2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题（全优）(甘肃省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）。A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按100生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息【答案】 BCZ2Z5F3Y5Z5F6X6HS6C9R9P9O8Z3I8ZB5Z3O6X6F1A8N12、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）。 A.运杂费和运输损耗费B.材料原价和运输损耗费C.材料原价和运杂费D.运输损耗费和采购及保管费【答案】 CCV10X6C7I10O2U8V8HR10Q4X4K7X5K2V6ZN2M9G8B8B9I10N73、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。 A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】 DCU7O5M4F3G6E1E10HQ1D2U8J9K9N9C3ZJ2U10S9H4T1E4L14、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.动力费【答案】 DCQ7P10R2A5K3Y2J3HB2J1K1J5K9E9W4ZL7O9T2G3Y3U10T15、（2018年真题）相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务分包具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】 BCH7P10R5X5D5A6Z10HS3P7V5U9X8I9E3ZU6T6O6K10M5Z6E106、下列有关联合体投标的说法，错误的是（ ）。A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人【答案】 BCW10H1S4H8F9G2G7HZ9V4Z1V3O4K6E4ZH10T4H4J3C1Z2B57、某建设项目静态投资 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，计划每年完 成投资 50%，年均投资价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。 A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】 CCI6B1W2E10J4R9G7HV6T5Q6Z3N10B7N8ZY7Z8M7G3G10L5U48、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】 CCO6Q8P4C6Y3P9R4HV10N10T10C5W6D1X6ZQ5B7M2C10S8J1F69、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】 DCT3Y1E7L1P3T2P9HH9P3F8T4U3U8A4ZW9W9F8D4M10Y2N110、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式【答案】 BCL6T4N9R8W1D3N10HG3Z5E5M7S3T8T5ZE8J1Z3K5G4B7K511、根据建设工程量计价规范（GB 50500-2013），关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（ ）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】 ACN9U6P9N8W6T4U7HI5O8U1G2D4T10Q10ZT5P7T10I8O7W7T912、关于工程定额计价模式的说法，不正确的是（ ）。A.编制建设工程造价的基本过程包括工程量计算和工程计价B.定额具有相对稳定性的特点C.定额计价中不考虑不可预见费 D.定额在计价中起指导性作用【答案】 CCB1M8J10U9Q10Y4S5HU1M3X3L3A9S9G6ZN3K9Q10W7O8L1O913、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及费用标准的是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】 BCA4T4Y4X6D3F9F9HR2U8L2X3U1Q1T3ZV8C8J1R10P6K1Q314、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】 CCE8R4C9K5A4T9D9HX9M5Y2G9C3V6G10ZL3X4Z4O1A7H7W315、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.分包工程费不包括分包工程的管理费【答案】 CCX6Y7G10M6Y9O4N1HF3P9W6T7K3I9T7ZK10V9Q3W5K7K6F516、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。 A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】 CCO6Q6N9Q6A5Z7V8HH6R6E2G10A10J8T5ZR5M7D8U4U10C9T217、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（）。A.局部地基处理增加的费用B.一般自然灾害处理费用C.不可预见的地下障碍物处理的费用D.超规超限设备运输增加的费用【答案】 ACE1O9T4A7K6N7K1HD7J10U3V8W3Z9O5ZB7P8R10R3W2S1E918、工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是()。A.当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清B.当评标委员会发现因某个单价金额小数点明显错误时，对该单价进行修正后继续评标C.当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审【答案】 ACJ8H7K2A10I5L4E6HA3C4D9G9R8W8T9ZR1P4H5C4W6E1R819、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是()A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料【答案】 ACH3O6Q2Y8W10B5G8HR2T1Z6R8K9Z7J10ZT2H4J2K9Q4B3A520、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCG4L4H2K5O9C7X1HK3A7A8T9D9B6L1ZW7S8O1H9W5X6U321、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m2，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。A.891B.909C.906D.993【答案】 BCE2E7G4B4I2D8N2HC10W8G7X4Y4E4X8ZI9W4A10L2O6Q2Y822、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】 ACJ5V5R8M2B10F5W7HC1J2T2B7J5E5J8ZR9A4D1W9I9J2I723、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】 BCR1K7M1L4O9I5T6HP9D1Z6N9J7O6J1ZS9S8D2A8C1P9T524、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。A.46B.610C.713D.816【答案】 BCB4A8Z5U10K2K1C8HM7M9R2D6P1I10T3ZQ6M5O3B8F5W6J625、（2013年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】 BCB3A1I7K1I9T4A6HH1W1L9G9J9M5Y1ZL9P3I2M9N2V9O526、材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，下列等式错误的是（ ）。A.材料损耗率=损耗量/材料消耗量B.材料损耗量=材料净用量×损耗率C.材料消耗量=材料净用量+损耗量D.材料消耗量=材料净用量×（1+损耗率）【答案】 ACW3Y3W9R9D5E1T8HG9K9T5B2P2U7F8ZQ9S10S2F2P7U10O727、根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）文件的规定，已完工程及设备保护费应该列入（ ）A.建筑安装工程中的分部分项工程费B.建筑安装工程中的措施项目费C.建筑安装工程中的规费D.建筑安装工程中的企业管理费【答案】 BCR7L5G4B10I3S9G2HC2O6Z9W10G9S10V5ZE10Z8E8C8F1E9Z928、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（ ）。A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=（现行预算定额中人工工日用量×人工日工资单价）C.材料费=（现行预算定额中各种材料耗用量×相应材料单价）D.机具使用费=（现行预算定额中机械台班用量×机械台班单价）【答案】 DCJ2G9N5Y2U4M7N8HZ5S7S2J8Z10S9O1ZC6Q9T3T5B10Q2Q529、采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:套用各子目的综合单价;搜集基础资料;计算措施项目费:编写概算编制说明;汇总单位工程造价;计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（ ）。A.B.C.D.【答案】 ACM5G6L9M7I9L9U2HL2H10V4P2J2B5W9ZQ3H10R5T3S10E7B730、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】 ACU3D9P5L9L6V6F5HU4Q4O1M7U6B3D9ZY10C7A5H9K4C3Q631、依照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（ ）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】 CCZ9L6F6Y5I1M6A3HH7T9P1O9M9F3Z8ZO10R5I6Z1C2X5H932、（2018年真题）某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（ ）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】 CCK3M7Q9M9X6P8D2HX4D3G6A2F10A5Y3ZM7Q8F7Q1E8L6K133、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础，已知该企业生产工人年平均管理费为1000元，年有效施工天数310天，人工单价150元/天，则该单位的企业管理费费率是（ ）%。A.1.83B.1.85C.2.15D.3.71【答案】 CCV4I4C2H3F1R2M5HI6C2A8B7V4L1R7ZN10E4C5Z3X10U2I334、下列关于预算定额基价的说法正确的是（ ）。A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价B.预算定额基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程C.预算定额基价仅根据现行定额编制，具有稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算【答案】 BCV3V10Q8I10J10W10A7HF4M6A1F6H2L10M10ZU8O10S8E6G1G2C735、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】 BCQ6X7S5G3Y7C3A10HY8V5S8U5Q2Z8G8ZE7Y5C1F2W1N1V736、有关竣工结算和最终结清的付款，下列表述中正确的是（ ）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的，承包人可拒绝交付工程D.发包人应在签发竣工结算支付证书时，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款【答案】 ACH7N10M5S2L4A7X2HQ1E8L7E4Q2W1X7ZN2K1X5T10I9Z5Z637、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)的规定，安全文明施工费应计列于()之中。A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表【答案】 BCQ9X6X10N7V10Y7G9HC2S4F1N8I2G9T6ZS2F2I10P10C7E10F738、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。 A.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变【答案】 CCH8K5G7U10F7F7T6HR1N8A9K10S7W3M3ZR5K2M5F2B3H5I239、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（ ）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工D.人工幅度差【答案】 CCM9B1N9C6C1F7I5HH7J8P1B10S5X3M7ZI6W3Z9X1Z3E1X240、（2015年真题）关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】 CCL5W3R6Y2G9A3W9HQ10Q1Q9T9K6E4X3ZZ7D1L2Y9N8Z2N841、已知某建筑概算指标中的综合单价为350 元/m2,每m2 建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70 元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2 建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120 元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m2。A.322 B.378 C.350 D.400【答案】 BCK9C2W9M9U8U6V6HD3Z5N6P9A10E7V8ZK10X8Q3J1U4K2B142、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】 CCP1S2G1Z8C6E2F5HQ1G3A8X7S9U5Q4ZY5I4U1G4C5J5J943、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】 CCZ10N3K10Y4P3S8P2HI4R6M10R10K1W3H7ZD7T1N10U8K9R10A544、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。 A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 BCK4U5A3I7Z1M1K4HI4Q4D2G1Z6P9R3ZH9V6A10V10D6J7O945、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10Km的台班产量定额为（ ）10m3/t。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】 CCU3N2B4H6P10K9C3HF7U7Y1K8W8C1P5ZN7Q3Z8F5X2T8V1046、采用三级设计的建设项目，其扩大初步设计阶段应该编制（）。A. 单位工程概算B. 修正设计概算C. 单项工程综合概算D. 建设项目总概算【答案】 BCK3J1U8J1V3J4D4HF2T6K6P9A10E5P2ZW2U2C2J5W7K1Z247、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（ ）。A.总承包人和分包人之间的索赔B.工期索赔C.合同终止的索赔D.工程变更索赔【答案】 BCF1Y4W7T2P9V5P8HG4T7W10E10R2E5E8ZX5W8B3T6B8F9I148、2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.16958B.16815C.14496D.15304【答案】 ACF1C7D9O10S1K9D8HQ6P9N6X10X8S5I5ZH9B8M2C10S2K1C1049、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】 ACW4A6Q2A4H7K2I4HI2A6K10K2I8S3B4ZW2D7Z3S5L1J10B450、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()A.评标报告由评标委员会全体成员签字B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案【答案】 BCA7S10M8I1T3C5O1HO5S9V3P5R5V10B1ZU7D10L9P7C1X10R451、（2017年真题）项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【答案】 CCZ9P8L5Y4K4Q1E7HD9X10W9C2D2I2F4ZT10J3P5T10Q7I6T552、措施项目清单中的安全文明施工费（）。 A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】 DCC7B1W5J7V7S4G5HU6E9W3C2V6K7S5ZC1R10R5F10L3U4C853、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（ ）。A.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费【答案】 ACA8C7B5C7G6N1T6HL6V8J4B5P9O6E10ZE10U9E6B6V7U7X354、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间【答案】 DCH6Q10Q6W2Z9M2R3HG5W8U9E6D4X1G2ZO10C7P8U2U2T1D855、单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是()。A.发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人【答案】 ACM9V2T1E1N10S10Q5HU4O10Z4L3Z3C8N8ZZ4S6P10D7H1U10E756、根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号）文件的规定，已完工程及设备保护费应该列入（ ）A.建筑安装工程中的分部分项工程费B.建筑安装工程中的措施项目费C.建筑安装工程中的规费D.建筑安装工程中的企业管理费【答案】 BCN2Y4M4T7W9G8N1HW10V2Z3F10N4Y2T2ZX5E6G3A5E6E2W457、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数【答案】 ACL1Q2V4I9N7Q9Y1HT2G3A8U2S2F6Q8ZI2H3F3G1F1X4P858、根据标准施工招标文件（2017 年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（ ）。A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】 DCZ6Y4I9R5J2V2X5HL2G6R3Z6Q7I6Z9ZO2C10W3Y5N6O6D359、根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面達议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过達议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【答案】 BCG3B3B10K6T4L7D3HQ8M2T9Z7X8E8L9ZY9G3P9G1U10M8S460、某项目运营期第四年的有关财务数据为：利润总额2000万元，全部为应纳所得税额，所得税率为25%；当年计提折旧600万元，不计摊销；当年应还本1200万元，付息300万元。本年度该项目的偿债备付率为()。A.1.75B.1.6C.1.5D.1.4【答案】 BCU6P1L5G6O7X5M2HZ1N4O10U9O10S4K10ZC2S10V8D10U4J5I961、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【答案】 DCD5W2K6V1P5T7E3HD2V5M7G3Q10G10D6ZD6M5R6Q4P1K6J462、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACE1Z3N7M2M7O4M5HV10E5I3Y4G10I7G6ZB8G4L3R5Z5O10R863、承揽国际工程时投标报价，施工机械台班单价计算时不需计算的是（ ）。A.维护费B.人工费C.检修费D.燃料动力费【答案】 CCR10C5N9E4R7N10T1HN2T2M2O1K6U1O4ZN8L5E8G8Q1X5D164、下列对工程结算价款纠纷处理的是（ ）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCJ5W5C2R2Z9S9H5HB10W6G4E6F8F5J10ZM8V1K1Q3G1I5Z365、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元工日，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.100B.125C.200D.250【答案】 DCD7M10U1U1Y1I6V5HW2X5D6M9G8P4P7ZH5U3H4U1M1B1V366、工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，综合项目的实施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的()原则。A.综合实用性B.稳定性C.兼容性D.可扩展性【答案】 ACO9B10E6E8S3U2U9HI8M4Z5Q3K1U3N9ZW1P4I9T2M1B10Z967、下列各项中可作为无形资产核算的是（ ）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费【答案】 BCY5O6K10T6Q10H4Z6HG1B1U9Z6L4T8Z1ZG2C4S6M9Z9H3K468、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（ ）元。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】 ACA9M10L3N4M9S3Z6HG5C7F3J6L8G10E2ZY2W7K9L10X9W8C169、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（ ）。A.交钥匙总承包B.EPC 总承包C.设计施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】 BCX5H8S4A3N6T6N2HZ9A4R6D8R10V2D7ZU3F1E8D2B3N7P470、根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内【答案】 ACC9C3E9Q2Z10Y6F6HX5O5I10N2G10O9C7ZO3L2Q10H5Y2A8Q1071、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（ ）。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面【答案】 CCO5A4H10J2P3I8W1HD3F3I2B9V4L2G5ZH9P3Z6Q6J5H9U772、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCT10C7G9O8X1X8V2HC6P9X4X7Y1W3L6ZE1V3Y9T1G5A7L573、根据建设项目工程总成本合同示范文本（试行）（GF-2011-0216），下列变更事项，属于采购变更的是（）。A.对设备规格和数量的调整 B.改变检查、检验、检测、试验地点 C.重新进行竣工试验 D.对配套工程系统的工艺调整【答案】 BCL3B5N7S5H8Y3I10HE5R9R2V5C8B8Z5ZF3P6C3H9T1D7Y674、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】 DCZ1T5U2H4C2H7U9HY4N2H10V6G6R3F3ZK7M9H2D10Q8W2S775、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（ ）。A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】 DCK3R8C7I6Y6Y2X5HO10M4Y3Q6G6O10H9ZA9H1I10X6N5D8J576、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标招标文件规定对同时投多个 标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万 元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。A. 4748 B. 4800C. 5200 D. 5252【答案】 BCI9A8S10H1V6H7P9HM7J8I6C2W6Z10S9ZO4Z3V5Q3Y6H5Q877、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（ ）。A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码【答案】 ACN3Y6A6S1V6M4W6HC5E1W6K7G8Z2D2ZD9C10M9V5P4P2L178、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实结算价格为（ ）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】 BCF9L7X6Y1Z9B3D5HF7Y4P10F3H5S3L7ZK6Z8C10H9Z8N1F179、关于专利及专有技术费的计算，下列表述中正确的是（）。A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理【答案】 DCT6I9W2Z4E7Q5Q1HY8R1X4Q7Q6D8G2ZX4D3L5Z9T10N10X880、某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时多个标段的评标修正率为 5%，同时规定 2#标段基准工期为 25 个月，投标文件中每提前工期 1 个月有10 万元的评标优惠。现有投标人甲同时对 1#、2#标段投标，且甲 1#标段已被确定为中标人，2#标段投标