主体劳务分包合同(修改版)45812.doc

河南学院迁建工程一工程同心楼主体劳务工程施工合同 发包人：泰宏建立开展直属分 承包人： 2021 年 月 日目 录一、合同协议书二、合同承诺三、通用条款四、工程量综合单价分析表五、合同条款六、材料理协议七、平安理协议八、治安理协议九、消防平安理协议十、质量理协议十一、环保保证书十二、后勤理协议十三、生活区平安卫生协议十四现场签证施行流程第一部 协议书劳务作业发包人：泰宏建立开展直属分 以下简称发包人劳务作业承包人： 以下简称承包人按照?合同法?、?建筑法?及其他法律、法规遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么双方协商达成一致订立本合同。1工程名称：河南学院迁建工程一工程同心楼工程2、分包合同内容：工程主体劳务工程即钢筋、混凝土、模板、脚手架、平安文明施工及其所有配合工程。负责完成进场前的自需临时设施搭建等各项工作要求有足够并按业主及发包人总工要求和节点工要求时间按或提早完成。 2.1本合同分包范围：同心楼根底及主体构造施工等。 2.2本合同劳务作业内容：包括但不限于本工程的施工图、图纸会审纪录、设计变更、技术核定单中的从根底开挖配合清理土方、根底垫层含垫层、防水保护层、集水坑、所有设备及道根底包括塔吊根底、施工电梯根底含土石方开挖、回填及100m内弃运至发包人指定地点、根底构造起至主体构造出屋面楼梯间顶层、机房、水箱、设备根底、造型等所有施工内容以及建筑垃圾清运及回收包含蓄水池、垃圾池、废旧钢材回收池的修筑场内材料二次及屡次转运成品及半成品保护小型机具费材料费各种辅助材料平安消费及理含所有防护棚的搭设及材料文明施工标化工地材料堆码及守护环境卫生的辅助工作等全部内容。3工程地点：郑州金水东路与明理路穿插口 建筑面积： 平方米4合同价款总额： 元人民币。 大写：人民币 元整。5分包工作限开工日：2021年 月 日开工日：2021年 月 日总日历天数为： 天6、劳务作业人数： 人。7、组本钱合同的及优先解释顺序如下：1协议书； 2劳务工程单价确认；3合同承诺书；4合同内容；5、及有关技术；6图纸；7合同履行过程包人和承包人协商一致的其它书面上述规定互相矛盾时以排列在前的为准；同一序列的互相矛盾时以生效时间在后的为准；序列、时间均一样的或在同一份规定互相矛盾的由甲方选择适用乙方无任何异议。8、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 发包人：合同专用章 承包人：合同专用章 地 址： 住 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 联络 ： 联络 ： 第二部：合同承诺书致：泰宏建立开展直属分1、我明确报价的所有工作内容均按综合单价进展报价并承受按此单价进展结算。在施工过程中如遇承包范围调整我同意在结算时按“工程量综合单价分析报价表中规定的单价和实际未完成工程数量之合价自包干总价中扣除。2、我的报价已充分考虑了工地周围环境、交通道路、周围地下网、现场地质条件、现场条件、工程质量、工要求；并已考虑了施工措施、平安文明措施、本钱投入、材料变动因素、施工不可遇见费等各种内、外部因素对报价的影响。4、工承诺：我承诺无条件承受标段范围内的如下相应节点工和总工要求详细以甲方确定为准：4.1 工安排总工为 日历天详细工要求如下：桩基、条基、柱基 年 月 日开始 年 月 日完成共 日历天。±0.000： 年 月 日开始 年 月 日完成共 日历天。 年 月 日开始 年 月 日完成共 日历天。4.2 我承诺非我原因影响工累计不超过七天含七天构造封顶时间不变。4.3 我承诺每延误上述规定的工1天那么补偿贵人民币壹万元；构造封顶时间每延误1天那么补偿贵人民币壹万元。补偿金额上限为人民币贰拾万元整。5、工人工资发放承诺：我承诺按时足额发放农民工工资。我理解贵在工程款支付方面可能出现的滞后我承诺自行筹集资金保证工人工资按时足额发放。假设我工人因未按时领到足额工资到贵工程部或业主或有关部门寻衅滋事、讨要工资所述情况每发生一次我自愿承担贵惩罚性违约金人民币贰万元；假设上述情况造成不良社会影响我自愿承担贵惩罚性违约金人民币拾万元/次。假设上述情况扰乱贵正常施工消费或致使施工消费停顿那么我自愿承担贵惩罚性违约金人民币叁万元/次。6、我承诺：按贵要求进展平安文明施工假设发生平安事故或未按贵要求进展平安文明施工我同意将平安文明施工措施费全额自我的合同总价中扣除并承担由此而造成的一切经济损失。7、我承诺：在无贵书面停工的前提下我自行停顿施工此类情况每发生一次我自愿承担贵惩罚性违约金人民币叁万元。8、我承诺：承受贵在施工过程中按工作要求对我的安排或调整工作界面我将严格按照报价附表综合单价和贵司计量进展相应的增减结算。如有违犯将视同违约我承受按每发生一次贰万元的处分。10、我同意贵在正式合同签署之前或之后本承诺始终对我具有约束力。 劳务承包人： 法定代表人或委托代理人： 日 ： 年 月 日第三部 通用条款1、发包利和义务：1.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后发包人自收到承包人按照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾不答复的视为发包人同意承包人提交的结算资料。1.2 上款所述结算程序完成后发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式。1.3 负责编制施工组织设计统一制定各项理目的编制施工方案、物资需用量方案表施行对工程质量、工、平安消费、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收。1.4 统筹安排、协调解决非承包人使用的消费、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。1.5 按时提供图纸及时交付应供材料、设备所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要。1.6 随时对承包人施行的劳务作业进展监视检查确保工程质量对存在的质量隐患及时提出整改要求。1.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。1.8 认真执行平安技术严格遵守平安制度制定平安防护措施提供平安防护设备确保施工平安。1.9检查承包人工人持证情况制止未获得相应书的工人进入施工现场。1.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求逾不行使告知权利的视为放弃此项权利。1.11 行使按照本合同约定的对承包人行使扣款权利时应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。1.12 按照行政主部门相关规定的要求为本工程作业人员工伤。1.13 承包人按约定完成劳务作业必须由发包人或施工场地内的第三方进展配合时发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。1.14 其它发包人应当承担的义务。2、承包利和义务：2.1组织具有相应书的工人持证上岗率100投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2.2按照相关法律法规的要求按时足额支付劳动者工资。2.3按发包人要求提交施工方案以及与完成施工方案相应的劳动力安排方案经发包人批准后施行。2.4按照设计图纸、施工验收、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力确保工；服从发包人平安施工理自备劳动保护用品确保施工平安。2.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工拖延、平安事故、现场理不符合规定造成的损失及各种扣款。2.6自觉承受发包人及有关部门的理、监视和检查；承受发包人随时检查其设备、材料的保、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。2.7按发包人统一规划堆放材料、机具按发包人化工地要求设置标牌搞好生活区的理做好自身责任区的治安保卫工作。2.8 做好成品保护工作。2.9妥善保、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。2.10承包人保证与施工理、作业人员签订书面劳动合同并每月向发包人提供上月本企业在本工程上所有施工理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外承包人在本工程不存在其他用工行为。2.11配合发包人按工程发包人或行政主部门要求进展的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程开工的验收工作。2.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时承包人应按发包人的指予以配合。2.13在劳务作业现、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时承包人应立即保护好现场并以书面形式发包人。2.14 劳务作业全部内容经历收合格后承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人不得以双方存在争议为理由回绝将该劳务作业交付发包人。2.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求逾不行使告知权利的视为放弃此项权利。2.16其它承包人应当承担的义务。3、对于以下原因造成完工日推延的工相应顺延：1不可抗力；2设计变更和工程量增加；3发包人未能按合同约定日支付劳务费致使施工不能正常进展；4承包人以书面形式提出申请但仍未能从发包方获得施工必需的、工程材料、图纸等致使施工不能正常进展；5一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。4、由于以下原因造成承包人发生窝工的承包人应在上述情况发生后7日内就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面发包人应于7日内就延长完工日和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾未提出书面的视为其放弃此项权利；发包人逾未答复也不提出修改视为其成认此：1第十一条3、4、5项；2发包人同意的其他情况。5、不可抗力：5.1不可抗力发生后承包人应立即发包人并在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的承包人应暂停工作。不可抗力完毕后48小时内承包人应向发包人受害情况和损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力持续发生时承包人应每隔7天向发包人一次受害情况。5.2不可抗力完毕后14天内承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式及有关资料。5.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任。5.4承包人承担因不可抗力导致的自身财产损失。6、送达：本合同履行过程中的相关书面的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的对方应当在收到之日起7日内予以书面答复逾未答复或无人接收、拒收的视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的发生变更时应当在7日内书面告知对方逾告知或不履行告知义务的由过错方承担相应责任。7、事故处理：7.1 发生重大伤亡及其他平安事故发包人应按有关规定立即上报有关部门同时按有关法律、行政法规对事故进展处理。7.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作及伤亡人员的安抚工作防止过激行为的发生。7、施工变更：7.1施工中如需对原工作内容进展变更工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的根据发包人应提早7天以书面形式向承包人发出变更并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更及有关要求进展以下需要的变更：7.1.1更改工程有关部的标高、基线、位置和尺寸；7.1.2增减合同中约定的工程量；7.1.3改变有关的施工时间和顺序；7.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。7.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失由发包人承担延误的工相应顺延；因变更减少工程量合同价款应相应减少工相应调整。7.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担损失补偿总额不能超出分包合同价款的5延误的工不予顺延。8、发包合同价款支付的手续：承包人应向发包人出具合法有效的收款发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人并索要收款凭证。9、由于发包人平安施工方案不完善、平安施工投入缺乏造成的平安事故责任由发包人承担。由于承包人不能落实平安施工方案或不服从发包人平安施工理所造成的平安事故责任由承包人承担。10、争议：发生争议后除非出现以下情况双方都应继续履行合同保持工作连续保护好已完工作成果：单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同；调解要求停顿合同工作且为双方承受；仲裁机构要求停顿合同工作；要求停顿合同工作。11、合同解除：11.1承包人和发包人协商一致的可以解除劳务分包合同。12.2发包人与建立的施工总承包合同解除的发包人可以发出解除本合同。12.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款承包人可以停顿工作。停顿工作超过28天发包人仍不支付合同价款承包人可以向发包人发出解除合同。12.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务其违约行为足以影响本施工工程的质量、平安、开工工时发包人可以书面告知承包人并限要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾不能按约定履行义务的发包人可以发出解除合同。12.5如因不可抗力致使本合同无法履行或者因工程建立的原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行的发包人和承包人可以解除合同。12.6本合同约定的解除条件成就时发包人应承包人解除本合同并分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场给发包人造成经济损失的由承包人承担。12.7合同解除后承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。12.8合同解除后不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。13、合同终止双方履行完合同全部义务合同价款支付完毕承包人向发包人交付劳务作业成果并经发包人验收合格后本合同即告终止。第四部：同心楼主体劳务工程合同确认单价表序计价工程名称 单价 元施工界面工程施工单价平安文明施工合同等级理补偿费用质量验收合同等级理补偿费用合价+1同心楼M2262.02.030.01、构造、建筑、安装施工图、变更等设计中的所有模板制作·安装·撤除工程。2、包含如：主体中“厨厕导墙、构造柱、压顶、过梁、窗台板、圈梁等二次构造模板；附属零星工程模板如：水沟、井、生化池等】等。3、所含工作内容：详后。3同上内容与多层区分界限为：临多层区方向高层的外墙边延长线。3计时工工日甲方季度公布价1、仅指合同外用工。2、合同外用工按9小时/工日计算工日数。3、所含工作内容：详后。第五部 合同内容发包人：泰宏建立开展直属分 以下简称甲方承包人： 以下简称乙方按照?合同法?、?建筑法?及其它有关法律、行政法规和本工程的详细情况遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么甲乙双方经协商一致签订本合同双方共同遵守执行。第一条：乙方资质情况1资质证书码： 2发 证 机 关： 3资质专业及等级：劳务分包 级4复审时间及有效： 第二条：劳务工程分包概况1.工程名称：河南社院迁建工程同心楼主体劳务工程 2.工程地点：郑州金水区金水东路与明理路穿插口 3.劳务分包工程承包范围及内容：见协议书2.2款第三条：合同及解释顺序：见协议书第7款第四条：劳务分包合同价款及工作内容一、本劳务分包工程合同价款采用固定综合单价方式计算见工程量综合单价分析报价表。详细说明如下：1.本工程的甲、乙双方的工作内容划分详见第二条第3款中及第四条第二款约定的内容；2.在根底施工阶段根底超深发生的人工、辅材及工具费用等均在乙方承包综合价中由乙方承担；3.图纸上的预留、预埋、植筋与水电安装配合的楼板洞、墙洞等以及水电安装修改增加洞的修补所需的人工、辅材及工具等均已包括在乙方综合单价中；4.工程量计算根据施工图纸和?建筑工程建筑面积计算?GB/T50353-2005的计算规那么及河南2021年定额工程量计算规那么进展计算外墙保温厚度不计算建筑面积；5.以上价格除完本钱合同承包范围内约定的包括施工图、施工措施、平安技术交底及定额等规定的所有工作内容外并负责履行在质量保证内所应承担的各项义务。乙方在充分熟悉了甲方提供的施工图纸及相关报价资料并理解了施工现场的详细情况后经双方一致确定的综合单价是双方的结算单价。无何时乙方不得以任何理由要求增加费用或进步价格。6.本工程发生的合同外零星用工按技工 160 元/工日普通工100元/工日计算每工日按9小时计。二、本合同综合单价包括但不限于以下工作内容：1.乙方为完本钱合同承包内容到达合同约定的质量、工、平安文明施工、成品保护、材料节约等目的所需要的全部人工费含工资、津贴、补贴加班等、材料费人提供辅助材料等甲供材料的装卸与承包范围有关的材料的二次及屡次转运费等、机械设备包括配电控制箱盘及线缆等、工具用具费、办公、生活用水电费、施工理费、企业理费、含为建筑工人购置的养老等一切、利润、及地方税收含上缴个人所得税、外地进当地的施工理费及规费预的价格的涨跌、汇率的变动、及地方政策的改变引起的费用；在限定的工内完成施工工程及整项工程并到达合同规定的质量及平安所需要的费用；隐含的为完成该工程而必须发生的费用等。2.乙方向各部门缴纳的相关费用假设有包括施工生环境保护、治理及采取措施等所发生的费用。3.为保证施工而引起的必要施工技术平安措施而发生的费用。4.因施工不良而支出的工程维修费及在合同内规定的保修、保养费。5.施工方消费的临时设施建立费扣件池模板、钢及钢筋等堆放架等相关工作；生活区乙方工人水电费按承包方产值0.85从工程款中扣除。6.其他分项工程与之配合发生的配合费含配合甲方指定分包的配合费。7.以下所列的工作内容其发生费用均包含在合同价内包括但不限于以下工作内容：7.1砼工程所有现浇层、根底、梁、板、柱等砼的筑捣固及找平压实不少于两遍且压纹顺直、楼面平整度必须到达楼面验收优良观感评分“好、不用砂浆找平、天棚到达不抹灰质量要求、厨卫间到达可直接做防水层的要求；包括模板的冲洗、润湿、砼泵机安装撤除清理维护、施工逢清理、砼的养护及成品保护包括成品钢筋、架空跳板、架板的搭设、撤除等相关工作。养护、保护材料的提供、保和回收施工中和完工后的楼面清扫特别是落地砼的及时清理回收。现场搅拌零星砼除商品砼外的所有砼砂的挑选石子冲洗搅拌机的提供及前后台运输、计量、搅拌即直到各工作面的所有垂直、程度运输工作内容包括水泥的搬运等。7.2模板工程根据本工程的施工图、设计变更、技术核定单中所有的现浇构件及现场预制梁板的模板制作、安装、撤除；材料清收含杂物及铁钉的去除、堆放、保；乙方自备部材料包括高强对拉螺杆(含止水螺杆)及配套套、山型卡、蝴蝶扣、拉片、铁钉、铁丝、垫片、脱模剂、混凝土垫块及内撑、步步紧等辅助材料、圆盘锯、刨木机、各种小型电动机具、手工用具等详细内容如下：认真熟识设计施工图、设计变更、技术核定单严格按施工方案、技术交底、进度方案、文明施工要求进展翻样和施工；合理使用木材认真进展模板配制在定点位置进展加工严禁材料长材短用、大材小用锯路、刨面必须刷防腐漆制止带手提电锯进入作业面、编、钻孔、上螺杆、卡具、上套及模板内撑配置、拼缝贴封口胶模板现场组装、支撑、校正、加固砼浇筑时看护模板、加固即模板支撑架的搭设、加固、撤除及修理。模板、木枋、架料、扣件等所有模板工程所用材料的现场内二次及屡次程度、垂直运输及上下车装卸周转材料钢、扣件等的检尺计量。即：乙方需派3人以上配合甲方材料库房人员对进场或出场时的钢、扣件进展量尺、清点数量如乙方回绝派工或滞后派工甲方有权另外安排人员进展检尺计量其费用由乙方承担】。；拆模后的模板、木枋、架料、扣件等所有材料的清理、刷脱模剂、起钉子并在指定时间、地点分规格、品种、分类堆码整齐；扣件的清洗钢的校直易损材料的修整利用；楼层上的模板废料包括木屑、碎渣渣子等清理干净并在规定的时间内运到指定地点堆放。拼缝处墙面、梁、柱面镶嵌封条板面拼缝粘封条模板的编、钻眼、上螺栓、上套及模板内撑的放置混凝土内实外光构件无蜂窝麻面、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病如经发现那么处以500-1000元惩罚性违约金/次；并由乙方负责处理到达质量要求为止所发生的人工、材料费用由乙方承担。剪力墙、梁等内撑、吊模垫块制作安放用砂浆砼制作或自购成品制止使用钢筋头做内撑或垫块。乙方必须派有技术和经历的测量人员进展施工测量放线、弹线、有效控制标高及轴线且必须经甲方专业工程师检查验收签字前方能进入下道工序。甲方在施工过程中仅提供测量控制轴线井字型和标高控制点其余测量工作将由乙方自行完成甲方进展监视与检查出现的测量错误将由乙方承担责任。保证现场文明施工模板、钢、扣件等周转材料堆码到达化、化的要求钢按规格、尺寸模板木枋按规格、尺寸扣件、对拉螺杆、山形扣、整体堆放假设不按规定码放现场发现一次将处以每次1000元的惩罚性违约金并无条件整改。乙方退场前应负责派人配合甲方将现场的钢、扣件予以清退完毕。如乙方退场后尚有剩余钢那么甲方可以安排其别人员完成清理上车费用由乙方承担。现场使用的钢、扣件在进场或退场时的检尺及上下车工作均为乙方负责检尺及上下车工作且不另计费。7.3钢筋工程根据本工程的施工图、设计变更单、技术核定单中所有钢筋工程放样、制作、安装、焊接包括电渣压力焊、闪光对焊、预留、预埋件不含玻璃幕墙预埋件制作、架力筋、植筋、焊条、焊料、绑扎包括钢筋保护层垫块、架立筋安装固定、机械连接的扯丝和安装、配合取样、送检等工作机械连接套筒材料及其他技术效劳费、套丝机租赁费由发包方负责详细内容如下：乙方根据甲方施工方案、措施、进度方案、技术交底、提供运转良好的钢筋制作机械、机具电渣对焊机、竖焊机、切断机、弯曲机、调直机、车丝机等和工具其费用均包在含综合单价内。组织技术纯熟遵章守纪的工人入场特殊工种必须持有有效证件如焊工、电工等上班并将证件交给甲方验存存复印件。乙方提供工程所需的辅材包括但不限于扎丝、焊条、麻绳等；保护层垫块由乙方自行采购。塔吊吊车配合钢筋卸车分规格堆码并标识、配合清点钢筋成品或半成品的垂直和程度运输场内二次及屡次转运、堆码。向甲方提早提供钢筋配料单并经甲方审批前方可下料；施工过程中的自检、互检、专检报验工作。对业主、监理、质检、甲方提出的各种问题无条件及时整改返修直至满足验收要求所延误的工损失由乙方承担。所有预埋铁件、铁马凳制安、所有剪力墙钢筋和后浇带钢板网、止水钢板的固定焊接。劳务承包人必须装备专门材料负责人对承包人在甲方领用及归还材料负责钢筋损耗率必须控制在1.0以内超出损耗部由人按材料价赔偿并外加10的采购及理费用节约部按工程与劳务5：5比例分成。上述费用在主体构造工程款和结算中直接兑现。钢筋加工场内及楼层内余料清理以及卫生清洁工作。乙方所提供的机械具保养维修和操作保证正常运转。混凝土浇筑以及水电安装施工配合的钢筋跟班守护、维修、绑扎工作。施工现场所有钢筋废料由甲方处理乙方不得自行运出场外处理否那么相关损失由乙方承担。甲方处理废料时由甲方、乙方双方共同清点确认钢筋废料的数量。未经甲方书面同意乙方不得将钢筋用于工程实体外的任何部位。7.4脚手架工程：乙方必须按照?建筑施工扣件式钢脚手架平安技术? JGJ130-2021相关构造要求和安监站相关要求和规定进展搭建和撤除。本工程所有脚手架工程搭设和维护包括上楼马道、平安通道、上料及卸料平台、施工电梯安装脚手架包括施工电梯门制作、安装、悬挑架的工字钢及卸载钢丝绳安装撤除、钢刷漆、踢脚板及平安挡板和分层标识板刷漆及退场前的平安围护栏杆、目封闭平安网、“四口五临边“、施工通道口、施工电梯门、楼梯栏杆、程度防护等平安与文明设施搭拆。所有工序、工作都必须符合 郑州 化文明施工的要求。按施工方案进展程度防护的搭拆上、下料平台及梭槽的搭拆。要求做到现场验收及检查符合及文明施工要求并一次性验收合格达标。保证现场文明施工参照模板工程中平安文明施工执行。7.5临时设施搭建及根底施工：按照甲方施工方案的要求搭设所需临时消费设施钢筋加工棚、木工加工棚等、施工塔吊和施工电梯以及其它施工机具设备的根底、所有机具设备的水电线安装配套辅助工作、隔离栏网搭拆、机械设备以及小型机具的安装等搭建临时设施的辅助材料及所需机具费用均由承包人承担。7.6施工理、平安消费理及文明施工：施工理：施工间为强化质量理到达“合格和“郑州级平安文明标化工地的要求进步平安消费理、文明施工的意识乙方必须建立现场理班子根据工程情况装备足够理人员至少包括工程负责人、消费负责人、技术负责人、质量负责人、平安负责人、材料负责人施工理人员必须满足现场施工需要班组作业必须由班组长带班作业平安理人员配置必须满足建质202191文要求作业人员50 人以下的设1 名专职平安员；50 人200 人的设2名专职平安员；200 人以上的设3名及以上专职平安员并应根据所承担的分部项工程施工危险实际情况增配并不少于总人数的5。所有理人员必须持证上岗、常驻现场负责施工理及相关工作并每天进展现场平安消费、文明施工检查包括宿舍和厕所及环境卫生其检查结果报甲方备案。乙方应当按照和、的现行平安消费及文明施工的各种法律、法规、等规定进展消费和理建立健全平安消费理体系按要求装备专职平安员。对从业人员进展平安消费教育和培训建立的从业人员培训教育未经教育培训合格的人员不得上岗作业。乙方从业人员必须遵守平安消费法律、法规、规章、作业规程以及平安技术措施等相关规定。负责对进场班组人员每周进展一次平安消费、文明施工、质量控制培训教育并作出书面记录所有人员必须签字及送甲方每缺少一次将给予200元处分。乙方负责施工现场的文明施工每一层楼完工后做到材料收捡干净并回收利用；乙方必须确保承担范围内的作业面到达化文明施工要求收捡去除建渣或材料、工具时必须装袋打包从楼梯或机械吊运下楼至甲方指定地点按文明施工要求堆放严禁往外或楼下抛掷否那么按?泰宏建立 河南社院工程部 工程化文明施工细那么?严重处分。根底阶段基底泥浆等杂物清理： 根底垫层施工完毕至根底钢筋施工完毕并移交下道工序前此间基底的一切杂物、积水、泥土浆等的“屡次的·反复的·重复的清理均由乙方自行负责包含：因暴雨、跨方、施工行人等原因产生的。注：根底以外环境边坡的跨方因素除外】。如乙方回绝清理或回绝重复清理那么甲方可以安排其别人员完成甲方将以实际发生费用的双倍在乙方工程款中扣除。文明施工·场容场貌·清洁卫生工作：施工过程中乙方作业部位的屡次重复的清洁卫生工作。现场考察、或观摩会等举办现场活动时文明施工·场容场貌的集中整治工作如：材料物资整理、清洁卫生等】。施工前后作业面上的一切杂物、积水、泥土浆等的清理。乙方必须保证每天住宿房间清洁卫生和环境卫生。被子、鞋袜、衣帽及工具用具摆放整齐。机械操作人员：所有机械操作人员由乙方自理并持证上岗。7.7乙方自备的机具及材料、劳保用品如下：设备类： 砂轮切割机片、钢筋制作安装系列机械、焊接设备及其配套的电线电缆焊钳面罩等、模板制作安装系列机械、布料机、振捣器、振动棒、平板振动器、收平用磨浆机、吸尘器、打磨机片、空压机、抽水泵、乙方以及宿舍的空调、电风扇等除“塔吊、电梯以外的所有乙方使用的设备。配电类： 三级施工电线源、三级配电箱及配电板、间施工照明线、灯具灯泡。工、用具类： 钢筋制作安装系列工用具、行规要求自带的工、用具、斗车、工作灯、水、对讲机、手动葫芦、焊接工具含：一次线、二次线、焊钳、面罩、抬桶、抬杠、抬绳、撮箕、灰桶、十字镐、鼓风机、灰板、砂板、灰盆、铝合金尺枋木尺枋、箩筐、靠尺、铁铲、铲把、手推车、程度尺、电锤、电钻、钻头、切割机片、砂轮打磨机、砂轮片、工具式脚手架如高凳制作、模工工具、行规要求自带的工、用具、对讲机、焊机及焊接工具焊钳等及面罩等保护用品、自制铁爬梯等除“吊斗、灰盆、索具外的所有乙方作业需用的工用具。平安及劳保用品类： 平安帽、平安绳、平安带、手套、工作鞋、劳保服装、雨具等其他劳保用品、清凉饮料水、十滴水、茶叶等乙方作业需用的所有平安及劳保用品。低值易耗材料： 铁丝、钉子、扎丝、焊条、广线、扫帚、棉纱、拖布、手套、胶皮浇水用、粉笔、墨斗墨汁、铅笔、职工宿舍用的棕垫、草垫、程度、线坠、盒尺、花岗石垫块、铁丝、钉子、焊条、双面胶、广线、扫帚、棉纱、拖布、手套、胶皮养护及浇水用、程度、粉笔、墨斗墨汁、铅笔、职工宿舍用的棕垫、草垫、十滴水、线坠、盒尺、模板内寸、模板用的砼垫墩、PVC导、防雨彩条布或塑料薄膜、养护用麻、等乙方施工作业需用的所有辅料。平安及劳保用品类： 平安帽、平安绳、平安带、手套、工作鞋、劳保服装、雨具等其他劳保用品、清凉饮料水、茶叶等乙方作业需用的所有平安及劳保用品。周转材料：卡具制作；模板用的高强对拉螺杆螺帽等除了“钢、扣件、顶托以外的乙方施工作业需要的所有周转材料。乙方自备所有施工机具、设备须提供具有相应租赁、安拆资质的证明、工具、用具、配电箱、电线、电缆、材料、平安用品、工作服按泰宏CI要求制作及劳保用品须合格并符合现行平安要求。8.配合现场临时用水、用电甲方提供部的安装、改线、拆卸等用工。9.由于乙方失误所造成的返工乙方应无条件返工返工费用由乙方自行承担同时甲方追究因乙方失误返工造成的经济损失并对乙方按造成的经济损失的双倍处违约罚金。10.工程整改及工程保修内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工。11.乙方应按照有关部门规定需缴纳的费用。12.自身施工范围内和协助其他分包的成品保护用工。13. 物资理工作内容： 所有自身使用物资设备的“进场下车和退场出场上车。 程度、垂直运输及场区内的二次及屡次转运。并按照“三一法堆码整齐。包含：塔吊无法整困吊运时采用分散吊运用工；以及其他工程部调拨本班组使用物资时的上车】。本合同单价包含了乙方使用甲方调入的“旧钢材以及本工程的加工短料使用补偿费。注：乙方应按照甲方要求科学合理使用甲方调入的旧钢材以及加工短料回收利用如乙方回绝使用或未使用那么甲方有权在乙方工程款中扣除500010000元的废旧材料使用补偿费】。如发现乙方为逃避使用短料而将本可以回收利用的较长的加工短料“人为恶意切断成无法使用的废料时那么甲方将处以乙方1000050000元的处分。14. 场地二次、屡次调整的工作： 因施工需要现场发生二次、屡次场地调整时相关“设备、物资、材料的搬迁。15. 成品保护职责： 乙方应搞好成品保护理如乙方的成品被其他分包破坏或污染均由乙方自行返工自行修复不得要求甲方承担费用。16. 现场“窝工、中途停工、屡次进场退场的约定：本合同单价已经综合考虑了因各种因素造成的乙方人员“窝工“、“中途停工、“屡次进场退场等工不连续而给乙方带来的损失费用。发生时乙方不得要求甲方承担责任或费用。17. 工赶工费、季节冬·雨季、夏季】施工费： 本合同单价已综合考虑了“工赶工费、季节冬·雨季、夏季】施工费如因赶工导致下雨天搭设遮雨篷进展施工用工。乙方应满足甲方的“工赶工、或特殊季节间足够的劳动力以及雨季施工遮雨措施等要求。并不得要求甲方调整费用。22. 本工程如发生因塔吊吊臂覆盖不全、或塔吊货电梯撤除后的“人工转运作业时甲方将不予另计费用。第五条：工1.工理目的：执行“三快理进场快、安装快、快速掀起施工高潮】进场日： 年 月初 以甲方实际为准；工要求：须满足工程部需要。2.总工约定： 如乙方未能按照本合同约定工完成按照每延后一天 5000 元/天赔偿甲方损失。3.双方确定的“节点工约定：3.1.如乙方未能按照甲方确定的施工进度“节点工完成除需在下一节点工内弥补上外按照节点工拖延天数 2000 元/天赔偿甲方损失。3.2.在施工过程中乙方连续拖延二三次以上节点工甲方发现乙方确已无法保证总工的顺利完成甲方可终止合同乙方应主动退场同时积极配合甲方新进场施工在乙方友好配合的前提下甲方可以按照乙方完成产值的 70 结算给乙方。3.3.乙方应按规定时间完成日常的工作假设超过规定时间仍未完成甲方除按以上约定由乙方承担损失赔偿外可以另派人员进展完成按双倍以上工日工资/工日进展扣减。