法规A(1)丹丹dhhs.docx

建设工程法规及相关知识模拟试卷A一 单项选择题（每题一分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于建造师注册有效期的表述中，正确的是（ ）A初始注册证书和变更注册证书的有效期均为3年B延续注册证书和变更注册证书的有效期均为3年C初始注册证书和延续注册证书的有效期均为3年D初始注册证书、延续注册证书和变更注册证书的有效期均为3年2.在我国的法律体系中，招标投标法属于（ ）A民法 B。商法 C。经济法 D。行政法3.法人必须要能够承担民事责任，其前提是（ ）A依法成立 B。有必要的财产和经费C有自己的名称和组织机构 D。有固定的的生产经营场所4.某工程在施工过程中由于业主资金筹措遇到困难，将原设计的50层改为45层，这属于民事法律关系的（ ）A内容变更 B。主体变更 C客体性质变更 D。客体范围变更 5.如果由于委托代理的授权不明确而给第三人造成损失的，则（ ）A被代理人要向第三人承担责任，代理人不承担责任B代理人要向第三人承担责任，被代理人不承担责任C被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任D代理人要向第三人承担责任，被代理人承担连带责任6.某施工单位与材料供应商签订了购买20吨钢材的合同。而材料供应商实际交货21吨钢材，该施工单位未作出任何表示全部予以接受，对于该施工单位来说，这种情况属于（ ）A不当得利 B。无因管理 C。侵权 D。违约7由于债权人原因致使债务人一时难以履行债务，债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存食物行为称为（ ）A.混同 B。提存 C.抵销 D.免除8工程设计图纸属于知识产权中的（ ）A著作权 B.专利权 C。商标权 D。非专利技术9.若某施工合同的诉讼时效进行到底16个月末时发生了持续时间为5个月的不可抗力事件，则该不可抗力事件消除后，诉讼时效还有（ ）A8个月 B。6个月 C.3个月 D。1个月10债权人按照合同约定占用债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的债权人有权以该财产折价或以变卖拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式为为（ ）A抵押 B。质押 C。保证 D。留置11.某建设单位于2006年3月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工。该建设单位按照建筑法的规定向发证机关办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（ ）开工A.2006年5月1日 B。2006年6月1日B2006年9月1日 D。2006年12月1日12.某施工单位越级承揽了某工程，该工程竣工验收合格（ ） A因该施工合同为无效合同，以建设单位不可支付工程款B因该工程经竣工验收合格，故该施工合同为有效合同，建设单位应支付工程款C虽然该施工合同为无效合同，但该工程竣工验收合格，故建设单位应支付工程款D因该施工合同为无效合同，所以是否支付工程款取决于建设单位的意愿13.下列关于分包工程的表述中，错误的是（ ）A除总承包合同中的约定的分包外，必须经建设单位认可B工程主体结构的施工必须有总承包单位自行完成C禁止分包单位将其承包的工程再分包D总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任14.某工程监理人员在现场检查时发现施工单位为了施工便利为按照设计图纸施工，施工单位项目经理解释说，根据他们的经验，这样施工不会影响工程质量，则该工程监理人员（ ）A有权要求施工单位改正B应当通知设计单位要求施工单位改正C应当报告建设单位要求施工单位改正D应当报告主管部门要求通知施工单位改正15.某政府投资项目的总投资额为2800万元，该项目建设单位对下列内容为进行招标，其中违反招标投标法规定为（ ）A合同为180万元的施工合同 B。合同价为90万元的材料采购合同C设计费为60万元的设计合同 D。监理费为40万元的监理合同16.甲乙丙三公司组成联合体参与某工程投且中标，其共同投标协议中约定：甲。乙。丙三公司按50%。30%和20%的比例分享利润和分担债务，甲公司为牵头公司，若在施工过程中联合体对建设单位负有80万元债务，而丙公司已破产，无力承担相应的债务，则甲公司应承担的债务为（ ）A56万元 B。50万元 C。48万元 D。40万元17下列内容中，属于招标投标法禁止的投标人之间的串通行为是（ ）A联合体成员之间进行内部竞价，确定最佳组合报价，然后再进行参加投标B底资质企业与高资质企业协商，借用其资质证书参加投标C投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标D投标人以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标18某招标项目在招标文件中规定的评标标准为：投标报价在标底上下5%区间为有效标，在此范围内最低价中标。该项目有甲、乙、丙三家施工单位参加投标，其报价分别比标底低5.3%、5.9%、6.2%，则（ ）A、招标人应确定投标人甲为中标人B、招标人应确定投标人丙为中标人C.评标委员会可否决所有投标，招标人可取消招标D评标委员会可否决所有投标，招标人应重新招标、19某招标人根据评标委员会推荐的中标后选人与2006年7月5日确定了中标人，次日向主管部门提交了招标投标情况的书面报告，于2006年7月15日向中标人发出中标通知书。由于该中标人为外地企业，该中标人与2006年7月16日收到中标通知书。根据招标投标法规定，招标人和投标人应当在（ ）钱订立书面合同A2006年8月5日 B。2006年8月14日C。2006年8月15日 D、2006年8月16日20、某项目建设单位与施工单位在施工合同中约定，由施工单位垫资施工，工程竣工后工程款在竣工结算时一次性支付，但对电子利息没有约定，则在工程竣工结算时（ ）A.不考虑垫资款的利息 B。按照工程拖欠款处理C按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D、按中国人民银行发布的同期存款利率计算利息21、投标文件有效期的具体时间应当由（ ）A招标投标有关法规明确规定 B。招标人在招标文件中规定C、投标人在招标文件中确定 C、评标委员会在评标你过程中根据具体情况确定22安全生产法规定，规模小、资质底、专业性强的施工单位（ ）A.可以不设置安全生产管理机构，也不必配备安全生产管理人员B可以不设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员C可以不设置安全生产管理机构，但应当配备专职安全生产管理人员D也应当设置安全生产产管理机构，并配备专职安全生产管理人员23.从业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当（ ）A立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告B立即如实向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告C立即向本单位负责人或安全生产监督管理部门报告D立即如实向本单位负责人或安全监督管理部门报告24在建设工程安全生产管理几本制度中，安全生产检查制度是安全生产的（ ）A核心 B。前提 C。保障 D。目标25某工程施工合同中规定，该工程于2004年9月1日开工，于2006年8月31日竣工。为了提早发挥投资效益，建设单位于2005年7月10日要求施工单位于2006年5月31日竣工。建设单位的这一要求违反了（ ）的相关规定。A,.合同法 B.安全生产法 C.建设工程质量管理条例 D.建设工程安全生产管理条例26.下例内容中，属于项目负责的是（ ）A.制定安全生产规章制度 B.制定安全施工制度C.制定操作规程 D.及时报告生产安全事故27.某工程的设备安装工程分包某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故（ ）A.由分包单位承担 B.由总承包单位承担责任C.由分包单位承担主要责任 D.由总承包单位承担主要责任28.某超高层建筑有两层地下室，其基础工程涉及深基坑支护工程。根据建设工程安全生产管理条例的规定，对此深基坑工程，施工单位应当（ ）A.编制安全技术措施并编制专项施工方案B.编制专项施工方案并附具安全验算结果C.编制专项施工方案并报主管部门审批D.编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查29.某钢筋混凝土工程的施工合同规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（ ）A. 商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责B. 商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责D. 商品混凝土和其他材料均由建设单位负责30.某工程地下室底板钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按照建设工程质量管理条例的规定，施工单位应当通知（ ）A.建设单位和建立单位 B.建设单位和质量监督机构C.监理单位和质量监督机构 D.质量监督机构和安全生产监督机构31.对在保修期内和保修范围内发生的质量问题，（ ）A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B. 由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C. 由施工单位履行保修义务并承担保修义务D. 由施工单位履行保修义务,由质量缺陷责任方承担保修费用32.工程建设强制性标准是指直接涉及工程（ ）等方面的工程建设标准强制性条文。A.质量、安全、投资及环境保护 B. 质量、安全、卫生及环境保护C. 质量、安全、投资及卫生 D. 质量、安全、投资及使用功能33.节约能源法规定，对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，应当由（ ）进行检查。A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.负责采购的单位34.在下例区域中，禁止夜间进行生产环境噪声的建筑施工的是（ ）为主的区域。A.学校、住宅、商场 B.学校、住宅、医院C.学校、商场、医院 D.商场、医院、住宅35.劳动法规定，劳动合同争议的解决，（ ）A.实行或裁或审原则 B.实行二裁终裁原则C.当事人对仲裁裁决不服的，可以向法院起诉D. 当事人对仲裁裁决不服的，不可以向法院起诉36.王某与用人单位订立了为期1年的规定期限劳动合同。根据劳动合同法的规定，该劳动合同约定的试用期不得超过（ ）A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.6个月37.某施工单位在外地承接了一工程的施工任务，并与建设单位鉴定了施工合同。该施工单位在工程所在地招募了一批劳务工，并与他们鉴定了劳动合同。在施工过程中，由于建设单位资金筹措困难而导致施工合同终止，则该施工单位（ ）A.可以随时解除劳动合同B.不得解除劳动合同，应安排这批劳务工到其他工程上工作C.可以解除劳动合同，但应提前30日以书面形式通知劳动者本人D.可以解除劳动合同，但应提前30日以书面形式通知劳动者本人，并额外支付劳动者一个月工资。38.劳动合同法规定，劳务派遣协议应当由（）订立。A重大劳动安全事故罪 B.劳务派遣单位与劳动者C用工单位与劳动者 D.劳务派遣单位、用工单位和劳动者三方39.安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的行为构成（）A重大劳动安全事故罪 B. 重大事故责任罪C.工程重大安全事故罪 D.工程重大责任事故罪40.合同没有约定或约定不明确而法律有没有规定的可以根据（）进行解释。A平等原则 B. 自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则41.若采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接受数据电文，则（），视为到达时间。A.该数据电文进入该特定系统的时间B.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间C.收件人在该特定系统首次收到该数据电文的时间D.收件人在该特定系统或其他系统首次收到该数据电文的时间42.某施工单位参加一公开招标项目的投标，在递交投标文件后发现报价有严重的失误，遂在招标文件规定的投标截止时间前，向招标人送交了一个书面通知，撤回已递交的投标文件。该行为是（）。A.要约撤回 B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销43.某工程项目的建设单位经过招标投标程序确定了施工单位甲为中标人。在合同谈判过程中，该建设单位要求施工单位甲让利3%，施工单位甲予以拒绝。该建设单位以此为由，不与施工单位甲签订施工合同。对此，该建设单位应承担（）。A.违约责任B.缔约过失责任C.侵权责任D.失信责任44.某房屋建筑项目的建设单位与施工单位签订的施工合同中规定：工期8个月，采用固定总价合同，合同价为600万元，十一年限为40年。该工程按合同工期竣工并及时结算，为发生合同争议，则该合同为（）。A.有效合同B. 无效合同C.可变更合同D.可撤销合同45.张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与外地甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份材料采购合同，则该合同为（）。A.效力待定合同B.无效合同C.可撤销合同D.有效合同46.某抢险工程由于时间紧迫，建设单位与施工单位在施工合同中对合同价款未明确规定，则该工程的价款应按照（）履行。A.订立合同时工程所在地的市场价格B.订立合同时承包人所在地的市场价格C.履行合同时工程所在地的市场价格D.履行合同时工程所在地工程造价管理部门发布的价格47.施工单位甲与设备供应单位乙签订了购买某种型号混凝土泵的合同，约定于2006年8月10日送货上门。设备供应单位乙委托运输公司丙运输该混凝土泵，但运输公司丙直到8月30日才将该混凝土泵送到施工单位甲，影响了施工单位甲锁承包工程的施工进度。对此，应由（）向施工单位甲承担违约责任。A.设备供应单位乙 B.运输公司丙C.设备供应单位乙或运输公司丙D.设备供应单位乙和运输公司丙48.某工业项目由于发包人原因比合同工期推迟2个月竣工，承包人与8月6日提交了竣工验收报告，但发包人为按照约定的时间组织竣工验收，与8月8日将该工程投入使用，则（）。A.以8月6日为竣工日期，工程质量是否合格由以后的竣工验收结果为准B. 以8月6日为竣工日期，工程质量为合格C. 以8月8日为竣工日期，工程质量，工程质量是否合格由以后的竣工验收结果为准D. 以8月8日为竣工日期，工程质量为合格49.最高人民法院关于施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对欠付工程款利息计付标准有规定的，（）;没有规定的，（）。A.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，也按前述利率计算B. 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，不予计息C.按照约定处理，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D.按照约定处理，不予计息50.乙公司对甲公司负有500万元的债务，2007年6月到期，但到期未予偿还。丙公司对乙公司负有200万元的债务，2007年7月到期，丙公司到期无力偿还。乙公司与丙公司签订了一份协议，决定免除丙公司所负债务。对此，甲公司可以( )A.以自己的名义行使代位权 B.以乙公司的名义行使代位权C.以自己的名义行使撤销权D. 以乙公司的名义行使撤销权51.某施工合同为固定总价合同，合同价为2000万元，其中按合同价计算的利润为5%，按施工进度分阶段付款。当施工单位完成合同额60%时，建设单位已向施工单位支付了1000万元的工程款。此时，由于施工单位的严重违约行为，建设单位终止了该施工合同。该施工合同终止后建设单位还应向施工单位支付（）。A.250万元B.240万元C.200万元D.190万元52.某施工单位与建设单位签订了设备安装施工合同，并与设备供应单位签订了设备采购合同。施工合同中规定，工期拖延罚款为1000元天；设备采购合同种规定，设备交货拖延罚款为1200元天。由于设备供应商交货拖延30天，该施工单位采取了赶工措施，发生费用0.5万元，但安装竣工工期仍拖延了20天。该设备供应商应向该施工单位承担的违约责任为（）。A2.5万元 B.3.6万元C.5.6万元D.6.1万元53.施工单位甲与设备供应单位乙签订了价格为180万元的设备采购合同，合同规定的定金为18万元。合同订立后，施工单位甲实际向设备供应单位乙支付了20万元定金，设备供应单位乙收取定金后拒不履行合同，则施工单位甲可以要求设备供应单位乙返还（）。A.20万元B.36万元C.38万元D.40万元54.某设备采购合同规定，设备供应方应当于2007年9月20日交货。由于该供应商近期订单和多，2007年9月1日供货方通知买货方，不能按期交货，请买货方考虑其他采购渠道。这种情况属于（）。A.故意违约 B.提前违约C.先期违约D.实际违约55.某工程施工过程中，由于建设单位负责供应的材料未能按时到场，致使施工单位多名木工窝工，项目经理安排他们去绑扎钢筋和清理场地，这是非违约方的（）。A.延伸义务B.连带义务C.新增义务D.减损义务56.与仲裁相比，民事诉讼不具有的特征是：（）。A.专业性B.强制性C.公权性D.程序性57.在某工程施工过程中，监理工程师认为施工单位未按设计图纸施工而导致某分项工程质量不符合要求，施工单位则认为该分项工程质量符合要求。对此工程质量争议，应当由（）承担举证责任。A施工单位B.监理单位设计单位建设单位58.甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订了一份施工合同，该工程位于丁市。若双方在合同履行中发生争议，A公司向法院提起诉讼，则对此案有管辖权的是（）。A.甲市法院B.乙市法院C.丙市法院D.丁市法院59.甲乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当（ ）作出裁决。A按多数仲裁员的意见 B。按首席仲裁员的意见C提请仲裁委员会 D。提请仲裁委员会任60.公民、法人或其他组织直接向人民法院起公诉的，应当在知道具体行政行为之日起（ ）内提出A2个月 B。60天 C。3个月 D。90天二多项选择（每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。选错，本题得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列内容中，属于我国法律体系中的经济法是（ ）A.合同法 B。担保法 C。建筑法 D.保险法 E、招标投标法62、下列情况中，由被代理人和代理人负连带责任的是（ ）A代理人超越代理权限行为 B。委托书授权不明C代理事项违法 D。代理人在代理权终止后的行为E代理人与第三人串通63、某对外承包公司乙在某国承包一工程，2001年底竣工，经验收合格移交给业主甲。由于业主甲资金困难，在竣工结算时尚有100万美元未付清。对此，下列情况中，可作为诉讼时效中断事由的是（）A：2002年5月乙派人到甲处催款B：2002年10月乙用书面方式向甲提出付款要求C：2003年4月该国发生持续3个月的战争D：2003年11月乙就甲未付清工程款向法院提起诉讼E：2003年12月在法院作出判决前甲同意向乙支付剩余工程款64：某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一民居的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（）A：确认物权 B：排队妨碍C：恢复原状 D：返还原物 E：赔偿损失65：建筑法规定，申请领取建筑工程施工许可证应当具备的条件包括（ ）A：已经办理用地批准手续 B：已委托监理C：拆迁完毕 D：建设资金落实 E：已确定建筑施工企业66：在下列关于分包的表述中，不符合建筑法规定的是（ ）A：除总承包合同中决定的分包外，必须经监理工程师认可B：总承包单位不得将总承包合同范围内的半数以上的工程内容分包C：禁止分包单位将其承包的工程再分包D：总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任E：工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成67：甲、乙、丙三企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据招标投标法的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（ ）A：丙企业不能作为联合体的成员B：在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级C：联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人D：若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同E：联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任68：某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2006年6月6日14时为投标截止。甲、乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是（ ）A：开标会由该招标代理机构主持B：由于某评标专家迟到1小时，开标会推迟到2006年6月6日15时进行C：开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况D：丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑E：丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件69：根据安全生产法的规定，施工单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须（ ），放可投入使用。A：由专业生产单位产 B：取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格C：取得安全使用证或安全使用标志D：经建设工程安全监督机构的批准E：由经专业培训合格的特种作业人员操作70：根据建设工程安全生产管理条例对施工单位安全负责，其主要职责包卑鄙：（ ）A：建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度B：制定安全生产规章制度和操作规程C：保证本单位安全生产条件所需资金的投入D：设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员E：对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录71：某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，层面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于2004年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起至次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中对保修期限的规定有下列内容，其中符合法律法规要求的有（ ）A：地基基础工程和主体结构工程：50年B：屋面防水工程：10年C：卫生间、厨房：3年D：电气管线、给排水管道、装修工程：1年E：供热系统：自2004年12月15日起到2006年3月15日止72：劳动合同法规定，用人单位不得解除劳动合同的情形包括（ ）A：劳动者患病在规定的医疗期内B：疑似职业病病人在诊断期间C：女职工在产假期内 D：未成年工在试用期内 E：在本单位连续工作满15年73.材料供应单位甲于2006年3月1日向施工单位乙发出以某价格出售一批建筑材料的要约，并说明该价格3月31日前有效。乙需要这批建筑材料且接受该价格，遂向甲作出购买该批建筑材料的承诺。以下内容中，承诺有效的是（ ）A乙于2006年3月20日电话通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材料。B乙于2006年3月20日将该批建筑材料相应的货款汇到甲的帐户C因决策延误，乙于2006年4月2日才书面通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材料，甲承认其效力D因邮递延误，乙的书面承诺通知于2006年4月2日才到达甲，甲通知乙不接受该承诺E乙在2006年3月20日给甲的书面承诺中，要求将交货方式由乙到甲处提货改为甲送货上门到乙处74、某集团公司下属的甲企业投资进行扩建，于施工单位乙签订了施工合同。在施工过程中，甲由于经营状况恶化连续数月未支付工程款，经调查，甲有可能丧失付款能力，乙遂暂时停止施工。在（ ）后，乙应当恢复施工。A,甲企业近期接到一个大订单，经营状况好转B甲企业调整产品结构，重新开拓市场C该集团公司对甲企业的领导班子进行重大改组D.该集团公司对甲企业向乙提供付款担保E该集团公司代甲企业向乙付款75.某工业项目施工合同中约定，误期损害赔偿费为X元/天，合同争议的解决方式为仲裁，工期拖延给业主造成的损失为Y元/天。若由于施工单位原因造成工期拖延N天，则下列关于施工单位应承担的违约责任的表述中正确的是（ ）A施工单位应赔偿业主（X+Y）*N元B若X>Y,施工单位应赔偿业主X*N元C若X<Y，施工单位应赔偿业主Y*N元若过分高于，施工单位可以请求仲裁机构予以适当减少若过分高于，施工单位可以请求仲裁机构予以适当减少.某工程采用固定合同总价，在施工过程中发生了以下事件，其中属于不可抗力的事件有（）特打暴雨造成滑坡，使部分在建工程受损建筑材料价格大幅上涨，造成施工单位在该工程上亏本工程所在地发生骚乱，影响工程正常施工工程毗邻建筑物采用爆破方式拆除，部分散落物使该工程现场临时设施受损在工程所在地附近召开重大国际会议期间，当地政府要求该工程暂时停止施工.施工单位乙与建设单位甲于年月日签订了某工程的施工合同，银行丙于年月日为施工单位乙提供了履约保证。在施工过程中，经甲同意，乙将该工程的设备安装分包给施工单位丁。对以上情况，下列表述正确的是（）。若施工合同自年月日起生效若乙未能按合同履行，甲可以要求丙承担承担保证责任丙向甲承担保证责任后，有权向乙追偿丙可以否决甲同意乙将安装工程分别给丁的决定若丁未能按合同履约，丙可以拒绝承担保证责任.某施工合同约定由建设行政主管部门采用调解方式处理合同纠纷。对此，下列表述正确的是（）。建设行政主管部门不得作为调解人，因而该约定无效与仲裁和诉讼相比，该调解方式可较经济、较及时的解决纠纷若达成调解协议后当事人一方不履行调解协议，建设行政主管部门可强制执行若达成调解协议后当事人一方反悔，可请建设行政主管部门再次调解若达成调解协议后当事人一方反悔，可提请仲裁或提起诉讼.甲地的施工单位与乙地的材料供应单位签订了一批建筑材料采购合同，约定由材料供应单位送货到甲地。材料生产企业在丙地。由于材料生产企业未能按时向材料供应单位交货，致使材料供应单位不能按时向施工单位交货。对此，若施工单位就材料供应单位延期交货一事提起诉讼，下列表述正确的是（）。施工单位可向甲地法院提起诉讼施工单位可向乙地法院提起诉讼施工单位可向丙地法院提起诉讼施工单位可向甲地法院提起诉讼，不能向乙地法院提起诉讼施工单位可向乙地法院提起诉讼，不能向甲地法院提起诉讼.仲裁协议中必不可少的内容有（）仲裁事项仲裁委员会名称服从仲裁的意思表示请求仲裁的意思表示仲裁员的姓名参考答案一、单项选择题1C 2C 3B 4D 5C 6A 7B 8A 9D 10D 11D 12C 13D 14A 15C 16B 17C 18D 19B 20A 21B 22C 23A 24C 25D 26B 27C 28D 29C 30B 31D 32B 33C 34B 35C 36B 37C 38A 39A 40D 41A 42A 43B 44B 45D 46A 47A 48B 49C 50C 51C 52B 53C 54C 55D 56A 57A 58D 59A 60C二、多项选择题61CE 62BC 63ABDE 64BCE 65ADE 66ABD 67ABD 68AC 69ABC 70ABCE 71ABE 72ABC 73ABC 74ADE 75BCD 76ACE 77BCE 78BDE 79AB 80ABD