2022年辽宁省监理工程师提升试卷82.docx

2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在国民经济评价中，不列入费用项目的有（）。A.基本预备费B.流动资金C.税金D.国外贷款的利息【答案】 C2. 【问题】 下列职责中，属于监理员职责的是（）。A.核查进场材料的质量证明文件及质量情况，并对合格者予以签认B.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况C.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据D.审查分包单位的资质，并提出审查意见【答案】 B3. 【问题】 （2015年真题）在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】 B4. 【问题】 （2021年真题）对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。A.经评审的最低投标价法B.有限数量评审法C.最低投标价法D.综合评估法【答案】 A5. 【问题】 不属于桥梁上部结构施工技术的是（ ）。A.悬臂施工B.转体施工C.换填施工D.逐孔施工【答案】 C6. 【问题】 某项目的固定投资为25000 万元，流动资金为5000 万元，项目资本金为15000 万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000 万元，运营阶段的年平均净利润为4500 万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】 D7. 【问题】 某招投标项目，某投标人以520万元的投标报价中标，招标人给出的招标控制价为550万元，标底为510万元。施工进行到后期，发生设计变更，对于某环保墙面漆，清单项目中无类似项目，经计算，该墙面刷漆工程定额综合单价为25元/m2，则发承包双方考虑报价浮动率后的综合单价为（）。A.22.34B.23.64C.24.55D.25.46【答案】 B8. 【问题】 监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（ ）。A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】 B9. 【问题】 当工程网络计划的工期优化过程中出现多条关键线路时，必须（）。A.将持续时间最长的关键工作压缩为非关键工作B.压缩各条关键线路上直接费最小的工作的持续时间C.压缩各条关键线路上持续时间最长的工作的持续时间D.将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值【答案】 D10. 【问题】 按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】 A11. 【问题】 工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（ ）。A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送【答案】 C12. 【问题】 FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。A.施工合同条件B.生产设备和设计施工合同条件C.设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件D.客户/咨询工程师（单位）服务协议书【答案】 D13. 【问题】 （2018年真题）工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.工程质量监督机构【答案】 B14. 【问题】 有关编制或审核施工进度计划中出现的问题，叙述正确的是（ ）。A.监理工程师对施工进度计划的审查或批准，解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务B.尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性的意见，但施工进度计划一经监理工程师确认，即当视为合同文件的一部分C.B项被视为合同文件的一部分，不能作为以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的依据D.强制干预承包单位的进度安排，或支配施工中所需要的劳动力、设备和材料，是监理工程师应尽的职责【答案】 B15. 【问题】 下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】 A16. 【问题】 项目监理机构要对工程质量进行有效的控制，因为建设工程质量是实现建设工程（ ）的基本要素。A.功能与进度B.功能与效果C.效果与进度D.功能与目标【答案】 B17. 【问题】 根据标准施工招标文件，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。A.5B.7C.10D.15【答案】 D18. 【问题】 某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率为-1%，则价格因素的敏感系数为()A.-0.1B.0.1C.0.9D.1.0【答案】 B19. 【问题】 下列关于开工时间的表述中，正确的是（）。A.平整场地开始施工的日期可以算作正式开工日期B.需要进行大量土石方工程的铁路工程，以开始进行土石方工程施工的日期作为正式开工日期C.施工用临时道路开始施工的日期可以算作正式开工日期D.分期开工建设的工程按首期工程开工的日期计算开工日期【答案】 B20. 【问题】 工程监理企业在建立健全与建设单位的合作制度时，及时进行信息沟通，增强相互间信任，这体现了工程监理企业从事建设工程监理活动应遵循的（）准则。A.守法B.诚信C.公平D.科学【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 设计概算的编制依据包括（）。A.设计工程量B.项目涉及的概算指标或预算定额C.施工组织设计D.项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况E.工程承包合同【答案】 AD2. 【问题】 隧道坍方及冒顶事故预防措施（）。 A.隧道开挖中，掘进方法、支护方式根据实际情况做动态调整B.应严格按钻爆设计要求钻孔、装药、爆破C.加强施工组织管理，严格按施工组织设计施工D.加强对开挖面、未支护及未衬砌面围岩变化情况的监测和检查E.做好排水工作【答案】 ABCD3. 【问题】 设立项目监理机构时，应满足的基本要求包括()。A.项目监理机构设立应遵循适应、精简、高效的原则B.项目监理机构应有满足专业和数量要求的监理人员C.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师D.监理单位更换、调整项目监理机构监理人员，应做好交接工作，保持监理工作的连续性E.监理单位调换专业监理工程师时，总监理工程师可以口头通知建设单位【答案】 ABCD4. 【问题】 某工程事故中，因脚手架坍塌导致了650万元的直接经济损失，对该事故的正确处理有（）。A.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2hB.该施工单位可以自行组织事故调查组进行调查C.由事故发生地的设区的市级人民政府负责调查D.事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告E.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复【答案】 AD5. 【问题】 根据现行公路工程施工合同条款的约定，发包人应向承包人支付的预付款包括（）。A.进度预付款B.材料、设备预付款C.暂估价预付款D.开工预付款E.计日工预付款【答案】 BD6. 【问题】 除专用合同条款另有约定外，当勘察合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（）。A.中标通知书合同协议书合同专用条款B.中标通知书投标函合同通用条款C.投标函合同专用条款勘察费用清单D.合同通用条款合同专用条款发包人要求E.勘察费用清单合同专用条款勘察纲要【答案】 BC7. 【问题】 设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（ ）资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【答案】 ABCD8. 【问题】 根据国家发展改革委员会等九部委联合印发的标准勘察招标文件和标准设计招标文件 ，工程勘察、设计投标文件应包括（）A.投标函及投标函附录B.投标人须知C.投标保证金D.勘察或设计费用清单E.资格审查资料【答案】 ACD9. 【问题】 项目法人主要负责人应履行的安全管理职责有（）。A.复核安全生产费用使用计划，监督落实安全生产措施B.参与审查重大安全技术措施C.组织健全项目安全生产责任制D.组织开展项目安全检查E.负责落实安全生产费用，监督施工单位按规定使用【答案】 CD10. 【问题】 对用于工程的主要材料，在材料进场时专业监理工程师应核查（），审查不合格者一律不准用于工程。A.厂家生产许可证B.出厂合格证C.材质化验单D.技术说明书E.性能检测报告【答案】 ABC11. 【问题】 工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括（）。A.工程及各参建单位名称B.事故处理的过程及结果C.事故发生后采取的措施及处理方案D.质量事故发生的时间、地点、工程部位E.对质量事故责任人的处理意见【答案】 ABCD12. 【问题】 职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是（）。A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额一定比例给付死亡保险金B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保险人，保险人不承担给付保险金责任【答案】 C13. 【问题】 物资供应计划叙述正确的有（ ）。A.是对工程项目建筑施工及安装所需物资的预测和安排B.是指导和组织工程项目的物资采购、加工、储备、供货和使用的依据C.是保障工程建设物资的需要D.是保证按施工进度计划组织施工E.是按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目投资且标、进度目标和质量目标的实现【答案】 ABCD14. 【问题】 甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为()A.甲、乙公司作为合同主体不变B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任E.乙公司不能强迫丙公司履行义务【答案】 AB15. 【问题】 在实际生产中，由于偶然性原因导致的质量数据波动的特点有（）。A.不可避免.难以测量和控制B.大量存在但对质量的影响很小C.质量数据离散过大D.原材料质量规格有显著差异E.经济上不值得消除【答案】 AB16. 【问题】 描述质量特性数据离散趋势的特征值是（ ）。A.算术平均数B.中位数C.极差D.变异系数E.标准偏差【答案】 CD17. 【问题】 对于下列纠纷的解决，不适用民法典的有（ ）。A.借款合同B.劳动合同C.技术服务合同D.抚养协议E.设备租赁合同【答案】 BD18. 【问题】 （2015年真题）下列监理文件资料中，需要建设单位审批同意的有（）。A.工程开工令B.工程暂停令C.费用索赔报审表D.单位工程竣工验收报审表E.工程临时或最终延期报审表【答案】 C19. 【问题】 （2017年真题）关于平行承包模式下建设单位委托多家监理单位实施监理的说法，正确的有（ ）。A.监理单位之间的配合需建设单位协调B.监理单位的监理对象相对复杂，不便于管理C.建设工程监理工作易被肢解，不利于工程总体协调D.各家监理单位各负其责E.建设单位合同管理工作较为容易【答案】 ACD20. 【问题】 在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有( )。A.屋面防水工程的保修期为两个雨季B.给水排水管道的保修期为2 年C.供热与供冷系统的保修期为两个采暖期、供冷期D.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限E.设备安装和装修工程的保修期为5 年【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2019年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于开标原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失150万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。1>、指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。2>、上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？3>、上述质量事故的调查组应由谁组织？监理单位是否可以参加调查组？说明理由。4>、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？5>、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有施工合同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？【答案】1.（1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下。1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：招标投标法规定，对于公开招标应当平等地对待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。2）不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。3）不妥之处：由招标办主持举行开标会。理由：招标投标法规定，开标会应由招标人或其代理人主持召开。4）不妥之处：乙承包单位提交投标保证金的时间在投标截止时间之后。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日期前提交。（2）招标人招标失败造成投标单位损失不予补偿。理由：招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，他是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。因此，招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。2.在事故调查前，总监理工程师应该做如下工作。（1）工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工。（2）要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。2. 某调蓄平原水库工程，水库上游面边坡坡比为1：2.5，库底高程36.15m，上游面坡面采用150mm厚C25混凝土护砌，高程41.00m处设2.0m宽马道。调蓄水库周边设置防护堤，堤顶高程43.50m，高出地面约2.2m，防护堤全长5_67km，沿防护堤外侧坡脚设置排水沟，防护堤堤身为均质土堤，堤防上、下游护坡采用草皮护坡。发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工委托合同；发包人与监理人签订了监理委托合同。【事件】事件1：对某一水库土方开挖单元工程质量验收时，表土及土质岸坡清理工序验收评定表中显示：表土清理每100抽查一个部位，共检查20个部位，其中18个部位合格。软基及土质岸坡开挖工序验收评定表中显示：保护层开挖每100抽查一个部位，共检查20个部位，其中19个部位合格。事件2：防护堤填筑时，某一单元工程施工日期是2020年3月1日至2020年3月2日，评定表填写日期是2020年3月5日。验收合格的标准是：主控项目，检验结果应全部符合本标准的要求；一般项目，逐项应有70%及以上的检验点合格，且不合格点不应集中；各项报验资料应符合相关标准要求。土料压实工序施工质量验收评定表见下页表。事件3：复合土工膜铺设属于重要隐蔽工程，铺设部分技术标准要求如下：土工膜应顺缝连接，只允许有“T”缝，不允许有“+”缝，焊缝应100%进行充气试验，铺设应松弛有度，不应出现褶皱、悬空。单元工程质量验收时，由施工单位自评，监理单位复核。事件4：坡面混凝土施工过程中，采用溜槽从坡顶浇筑，为了保持混凝土流动性，对流动性比较差的随时加水。单元混凝土工程浇筑完成后验收时，施工提交的验收资料为混凝土单元工程质量验收评定表。土料压实工序施工质量验收评定表【问题】1.请指出事件1中的不妥之处，并说明理由。2.事件2中，请指出“土料压实工序施工质量验收评定表”中不妥之处，并说明理由。3.请指出事件3中的不妥之处，并说明理由。你认为复合土工膜铺设质量控制重要环节包括哪些？【答案】问题1：不妥之处：表土清理和保护层开挖检验方法。理由：表土清理及保护层开挖均属于主控项目，应全数检查。问题2：不妥之处：施工日期。应为实际施工日期2020年3月1日至2020年3月2日；“压实质量”“压实参数”“碾压搭接带宽度”检查（验）记录。应为实际检（验）数据；施工单位自评、监理单位复核结果中的合格率。应保留1位小数，70.5%。问题3：不妥之处：复合土工膜铺设单元工程质量验收程序。理由：重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程施工质量的验收评定由建设单位（或委托监理单位）主持，应由建设、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组，共同验收评定，并应在质量验收前通知质量监督机构。复合土工膜铺设单元工程质量控制的重要环节包括：土工膜备料质量、土工膜铺设质量（铺设、拼接、排水、排气）、土工膜与周边刚性建筑物的连接质量、上垫层和防护层质量。问题4：不妥之处一：对流动性差的混凝土加水。理由：严禁仓内加水，影响混凝土浇筑质量。不妥之处二：施工单位提交质量验收资料不齐备。理由：除了混凝土单元工程质量验收评定表，还有其他检验资料。施工单位申请验收评定时，应提交以下资料：（1）单元工程中所含工序（或检验项目）验收评定的检验资料。（2）原材料、拌和物与各项实体检验项目的检验记录资料。（3）施工单位自检完成后，填写的单元工程施工质量验收评定表。3. 某工程在实施过程中发生如下事件：事件l：由于工程施工工期紧迫，建设单位在未领取施工许可证的情况下，要求项目监理机构签发施工单位报送的工程开工报审表。事件2：在未向项目监理机构报告的情况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划，安排了打桩工程施工分包单位进场施工，项目监理机构对此做了相应处理后书面报告了建设单位。建设单位以打桩施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由，不再允许施工单位将防水工程分包。事件3：桩基工程施工中，在抽检材料试验未完成的情况下，施工单位已将该批材料用于工程，专业监理工程师发现后予以制止。其后完成的材料试验结果表明，该批材料不合格，经检验，使用该批材料的相应工程部位存在质量问题，需进行返修。事件4：施工中，由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场。施工单位安装时发现该设备的部分部件损坏，对此，建设单位要求施工单位承担损坏赔偿责任。事件5：上述设备安装完毕后进行的单机无负荷试车未通过验收，经检验认定是因为设备本身的质量问题造成的。问题：指出事件4中建设单位做法的不妥之处，说明理由。【答案】事件4中，建设单位的做法的不妥之处及理由具体如下：(1)由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场不妥。（0.5分）理由：根据施工过程的合同管理中对材料设备的到货检验的有关规定，由发包人供应的材料设备，应在设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点移交。（1分）(2)建设单位要求施工单位对设备的部分部件损坏承担损坏赔偿责任不妥。（0.5分）理由：根据施工过程的合同管理中对材料设备的到货检验的有关规定，由发包人供应的材料设备接收后移交承包人保管。但如果发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发包人（建设单位）负责。（1分）4. 某工程在实施过程中发生如下事件：事件l：由于工程施工工期紧迫，建设单位在未领取施工许可证的情况下，要求项目监理机构签发施工单位报送的工程开工报审表。事件2：在未向项目监理机构报告的情况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划，安排了打桩工程施工分包单位进场施工，项目监理机构对此做了相应处理后书面报告了建设单位。建设单位以打桩施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由，不再允许施工单位将防水工程分包。事件3：桩基工程施工中，在抽检材料试验未完成的情况下，施工单位已将该批材料用于工程，专业监理工程师发现后予以制止。其后完成的材料试验结果表明，该批材料不合格，经检验，使用该批材料的相应工程部位存在质量问题，需进行返修。事件4：施工中，由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场。施工单位安装时发现该设备的部分部件损坏，对此，建设单位要求施工单位承担损坏赔偿责任。事件5：上述设备安装完毕后进行的单机无负荷试车未通过验收，经检验认定是因为设备本身的质量问题造成的。问题：指出事件1和事件2中建设单位做法的不妥之处，说明理由。【答案】（1）事件1中，建设单位未领取施工许可证就要签发工程开工报审表不妥（0.5分）。理由：依据法规和规范，必须在办理好施工许可证的条件下才能要求签发工程开工报审表（1分）。（2）事件2中：建设单位认为需经其认可分包单位资质不妥（0.5分）；理由：分包单位的资质应由项目监理机构审查签认（1分）。提出不再允许施工单位将防水工程分包的要求不妥（0.5分）；理由：违反施工合同约定（1分）。5. 关于路基施工监理,有以下三个背景材料：A.某段路基，按照设计文件提供的取土场的填料为山皮土,承包人进入现场后发现,在路基附近的河中有大量符合路基填筑的砂砾,且开采容易、运距较指定土场近，价格也较山皮土便宜，故在征得监理工程师的同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑;但在路基填筑完成后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由，提出了变更申请，要求以合同工程量清单中300章的砂砾垫层的单价（高于山皮土)来支付。某施工单位承包8km路基工程，其中1km进行了分包（未经批准）。路基填筑时进行了掺石灰,完工后经验收符合要求。路面施工时左半幅局部出现弹簧现象。监理工程师组织人员进行此标段全线检查，发现外包队所施工的1km路段有质量问题,各层填土过厚，掺灰不匀，出现松软夹层，夹层土含水量过大,最终造成质量事故。某高速公路工程,承包人为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包人的理由如下：特别严重的降雨；现场劳务不足；业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大；施工场地使用权提供延误；工程款不到位。问题1.针对A背景材料:（1)监理工程师可否批准此变更,理由如何？（2)应以哪个单价支付?问题2.针对B背景材料:（1)对此质量事故施工单位和监理各存在哪些主要问题？出现此问题的原因是什么？（2)监理工程师对此质量事故应如何处理？问题3.针对C背景材料:（1)监理工程师认为原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误，可批准延长工期。（2)若以上现场劳务不足问题监理工程师认为属于承包人自己的责任，由此引起的延误是不可原谅延误,不同意就此延长工期，这样处理对吗？（3)哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？【答案】1.针对A背景材料:（1)对变更的处理:监理工程师可以批准此变更,因为从题目中可知改为砂砾填筑后,路基强度更高，满足合同质量要求，而且承包人的费用也降低了对业主和承包人的利益均有利。（2)支付的单价:应以山皮土的单价支付。因为虽然变更后路基强度提高,但这并不是因为合同中约定的质量标准的改变而引起的,而是由于承包人施工方案的改变而引起的，所引起的费用变化由承包人承担。此外，砂砾垫层的单价是路面工程(300章）中的单价,明显不适合路基填筑。2.针对B背景材料：施工单位存在的主要问题:擅自分包;分包工程质量失控。监理单位存在的主要问题:没有制止分包队伍进场;对现场巡视、检查不够,未及时发现质量问题;对完工工程未进行认真的检查验收，致使不合格工程通过了验收。出现此问题的原因:施工单位与监理工程师的合同意识淡薄;施工单位放松或放弃了对分包工程的管理;监理严重失误。监理工程师对此质量事故的处理：要求承包人尽快提交质量事故报告及返工处理方案告并报告业主；责令施工单位立即驱逐非法分包人；对不合格路段立即进行返工处理，处理完成并自检合格后报监理按规范要求检查验收；要求承包人更换不称职的管理人员；对现场失职的监理人员进行批评教育和处理。3.针对C背景材料：(1)。对。现场劳务不足是承包人内部组织管理不当,不能给予工期延长业主的责任是，监理工程师的处理:对要求业主适当增加工程价款或者适当延长工期；对使用权提供延误时间顺延工期；对要求业主按合同规定准时拨付工程款。