2022年吉林省一级造价师自测题型.docx

2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 不应作为工程项目管理实施规划编制依据的是()。A.同类项目的相关资料B.项目目标控制措施C.项目条件和环境分析资料D.项目管理规划大纲【答案】 B2. 【问题】 在小于150低温深冷工程的管道中，较多采用的管材为（ ）。A.钛合金管B.铝合金管C.铸铁管D.不锈钢管【答案】 B3. 【问题】 在价值工程的方案创造阶段，由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，积极思考、互相启发、集思广益地提出创新方案的方法称为（）。A.头脑风暴法B.歌顿法C.专家意见法D.专家检查法【答案】 A4. 【问题】 某工作现场要求起重机能力为31000t，跨度在3150m，使用方便。多为仓库、厂房、车间内使用，一般为单机作业，也可双机抬吊。应选用的吊装方法为（）。A.液压提升法B.桅杆系统吊装C.塔式起重机吊装D.桥式起重机吊装【答案】 D5. 【问题】 下列无机结合料稳定类基层和底基层施工说法正确的是（）。A.水泥稳定土基层应采用路拌法施工B.石灰稳定土基层施工气温应不低于5C.石灰稳定土基层每层最小压实厚度为200mmD.石灰粉煤灰稳定土基层养护期不得少于3天【答案】 B6. 【问题】 某住宅建筑各层外墙结构外围水平面积均为400m2，共6层，该建筑中有一条与室内相通的宽度为300mm的变形缝，缝长为10m。根据建筑工程建筑面积计算规范(GBT50353-2013)的规定，该建筑物的建筑面积为()A.2382m2B.2400m2C.2403m2D.2418m2【答案】 B7. 【问题】 下列关于脚手架的说法，正确的是（ ）。A.垫板应可采用砖B.纵向水平杆不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mmC.高度24m及以下的单、双排脚手架可以使用只有钢筋的柔性连墙件D.横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上【答案】 B8. 【问题】 热轧钢筋是建筑工程中常用的钢筋之一，下列不属于热轧钢筋的是（ ）。A.热轧光圆钢筋B.粗晶粒热轧钢筋C.普通热轧带肋钢筋D.细晶粒热轧钢筋【答案】 B9. 【问题】 桥梁墩、台结构形式中，（）为在软土地基上修建桥梁开辟了经济可行的途径。A.重力式墩.台B.轻型墩.台C.柱式墩.台D.空心墩【答案】 B10. 【问题】 三层砌体办公室的墙体一般设置圈梁（）。A.一道B.二道C.三道D.四道【答案】 B11. 【问题】 （2015年真题）在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式是（ ）。A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁【答案】 B12. 【问题】 采用管井法降低地下水位时，井管通常用（ ）下沉。A.单打法B.射水法C.倒打法D.复打法【答案】 B13. 【问题】 甲施工单位于 2019 年 3 月 20 日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于 2019 年 4 月 20 日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于 2019 年12 月 1 日发生争议，丙于 2019 年 12 月 10 日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于 12月 30 日判定该合同无效。则此合同自（ ）无效。A.2019年3月20日B.2019年4月20日C.2019年12月30日D.2019年12月10日【答案】 B14. 【问题】 根据民法典的相关规定，债务转让合同应当（）。A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同【答案】 C15. 【问题】 我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（ ）计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格【答案】 D16. 【问题】 工程地质是建设工程地基以及一定影响区域的（ ）性质。A.土层B.地质C.岩层D.地层【答案】 D17. 【问题】 中压离心式通风机输送气体的压力范围是（ ）。A.0.49kPa排气压力2.94kPaB.0.449kPa排气压力4.90kPaC.0.98kPa排气压力4.90kPaD.0.98kPa排气压力2.94kPa【答案】 D18. 【问题】 传动比大，传动比准确，传动平稳，噪声小，结构紧凑，能自锁的机械装配是( )。A. 滚动轴承装配B. 齿轮传动机构C. 滑动轴承装配D. 蜗轮蜗杆传动机构【答案】 D19. 【问题】 （2020年真题）根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB 50854-2013），预制混凝土三角形屋架应（）。A.按组合屋架列项B.按薄腹屋架列项C.按天窗屋架列项D.按折线形屋架列项【答案】 D20. 【问题】 符合塑料护套线配线要求的是（ ）。A.塑料护套线应直接敷设于混凝土内B.塑料护套线平弯时的弯曲半径不小于护套线厚度的3 倍C.塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于1.8mD.多尘场所应采用IPX5 等级的密闭式盒【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 热拌沥青混合料路面中，沥青面层的铺设应遵循的原则有（）。A.沥青面层的集料最大粒径宜从上至下逐渐增大B.中粒式及细粒式用于下层C.中粒式及细粒式用于上层D.砂粒式适用于通行非机动车及行人的路面工程E.粗粒式用于中下层【答案】 ACD2. 【问题】 根据我国建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正 确的是（ ）。A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天【答案】 B3. 【问题】 变压器按（）分类，有油浸式、干式两大类。A.功能B.相数C.绕组导体的材质D.冷却方式和绕组绝缘【答案】 D4. 【问题】 有线通讯系统中有关同轴电缆描述正确的是（ ）。A.芯线越粗损耗越小B.长距离传输多采用内导体粗的电缆C.损耗与工作频率的平方根成反比D.衰减随着温度增高而增大【答案】 ABD5. 【问题】 给水管网的阀门在双向流动的管段上，应采用（）。A.闸阀B.止回阀C.蝶阀D.减压阀【答案】 AC6. 【问题】 光纤传输中的单模光纤，其主要传输特点有（ ）。A.对光源要求低，可配用LED光源B.模间色散很小，传输频带较宽C.耦合光能量较小D.传输设备较贵【答案】 BCD7. 【问题】 关于工程量清单的概念，下列表述中正确的是（）。A.工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目和规费税金项目的名称和相应数量的明细清单B.招标工程量清单必须由具有编制能力的招标人编制C.采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分D.招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责E.招标人编制的招标工程量清单也是一种已标价工程量清单【答案】 CD8. 【问题】 资本金现金流量表中，作为现金流出的项目的有（ ）A.借款本金偿还B.回收固定资产余值C.借款利息支付D.经营成本E.回收流动资金【答案】 ACD9. 【问题】 定额单价分析法计算直接工程费的步骤包括（）。A.选用与工作内容相适应的工、料、机消耗定额B.分析工、料、机单价C.根据施工组织设计中确定的数量进行计算费用D.根据企业颁发的类似项目劳务分包单价计算E.分析确定工程量清单所列细目所包含的工作内容和相关要求【答案】 AB10. 【问题】 关于各类工程计价定额的说法，正确的有（ ）。A.概算定额基价可以是工料单价、综合单价或全费用综合单价B.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标C.综合概算指标的准确性高于单项概算指标D.概算指标是在概算定额的基础上进行编制的E.投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资【答案】 AB11. 【问题】 桥梁主要由（ ）组成。A.上部构造B.下部构造C.中部构造D.基础E.调治构造物【答案】 ABD12. 【问题】 根据水利工程工程量清单计价规范(GB50501)，下列项目计量单位为“m3”的有（）A.砌体砂浆抹面B.混凝土面喷浆C.岩石面喷混凝土D.钢支撑制作及安装E.木支撑安装【答案】 C13. 【问题】 喷淋式蛇管换热器与沉浸式蛇管换热器相比，所具有的优点是（）。A.喷淋均匀B.传热效果好C.便于检修和清洗D.结构简单、价格低廉【答案】 BC14. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】 ABD15. 【问题】 下列属于混凝土耐久性衡量指标的有（）。A.抗渗性B.抗剪性C.混凝土的碳化D.抗侵蚀性E.碱-集料反应【答案】 ACD16. 【问题】 依据通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)措施项目清单中，关于高层施工增加的规定，正确的表述有（）。A.单层建筑物檐口高度超过20m应分别列项B.多层建筑物超过8层时，应分别列项C.突出主体建筑物顶的电梯房、水箱间、排烟机房等不计入檐口高度D.计算层数时，地下室不计入层数【答案】 ACD17. 【问题】 漏电保护器按结构原理可划分为（）。A.感应型B.电流型C.鉴相型D.电压动作型【答案】 BCD18. 【问题】 预应力混凝土用热处理钢筋的直径规格通常有（）。A.4mmB.6mmC.8.2mmD.10mmE.15mm【答案】 BCD19. 【问题】 按材料在设计和施工生产过程中所起的作用，公路工程材料可分为（）。A.主要材料B.基础材料C.次要材料D.周转性材料E.辅助材料【答案】 ACD20. 【问题】 （2019年考题）非标准设备原价中，能作为利润取费基数的是（ ）。A.辅助材料费B.废品损失费C.包装费D.外购配套件费E.专用工具费【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程深基坑支护系统包括围护桩、顶梁、钢筋混凝土水平支撑、锚杆、钢围檩等，围护桩为干挖桩。业主通过招标确定A承包人中标。A承包人报价明细见表5-1。表5-1A承包人报价明细业主认可A承包人优惠后的报价，并以1180万元就合同内容一次包干。由于当时业主意向性认可土方开挖仍由A承包人施工，故围护施工中顶梁围护桩的土方纳入今后土方开挖总量包干。可是，进入土方开挖阶段，业主以640万元的总价将18万/m3的土方任务包给B承包人，并明确640万元中凿除桩头费用为10万元，降水费为1.5元/m3。A承包人由于未接到土方开挖任务但实际已开挖土方，因此，向业主提出：要求按业主与A承包人签订的土方单价补偿A承包人在围护桩施工期间实际发生的土方费用。【问题】1A承包人要求是否合理？2监理人应如何核算该部分费用？【答案】1A承包人在围护施工期间完成的土方任务，属合同之外的内容，但已发生，A承包人要求补偿是合理的。2土方开挖总价640万元，土方实际单价应扣除凿桩头及降水费用。即：（64000001000001.5×180000）÷18000033.5（元/m3）33.5×（1015.675901.7）231731.90（元）业主应支付给A承包人231731.90元土方开挖费用。2. 【背景材料】某施工承包商与业主签订了建筑工程项目施工承包合同。工期91天，5月1日至7月30日。合同专用条款约定，采用综合单价形式计价；人工日工资标准为100元；管理费和利润为人工费用的35%（工人窝工计取管理费为人工费用的10%）；规费为8%；税金为11%。工期奖罚1000元/天（含税费）。施工单位制订的施工进度计划见表4-1并得到监理工程师的批准。说明：1.施工顺序A-B-C-D；B所需的主要材料由业主供应；2.施工过程A一个施工段；施工B、C、D分三个施工段；3.施工过程B、C之间有1周技术间歇；4.每个施工过程由一个施工队完成。5.人工、机械使用计划：施工过程A:工人5人/天，机械一台，租赁，1000元/台班；施工过程B:工人15人/天，机械一台，自有，台班单价300元/台班，折旧费150元/台班；施工过程C:工人15人/天；施工过程D:工人10人/天，机械一台，自有，台班单价400元/台班，折旧费200元/台班。【答案】问题1.事件1：能够提出工期索赔，因为施工过程A没有机动时间，强降雨属于不可抗力，属于业主应承担的风险。能够提出费用索赔，根据不可抗力的处理原则，雨后清理基坑的费用应由业主承担；但脚手架检查加固的费用以及停工期间人员窝工和机械闲置损失应由承包商自己承担。事件2：能够提出工期索赔，因为施工过程B的第1段没有机动时间，业主供应材料晚进场属于业主应承担的责任。能够提出费用索赔，业主供应材料晚进场属于业主应承担的责任，给承包商造成的费用损失应由业主承担。事件3：不能够提出工期和费用索赔，因为施工机械故障是承包商的责任，造成的费用损失应由承包商自己承担。事件4：能够提出费用索赔，监理工程师要求重新检验的，查验结果合格，造成的费用损失由业主承担，但不能提出工期索赔，因为拖延的2天没有超过施工过程D第1段2天的机动时间。问题2.施工过程D第3段实际开工日期为第88天。问题3.事件1：工期索赔5天；事件2：工期索赔8-5=3天；事件3：工期索赔0天；事件4：工期索赔0天；总计工期索赔：8（天）。该工程实际工期为：91+8+2=101天。3. 某工程项目发承包双方签订了建设工程施工合同，工期5个月，有关背景资料如下：1.工程价款方面：(1)分项工程项目费用合计824000元，包括分项工程A、B、C三项，清单工程量分别为800m3、1000m3、1100m3，综合单价分别为280元/m3、380元/m3、200元/m3。当分项工程项目工程量增加(或减少)幅度超过15%时，综合单价调整系数为0.9(或1.1)。(2)单价措施项目费用合计90000元，其中与分项工程B配套的单价措施项目费用为36000元，该费用根据分项工程B的工程量变化同比例变化，并在第5个月统一调整支付，其他单价措施项目不予调整。(3)总价措施项目费用合计130000元，其中安全文明施工费按分项工程和单价措施项目费用之和的5%计取，该费用根据计取基数变化在第5个月统一调整支付，其余总价措施项目费用不予调整。(4)其他项目费用合计206000元，包括暂列金额80000元和需分包的专业工程暂估价120000元(另计总承包服务费5%)。(5)上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。(6)管理费和利润按人材机费用之和的20%计取，规费按人材机费、管理费、利润之和的6%计取，增值税税率为9%。2.工程款支付方面：(1)开工前，发包人按签约合同价(扣除暂列金额和安全文明施工费)的20%支付给承包人作为预付款(在施工期间的第24个月的工程款中平均扣回)，同时将安全文明施工费按工程款支付方式提前支付给承包人。(2)分项工程项目工程款逐月结算。(3)除安全文明施工费之外的措施项目工程款在施工期间的第14个月平均支付。(4)其他项目工程款在发生当月结算。【答案】1.签约合同价=（824000+90000+130000+206000）×（1+6%）×（1+9%）=1444250（元）安全文明施工费工程款=（824000+90000）×5%×（1+6%）×（1+9%）=45700×（1+6%）×（1+9%）=52801.78=52802（元）预付款=1444250-（45700+80000）×（1+6%）×（1+9%）×20%=259803.244=259803（元）应支付安全文明施工费工程款=45700×（1+6%）×（1+9%）×90%=47521.602=47522（元）2.2月末累计完成分项工程合同价款=(600×280+400×380)×（1+6%）×（1+9%）=369728（元）2月末发包人累计应支付的工程款=369728×90%+（90000+130000-45700）×（1+6%）×（1+9%）÷4×2×90%-259803÷3=332755.2+90623.799-86601=336777.999=336778（元）A工作的进度偏差=（600-800）×280×（1+6%）×（1+9%）=-64702.4=-64702（元）进度拖后64702元3.分项工程增加合同额=50×380×0.9+150×380×（1+6%）×（1+9%）=74100×（1+6%）×（1+9%）=85615（元）增加单价措施项目费=36000÷1000×200=7200（元）措施项目增加合同额=7200+（74100+7200）×5%×（1+6%）×（1+9%）=11265×（1+6%）×（1+9%）=13015.581=13016（元）分包专业工程项目增加合同额（含总承包服务费）=（105000-120000）×（1+5%）×（1+6%）×（1+9%）=-18197.55=-18198（元）4.竣工结算价=1444250+85615+13016-18198-80000×（1+6%）×（1+9%）=1432251（元）4. 某工程项目采用工程量清单招标确定中标人，招标控制价200万元，合同工期4个月。承包方费用部分数据如表所示。承包方费用部分数据表合同中有关工程款支付条款如下：1.开工前发包方向承包方支付合同价（扣除安全文明施工费用和暂列金额）的20%作为材料预付款。预付款从工程开工后的第2个月开始分3个月均摊抵扣。2.安全文明施工费用开工前与材料预付款同时支付。3.工程进度款按月结算，发包方按每次承包方应得工程款的80%支付。4.总价措施项目费用剩余部分在开工后4个月内平均支付，结算时不调整。5.分项工程累计实际工程量增加（或减少）超过计划工程量的15%时，该分项工程的综合单价调整系数为0.95（或1.05）6.承包商报价管理费和利润率取50%（以人工费、机械费之和为基数）。7.规费和税金综合费率18%（以分项工程费用、措施项目费用、其他项目费用之和为基数。8.竣工结算时，业主按合同价款的3%扣留工程质量保证金。9.工期奖罚5万/月（含税费），竣工结算时考虑。【答案】问题1:签约合同价：（5000100+750420+1004500+1500150）/10000+10+5（1+18%）=193.52（万元）工程预付款：193.52-（6+5）（1+18%）20%=36.108（万元）安全文明施工费工程款：6（1+18%）80%=5.664（万元）问题2：第3个月末分项工程累计拟完工程计划投资：（5000100+750420+1004500+750150）/10000（1+18%）=162.545（万元）第3个月末分项工程累计己完工程计划投资：（5000100+500420+704500+750150）/10000（1+18%）=134.225（万元）第3个月末分项工程进度偏差=134.225-162.545=-28.32（万元）第3个月末该工程进度拖延28.32万元。问题3：5. 某水利枢纽项目，开发目标为防洪、发电、灌溉、供水。总投资95亿元，水库总库溉工程，计划灌溉面积220万亩，按影子价格调整后投资29600万元，按财务价格投资29000万元，运行中政府补贴每年500万元，运行期每年利息支出20万元，灌溉工程的年运行费276万元，效益见表231。社会折现率is=12，行业基准收益率ic=8。计算期按建设期1年，运行期10年。问题：1计算该灌溉工程财务净现值，并判断财务评价是否可行。2计算该灌溉工程经济净现值，并判断国民经济评价是否可行。【答案】分析要点：(1)财务评价与国民经济评价效益与费用的含义及划分范围不同。财务评价是根据项目的实际收支确定项目的效益和费用，补贴计为效益，税金和利息均计为费用。国民经济评价是着眼于项目对社会提供的有用产品和服务及项目所耗费的全社会有用资源，来考察项目的效益和费用，故补贴不计为项目的效益，税金和国内借款利息均不计为项目的费用。财务评价对投入物和产出物采用以市场价格体系为基础的预测价格，国民经济评价采用影子价格。财务评价和国民经济评价计算期相同。两者都要计算包括建设期、生产期全过程的费用和效益。国民经济评价是项目评价的关键环节，是经济评价的重要组成部分，也是项目投资决策的主要依据。从原则上讲，所有项目一般都应进行国民经济评价，并以国民经济评价作为决策的主要依据。根据水利建设项目经济评价规范(SL722013)，水利建设项目的效益应按有、无项目对比可获得的直接效益和间接效益计算。在计算灌溉工程费用时应考虑水库工程投资和运行费用的分摊。费用分摊包括固定资产投资分摊和年运行费分摊。分摊可按照库容比例计算。(2)财务净现值(FNPV)。财务净现值是指按设定的折现率(一般采用行业基准收益率)，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。它是考察项目在计算期内盈利能力的动态评价指标。其表达式为(3)经济净现值(ENPV)。经济净现值是用社会折现率将项目计算期内各年的经济净效益流量折现到建设期初的现值之和，其表达式为评判标准：如果经济净现值等于或大于零时(ENPV0)，表明项目可以达到符合社会折现率的效益水平，认为该项目从经济资源配置的角度可以被接受。答案：问题1：分摊水库投资，总库容一死库容后按比例分摊，灌溉工程分摊系数为灌溉工程分摊水库投资：95亿元×03295=313025万元