2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题（名师系列）(四川省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、FDIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】 DCE3I2P10B6V2N3O6HT4Z1Y7O7B2X1R3ZX9U6Y6E9Z4Y7O92、下列关于工程定额定位的说法中正确的是（ ）。A.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价的依据B.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价的依据C.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价的依据D.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算价的依据【答案】 ACT8A7Z5I4K1D2W5HA6M6S9R2H4W4S1ZY5X5R2N10X1R1M43、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。 A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】 ACK8P8D5P8P4Y1C1HT5F9G10F1E6F2G5ZG8Z3T6W10Z2Y2Q74、（2016年真题）建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 ACA6Y8W4L2J5A8J3HN5G2I4P10R9Q4H10ZA2J1D1C9Q9H8V55、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】 DCE2M2Z1I9O2F1I1HW7V9O2K9E9K7I2ZO6P7C2I10X4N5H96、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】 DCG8K6K6J10N6W9X8HE2F2W1E9R7M1P6ZY4E6Z1E6A7N9A87、关于工程造价指数，下列说法正确的是（ ）。A.按编制方法的不同，可分为个体指数、总指数B.建筑安装工程造价指数属于数量指标指数C.按所反映现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示【答案】 CCK6U1R6E1L9R3S8HB1G5D8Y8U1T1J2ZR8C1F9M1C2R6J98、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（ ）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项【答案】 BCP9S8X6X4T3N2C9HN4Y6Q10C8G5C8K1ZY1P8P8P4F8T4A89、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。 A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】 BCG6O4I4V2K1A3D2HJ10C8W8K10H5Z5I4ZG1A10F5H1N10T9T110、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（ ）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】 BCY7I4J8D4C3R5Q10HP9G9D9I3O7C1I8ZN8I6K10Z2V6G8G611、（2014年真题）可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。 A.5B.10C.15D.20【答案】 BCT6F4R6X9I6L7W1HZ4H4U10V6E8U6N4ZC10E3D1O1P6P5N712、根据标准设计施工总承包招标文件，下列不属于变更程序的是（）。 A.变更的提出B.变更估价C.变更指示D.变更的审核【答案】 DCX6L2Z2Y2L5R3Y10HG10G5F10B5U2A4S1ZP10N4I5O2U5S5Q213、某新建项目，建设期 2 年，第一年贷款 200 万元，第二年贷款 500 万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为 8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.22.08B.37.39C.44.16D.45.55【答案】 DCX6N5O1B2E9M7I10HC9J4O6N6H1R1B5ZM3J10S5R9S9F4M514、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护【答案】 ACY6V3M8V3W6F6P1HI8K10A6Z6B2P1H9ZA4X5X9T4U10H2K115、关于工程变更的说法，正确的是()。A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担【答案】 DCJ5H6C5Q9T1G6A7HZ4J10M1K8A4J8N4ZA9V9B6D9J6N5H516、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元6.30元人民币）。A.126.00B.138.60C.139.30D.141.76【答案】 CCJ6Y3V7I5D7W10L3HU2P8M3H2S9G3U3ZX8Q3C4L4Q7P9E817、某建设项目工程费用为 7200 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费率为 5%。项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%，年均 投资价格上涨率为 6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。 A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】 BCZ3P7A4N9G8J2V2HG5M6Y4A4M9M5T4ZS1F4U1L6M8A2M318、下列费用中，属于生产准备费的是（ ）。A.人员培训费B.竣工验收费C.联合试运转费D.完工清理费【答案】 ACJ3Y2H6V1D1G1G10HX4S6B5N1R9H2P6ZV8P9Y2A7I3B5E619、关于建设期利息的说法，正确的是()。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】 ACZ10I4B1Y4P10Y2K7HL8R5A7F5R4O5Z9ZB2O2C8I3J5P10B620、某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200万元，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（ ）万元。A.100B.40C.200D.800【答案】 ACM4O6V9O7N7D7C4HJ1Z3W10A3P10X6G4ZA6G2L2C2G8R5R321、项目建设的投资决策阶段影响工程造价程度最高达到（）。A. 5070B. 5090C. 7090D. 70100【答案】 CCP3K7E3H5M3R7W7HY8W7K8K9O3E3O7ZV3L6F7S8C1T8W222、5.在测定规费费率的资料中，不包括（ ）。A.每万元发承包价格中人工费含量 B.全年建筑安装产值C.人工费占直接费的比例 D.每万元发承包价计算基数【答案】 BCN9B5R3N5W10C1L1HZ8O10W10E1U8N10N1ZQ4X7L9Z9Y4A10I423、总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（ ）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法【答案】 BCF3P5J3J7L6Q1G8HR9M6E1R5U4P3J4ZM1W5E3U7K7Q8I324、若完成1m3墙体棚筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12% ,该工程时间走额为（）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】 DCG7B8I10Y8M1M3L6HZ6H5E4E2I7Q2J6ZA3M4W9M5J2O3N425、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】 ACX8L8E8H2C10F6P5HX2M7U6A8V3U3A10ZD3Z8O8P2C8R6F526、国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标 B.审标 C.评标 D.定标【答案】 CCC5L7R4M7U1C9Q5HZ7N7J10Z4G7X8U2ZJ10U4X2P7H9Z6E627、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元，专用工具费率为2，废品损失率为8，利润率为10，增值税税率为16。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（ ）万元。A.5.08B.6.09C.7.11D.7.75【答案】 DCV5T9X3B10C7E6C7HD10W6W6F1Q7V2E9ZL8E3W10B4V1L8O928、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。 A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】 ACX10K2L9Q1L2U6C5HY5R10F7J7Y5V8R6ZW10H8L1K8W8K10Q929、流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（）。A. 30B. 40C. 60D. 70【答案】 ACR7H9Q2D8W7X1E9HF7Q7W7T6V6G6I1ZN9E8E6P2W8V9D1030、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCV6Z1S3H10T5B1N8HP10B3K5O1J9C4U6ZI6J4Y8X1U10O3Q931、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标【答案】 CCR8D10P2N5F10V1N10HY10H3A2J10Q1L6C2ZV4U4S7P2Z7A5L232、在规费、税金项目计价表中，社会保险费的计算基础是（ ）。A.定额人工费B.定额机械费C.定额人工费+定额机械费D.定额人工费+定额材料费+定额机械费【答案】 ACY5M9N10O4Z1V5D1HJ4P6P10R4S9C5K9ZV2A10O3W5Z7G3C533、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.准备与结束工作时间D.机械土方工程配合用工【答案】 CCV7S1T9M7Q6J3W7HR10Z6K7L7Q7I6H3ZV8U7V5U6T8I7Z434、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据建设工程工程量清单规范（GB 505002013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结箄价格应分别为（）元/t。A.2280, 2520B.2310, 2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】 CCV7V9P4Q2G9G1M8HF9Z5X5B10L3V9N2ZO10I6W2K3C4V8S535、（2017年真题）已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50【答案】 BCL1Y8Z6D6N1I3X8HJ10N2P2Q8C1I4T1ZZ1D8T6T4D10Q10Z536、（2014年真题）关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（）。A.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B.资格定审有利于缩小投标人的范围C.资格预审的标准应严于资格定审D.资格定审的标准应严于资格预审【答案】 ACS8G2A2K2O7G10B1HW4Q3Y10F2D4X4A9ZP6A5F5Y7B6B10U1037、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【答案】 CCM2C7K1A9H3V2E9HV10G3I5W6T10T10P1ZG4W10O6F1A4G4Z738、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】 ACU1N8G10Q4M6A1M2HM3Y3L9O4F8A1Q8ZH2A8Z8D3T5W6N839、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为 800 万元和 200 万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿 2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的 5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30 日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】 BCZ6U2A3V4G1R4T5HP8L8O6L10D10J4D5ZD1E4C4Z7Z7V9J440、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B 和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”.“费率”的数值【答案】 CCS8J10O7A9D3V7X8HR9R8U2V7E4T3I5ZY1J6Z6F10R5L6Z141、下列不属于新增固定资产价值的内容的是（ ）。A.工程中的标准的设备B.已投入生产或交付使用的安装工程造价C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价D.增加固定资产价值的其他费用【答案】 ACM5U8S2L2Y7T7W3HK8B5M9F10A4V7E8ZV7P4Y9X5H10T1T642、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（ ）作介绍。A.工程专业类别B.工程计量单位C.工程施工工艺D.工程结构形式【答案】 DCH9O2N9G4R6I1V5HC1H8Y3X4C5M7U1ZE10A9M7C6M8K8T643、关于专利及专有技术费的计算，下列表述中正确的是（）。A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理【答案】 DCZ10G2Y7C3U2A9F9HG7C8Y2X5X9E1E6ZP7B8E5S2A5K2K544、某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3，教育费附加为3，地方教育附加为2，市区、县城城市维护建设税率分别为7、5，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金为（）万元。A.33.60B.33.00C.34.77D.34.13【答案】 BCX10D9K8W8Z2Y10K7HC5F4P4N3J7U5T3ZJ5R5X1M6A9T3I1045、根据“关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知”（建标201344号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用B.工人的安全防护用品、用具购置费用C.施工现场操作场地的硬化费用D.生活用洁净燃料费用【答案】 ACB10N2B10L3K9O5L5HI9I2T4R4U10Y9V6ZP5O10Q10O7F8N4C646、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】 CCR10G7E4L3D3M2V3HU4D3Q10Q2C10K2I10ZA10U10B1L3K4K5I247、（2019年真题）某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】 CCE6N3W9W8Z9J9M6HG10G6M8E1F9O4D3ZJ7H10A6D2Y6K1Y748、已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是()万元。A.2000B.2400C.3600D.4000【答案】 DCH10Y10X10S4Y4R5R6HC10Y1S2W10X6F3U3ZI2N9O7Y7E6Q2D949、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，废品损失费的计算基数中不包括的费用项目是（）。A. 材料费B. 加工费C. 专用工具费D. 包装费【答案】 DCY5L9G3X3E9F10G1HB8M2D2T2C5N7M3ZL10F5K2F7L7E9O250、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额【答案】 CCY6H9L5K4N8R1L1HQ7P2P7O7O9X10O3ZS10E1Y4F2Y9B1I1051、在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（ ）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】 ACV1R4D5E3P1V2C9HZ10E2L2B8N9I7D6ZT3G5T1T9J5P6R852、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（ ）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】 ACH8K8A4K8P7S4A9HO5R8H7E3Q4Z1A3ZV5J1I10L9K4Y8K453、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。 A.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法【答案】 DCS9H1C4X9E1D10Q7HT2N4V2N2R4X5N7ZW6H10Y7Y2M3K8N554、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（ ）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000W【答案】 DCE2R9T10S2Y1Q6C1HV2Y5W9F7G3G1O8ZT6A9U5U7C4M7C955、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（ ）。A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。【答案】 DCK9X1E2X4Z2W8X3HP2G7T4O4T10M8S4ZG8P2K7P5B8K5K456、（2010年真题）采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于（）。A.比例估算法B.系数估算法C.设备系数法D.指标估算法【答案】 DCD2R9G3U6Z3M3T7HM4V1Q1A2M8R3X7ZR2B9E10G2K9D7W157、夏季防暑降温费属于（ ）。A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费【答案】 DCT6V9R6W10M6C9O5HS5B7X9Y10B7J9K8ZL8X2J8J2L4R6L158、（2012年真题）下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.隐蔽工程验收的影响时间B.工序搭接发生的停歇时间C.不可避免的中断时间D.加工材料所需的时间【答案】 CCZ2C8N3X4W2O9O9HK9D2N6S9A10W4W4ZF8D9V3F8N3K6R959、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACW5B6D9J5L4O6Z7HD7G4R7N3M6P4I1ZP3X3V7I9W4P4J1060、.已知某建筑工程施工合同总额为10000 万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（ ）万元。A.1000B.5000C.8000D.6400【答案】 CCC9K8K4B9O3L4V5HA4J9W8K5M9I3I9ZE8D3E7B1E3K10F1061、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是()A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用【答案】 CCP3M4H1N10X10Q2C1HF3N8Z4J10C2T10J10ZI9C1Z1D7R10I10Y662、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正确的是（ ）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】 ACB4P5H6D10F7Z1W10HG2Z4O5A10O7U7L1ZS7R2M2P6A5J6R763、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称（ ）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】 DCP5P5L6O5L6Y10Z7HC3J8T8V3W3Q7L5ZP4G8T4S5W4A9E764、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额【答案】 DCR6C6B7X6S8S1T7HO5N1J10V5F6W1T4ZK10D3Y5P3L6Q5F1065、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。A.主要使用农民工修建的乡村公路工程B.为紧急安置灾民而修建的活动板房C.利用扶贫资金修建的农田水利工程D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程【答案】 BCJ3O7Q6J7Z4L2J2HK8I4Q6O5O8G1T10ZO10O6F4H3C1B7Y266、（2014年真题）下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A.投标人A与B的项目经理为同一人B.投标人C与D的投标文件相互混装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制【答案】 CCF3P2W10Z2G7Y7Z10HY10Z2O1W5X4O8P2ZC4I3Y5S4Z7I6Y967、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（ ）。A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案【答案】 BCT8G10Y3X4H1P7N8HH5P7G1Q1W4A4N2ZN4Q10R1R6W3I3I568、关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（ ）。A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费【答案】 BCM3Z4X8S3P2H7H7HY2I3I4A4P1X2O3ZY5C2N1R2M6C4T169、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任 B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿 C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿 D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】 BCQ2P10G2K2F9R3X9HT1B3X5T9U4C9T2ZM4U8E3B5D2R3X170、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗10. 5m2 的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常 利用系数为0. 85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱IOm2需消耗混凝土搅拌机 ( )台班。A. .0.206 B. 0.196C. 0.157 D. 0.149【答案】 ACW3B4G5T5J9H9L3HZ10D2N4H8X2V6Q2ZF2D5R10A10L10W6T471、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（ ）。A.综合概算指标B.单项概算指标C.单位概算指标D.建设项目概算指标【答案】 BCA6W2T5X7D7C6T4HA3G4C1T7V4K9E5ZS9L9A10T4F9D10V272、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（ ）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大【答案】 BCQ9R8G3E8U10Y6S3HJ7T7O10X6P8C6F2ZP3Q5P9K1O4E5O773、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。 A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】 CCX5X5J6N9A10Y8I10HA5Y9U6O4O9K8K7ZF6Z9N6T4U9E10I474、某工地商品混凝土的采购有关费用如下表所示，该商品混凝土的材料单价为()元mA.323.2B.338.15C.339.15D.339.36【答案】 DCO7S4K5P3D10A5N1HH8K9T7X6L8Y7Z1ZP9E4E4X1L2T2B675、（2014年真题）在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质的是（）。A.项目特征B.项目编码C.项目名称D.项目计量单位【答案】 ACW5Y4Q10F6E3K7U6HX5E6D1Z10B4Z9J8ZX8Z8Z3D3V6M4S976、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额【答案】 CCQ7U6G9X3E5D1Y6HD7T8X9R8I1S8Z6ZF5T2R6Y10R10I9E777、如果建设项目中有两个单项工程，则单项工程综合概算应该包括的内容有（ ）。A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费用【答案】 ACA9X4T1V1X10N7L4HK6K4I9T5N4Q4G1ZH8Y4I5Z5D8J1U978、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】 CCW7W9D10K7T9O9P2HK2D3K9L3W9Z7P4ZL5X6B3P6T6S1B379、下列资料中 应属单位工程造价资料积累的是（ ）。A.建设标准 B.建设条件C.建设工期 D.工程内容【答案】 DCU2V10Z8V3Q7U2A6HD3O4R9S8G8B4Y2ZK9W4O6B6S3X5J580、我国的工程造价管理体系中，（ ）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】 CCM3K7C4W1M9C3X8HK4A8G9C5R4K5W9ZO5D8Y5J8W5V3A881、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。A.400.0B.580.0C.609.5D.780.0【答案】 CCO7Q5L5W4E7T4X7HR8R10O2S10X8N1B7ZA1L4R1F9R4A3P782、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（ ）。A.离岸价格B.运费在内价C.到岸价格D.抵岸价格【答案】 ACY5N10O7E2W6I5S5HE9E6Z4C9I8L9A4ZP7G4W5X4I6O2M183、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是（ ）A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成本B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设成本D.运输费和保险费属于项目直接建设成本【答案】 BCH7C10R1E10X2R6O6HM6K1P7N9A6S9D5ZM5W4B5M7P1A5S184、 小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】 ACK4N4P9W2J1R4I10HR6C8H8S1F1Q6G3ZD9G1S3C1F6Z10Y785、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标