2022建筑工程施工合同15篇_1.docx

2022建筑工程施工合同15篇建筑工程施工合同1甲方（买方单位）：_乙方（出卖单位）： _依照民法典和其它有关法律法规规定，遵循同等、自愿、公允、公开及诚恳信用的原则，经甲乙双方协商一样，就甲方的宽城万达XX所需墙纸样板房供货事宜，签订本合同，双方共同遵守。一、产品名称、型号、运用地点、数量、单价、金额二、合同价格的说明1、合同单价为固定综合包干单位，包含材料费、运输费、排版损耗、机械费、施工费（人工费、施工损耗、胶粉等辅材费）、管理费、成品爱护费、关税、利润等各种费用，售后服务所需的相关费用。单价为墙纸上墙后按成品面积实际收方的包干单价。2、合同单价在合同执行过程 中不作调整：因市场性、政策性改变而引起的任何价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同包干单价。3、因合同为暂定量，供货过程 中乙方不得因为供货数量与合同不相符而提出任何异议，更不能以此为由调整单价。三、墙纸质量要求 墙纸镶贴完毕，甲方以认可的样板和本合同要求及G73-91建筑装饰工程施工及验收规范标准进行验收。1、乙方所必需严格根据合同规定的墙纸规格、型号、编号供货和施工，供应的墙纸应为指定的优等品。2、墙纸镶贴应对花对缝，完成可视面应无缝且平整。镶贴完毕后最终质量应达到优良标准。3、全部墙纸和辅料应无异味，甲醛等有毒气体的含量（或挥发量）不超过国家相关标准和规范。四、交货及施工工期 合同签订后 天内将合同数量墙纸备货于施工现场，场地具备安装条件后 天内铺装完毕。乙方不得以任何缘由延期完工（若因甲方基础完工时间推迟而相应推迟完工时间）。五、交货地点及方式： 宽城万达XX样板房六、供货方式1、本合同的数量为依据现场实测的暂估数，乙方在备货时应多于该数量，保证现场施工面积改变时刚好补充供应同批号、色号产品。2、乙方应依据场地大小进行选板铺装，确保同一区域内的墙纸无色差、条纹顺接自然。3、各个型号的墙纸视货源状况而确定各个型号运用量，可选用全部型号，也可选用其中某几款型号。七、产品验收及提出异议期 严格根据“货物技术要求及规范”条款进行验收，对施工过程中发觉的不符合质量要求的产品乙方无条件更换。八、产品结算1、墙纸镶贴工程完工，甲方验收合格后，双方按墙面面积进行收方，核定墙纸的实际铺贴面积。2、依据收方量进行工程结算。用收方数量和合同单价计算结算金额。结算金额墙纸的收方数量215;合同单价。九、付款方式1、合同生效后五天内支付合同总金额 的 30%作预付款。2、壁纸铺装钱付全款十、甲乙双方职责1、甲方职责1.1 甲方应在乙方墙纸到货前完成墙面打算工作(刮完腻脂和喷完封闭漆)，保证乙方到货后能正常施工。1.2 协调乙方与在场相关单位的关系。1.3 进行施工质量监督工作，进行墙纸验收和收方工作。1.4 支付货款、办理工程结算。2、乙方职责2.1 保证所供墙纸的真实、牢靠性，严格按合同要求的品种、规格墙纸供货和施工，并确保施工镶贴质量。2.2 墙纸基层其他施工队伍施工，乙方自行作好基层施工的质量监督。基层不合格，乙方可拒绝施工，并刚好以书面形式报告甲方。乙方墙纸上墙，即视为乙方对基层质量检验合格。施工后因基层质量造成的已贴墙纸损失、返工所需墙纸及返工费用均由乙方担当。2.3 镶贴过程中的材料自行保管。2.4 自行作好验收前的成品爱护，乙方产品损坏由乙方自行无偿返工；有损坏其它施工项目的成品应照价赔偿。2.5 自行接装施工用的水电管线，并做好平安防范措施。十一、工地现场管理：1、 本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的平安施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到平安文明工地标准，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方负责。2.平安施工： 乙方应对其在施工场地的工作人员进行平安和防火教化，严格按平安规范组织施工，主动实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方缘由造成事故的责任和因此发生的费用，全部由乙方担当，甲方不担当任何责任。3.文明施工：3.1 乙方应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工，遵守甲方的现场管理规定，保证工地达到文明现场标准（乙方工作人员不能酒后进入施工现场、不能在楼内大小便，违者将处以每人每次1000元的罚款，罚款干脆在工程款中扣除；情节严峻者干脆驱除出现场。）。3.2 施工期间，乙方应刚好整理和支配全部机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、垃圾必需运输到地面，严禁从高空干脆向下抛物；以上物品在不需用时应按甲方要求刚好清理出工地。3.3 本工程的全部平安文明施工措施的费用已在合同价款中包干考虑，不作任何调整。十二、售后服务1、乙方对本合同产品按“两年修理，”的原则为甲方供应服务。2、在两年内出现起层、剥落、变色等质量问题，乙方修复或更换，若人为损坏乙方只收取材料费。十三、违约责任1、因色差缘由、墙纸质量问题等缘由影响到工程效果，乙方无条件在5天内更换，更换后仍达不到标准或拒不更换，视为乙方违约。2、在工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_日期：_建筑工程施工合同2合同编号：需方（以下称甲方）：_签订日期：_年_月_日供方（以下称乙方）：_签订地点：_依据中华人民共和国合同法，经甲乙双方友好协商，就甲方托付乙方定做用于的不锈钢事宜，达成如下协议，以资共同遵守。一、乙方根据甲方订货要求供应以下货物：1：不锈钢地脚线及修边线2：信报箱3：电梯门套二、数量、单价及合同预算金额三、备注：1以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所供应的加工图纸为准，此图纸将作为附件一附于此份合同后。2此报价包括为成品加工价，已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税，如需含税则另加5。3以上三类产品中，地脚线、修边线及信报箱仅供材料，不包安装。电梯门套为包工包料。四、加工及验收：甲方须在合同签订之日起3天内供应完整，尺寸精确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行，全部供货不锈钢板的板材材质及厚度必需符合GB12209284及oCr18Ni9等国家及行业标。包装采纳爱护胶纸爱护、纸皮（或泡沫纸）包装（运输途中产品爱护由乙方负责。货物经甲方验收后，交由甲方负责保管。五、验收手续：供货方货到现场，甲方或其工作人员只对外观可视面进行有无表面爱护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收，甲方在安装过程中发觉存在工艺质量问题时通知乙方后，乙方须在8小时内到达现场进行鉴定，状况属实的状况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。六、乙方送到现场之货物，甲方授权为指定签收人，若授权有变更，以甲方书面函告为准。七、付款及结算方式（1）自合同签订之日起三天内甲方应支付合同总金额的10即币订金给乙方，定金最终一批货款冲抵结清。（2）乙方在发货前把发货数量清单传真给甲方确认，甲方在确认后签字回传给乙方，乙方在收到发货单确认的当天发货。货到工地后经甲方抽样验收后，如送材料为本合同第一条款中第1、2项材料则甲方支付该批货款给乙方。如所送材料为本合同第一条款中第3项材料，那么乙方需安装完毕，甲方验收合格后结算货款。（3）甲方付款方式可为支票或网银结算，收款帐户为乙方指定帐户。甲方支付现金的收取人必需出具乙方授权托付、收款并须加盖公章。乙方在收取甲方支付的支票或汇款结算的金额时，必需供应等额的相应票据，否则甲方有权拒付材料款项。九、乙方责任及违约责任：按时保证质量交货，提高品质量合格证及产品质量保证书，乙方的产品在质量保证期内出现的任何质量问题均视为该产品不合格，甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的，每逾期一日按合同暂定价款的1向甲方支付违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；乙方产品若连续出现批量或严峻不合格及供货逾期超过十天严峻滞后的，甲方有权解除本合同，且乙方应担当由此给甲方造成的损失。十、甲方责任及违约责任：负责工地现场的数量清点验收。按合同规定日期支付货款，否则每日按逾付金额的1偿付乙方违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；十一、不行抗力：甲、乙双方任一方由于不行抗力（如严峻自然灾难、斗争、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行规定的，不以违约论。对这些货物的处理方法，可由甲、乙双方协商确定。十二、图纸及责任：1、甲方负责供应该单项工程全部图纸，乙方需支配设计到现场测量出图，在接到甲方要求一天内到场，在每批加工图纸上须经甲方盖章或其托付人签名方为有效。2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出，否则，应当赔偿乙方因此承受的实际损失（当乙方收到甲方书面指令时，乙方已经起先生产的，应立即停止生产，否则甲方不予以担当责任及损失）。3、因甲方确定的加工图纸不清晰，经乙方审查（须在收到图纸后二个工作日完成）书面通知仍不能修改，致使乙方无法生产的，乙方供货期顺延，乙方无需担当由此造成逾期交货之赔偿责任。4、如乙方未按甲方确定图纸或技术要求加工的，乙方须对此担当一切相关经济损失包括但不限于更换人工、施工措施、协助材料、业主方索赔等费用（如有）及相关法律责任，由于乙方缘由逾期交货的按本合同相关条款执行。十三、双方主要职责（1）甲方：供应所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。（2）乙方：依据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期供应符合本合同约定的不锈钢。十四、产品的图纸变更：在执行合同过程中，产品加工图纸变更需双方确认。若甲方供应尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准，则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不行变更的尺寸图纸之日起计。十五、争议解决：基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决，协商不成提交工程所在地的_依法裁决。十六、合同生效：本合同一式四份。自双方签章之日起生效，乙、甲双方各执两份，每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分，与本合同具相同效力。甲方：_（签章）乙方：_（签章）代表人：_（签章）代表人：_（签章）开户银行：开户银行：_帐号：_帐号：_建筑工程施工合同3答辩人：_居处地：_法定代表人：_答辩人就答辩人与装饰装修合同纠纷一案作出答辩。答辩看法如下：_被答辩人诉称其承包的工程范围与事实不符。被答辩人称其承包了答辩人所属酒店的拆除以及新址的装修及土建工程，并且将装修项目列入结算范围，该项诉求与事实不符，有意扩大了施工范围。20xx年5月11日，答辩人与被答辩人就承包工程签订了协议合同。该合同约定：_被答辩人以全包的方式承包答辩人所属酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明确约定被答辩人的施工范围为土建，并不包括装修装饰工程。被答辩人将部分装修装饰工程纳入其承包范围，将装修项目纳入结算书，违反事实。被答辩人诉称其承包的实际工程量与事实不符。被答辩人在起诉状中称其于20xx年11月17日向被告提交了工程图纸、工程量统计、工程结算表、签证单等相关工程结算材料，并称答辩人并未提出异议，与事实不符。事实是，尽管答辩人于20xx年11月17日收到了相关结算资料，但并未在结算单上签字。未签字的缘由是被答辩人结算的资料失实，与实际工程量差距太大，工程量重复计算严峻。20xx年被答辩人曾交给答辩人一份结算书，结算数额为120.62358万元，而20xx年11月17日被答辩人提交的其次份结算书结算总额为550.7064万元，差距为430.08282万元。同时，答辩人对工程总造价也进行了核算，核算总造价为59.966665万元。可见，被答辩人供应的结算书严峻脱离事实，核算的随意性特别大。三、被答辩人诉称答辩人应当支付给被答辩人的工程价款与事实不符。被答辩人在起诉状中要求答辩人支付其剩余价款346.7064万元。被答辩人诉称该数字是通过结算总价款扣减答辩人已支付的金额而得出的。被答辩人的此种计价方式随意性大，与事实不符。(一)被答辩人的该项诉求的计价依据是20xx年11月17日交付给答辩人的结算书。而该份结算书与20xx年被答辩人交付给答辩人的结算书以及答辩人自行核算的结算书无论从实际项目工程量的核算还是工程总价款的核算都存在巨大差异，虚构成分很大，与事实不符。即被答辩人的该项诉求的计价基础就是不符合事实的，因此其要求的总价款当然也是没有事实基础的。(二)20xx年5月11日的协议合同中约定：_被答辩人应当支付答辩人80万元，其中50万元即付，30万元暂定用在每天渔港新址楼盘土建当中，最终根据所产生土建发生量进行工程造价的计算，多退少补。该30万元最终应从工程总造价中核减。但是被答辩人并未在工程总造价中核减，与约定不符。(三)被答辩人在起诉中所称，截止到答辩人最终一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款205万元，与事实不符。截止到答辩人最终一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款284.5210万元。四、被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符，要求答辩人支付逾期利息不合法、不合理。被答辩人交付给答辩人的两份结算书冲突丛生，与事实严峻不符，同申请人核算的工程总造价差距更大，双方对工程量以及工程总造价无法达成一样。鉴于对被答辩人供应的结算书真实性的怀疑，答辩人才停止支付工程款。因此，答辩人停止支付工程款的前提是被答辩人所报工程量以及工程价款的严峻失实，是答辩人与被答辩人就工程量以及工程造价总额无法达成一样所致。被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符。进而，被答辩人要求答辩人支付逾期利息也不合法、不合理。五、答辩人认为应本着实事求是的原则，对工程范围、实际工程量、实际工程价款进行重新核定，在重新核定的基础上，明确双方债权债务，维护双方当事人合法权益。在答辩人与任忠工程纠纷中，答辩人认为应当对承包范围、实际工程量、实际工程造价、答辩人已支付金额进行重新核定，以达到还原事实真相的目的。在重新核定的基础上，双方就承包范围、工程量、工程价款达成合意，进而双方在已支付工程款基础上多退少补，最终解决双方争议。此致太原市小店区人民法院_年_月_日建筑工程施工合同4发包方(以下称甲方)：_承包方(以下称乙方)：_依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目1、工程名称：_.2、工程地点：_.3、承包方式：_.其次条 工程期限合同工期总日历天数_天。第三条 工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_元/组(一组_块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中须要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进行修理。第五条 平安施工乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教化。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第六条 奖惩责任1、如_月_日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：_乙方：_年_月_日建筑工程施工合同5甲方：乙方：甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。双方本着同等、互利、诚信原则，确保工程平安、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式 采纳包工不包料方式承包。 甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、碎石、石灰、水泥、钢材等一切建筑材料。 乙方供应劳务、施工技术、施工工具、及生产的一切用具等。二、承建项目 乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋及房屋脊顶灯三、承包价格 每平方米人民币大写： 元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括全部须要水泥砂浆抹面的墙体。四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成其次层以及屋顶付到75%，工程全部完工，交验完毕付到90%， 预留10%为质量保证金，完工_年内无质量问题，清尾款。五、双方责任 甲方负责水电到位供应及原材料刚好进场。 乙方必需保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求 乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。七、留意平安 劳保措施，施工防护措施到位，平安施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求 主体工程工期为 天(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必需在_年_月_日前完成主体工程，遇天气缘由顺延，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出安排，以便刚好筹备。九、后期修理 因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当，并担当由此发生的相关赔偿以及责任十、其它 其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方(公章)：_法定代表人(签字)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同6甲方（业主）：_ 乙方（承包方）：_ 依据民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益爱护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公允、诚恳信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。一、工程概况 装饰工程施工地点：_ 施工内容：_ 承包方式：_ 合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。 合同总价款（金额大写）：_ 其中：人工费_元，材料费_元。（见附表一）二、双方工作1.甲方工作1.1开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈X等实行爱护措施，并经乙方书面确认。1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。1.3向乙方供应施工需用的水、电、气等设备，并说明运用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。2.乙方工作2.1根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2.2乙方指派_（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、平安操作规程、防火及环保规定。2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。三、工期1.工期延误1.1因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）甲方不能按约定供应开工条件。（2）设计变更和工程量改变。（3）甲方同意工期相应顺延的其它状况。1.2由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。1.3由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。四、工程价款支付 开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元; 工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元; 验收合格_日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_元。五、材料供应1.甲方供应材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。2.乙方选购的材料乙方选购的材料、设备，必需有材料设备表（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料、设备与材料设备表不符，不得运用。如乙方未经甲方同意擅自运用，造成的损失由乙方负责。六、工程变更 在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。七、质量与验收1.工程质量1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以_市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。1.2乙方应仔细根据约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应根据甲方的要求返工、修改，并担当由于自身缘由导致返工、修改的费用。2.竣工验收与保修2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单_日内验收，在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收，超过_日的视为竣工验收已被确认。2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_.2.3双方约定的保修项目内容期限为：_.（本条2.2和2.3款的内容过多可另加页）八、平安和防火1.甲方或乙方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2.由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。九、违约责任 甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能刚好给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应担当违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任。甲乙双方担当违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。十、合同争议解决方式 双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_种方式解决：1.由_仲裁委员会仲裁;2.向人民法院起诉。一、其他约定_二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。三、组成本合同的文件包括：1.本合同条款及合同附表;2.施工图纸及做法说明;3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;4.补充规定。四、其他1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可依据须要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效。2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。 业主（盖章）：_ 注册地址：_ 住地：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ 联系电话：_ _年_月_日 承包方（盖章）：_ 注册地址：_ 住地：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ 联系电话：_ _年_月_日建筑工程施工合同7甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其有关法律，行政法规，遵循自愿、同等、公允、诚恳、信用的原则，经双方协商，就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。一。工程概况1、工程名称：2、工程地址：公园道西侧3、结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万， 共计约20万。4、合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5、施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方供应水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方担当，甲方供应施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。6、工期：合同工期为两年，开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期为： 天。7、工程质量：合格， 文明施工达市级文明工地要求。二。承包范围及承包方式1、工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。协作专业分包工程项目的界限：a、基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。b、电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2、甲方要求： 本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发觉，马上终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施惩罚。三。付款方式乙方收到工程款同时供应正式收款发票。1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，假如甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必需通过当地造价部门裁定。四。结算方法：1、工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。2、执行20xx年全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采纳经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。3、甲方干脆分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的协作费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应协作甲方的专业发包工作，听从甲方总的安排支配，为专业承包人供应必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%协作费，分包工程税收由分包方担当。4、选购价格的认定：采纳造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采纳市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程安排规定的完成时间的价格为调差依据。五。工程设计变更1、 工程施工过程中，甲乙双方应依据项目实施的详细状况根据合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程安排（或变更）范畴的工作内容，必需按安排（或变更）要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必需由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必需将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。2、设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（假如属于减项则调减工程价款）。六。 材料进场要求及计价1、 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方选购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团2、指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好安排并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必需做好检验，做施工规定的必要的试验等。阅历收合格后，方可进场运用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方担当。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方担当。3、进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止运用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新选购符合要求的产品，并由乙方担当由此产生的费用，工期不予顺延。七。工程管理1、 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工平安、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。2、 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内全部专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、平安、文明施工、成品爱护、全部材料设备保存，履行本合同约定内容。3、 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要根据施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。4、 工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方根据城建档案移交书目的标准向甲方供应三份完整的竣工资料，同时乙方必需为甲方供应办理竣工备案手续的全部相关资料。5、 乙方在施工过程中违反其承诺或不听从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款其次条），由乙方担当全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必需改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视详细事项赐予经济惩罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。6、 存在工程分包的，乙方必需以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方担当由于工程分包而引发的相关责任。7、 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必需依据甲方要求及质量标准选购工程材料。八。违约责任1、 因甲方缘由造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。2、 因甲方缘由造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。3、 乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力气不足严峻拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并担当因延期造成的一切法律责任。4、 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方担当并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并担当一切法律责任。如施工过程中发觉乙方有重大质量、平安事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由