师报告拆模建议，并应取得监理工程师同意B.非承重侧模板应在混凝土强度，设计未做规定，达到 2.5MPa 时方可拆除侧模板C.钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除D.预应力混凝土结构，其侧模、底模及支架应在结构建立预应力后方可拆除【答案】 D18. 【问题】 （2016年真题）根据建设工程质量管理条例，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当( )。A.按照建设单位的指令确定B.注明规格、型号、性能等技术指标C.注明生产厂、供应商D.征求施工企业的意见【答案】 B19. 【问题】 （2019年真题）某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于( )。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】 B20. 【问题】 （2018年真题）根据环境管理体系要求及使用指南，PDCA 循环中"A"环节指的是（ ）。A.策划B.支持和运行C.改进D.绩效评价【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 可以用于长度为2600M的土方填方路段，填方高度在0.53M之间，沿线设涵洞、倒虹吸等构筑物的现场压实度测定的方法有（）。A.灌砂法B.环刀法C.贝克曼梁法D.落锺仪法E.核子密度湿度仪法【答案】 AB2. 【问题】 立井井筒基岩段施工中无需临时支护，且有利于加快施工进度的作业方式有（）。A.长段掘砌单行作业B.短段掘砌单行作业C.长段掘砌平行作业D.短段掘砌平行作业E.掘砌混合作业【答案】 B3. 【问题】 关于抽出式通风，以下说法正确的是（）。A. 抽出式通风是局部扇风机把工作面的污浊空气用风筒抽出，新鲜风流沿巷道流入。风筒的排风口必须设在主要巷道风流方向的下方，距掘进巷道口也不得小于1 0 m，并将污浊空气排至回风巷道内。B. 在通风过程中，炮烟逐渐经风筒排出，当炮烟抛掷区内的炮烟浓度下降到允许浓时，即认为排烟过程结束C. 抽出式通风回风流经过扇风机，如果因叶轮与外壳碰撞或其他原因产生火花，有引起煤尘、瓦斯爆炸的危险，因此在有瓦斯涌出的工作面不宜采用D. 抽出式通风的有效吸程很短，只有当风筒口离工作面很近时才能获得满意的效果E. 抽出式通风的优点是：在有效吸程内排尘的效果好，排除炮烟所需的风量较小，回风流不污染巷道等。抽出式通风只能用刚性风筒或有刚性骨架的柔性风筒【答案】 BCD4. 【问题】 国家将按照矿产资源规划以及（ ）要求，形成矿产资源开发、利用的合理有序发展。 A.市场运行规划 B.行业发展规划 C.生产开发规划D.安全生产规划 E.矿区总体规划【答案】 BCD5. 【问题】 根据公路水运工程安全生产监督管理办法的规定，一般情况下应当编制安全生产专项施工方案的危险性较大工程有()等。A.不良地质条件下的土方开挖B.连续梁桥的悬臂拼装作业C.边通航边施工的水上工程D.路面水泥混凝土浇筑施工E.桥梁加固工程【答案】 ABC6. 【问题】 建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防设计审查，并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收的是（）。A.建筑总面积大于 10000m2的宾馆B.建筑总面积大于 1000m2的中学教学楼C.建筑总面积 550m2的卡拉 OK 厅D.建筑总面积大于 20000m2的公共展览馆E.建筑总面积大于 10000m2 的客运车站候车室【答案】 ABCD7. 【问题】 关于桥头跳车的防治措施，正确的有()。A.改善地基性能，提高地基承载力，减少地基沉降B.对桥头路堤及堆坡范围内地表做好填前处理，清除地表不适宜填筑路堤的表土C.保证足够的台前预压长度D.加大台背填土的含水量E.桥台基坑采用大型压实机械压实【答案】 ABC8. 【问题】 公路工程施工企业资质等级划分中，隧道工程专业承包企业分为（ ）。A.特级企业B.一级企业C.二级企业D.三级企业E.四级企业【答案】 BCD9. 【问题】 位于稻田、湖塘地段的路堤，其地基表层处理措施有（）。A.换填B.加筋C.晾晒D.熔烧E.外掺无机结合料【答案】 ABC10. 【问题】 关于SMW施工工艺中H型钢的施工，说法正确的有（ ）。A. H型钢采用钢板在现场制作成型，当现场制作条件困难时，可到加工厂制作B. H型钢制作必须贴角点焊，以保证力的传递C. H型钢制作必须平整，不得发生弯曲、平面扭曲变形，以保证其顺利插拔D.在H型钢插人前，已在H型钢上涂上一层隔离减摩材料，将H型钢的定位设 备准确地固定在导轨上，并校正设备的水平度E.若H型钢在某施工区域确实无法依靠自重下插到位，可采用振动锤辅助到位【答案】 ACD11. 【问题】 不宜用于二级和二级以上公路高级路面基层的有（）。A.水泥稳定细粒土B.水泥稳定煤矸石C.水泥稳定碎石土D.水泥稳定砂砾E.石灰稳定碎石【答案】 AB12. 【问题】 矿井联系测量中的物理定向方法有（ ）等。A.经纬仪定向B.陀螺经纬仪定向C.磁性仪器定向D.投向仪定向E.光学经纬仪定向【答案】 BCD13. 【问题】 地下排水设施的作用有（）。A.将路基范围内的地下水位降低B.拦截地下水C.防止路基范围内的地面水流入路基内D.将可能停滞在路基范围内的地面水迅速排除E.将地下水排出路基范围以外【答案】 AB14. 【问题】 下列无机结合料中能用作高级路面基层的是（）。A.石灰土B.水泥稳定粒料C.水泥土D.二灰稳定粒料E.二灰土【答案】 BD15. 【问题】 违反中华人民共和国矿山安全法规定，有下列行为之一的，由劳动行政主管部门责令改正，可以并处罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府决定责令停产整顿；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分，以下说法正确的是（）。A. 对职工进行安全教育、培训，其效果不到位，引发安全事故的B. 使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器的C. 未按照规定提取或者使用安全技术措施专项费用的D. 拒绝矿山安全监督人员现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患、不如实反映情况的E. 未按照规定及时、如实报告矿山事故的【答案】 BCD16. 【问题】 施工成本核算的内容有( ) 。A.人工费核算B.材料费核算C.机械使用费的核算D.措施费的核算E.利润的核算【答案】 ABCD17. 【问题】 排除滑坡地下水的设施有（）。A.支撑渗沟B.边坡渗沟C.截水沟D.暗沟E.边沟【答案】 ABD18. 【问题】 关于质量检査，以下说法正确的是（）。A. 装饰材料、半成品、构配件、设备的质量检查，并检査相应的合格证、质量保证书和试验报告B. 分项工程施工前的预检C. 施工操作质量检查，隐蔽工程的质量检查D. 及时检査工序质量，提出对后续工作的要求和措施E. 分项分部工程的质检验收【答案】 ABC19. 【问题】 关于水泥的性能指标概念，以下说法正确的是（）。A. 细度：水泥颗粒的粗细对水泥的性质有很大的影响。水泥颗粒粒径愈细，与水起反应的表面积愈大，水化愈快，其早期强度和后期强度都较高。国标规定，硅酸盐水泥细度采用透气式比表面积仪检验，要求其比表面积大于3 0 0 m 2/ k g ;其他五类水泥细度用筛析法检验，要求在8 0 p m标准筛上的筛余量不得超过10%B. 凝结时间分初凝和终凝。初凝为水泥加水拌合始至标准稠度净浆开始失去可塑性所经历的时间。终凝则为浆体完全失去可塑性并开始产生强度所经历的时间。水泥初凝时间不宜过短；当施工完毕则要求尽快硬化并具有强度，故终凝时间不宜太长。国家标准规定；硅酸盐水泥初凝时间不得早于60 m i n，终凝时间不得迟于4. 5 hC. 体积安定性是指水泥净浆体硬化后体积稳定的能力。水泥体积安定性不良的原因，一般是由于熟料中存在游离氧化钙和氧化镁或掺人石膏过量而造成的。熟料中的游离氧化钙及氧化镁，在水泥浆硬化后开始水化，水化后体积较原体积增大2 倍以上，造成弯曲和裂纹。过量的石膏形成的水泥杆菌同样会使水泥石产生裂纹或弯曲D. 强度：根据受力形式的不同，水泥强度通常分为抗压强度、抗折强度和抗拉强度三种。水泥胶砂硬化试体承受压缩破坏时的最大应力，称为水泥的抗压强度；水泥胶砂硬化试件承受弯曲破坏时的最大应力，称为水泥的抗折强度；水泥胶砂硬化试件承受拉伸破坏时的最大应力，称为水泥的抗拉强度E. 水泥的水化反应是放热反应，其水化过程放出的热称为水泥的水化热。大体积混凝土由于水化热积蓄在内部，造成内外温差，可形成不均匀应力的开裂；但水化热对冬期混凝土施工则是有益的，水化热可促进水泥水化进程【答案】 ACD20. 【问题】 下列关于核子密度湿度仪法测定压实度的说法中正确的有（ ）。A.可对沥青混合料施工的压实度进行检测B.试验时，打开仪器，测试员退出2m之外，按照选定的时间进行测量C.在进行基层混合料压实层密度测定前，应用核子法对取孔的试件进行标定D.每天使用前用标准板测定仪器的标准值E.是通过电磁法来测量路基密度【答案】 ABD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景：某地下人防工程，地下两层，建筑面积1.5万m2，平战结合，平时作车库使用，工程由市二建公司组织的项目部施工，根据公司半年度的整体检查安排，检查组一行5人对该工程进行了检查，其中就现场消防检查发生了以下事件：事件一：检查人员对动火证的使用进行了细致的检查发现：工地进行日常管道焊接的动火证申请表均由班组长填写，责任工程师和安全员审查批准。事件二：对消防资料检查时发现，工人进场前的消防安全教育和培训部完整，个别班组没有记录。问题：1事件一中动火证的申请、批准权限是否正确？按照动火等级的不同说明其正确的申请批准权限。2工人进场前的消防安全教育和培训有哪些内容？【答案】1申请、批准权限不正确。施工现场动火等级分为三级,根据其级别的不同,申请、批准权限划分如下：1）一级动火由项目负责人填写动火申请表,企业安全生产部门审查批准；2）二级动火由项目责任工程师填写动火申请表,项目安全管理部门和项目负责人审查批准；3）三级动火由班组长填写申请表,项目责任工程师和项目安全管理部门审查批注。2工人进场前,应进行消防安全教育和培训的内容如下：（1）施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容；（2）施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法；（3）扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能；（4）报火警、接警的程序和方法。2. 某水利枢纽工程建设内容包括：大坝、溢洪道、水电站等建筑物，其中大坝为混凝土面板堆石坝，坝高96.5m，年引水量2.5亿m3.某施工单位负责施工，项目于2017年9月开工，计划2019年2月底完工，汛期为每年的6-9月份。在工程施工过程中发生如下事件：事件一：施工导流采用一次拦断河床围堰法，围堰为土石围堰，长530m，堰项高程46m，施工期水库设计静水位42.8m，波浪高度1.8m。事件二：承包人已按发包人要求提交履约保证金，合同支付条款中，工程质量保证金的相关规定如下：条款1：工程质量保证金担保期限从通过工程竣工验收之日起计算；条款2：工程质量保修期限内，由于承包人原因造成的缺陷，处理费用超过工程质量保证金数额的，发包人还可以索赔；条款3：工程质量保修期满时，发包人将在30个工作日内将工程质量保证金及利息退回给承包人。事件三：遇有六级及以上强风和大雨、大雪等恶劣天气，施工队立即停止高处作业。并待风、雨、雪过后进行检查，发现有倾斜下沉、松扣等及时进行修复，合格后再用。事件四：2019年2月底工程如期完工；2019年5月30日，该工程竣工验收委员会对该工程进行了竣工验收。问题：【答案】1.本工程的工程等别等，工程规模为中型，混凝土面板堆石坝的级别为2级，围堰的级别为4级。2.4级土石围堰安全加高下限值为0.5m，则堰顶高程最小值为42.8+1.8+0.5=45.1m，围堰高程46m45.1m，符合要求。2.不合理的条款一：条款1；理由：工程质量保证金担保期限从通过合同工程完工验收之日起起算；不合理的条款二：条款3；理由：在工程质量保修期满时，发包人将在30个工作日内核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。4.凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。除强风、大雨和大雪，还有异温高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。5.不妥之处：2019年5月30日，该工程竣工验收委员会对该工程进行了竣工验收。理由：竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。对于大坝工程一定运行条件是指经过6个月（经过一个汛期）至12个月。3. 某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径67m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备相关人员及职能部室。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时问6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，其中部分内容如下：井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-28155，副提升机为JK-25115，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1,-75×8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期25个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题：1该项目部的劳动组织形式是否合适，为什么2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥3项目经理在工期安排上是否恰当，为什么【答案】问题1该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式不合适。因为该作业方式不适合组织快速施工，立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，23名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工。而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。本题考查考生对立井井筒施工工艺的掌握，只有在掌握了立井井筒施工工艺的基础上才能安排好最合适的劳动组织形式。通常情况下，由于立井井筒施工各工序的专业性技术性非常强，特别是对设备的操控技术要求非常高，需要专业化的班组才能完全胜任，才能充分发挥设备的性能，因此立井井筒掘砌施工通常都是采用专业班组，固定工序，滚班作业。这种情况一般不会被打破。问题2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也是基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-25115也不能提升4m3吊桶。2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟400金属风筒，不能满足通风需求，建议改成1趟600胶质风筒。80DG1-75×8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。本题考查考生对施工现场的一些基本常识。从事过立井井筒施工的都知道5m直径的井筒是无法布置双吊桶提升的，两台中心回转抓岩机也是没有必要的。立井井筒掘进期间的通风通常是用压入式，一般不做硬质风筒，硬质风筒一是成本高，二是井下风筒接续工作难度大，风险高，而且400的风筒明显不能满足通风要求，或者说会造成通风阻力增大很多，不利于现场通风。80DG1-75×8吊泵的扬程是600m，明显不能满足现场排水的需要。这些都是现场管理中最常见的基本的常识，需要建造师去熟练地掌握。问题3不恰当。总工期安排了125个月，不满足合同要求。本题考察计划工期和要求工期的关系。计划工期是施工单位根据施工安排确定的工期，确定时较多考虑自身条件，包括劳动力、设备、技术能力等，要求工期是业主确定的，是合同明确的。施工单位计划工期应当满足业主要求工期需要，否则施工单位将承担违约责任。4. 某预应力T型梁桥，大桥主体工程施工完成后，施工单位即进行台背回填。该桥台高9m,桥台地基为微风化砂岩。为了施工管理和质量检验评定的需要，施工单位将台背回填作为分部工程，下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。台背回填前，进行了挖台阶施工，自检后请监理工程师检查验收，但驻地监理工程师临时外出开会，考虑到地基为砂岩，强度满足要求，施工单位及时进行了台背填筑，等监理工程师回来后补办手续。台背填筑时，采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料，并对进场的填料进行检验，在桥台上绘出每层填筑的填厚线位，采用水平分层填筑方法填筑，分层松铺厚度30cm，用夯压机械进行夯实，每层夯实完工后进行自检并照相，并对每个桥台单独建立了技术档案。问题：1.指出施工单位质量评定中的错误做法并改正。2.地基处理的验收是否符合隐蔽工程验收制度规定？说明理由。3.指出台背填筑施工过程中的错误做法并改正。4.通车后，该桥台最易出现哪种病害？【答案】1.施工单位质量评定中的错误做法：施工单位将台背回填作为分部工程，下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。正确做法：台背回填应作为分项工程，挖台阶与填土不应作为分项工程。2.地基处理的验收不符合隐蔽工程验收制度规定。理由：隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，隐蔽前必须进行质量检查和验收，由施工项目负责人组织施工人员、质检人员，并请监理单位、建设单位代表参加，必要时请设计人参加，检查意见应具体明确，检查手续应及时办理，不得后补。须复验的要办理复验手续，填写复验日期并由复验人做出结论。3.台背填筑施工过程中的错误做法以及改正。（1）错误做法：采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料。正确做法：台背填筑应采用透水性材料填筑，优先选用砂砾类土，如砂砾、碎石、碎石土等，并有一定的级配。（2）错误做法：桥台上绘出每层填筑的填厚线位。正确做法：挂牌划线施工，每层填筑均照相并与检测资料一并保存。（3）错误做法：分层松铺厚度30cm。正确做法：分层松铺厚度宜小于20cm。4.通车后，该桥台最易出现的病害是：构造裂缝、桥头跳车。5. 背景资料：某沿海大桥，其主墩基础有40根桩径为1.55m的钻孔灌注桩，实际成孔深度达50m。桥位区地质为：表层为5m的砾石，以下为37m的卵漂石层，再以下为软岩层。施工中有如下事件发生：事件一：施工现场附近有砂石料场，价格低廉。施工用钢材、水泥由业主提供，砂石材料由承包商自行采购，考虑到与附近居民的关系协调，承包商将砂石材料的供应指定给附近的砂石料场，由于附近料场中粗砂含泥量偏高，级配不理想，承包人施工混凝土质量不能满足要求，承包人不得不重新选择砂石材料供应商。事件二：采用冲击钻成孔工艺。先场地平整，再桩位放样、埋设护筒，然后采用冲击钻进行钻孔。再设立钢筋骨架，在钢筋笼制作时，采用搭接焊接，当钢筋笼下放后，发现孔底沉淀量超标，但超标量较小，施工人员采用空压机风管进行扰动，使孔底残留沉渣处于悬浮状态。之后，安装导管，导管底口距孔底的距离为35cm，且导管口处于沉淀的淤泥渣之上，对导管进行接头抗拉试验，并用1.5倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试验，试验合理后，进行混凝土灌注，混凝土坍落度18cm，混凝土灌注在整个过程中均连续均匀进行。事件三：施工单位考虑到灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝剂。首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m，在随后的灌注过程中，导管的埋置深度为3m。当灌注混凝土进行到10m时，出现塌孔，此时，施工人员立即用吸泥机进行清理；当灌注混凝土进行到23m时，发现导管埋管，但堵塞长度较短，施工人员采取用型钢插入导管的方法疏通导管；当灌注到27m时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法；进行到32m时，又一次堵塞导管，施工人员在导管始终处于混凝土中的状态下，拔抽抖动导管，之后继续灌注混凝土，直到顺利完成。养护一段时间后发现有断桩事故。事件四：上部结构施工的材料主要通过塔吊完成，在起吊一台电焊机时，由于安全防护设施和安全警示标识牌影响操作人员视线，为了安全起吊，现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。问题：1针对事件一，承包人将砂石材料供应直接指定给附近砂石料场是否合理?材料采购时承包人可以采取哪些方法选择材料供应商?2根据事件二、事件三的描述，列出钻孔灌注桩施工的主要工序。3根据事件三分析，断桩可能发生在何处?简要说明理由。4针对事件四，指出其中存在的安全管理问题，并提出正确的做法。【答案】P1591不合理。材料采购时承包人可以采取公开招标、邀请招标以及其他询价方式选择材料供应商。2埋设护筒，制备泥浆，钻孔，清孔，钢筋笼制作与吊装，灌注水下混凝土。3(1)可能发生在10m处：吸泥机清理不彻底时，形成灌注桩中断或混凝土中夹有泥石。(2)可能发生在27m处：采取强制提升而造成导管脱节。4事件四中，存在的问题是：现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。正确的做法是：对于确因施工需要暂时移位和拆除的，要报经项目负责人审批后方可拆移。工作完成后要及时复原，发现破损，应及时更新。