2022实用的买卖合同模板集锦八篇.docx

2022实用的买卖合同模板集锦八篇买卖合同 篇1甲方：XXX、男、汉族、身份证号码：.联系电话：乙方：XXX、男、汉族、身份证号码：.联系电话：甲乙双方在同等自愿的基础上，依据我国合同法的规定，达成如下门店房买卖协议：一、甲方门店房状况该房屋位于，建筑面积是88.35平方米。甲方保证该门店房不存在任何债权债务纠纷，并承诺在乙方任何时候办理过户手续，甲方都全力无偿协作；二、该门店房价格及付款方式本门店房双方约定购买价格为人民币大写万元（￥：元），协议签定后，乙方给甲方首付人民币万元，于何年月日，乙方付清剩余万后，甲方将该门店房及其相关的产权手续等全部移交乙方，该门店房产权转移到乙方，归乙方全部；三、产权过户及费用担当自本协议签订之日至年月日，乙方付清全部房款，甲方交付房屋给乙方。在乙方须要办理过户手续时，甲方应全力协作乙方办理过户手续，有乙方担当办理该门店房过户的相关全部费用。如因甲方供应的该门店房的资料不全面影响乙方办理过户手续，由此产生的费用由甲方担当；四、该门店房的交付及全部权转移时间自甲方交付该门店房时，该门店房的全部权即转移到乙方，甲方在年月日即交付乙方实际占有经营，全部权即转移给乙方，期间相应风险由乙方自行担当。五、违约及权利救济本协议自双方签字后即生效，双方应当自觉履行合同约定的义务，任何一方违约，需向守约方支付合同总价款30%的违约金。如引起诉讼，还应当担当由此造成的全部损失（包括诉讼费、律师代理费等）。六、其他甲方：乙方：时间：时间：买卖合同 篇2卖方（甲方）：住址: 身份证号：买方（乙方）：住址: 身份证号：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买门市，达成如下协议：一、甲方保证对所出卖的房屋具有完全的产权并保证符合国家有关规定而且没有产权纠纷和债权债务纠纷。各种购臵房产手续、票据 真实齐全。如交接后发生该门市交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方担当全部责任。二、甲方所售门市权证号及座落位臵、结构、层次、面积、附属设施：1、甲方所售门市地址位于，为 结构；2、甲方所售门市面积 平方米；三、 门市价格及其他费用：1、 甲、乙双方协商一样，甲方所售门市面积为 ,总金额为（人民币） 拾 万 仟佰元整（小写）: 元（含附属设施费用）。2、 甲、乙双方达成一样看法，办理两证的费用由 方负担。 协议生效后就该门市房的全部权利义务即转移至乙方，乙方自行办理房屋产权、过户等手续，甲方负责供应办理房产过户所需的证件并帮助乙方办理,各项费用由乙方自负。四、 付款方式：1：甲、乙双方签定买卖合同后付 元。2：乙方办理完房产交易权证手续后一次性支付剩余款 元五、 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该当地人民法院起诉。六、 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，其他三份交有关部门存档。甲方（签章）： 乙方（签章）：住址（工作单位）： 住址（工作单位）：联系电话：联系电话：年 月 日 年 月 日买卖合同 篇3买方：_(下称甲方) 卖方：_(下称乙方)地址：_邮编：_ 地址：_邮编：_电话：_传真：_ 电话：_传真：_电子邮箱：_电子邮箱：_甲乙双方经充分协商，本着自愿及同等互利的原则，订立本合同。第一条名称、品种、规格和质量：1、名称、品种、规格：_(应注明产品的牌号或商标)。2、质量，按下列第项执行：(1)根据_标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业详细标准，如标准代号、编号和标准名称等)。(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。(3)按双方商定要求执行，详细为：_(应详细约定产品质量要求)。其次条数量和计量单位、计量方法：1、数量：_。2、计量单位和方法：_。3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_。第三条包装方式和包装品的处理：_(应尽可能注明所采纳的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应详细可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。第四条交货方式：1、交货时间：_。2、交货地点：_。3、运输方式：_(注明由谁负责代办运输)。4、保险：_(按状况约定由谁负责投保并详细规定投保金额和投保险种)。5、与买卖相关的单证的转移：_。第五条验收：1、验收时间：_。2、验收方式：_(如采纳抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。3、验收如发生争议，由_检验机构按_检验标准和方法，对产品进行检验。第六条价格与货款支付：1、单价：_;总价：_(明确币种及大写)。2、货款支付：货款的支付时间：_;货款的支付方式：_;运杂费和其它费用的支付时间及方式：_。3、预付货款：_(依据须要确定是否须要预付货款及金额、预付时间)。第七条提出异议的时间和方法：1、甲方在验收中如发觉货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未刚好提出异议或者自收到货物之日起_日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。2、甲方因运用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3、乙方在接到甲方书面异议后，应在_日内负责处理并通知甲方处理状况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理看法。第八条甲方违约责任：1、甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_%违约金。2、甲方未按合同约定的时间和要求供应有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付违约金;如_日内仍不能供应的，按中途退货处理。3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并担当乙方实际支付的代为保管、保养的费用。4、甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期付款的违约金。5、甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应担当因此给乙方造成的损失。6、甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受到的实际损失。7、其它约定：_。第九条乙方的违约责任：1、乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_%的违约金。2、乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应依据详细状况，由乙方负责包换或包修，并担当修理、调换或退货而支付的实际费用。3、乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并担当因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。4、乙方逾期交货的，应根据逾期交货金额每日万分之_计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭遇的损失。如逾期超过_日，甲方有权终止合同并可就遭遇的损失向乙方索赔。5、乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方担当。6、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应担当甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。7、乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍须要货物的，乙方应按数补交，并担当逾期交货责任;甲方不再须要货物的，应在接到乙方通知后_日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。8、其它：_。第十条不行抗力：任何一方由于不行抗力缘由不能履行合同时，应在不行抗力事务结束后_日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不行抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。第十一条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，根据申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条附加条款：1、_。2、_。3、_。第十三条其它事项：1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_日内，按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。2、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。3、本合同自_年_月_日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。5、双方来往函件，根据合同规定的地址或传真号码以_方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的_日内书面通知对方，否则，应担当相应责任。6、本合同正本一式_份，双方各执_份;合同副本一式_份，分送_等单位。甲方：_ 乙方：_受权代表：(签字)_ 受权代表：(签字)_托付代理人：(签字)_ 托付代理人：本合同于_年_月_日订立于_(地点)买卖合同 篇4甲方：桂林芒果大酒店（以下简称甲方）乙方：南宁家乐美布艺（以下简称乙方）经双方协商，现就芒果大酒店窗帘购销一事达成如下协议：1、大堂：纱编号（Y8），幅2.8米，实际窗宽尺寸_米，实际窗高尺寸为3.75米，根据窗户定做价每米_元，（做帘头每米按窗宽加60元/米如不做则不处），总计金额为人民币_元。2、二楼纱编号（Y8），幅高2.8米，实际窗宽尺寸335米，实际窗高2.8米，根据窗户定做价每米_元，（做帘头每米窗宽加60元，如不做则不算），总计金额为人民币_元。3、会议室：布编号（Y18），幅高2.8米，纱编号（X18）幅高2。8米，实际窗宽55米，窗高3.5米，根据窗户定做价为每米_元，总计金额为人民币_元，以上尺寸结算时，以双方实际测量尺寸为准。4、工期要求：依据工程制作要求大堂会议室工期为_天完工。5、验收标准：乙方按甲方要求制作，合同签定后双方不得违约，违约方负全部责任，乙方须精工细做，安装到位。6、付款方式：经双方商定，自合同签定，甲方支付乙方工程制作定金_元，在乙方制做安装完工后，甲方在一周内完成验收并付清余款，（一周内甲方未验收视为验收合格）；7、售后服务：在乙方制作安装完毕，交付甲方运用后，乙方有义务指导甲方正确运用，一年内甲方在运用过程中出现问题（非人为损坏）乙方24小时内做出处理看法（处理过程中产生的任何费用由乙方担当）。本合同经双方代表签字生效，双方各执一份，未尽事宜经甲乙双方共同友好协商解决。甲方：桂林芒果大酒店管理有限责任公司代表人：乙方：南宁家乐美布艺代表人：开户银行：地址：买卖合同 篇5买方(购买方)： 身份证号码： 通信地址： 电 话：卖方(出售方)： 身份证号码： 通信地址： 电 话：买卖双方在同等自愿的基础上，就双方买卖房屋事宜签订本合同，以资共同遵守。1、卖方房屋坐落在潼南县，楼层： 房号： )，建筑面积为 平方米， 套内面积：号： 字第 号，国土全部权证号： 字第号)，全部权人： 。2、经买卖双方协商，该房屋成交价为￥(大写人民币)。3、付款方式：1定金：在本合同签订时买方向卖方交付定金￥ _(大写人民币 ).2房款(除定金之外的房款)：买方于 年 月 日前，将房款/首付款￥ (大写人民币 )付给卖方，尾款￥ (大写人民币 )，于过户完当日内付清。4、房屋交易需涉及的税费(以下简过户税费)有：全部费用由方负责。5、交房时间:经双方协商卖方于 年 月 日之前将该房产交于买方运用。6、买卖双方确认，已仔细阅读过本合同条款，如买卖双方违反本协议则向对方支付违约金￥10000.00元(大写人民币壹万元)。要求水、电、气、闭路过户。7、本合同履行过程中发生争议，应协商解决。协商不成，任何一方均可向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。8、本合同经买卖双方签字盖章后生效，本合同一式2份，买卖双方各执一份。买方签署(盖章/手印)： 卖方签署(盖章/手印)：签约日期 : 年 月 日买卖合同 篇6出卖人(甲方)：买受人(乙方)：第一条 标的、数量、价款及交货时间：其次条 质量标准：第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：第四条 包装标准、包装物的供应及回收：第五条 随附必备品、配件、工具的数量及供应的方法：第六条 合理损失标准及计算方法：第七条 标的物全部权自 时起转第八条 标的物风险担当：第九条 交货方式、地点及期限：第十条 运输方式及到达站(港)和费用负担：第十一条 验收标准、方法、地点及期限：第十二条 成套设备的安装与调试：第十三条 结算方式、时间及地点：第十四条 担保方式：第十五条 本合同变更和解除条件：第十六条 违约责任：第十七条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交 仲裁委员会仲裁。(二)依法向人民法院起诉。第十八条 本合同自_起生效。本合同一式两份，双方各执一份。第十九条 其他约定事项：其次十条 本合同未尽事项，由双方共同协商后签订补充协议。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日买卖合同 篇7上诉人：某某建设集团有限公司，居处地某某省某某市某某镇。法定代表人：某某，职务：董事长被上诉人：王某某，男，19 年2月19日诞生，汉族，住某某市某某县某某镇中心村，系某革某县某某建筑模板厂业主。上诉人因与被上诉人买卖合同纠纷一案，不服某某省某某县人民法院（20 ） 民初字第666号民事裁定书，现提出上诉。上诉恳求：1、恳求依法撤销某某省某某县人民法院（20 ） 民初字第666号民事裁定书。2、恳求依法将本案移送有管辖权的某某市某某区人民法院审理。3、裁令被上诉人担当上诉费用。事实和理由：被上诉人诉上诉人买卖合同纠纷一案，某某省某某县人民法院予以受理。上诉人在法定期限内向某某县人民法院提出了管辖权异议，认为某某县人民法院对本案没有管辖权，本案应由有管辖权的某某人民法院审理。某某县人民法院作出的（20 ） 民初字第666号民事裁定书，认为该院具有管辖权，驳回了上诉人的管辖权异议。上诉人认为，一审法院认定事实不清，适用法律错误。首先，依据法律规定，管辖权异议只对法院是否具有管辖权进行审理，属于程序审查，不进行实体审理，未经双方质证的证据不得作为认定事实的依据。而一审法院依据被上诉人供应的“发货销售单”的内容认定一审法院有管辖权，明显对未经上诉人质证的证据进行了审理，违反了程序审查的规定，认定的事实依据不足。其次，上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同第四条中约定“模板质量及验收：货到现场，由甲方相关负责人员验收确认。若发觉模板有脱胶、起壳等质量问题，请在三天内通知乙方，以便双方刚好协商解决”。说明被上诉人供应的作为双方收发货物凭证的发货销售单仅仅是证明白客户已经收到价值多少人民币的货物的收据，且货到现场时上诉人履行的是合同约定的验收确认模板质量的权利，并不涉及对被上诉人约定中的“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司居处地辖法院解决”的承认。再次，一审法院依据“发货销售单”的格式条款认定一审法院有管辖权，而一审法院依据的此格式条款的内容“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司居处地辖法院解决”，此款内容明显限制了上诉人的自由，解除了上诉人的主要权利，且在收发货物时被上诉人未对此款内容向上诉人进行合理的提示和说明。因此依据合同法的相关规定，该格式条款无效。第四，在上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同中第七条约定“本合同若发生争议双方协商解决，协商不成，交某某市某某区人民法院诉讼”。合同中当事人有约定管辖应敬重约定。因此有管辖权的法院应当是某某市某某区人民法院。综上所述，上诉人恳求贵院依法审查，将本案移送至有管辖权的某某市某某区人民法院审理。此致某某市中级人民法院上诉人：某某建设集团有限公司年 月 日买卖合同 篇8甲方(出让人)：_身份证号：乙方(受让人)：_身份证号：经各方友好协商，本着同等、自愿、有偿、诚恳信用原则，就土地、地上建筑物及附属设施和树木转让事宜达成协议如下：第一条、地块概况1.该地块位于。土地面积为平方米(折约亩)。2.现该地块的用途为。其次条、转让方式甲方将该地块转让给乙方。土地运用权出永久转让，无年期限制。第三条、转让价格土地的转让价为万元/亩包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、土地出让金、青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费，转让总价为人民币万元。第四条、付款方式乙方同意一次性向甲方支付全部土地价款。第六条、其他约定1.在出让过程中，甲方仅担当全部土地及地上建筑物转让过程中所产生的费用(土地契税和交易费用，其他有关营业税等)。2.乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。第七条、本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第八条、本协议在执行过程中发生冲突、争议，经协商无效时，提请法院裁决。第九条、本协议经各方代表签字盖章后生效。本协议一式三份，三方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日